光伏发电安装合同范本

《光伏发电安装合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《光伏发电安装合同范本（38页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、光伏发电安装合同范本（二）甲方： 合同编号：乙方： 签订地点：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 甲方与乙方就建设工程施工事项协商达成一致，订立本合同。1. 乙方资质情况： 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等 级：2. 建设工程施工对象及内容：工程名称：*20MWp并网光伏发电项目高压电气、低压电气及全厂接地安装工程工程地点： *县分包范围：高压侧电气安装： 35KV 开关柜至送出线路的光伏发电系统、站用电系统、光缆敷设、直流及UPS、测控、保护、监控及 通讯系统、电缆及辅助设施的安装。低压侧电气安装 组件至阵

2、列升压变的光伏发电系统、通讯系统、电缆及辅助设施、全厂接地系统的安装。 分包内容包括但不限于：1、光伏发电系统： 35KV 开关柜安装、无功补偿装置安装、接地 及消弧装置安装、送出电缆安装、电缆安装、光缆安装。2、厂用电系统：低压配电箱安装，电缆敷设。3、直流及 UPS 充电馈电装置安装、蓄电池安装、电缆安装。4、监控保护及通信系统：监控 保护装置安装、远动装置安装、 通信装置安装、测量计量装置安装、电缆安装。5、接地 系统：电缆沟接地。（实际以甲方施工通知单为准）2、低压侧组件汇线开始至阵列升压变之间所有安装工作：光伏 发电系统：组件汇线，汇 流箱安装，直流柜安装，逆变器安装，电 缆敷设。通

3、讯系统：通讯柜安装，汇流箱通讯 线缆敷设。电缆辅助 设施：电缆防火、电缆保护管敷设。（实际以甲方施工通知单为准）3、接地工程安装工作：光伏区接地母线：热镀锌扁钢-50*5，水 平接地网的敷设与焊接，水平接地母线与垂直接地极焊接、接地母线 敷设、焊接防腐、接地标示制作、油漆涂刷、接地母线头预留；引上 线的敷设，与接地网的连接、焊接防腐、接头刷漆等。光伏区垂直 接 地极：热镀锌角钢L50 L=2500：接地极的制作安装、焊接防腐等。 构件防腐。接地沟挖填，土方开挖、土方回填（含运输）、 余土运输、 支护坡道开挖、堆卸土方、平整场地。 （实际以甲方施工通知单为 准）。3.工程计价方式：3.1 本合同

4、价款采用固定综合单价方式确定。固定综合单价: 工 程量清单见附件一暂定总价：（小写：2, 750, 000元;大写：人 民币贰佰柒拾伍万元整 。）施工范围： 以现场项目经理出具的施工范围平面图为准 。（见 附件一：工程量清单）。 工程结算价：工程结算价=甲方确认（甲方 施工技术员、项目经理、预算员三方共同确认）的工程量*工程量清 单中的单价 + （-）设计变更部分费用。3.2 价格调整除下列情况之一者可作调整外，不会因施工过程中人工、材料价 格或其他不可预见的变动做任何调整：3.2.1 甲方确认的设计变更、修改和施工现场签证。3.2.2 甲方代表签证的工程量的增减。3.3 乙方同意现场签证按甲

5、方的签证制度执行，否则甲方不予认 可。3.4 上述情况发生后，由乙方编制调整预（结）算书送甲方和监 理工程师审核，甲方有权委托造价咨询机构进行审计，确定合同价款 的增减。3.5 除 3.2 款规定情况外，甲方不再支付任何费用，由于乙方自 行核算导致的漏项由乙方自行承担。3.6工程竣工结算严格按照工程量清单中锁定的综合单价及审核 后确认的工程量计算总价进行结算。综合单价所包含的范围，除合同 另有规定外，工程量清单中有标价的单价均已包括了实施和完成合同 工程所需的人工、材料、机械、质检（自检）、安装、 缺陷修复、 管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、一切风险。而 导致造价增加，由于承包

6、人与其它专业承包人（不在本次承包范围内） 之间的交叉作业或配合而引起的人工和机械的降效及其他配合费，由 于承包人与其它专业承包人（不在本次承包范围内）之间的交叉作业 或配合而引起的窝工、停工损失，以及施工作业面移交等原因导致不 均衡施工对劳动力需求的变化从而出现赶工或窝工等，该部分费用由 乙方考虑在综合单价风险范围内。3.7 变更项目综合单价的确定：若变更项目在合同清单中有相同 子目，则执行合同清单综合单价；若变更项目在合同清单中无相同子 目但有相似子目，则参照相似子目的综合单价执行；若变更项目在合 同清单中无相同及相似子目，按定额组价，采用当地最新适用建筑、 装饰、安装工程消耗量定额估价表（

7、年份），费用定额（全称及年份） 计算经甲方预算部审核确认后执行。措施费按照国家规定计取。其他 费用严格乙方所报工程量清单各项报价表中所报的锁定价格并入工 程结算。执行当地地方定额，综合单价只计取相应企业管理费和税金； 材机价差调整执行当地当季度信息价，人工价差执行定额配套文件。3.8 工期要求：开场时间：根据甲方书面通知为准 竣工时间： 年 月 日4. 质量标准：工程质量应满足以下要求：4.1 本工程验收按 “火电施工质量检验及评定标准-安装篇”、 甲方施工图纸、甲方施工组织设计为依据。如在合同执行过程中，规 范、标准和规定做了重大修改或颁布新的标准、规范和规定，则应执 行新的规定。4.2 本

8、合同工程质量目标：合格，达到甲方要求。4.2.1 工程质量应当达到合格工程，并应符合本合同或技术协议 书约定的质量标准，质量标准的评定以本合同约定（优先适用）、国 家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因致使工程质量达不 到约定的质量标准，乙方应无偿返工，直致达到规定合格要求，返工 的费用和延误的工期由乙方负责，给甲方造成损失的，乙方还应承担 赔偿责任。4.2.2乙方须按照甲方ISO9001质量管理体系的各项管理制度及 规定，服从甲方代表的质量监督；4.2.3乙方应按甲方要求及时提供各种完整原始资料及经过监 理、建设单位确认的工程质检、验收资料。5. 合同文件及解释顺序：组成本合同的文件及

9、优先解释顺序如下： （1）本合同； （2） 本合同附件； 6. 总（分）包合同：无 7. 图纸：7.1 甲方免费向乙方提供工程有关施工蓝图1 套，乙方需要更多 资料文件时，则费用自理。除了严格用于本合同目的，乙方不能在未 得到甲方书面批准的情况下让第三方使用或向第三方转让。7.2 乙方在施工过程中负责提供的技术资料如下：7.2.1 乙方应负责在工程施工前按甲方要求编写分项、分部工程 与部分单位工程的施工技术措施和作业指导书，报甲方相关部门审批 同意后方可实施；但审批并不能减轻或排除乙方应承担的责任。7.2.2 施工过程中按甲方要求填制施工记录与质量检验记录；7.2.3 乙方随工程进度同步完成分

10、部、分项检验批、隐蔽、质评 等竣工验收资料。资料员须常驻现场，如资料有延误，则按规定接受 甲方项目部处罚。工程竣工后按甲方要求整理报送相关竣工资料。8.甲方义务：8.1 按本合同约定，向乙方支付劳务报酬；8.2 负责与业主方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作 关系。8.3 提供完成本合同协议书上约定的材料。8.4 指定现场代表，协调处理相关现场事务。8.5编制本工程的施工组织设计，审核施工技术措施与技术资料； 现场工程管理、监督与检查，协助乙方搞好同其他工序的配合；8.6 编制本工程的整体进度计划，并且对乙方每月的施工计划提 出明确要求；8.7 提供测量控制基准点。8.8 甲方委托项目经

11、理周峰为现场代表，履行甲方的责任。9.乙方义务：9.1 乙方在本合同签订之日起由本合同价款贰拾柒万伍仟元做 为履约保证金。在合同约定承包范围内的工程施工完毕，经甲方和业 主验收并移交至业主后，甲方予以退还（只退本金，不计息）。乙方 在履行合同的过程中，由于不符合合同约定造成甲方损失，甲方可从 履约保证金中直接扣减损失费用，乙方应予以接受；9.2 对本合同建设工程施工范围内的工程质量向甲方负责，组织 具有相应资格证书的熟练工人投入工作；9.3 未经甲方书面授权或允许，不得擅自与业主方及有关部门建 立工作联系；9.4 自觉遵守法律法规及有关规章制度；9.5 乙方根据甲方施工组织设计总进度计划的要求

12、，施工前向甲 方项目经理提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计 划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、 时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；9.6 严格按照甲方设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施 工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排 作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真 执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安 全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有 关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造 成的质量修改、返工、工期拖延、安全事

13、故、现场脏乱造成的损失及 各种罚款，如未按甲方要求及时处理，甲方有权委托其他分包商代为 完成，其费用按实际发生额的2 倍从乙方当月进度款中扣除；9.7 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随 时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持 证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；9.8 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设 置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；9.9 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交 工验收；9.10 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程 部分的成品保护工作，因乙方责任发生损

14、坏，乙方自行承担由此引起 的一切经济损失及各种罚款；9.11 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、 周转材料及其他设施，如发生损失由乙方承担；妥善保管、合理使用 自有的机具、周转材料及其他设施，如发生损失由乙方承担；9.12 乙方必须服从甲方转发的业主方及工程师的指令；9.13 乙方应在开工前将本项目建设中拟投入的机械、设备、工 机具等清单，拟投入劳动人员及临时用工人员名单报送甲方备案，同 时对支付给本项目的施工工人的工资要求必须提供签字确认的收据 及银行返单交付一份给现场项目经理，如未履行本条款的约定，甲方 有权停止支付剩余款项；9.14 乙方生产、生活临建由乙方按甲方要求自行

15、搭设并承担费 用；现场施工及生活用水、用电费用由各分包商按产值比例进行分摊， 在当月进度款中扣除。9.15 乙方自备除合同约定甲方提供外的所有机具、材料，并保 证现场施工需要，自备床、卧具等生活用品；9.16 工程建设的所有资料制作和收集由乙方负责并承担费用；9.17 除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工 负责，乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义 务及工作程序；9.18 乙方未按照本合同第9.15项条款约定履行的、最终由甲方 代为完成的，视情况甲方将扣除工程结算款的 5-10%。9.19 施工管理及进度应服从甲方对整个工程的总体要求，积极 接受甲方的生产指挥和

16、调度，准时参加甲方通知的生产调度会及有关 的生产会议，按照甲方的月度计划安排，积极组织施工，如期完成所 承担的施工任务；9.20 按照甲方制定的现场统一形象标准，必须使用甲方的工作 服及安全帽（费用由乙方承担），以符合甲方企业形象标准的要求；9.21 乙方负责自身施工所需的水、电管线引接，材料由乙方自 购，费用由乙方承担。同时应必须执行甲方有关施工现场水电管理制 度的规定；9.22 乙方确定的现场项目经理与现场管理人员须协助甲方进行 各项管理工作，无甲方书面同意不得更换及擅自离开现场，如擅自更 换或离开现场，对乙方处以500 元/人/天的罚款；乙方应按甲方要求 和实际施工需要配备足够的施工人员

17、；施工过程中甲方认为任何现场 人员不能胜任工作或违反规章制度，有权要求乙方对该人员进行更 换，乙方不得拒绝；9.23 乙方应遵守甲方正式发布的各项管理制度，由于因乙方原 因造成的各种事故或损失，乙方应承担全部责任并赔偿由此造成的一 切经济损失；9.24 乙方自行办理工程当地所规定的应由乙方承担的一切有关 手续并承担由此产生的费用，由于相关手续不完善而出现问题，乙方 负责处理，不能影响工程的施工进度；9.25 乙方必须独立完成本合同施工任务，不得再次分包或转包， 甲方一经发现，有权终止合同，乙方须赔偿甲方的直接和间接损失；9.26 配合甲方、监理工程师以及业主共同进行质量检验；9.27 负责自身

18、施工区域行驶道路的维（养）护、工作面的排水、 照明、护栏、临时支撑等施工工作。9.28 施工中发生的质量、安全等罚款乙方应及时向甲方交纳， 如不按时交纳甲方有权从乙方的履约保证金或在工程结算款中双倍 扣除。9.29 应谨慎处理施工中发生的交叉作业配合，对甲方或第三方 造成损失的，乙方要负责赔偿；乙方则需自行负担由于停工、窝工造 成费用增加的风险损失。9.30 乙方必须配备合格安全工程师一名，负责现场安全管理日 常工作。9.31 施工进度必须满足甲方的进度要求，如不能满足进度要求 或甲方根据自身施工管理经验认为乙方不能满足施工的进度，甲方有 权把部分或全部的工程移交其它分包商施工，甲方将从乙方合

19、同价款 中按未施工部分项目结算费用的1.2 倍扣除。9.32 乙方不得以下属施工队的名义对外签订、履行任何合同协 议，由此给甲方造成的经济损失应加倍承担赔偿责任。乙方应服从甲 方统一管理并遵守甲方、监理及业主所有与之相关的管理制度；甲方 要求乙方进场人员与甲方施工人员着装统一或业主与甲方要求乙方 施工人员进入现场所必需的安全及其它要求，其费用由乙方承担。9.33 乙方无权直接参与与业主方进行相关的技术、经济问题的 协调，涉及到相关问题时，只能以书面形式上报甲方，由甲方统一对 外协调解决。9.34 乙方应接受甲方的协调，为其他分包商在机具使用、场地、 通道、临建等方面提供便利。9.35 乙方应及

20、时足额支付当地农民工工资、材料货款及机械租 赁费用。如因乙方原因不能及时支付上述费用造成的各种不良影响， 均由乙方负责。甲方将根据实际情况有权采取措施从乙方工程进度款 中双倍扣除相关费用，作为支付上述费用的保证金。9.36 乙方施工范围内施工用水、用电所发生费用，由乙方承担。9.37 乙方委托徐健为现场代表，履行乙方的责任。9.38 乙方应在本合同签订后五日内按照工程所在地县级以上劳 动主管部门的规定或要求为所有雇佣的农民工缴纳农民工工资保障 金。9.39 乙方应向甲方提供乙方与雇佣农民工的劳动合同。10.安全施工与检查：10.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全 标准进行施

21、工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查， 采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方施工出现的任何事故 责任和因此而发生的全部费用，均由乙方承担；10.2 乙方项目经理应严格管理劳务人员，不得在施工工地酗酒， 不得参与赌博、寻衅滋事、打架斗殴，不得阻碍甲方现场管理人员、 业主方、行政主管部门行使监督检查工作，不得对前述人员进行任何 形式的个人人身权益的侵害；10.3 乙方应定期召开安全例会（每周），并形成会议记录，存 入工程施工档案；10.3.1 不发生重伤及以上人身事故，轻伤事故在 0 人次以下。10.3.2 不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事 故以及环境影响事件。1

22、0.3.3 不发生因工程建设原因造成的电网、设备事故。10.3.4 达到甲方提出的现场安全文明施工要求。10.4 本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括 但不限于：10.4.1中华人民共和国安全生产法10.4.2 国务院建设工程安全生产管理条例10.4.3 国务院生产安全事故报告和调查处理条例10.4.4国家经贸委电力建设安全工作规程（DL5009.1）10.4.5 国家部委办相关安全的规定10.4.6 国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定10.4.7 国家电网公司电力安全工作规程10.4.8 国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程10.4.9 建设工程所属的地方安全、

23、环境法规10.4.10 建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度10.5 甲乙双方的安全文明施工权利和义务10.5.1 认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方 针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设单位有关安全 生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境 保护管理责任。10.5.2 建立健全安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文 明施工管理制度，按规定设置安全管理机构或配备具备相应任职资格 的专职安全员和相关的安全检查检测装备。10.5.3 乙方指派 同志负责本项目的安全文明施工管理，并配备 专职安全监督人员 1 人。10.5.4 按照国家、国家电网

24、公司、建设单位、总包单位有关安 全文明施工、环境保护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环 保设施、安全标识标牌，双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、 变动的，必须按照规定履行审批手续，采取可靠安全措施后，方可拆 除、变动，并及时恢复或重新设置。10.5.5 工程施工中组织开展危险源分析预控工作，重视对安全 问题、事件的原因分析，落实防范措施，防止事故的发生。10.5.6 按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设 置消防安全标志和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施 和器材有效、完好。10.5.8 按照国家有关规定，为各自的员工配备必要的劳动防护 用品及合格有效的安全工器具

25、，并监督、教育员工正确使用。10.5.9 严格执行工作票、操作票、安全施工作业票、动火工作 票等制度和措施。10.5.10 施工现场总平面由甲方统一策划，分区管理，各负其责， 不得随意变动。安全、文明施工、消防、环保等的标志、标识和设施， 按策划统一组织，乙方施工区域由乙方实施。10.5.11 施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、 场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预 案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产 监督和管理部门报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训， 做到“四不放过”。10.5.12 因违反本协议造成的安全事故或环

26、境影响事件，由违约 方承担相应的法律责任和经济责任。10.6 甲方的安全文明施工权利和义务10.6.1 对乙方的资质、管理人员及作业人员资格情况进行核查。不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。10.6.2 按规定成立施工安全委员会，组织和协调现场安全文明 施工的整体工作，及时向乙方传达国家电网公司等上级单位安全工作 要求的文件和通报。10.6.3 组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并 按照现场管理规定，发放“胸卡（安全合格）证”，做到有据可查。10.6.4 按施工组织总设计，组织向乙方的负责人、工程技术人 员及相关安全人员进行安全技术交底，收集、提供地下管线、设施等 相关资

27、料，并提出保护措施要求。10.6.5 组织同一区域交叉施工各方签订相应的安全协议，督促 上下道工序各自做好安全措施。10.6.6 编制现场安全文明施工防护措施要求。临近带电设备作 业，落实专人监护。10.6.7 建立健全施工现场临时用电安全、施工现场防火、安全 设施等管理制度，按规定在施工组织设计中编制施工现场临时用电方 案。10.6.8 定期召开安全工作例会和安全专题会议，组织安全监督 网络活动，协调解决现场的安全问题。10.6.9 组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见， 进行考核扣款。对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工 整顿直至终止合同。10.6.10组织对乙方编制

28、的重大作业项目和大型机械的安装拆除 等施工方案和安全措施的会审，报送监理审定签认。10.6.11 按规定拨付约定的安全文明施工措施补助费，并对乙方 措施补助费的使用情况进行监督。10.6.12 建立应急处置组织机构，组织编制应急预案，开展演练。10.6.13 按相关规定对乙方进行检查考核，作为安全保证金的考核依 据。10.6.14 如可能对其他施工单位或人员造成安全影响，乙方要求 其他单位人员临时撤离或停止作业，甲方应做好组织协调工作。10.7 乙方的安全文明施工权利和义务：10.7.1 按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料，并 对其真实性负责。10.7.2 遵守现场安全文明施工管理制

29、度，服从甲方以及建设单 位、监理对现场的安全文明施工、环境保护的管理，配合安全检查（包 括建设单位、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查）， 对存在问题落实整改。10.7.3 按照甲方总平面布置和安全文明施工管理制度、标准， 制定安全技术措施计划，报甲方备案，并组织落实。10.7.4 按照国家电网公司的有关管理要求，建立完善相关安全 记录台帐。10.7.5 按照规定和要求，编制并落实各项有针对性的安全文明 施工具体措施，组织施工方案和安全措施的全员交底，并由双方签字 确认。10.7.6 按规定对员工进行安全教育，对新进厂人员进行三级安 全教育和考核；10.7.7 严格特种作业人员管理，

30、包括特种作业人员的培训、复 审，持证上岗，并报甲方备案。10.7.8 定期组织施工人员身体检查，做到健康合格上岗，并按 照国家规定为施工人员办理人身意外保险。10.7.9 开展危险源分析预控工作，进行作业场所危险点的告知 并落实防范措施。10.7.10 对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置采 取相应的保护措施。10.7.11对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况 进行监督检查，对发现的问题及时纠正和整改。10.7.12 为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品，并督促、 教育施工人员按照使用规则正确佩带和使用；定期对安全帽、安全带、 绝缘鞋等劳动防护用品进行检验试验和更新；做

31、好安全工器具的检 测，确保合格、有效。10.7.13 建立和完善现场施工机械管理制度和验收要求。按照国 家有关规定由具备资质的检测机构对特种机械进行检验检测，并将检 测报告和检测合格证书报甲方备案。10.7.14 按规定编制起重机械、垂直运输机械等的安装拆除的施 工和安全措施方案，报甲方和监理审查通过后实施。安装拆除单位必 须具备相应的安全资质。10.7.15 对危险性较大的施工项目，应经安全验算，编制专项安 全技术措施并报甲方和监理审查通过后实施。10.7.16 落实现场施工环境保护要求，对施工产生的噪声、振动、 大气污染、废水泥浆排放、扬尘、固体废料和危险废料等进行控制。10.7.17 按

32、实际情况和季节特点制定包括防火、防大风、防汛、 防冻、防暑、防雷、防雨、防雾等安全措施或管理办法，落实相应的 安全设施。10.7.18 建立和执行施工临时用电管理制度；根据甲方施工组织 设计中的施工现场临时用电方案，编制施工临时用电实施方案报甲方 审批后执行；按要求选用合格的配电箱，装设漏电保护器，电缆、架 空线敷设、接地等符合规范。10.7.19 建立和执行起重、电动工器具等安全管理制度，定期检 查检测，符合安全使用要求。10.7.20 对甲方提供的工器具及机械设备进行安全检查，确认其 安全状况，并在使用中执行相应的安全管理制度。10.7.21 临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离

33、措施，必须指定专人监护。 10.7.22 交叉作业时应采取相应的隔离和 错时施工等安全措施。10.7.23 施工特殊临时用电应符合规定，落实安全措施，在室内、 夜间等作业环境内施工，应配置相应的照明，在潮湿环境、容器内施 工，电源电压应符合安规规定的安全电压等级，金属容器外壳及容器 内使用的电动工器具要有可靠的接地。夜间施工应按照地方的环保要 求，控制噪声、光污染等可能对周边造成的环境影响。10.7.24 建立和执行危险化学品的采购、运输、储存、领用、保 管、退库和废料处理的安全管理办法和措施。10.7.25 建立和执行现场施工脚手架验收检查管理制度。按有关 规定组织脚手架使用前的验收、使用中

34、的检查和维护；对大型脚手架、 高大模板支撑系统的搭设方案组织专家论证。10.7.26 按规定组织深基坑、地下暗挖工程的施工方案的专家论 证，并落实支护的安全措施。10.7.27 土石方开挖应按相关规定报甲方批准和备案，并采取防 塌陷、排水和相关地下管线保护措施，周边应设置围栏和警示标志， 防止水土流失。（不包括爆破作业）10.7.28 落实土方开挖、运输的防尘措施，工地出入口必须采取 措施，防止污水和污土污染周边环境。10.7.29 施工废水经处理合格后排放。10.7.30 大体积混凝土浇灌，应设立专门指挥人员，指挥现场砼 搅拌车按照次序进出场，设置安全通道，落实安全措施。10.7.31 结构

35、吊装、临边和孔洞作业应采取设置相应作业平台、 上下通道、水平安全绳、防坠装置、安全网等的安全措施，做好孔洞 盖板、临边围栏的安全措施。10.7.32 起重机械、物料提升机的使用过程中应定期检查、维护 和保养，确保安全可靠和使用。10.7.33 容器、密闭空间内作业前应加强通风，并对容器内有害 气体进行监测，符合要求后，方可进入作业，作业过程中应指派专人 监护，并有紧急救援措施。10.7.34 在已受电、投运的区域施工，落实设备防护和人身安全 措施。10.7.35 现场一旦发生事故，必须立即进行救援，及时报告甲方， 并按要求报告地方安全生产监督和管理部门，做好善后处理工作。10.8 对甲方、监理

36、及上级单位和人员的违反安全生产规定、制 度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行，对甲方、监理在安全管 理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。10.9 安全文明施工措施补助费10.9.1 甲方按规定向乙方提供 万元的安全文明施工措施补助 费，在合同价款中单独列支，并按照规定以及实际使用情况和工程进 展情况分期支付。10.9.2 乙方应按规定用于安全文明施工措施等相关支出，不得 挪作他用。有关使用情况应定期报告甲方，并接受甲方的检查和监督。10.10 安全文明施工考核标准：10.10.1 甲方按照合同实际总价款，预留 万元作为乙方的安全 保证金。10.10.2 发生由乙方责任引起的各类事故、事

37、件及乙方的违章违 规、违反本协议条款的行为，甲方有权按照保证金扣款标准扣除乙方 相应的安全保证金。10.10.3 甲方在拨付工程款或竣工结算时，汇总在施工过程中发 生的安全保证金扣款通知单，对安全保证金进行扣款。10.10.4 乙方被扣除的安全保证金超出预留金额部分，在工程款 中抵扣。10.11 冬季施工安全措施：10.11.1 防人身伤害事故10.11.1.1 强化防高空坠落管理。随时观测边坡及毗邻建筑物、 构筑物的变化，及时发现隐患，并采取有效措施，杜绝发生坍塌事故； 基坑周边必须进行有效防护，并设置明显的警示标志；基坑周边要设 置堆放物料的限重牌，严禁堆放大量的物料；加强对建筑物临边、屋

38、 面临边及预留洞口、楼梯临边等安全防护设施的设置。10.11.1.2 要在防护设施周边设置醒目的预防高空坠落的安 全 警示牌。施工现场搭设的防护棚、防护栏杆等防护设施，必须按照建 筑施工安全防护设施标准的要求，使用定型化、工具化的安全防护 设施。脚手架与建筑物之间距离过大超出规范要求的，要采取安全防 护措施；10.11.1.3 登高作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防 冻措施，并按要求正确戴好安全帽、系好安全带；10.11.1.4遇到雨雪等恶劣天气时，要及时清除施工现场的积水、 积雪；10.11.1.5 对施工现场脚手架、安全网等防护设施的 拆除，要 实行严格的内部审批制度，不得随意拆除

39、。室内临边和洞口的安全设 施，必须按规范要求设置到位。室内楼梯、窗洞口和临边砌筑高度不 足 90cm 处，应用钢管和扣件组合，设置高度不小于 1.5m 的防护栏杆， 底部 20cm 处做踢脚防护，为保持防护架体的稳定性和可靠性，在栏 杆架体中间部位应加设一道保护杆件。10.11.2 防火灾事故10.11.2.1加强防火安全教育，尤其是存在易燃易爆物质的区域， 应对作业人员加强禁止烟火的教育，各项目要加强动火管理，建立各 级防火安全责任制度；10.11.2.2 消防设施及器材应做到齐全、完好和能用。在入冬前 进行一次全面检查； 10.11.2.3 严防电器火灾发生。生活区严禁使 用电炉子、电热管

40、取暖和做饭，禁止使用自制的电褥子，电褥子使用 后应及时断电；10.11.2.4 加强冬季取暖的统一管理，宿舍的公用取暖设施应设 专人管理,严禁在宿舍内使用电炉或采用明火取暖。10.11.3 防冻、防滑10.11.3.1 防止施工场地、运输道路积水和结冰，造成安全隐患； 脚手架，脚手板有冰雪积留时，施工前应清除干净。10.11.3.2 工地临时水管应埋入冻土层以下或用草包等材料保 温。水箱存水，下班前应放尽。10.11.3.3 应由专业电工负责安装、维护和管理用电设备，严禁 其它人员随意拆、改装电气线路。10.11.3.4 严禁使用裸线，电缆线破皮三处以上不得投入使用， 电缆线破皮处必须用防水绝

41、缘胶布处理，电缆线铺设要防砸、防碾压、防止电线冻结在冰 雪之中，大风雪后应对用电气线路进行检查，防止电缆线断线和破损 造成触电事故。10.11.3.5 霜、雪过后要及时清扫作业面，对使用的临时操作架 和临边防护设施必须由安全管理人员检查合格后才能继续使用，防止 因霜、雪和场地太滑而引起高处坠落事故。10.11.3.6 重视施工机械设备的防冻防凝安全工作，所有在用的 施工机械设备应结合例行保养进行一次换季保养，换用适合寒冷季节 气温的燃油、润滑油、液压油、防冻液和蓄电池液等。对于长期停用 的机械设备，应放净设备和容器内的存水，并逐台检查做好记录；对 于正常使用的机械设备，工作结束停机后要求将设备

42、内存水放净。10.11.4 防中毒10.11.4.1 为防止因生火、取暖发生煤气中毒事故，指定专人负 责夜间巡视检查。检查火炉使用情况，是否有发生火灾、煤气中毒的 危险。10.11.4.2 封闭的场所必须有通风换气措施。燃气热水器必须安 装在通风良好的地方，使用时必须保持通风。10.11.5 防交通事故10.11.5.1 广泛开展冬季行车安全教育，落实防冻、防滑、防雾 和防火等具体措施，进一步提高驾驶员的冬季行车安全意识。10.11.5.2 加强车辆的维护、保养，杜绝由于车辆故障而引发事 故。按照规定及时安排对车辆进行维修和保养，做到定期检查、计划 维修、合理使用，使车辆始终保持良好的状况。1

43、0.11.5.3 认真贯彻落实车辆的各项管理制度，做好车辆的换季 保养工作，要采用符合冬季使用的防冻液、润滑油和制动液、发动机 和散热器外壳要安装防寒保温罩，尤其是刹车系统、转向系统、灯光 系统必须完好可靠，确保车辆处于良好的技术状况。10.11.5.4 教育司机遵守交通规则和职业道德，严禁酒后开车、 无照驾驶、疲劳驾驶、不强超抢道，做到礼让“三先”确保行车安全。10.11.5.5 汽车必须通过结冰的河流、沟渠时，应下车仔细检查 冰层的厚度和强度，在确认绝对安全的情况下方可通行。10.11.5.6 遇严重冰雪路面要求加装防滑链、车辆行进中应保持 行车距离，并适当拉长车距降低车速，防止追尾事故的

44、发生。11. 安全防护：11.1 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以 及临路交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措 施，经甲方认可后实施；未经甲方同意擅自施工造成的任何损失及安 全检查事件均由乙方承担全部责任；11.2 实施工程工作期间（含储存、运输、使用）及使用毒害性、 腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前10 天以书面形式通知甲方，并 提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施；11.3 乙方在施工现场内必须按要求为所有进入施工现场人员配 备必须的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品）；12. 事故处理：12.1 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定

45、立即上 报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行 处理；13. 保险：13.1 乙方在开工前必须为所有参加施工建设的乙方人员购买意 外伤害保险，保额不低于40 万元/人，费用由乙方承担，并向甲方提 供保险凭证原件查验（甲方留存复印件），如未提供，视为未购买， 处以 30000 元罚款并限5 日内必须购买，否则由甲方代为购买，发生 费用双倍从应付合同款中扣除；如乙方未给施工人员购买意外伤害险 而发生意外的，乙方承担因此产生的所有费用并接受甲方50000 元的 处罚；13.2 保险事故发生时，乙方必须采取必要的措施，防止或减少 损失； 14.材料、设备供应：14.1 乙方应在接

46、到图纸后3日内，乙方应按照施工进度计划向 甲方提交材料、设备、构配件的供应计划；经甲方项目经理确认后， 乙方应按供应计划要求的品种、规格、型号、数量和供应时间等组织 货源并及时交付；甲方提供的材料、设备、构配件由乙方负责卸车和 保管，费用由乙方承担。如甲方提供的材料、设备、构配件的数量、 品种、规格、型号不符合要求的，乙方应在交接时提出，否则由此造成的相关损失（包含但不仅限于工期延误、质量损失、更换费用等）均由乙方承担；14.2 乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保 管不善发生丢失、损坏，乙方应全额赔偿（1+10%采保费），并承担 因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。14.3

47、 本工程由乙方负责采购的材料，乙方应按时、保质、保量 地运至现场交付使用，并向甲方提供材料质量合格证明文件。14.4 工程材料的检查与验收：无论何方采购的工程材料，使用 方均要进行检查验收，如材料质量不合格，采购方应将其运出现场， 并承担相应的损失。14.5 乙方应对其所采购工程材料的质量负责，因材料质量原因 所造成的任何质量事故和因此产生的各种经济损失，均由乙方负责承 担。14.6 乙方采购所用材料如按照监理和业主要求需要申报和批准 的，应及时提供相关资料。 14.7 乙方施工范围内使用的所有设备、 材料（含甲方提供设备、材料及半成品）的卸车、现场二次转运及检 验、试验由乙方负责，其发生的费

48、用包含在合同价款中，不另计取费 用。14.8 本工程中所有主、辅材料均由 乙方 自行组织采购。14.9 乙方在提交由甲方提供的材料、设备计划时，应认真核对 施工图纸，严格按照实际施工用量办理报审手续；甲方采购的物资实 行零库存管理，如因乙方原因造成材料购买量超出实际使用量但未超 过合同约定限额使用量时，超出部分将全部调拨给乙方；如因乙方原 因造成材料购买量超出合同约定限额使用量时，超出限额量部分材料 按调拨价二实际采购价x（l+10%采保费）从乙方合同结算费用中扣除。14.10 甲方将对施工中由甲方提供的材料进行考核管理，考核量 以施工图算量加上定 额 电力建设工程预算定额（ 2006）损耗量

49、为准， 主材节约材料费用（单价按采购价计算）按照五、五比例分成，超出 部分的材料，甲方将根据实际采购价加10%的采购保管费从乙方的工 程款中扣除。14.11 所有废旧材料的变卖处理由甲方项目部按规定完成，乙方 不得自行处理变卖。15.建设工程施工结算的约定：15.1 本工程的结算依据第 3 条确定执行； 16.工时及工程量的 确认：16.1 按甲方确认的工程量计算报酬，乙方按月将完成的工程量 报甲方，由甲方审核确认，乙方工程量总和不得超过业主方给甲方确 定的工程量也不得随意变更工程量，如超出或变更须经甲方认可后的 实际工程量结算。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围施工和因 乙方原因造成返工的

50、工程量，甲方不予计量；16.2 对工程量清单报价中的工程量，甲方有权进行调整或变更；16.3 乙方应于每月20日前将当月完成工程量报送给甲方，甲方 在每月 25 日前审核完当月工程量并计算当月乙方应得合同价款，但 当月审核确认的工程量并不作为编制工程结算的依据；16.4 甲方在收到业主工程进度款及乙方提交未拖欠民工上月工 资的有效证明后十日内，按乙方当月应得工程款的 80% 、扣减乙方 各项应扣费用支付给乙方当月工程进度款。16.5 合同内项目工程进度款累计支付至实际完工总价的 80% 时，甲方开始止付，其余待双方办理完工程竣工结算并通过审计后恢 复支付至 95% 。16.6 本合同工程剩余合

51、同款项（除 5%预留质保金外），待工程 竣工验收结算审计完成后支付。17. 报酬的支付：17.1 预付款：17.2 进度款：甲方按照乙方材料到货进度及完工进度支付至合 同总价的 80%在甲方对乙方提交的资料审核合格后并收到以下资料 后以电汇方式支付：A、并提供资料清单：甲方确认的施工进度确认表、开具盖章收 据、等额进度款工程发票、乙方盖财务章的账户信息、双方盖章合同、 银行开户证明、日常施工队名册表；B、在当月25日前，由乙方将本月已完工工程量以书面形式报甲 方，经甲方确认后支付； 17.3 验收款：待工程竣工验收结算完成并 经审计后，甲方根据双方确定的最终工程总量支付至合同总价的 95%，甲

52、方收到乙方提交的资料审核合格，并收到以下资料后以电汇 方式支付:并提供资料清单：甲方确认的工程总结算书、开具盖章收 据、合同全额工程发票、日常施工队名册表；17.4 质保金：工程合同总价的 5 %为质保金，质保期在项目工程完工后经业主方最终验收合格之日起 12 月后，业主方和甲方未提 出质量异议及无索赔后无息支付。17.5 乙方劳务人员工资的发放：乙方在本合同签订后向甲方提 供劳务人员花名册，每日向甲方提供劳务人员动态表。乙方向甲方提 交劳务人员工资表并在甲方的监督下按进度及时向工人发放工资。如 乙方有拖欠、克扣工人工资的行为，视为违约，甲方将直接从乙方交 纳的履约保证金中双倍扣除，超额部分从

53、应付劳务报酬中扣留，待欠 薪金额确定后由甲方直接发放给劳务人员。17.6 发票：17.6.1 甲方只在收到乙方提供相应的发票后方有义务付款。乙 方任何一次不及时提供合法发票的行为，都将导致甲方有权拒绝继续 付款而不承担任何责任。（乙方与甲方签订代替开发票协议的除外）17.6.2 本合同第 17.6.1 条约定，甲方向乙方支付工程款时，需 乙方提供工程发票后支付。为了提高资金支付效率，优化审批流程， 甲方拟定代扣代缴税款代办工程类发票服务的服务合同（见附件 二）。本着公平自愿、互惠互利原则，如乙方接受合同条款并签章认 可，即取消本合同第17.6.1 条“见票付款”约定。如乙方不予认可， 则仍按本

54、合同 17.6.1 条执行。17.7 按工程量支付的进度款，该工程量不作为工程结算时的工 程量，结算工程量以施工蓝图及现场实际发生并经甲方审定的工程量 为准。18. 施工变更：18.1 施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应以书面形式 向乙方发出变更通知。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进 行下列需要的变更：18.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸； 18.1.2 增减合同中约定的工程量； 18.1.3 改变有关的施工时间和顺序；18.1.4 其他有关工程变更需要的附加工作。18.2 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更 设计发生的费用和由此导致甲方的一切经济

55、损失，由乙方承担，延误 的工期不予顺延。18.3 因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加费用18.4 本合同生效15 日内，乙方应向甲方提交以下文件： 18.4.1 工 程施工技术措施方案18.4.2 乙方根据甲方下达的书面进度计划表编制工程进度计划 表 18.4.3 拟用于该工程的施工机具、劳动力及管理人员清单18.4.4 工程质量保证体系文件及质量保证手册 18.4.5 安全保证文 件及安全措施 18.4.6 材料计划表及使用时间18.5 乙方应当按照约定开工日期开工，并严格按照甲方的进度 计划施工，如施工过程中因乙方原因，造成连续一周内未完成施工计 划，甲方有权调整合同承包范围或

56、责令乙方退出施工现场或有权终止 本合同；18.6 本工程的设计图纸、施工组织设计、质量检验评定标准和 有关技术资料，均为施工的有效依据，乙方不得擅自修改；18.7 施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应及 时以书面形式通知甲方，由甲方研究确定变更设计文件，乙方按变更 设计文件进行施工；18.8 由业主、监理以及设计院发出的正式设计变更通知书，须 经甲方确认后，乙方才能在施工中实施。18.9 乙方应采取必要措施使工程如期完工，因乙方工期延误原 因造成的各种损失由乙方赔偿。因甲方及不可抗力原因所引起的工期 延误，甲方给予工期顺延。18.10 乙方应合理投入人力、物力，保证现场的使用。18

57、.11 乙方在编制施工组织设计时，应尽可能的考虑各种不利因 素对施工进度的影响。 18.12 如因乙方原因造成工期延误，不能满 足甲方三级网络进度要求，甲方有权调整工作范围，另行组织施工， 其发生的费用由乙方承担，并有权使用乙方在现场的施工机具、场地， 所发生的费用由乙方承担。19. 施工验收：19.1 乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量 标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收，验收 合格的视为乙方已经完成了本合同约定工作，但甲方与业主方双方之 间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的

58、 一切经济损失。19.2 全部工程竣工后在质量保修期内的质量保修责任由乙方承 担。业主方最终验收合格之日起质量保证期为12 个月。（如业主对 保修要求高于此要求的，以业主要求为准，其他参照此要求和国家标 准）。19.3 具备隐蔽、覆盖条件或达到中间验收的部位，乙方应自检 合格并做好自检记录后，通知甲方，甲方代表应在48 小时内到达现 场检验，验收合格，并经甲方代表在验收记录上签字认可后，方可进 行隐蔽和继续施工。整体验收由甲方、监理工程师和业主代表联合验 收，验收达到质量标准后方可移交；19.4 工程经验收不符合质量标准规定的部分，乙方应在限定时 间内修改后重新验收，直至验收符合质量标准。由此

59、发生的修改费用 全部由乙方承担，工期不予顺延；19.5 甲方的检查和验收并不减小或排除乙方对工程质量应承担 的责任。19.6在施工中出现的由于乙方原因造成的缺陷由乙方负责处理， 此费用由乙方承担。如乙方不能够及时处理施工缺陷，甲方将委托他 人处理此缺陷，按乙方该项目结算费用的120%扣减缺陷处理费用。19.7 由于质量问题造成的工程损失，乙方承担全部相应责任， 由此造成的全部费用由乙方承担。20. 施工配合：20.1 乙方应配合甲方对其工作进行初步验收，以及甲方按业主 方或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检 查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作 需

60、乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。20.2 乙方按约定完成劳务作业，需由甲方或施工场地内的第三 方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配 合。21. 违约责任：21.1 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：21.1.1 乙方因自身原因未按施工进度计划（施工三级网络进度 计划）完成相关工作的，视为延期，延期交工，每延误一日，应向甲 方支付 5000 元 的违约金；延期超过5 日的，视为乙方根本违约， 甲方有权终止合同，并没收乙方缴纳的履约保证金，或要求乙方承担 该合同全部总额 20%的违约金并承担因此给甲方造成的损失。21.1.2 乙方施工质量不符合本合同约定的质量

61、标准，除承担由 此给甲方造成全部损失外还需承担合同全部总额 20 %的违约金或依 据项目部的处罚意见接受违约金的处罚款。21.1.3 乙方违反甲方关于施工现场管理的规定或不服从甲方项 目经理或项目总监的要求，经甲方项目经理或项目总监警示未纠正 的，视情节轻重，每发生一次处罚乙方1000 至 10000 元 。21.1.4 乙方违反本合同约定再分包或转包工程的，甲方有权对 施工人员及设备等进行清场处理，乙方还需承担合同全部总额20%的 违约金。并承担因此给甲方造成的全部损失。21.1.5 乙方违反本合同第 10.2 条款的规定，即视为违约，除承 担因违反该条款所造成甲方或第三方的一切经济损失外，

62、还需承担合 同全部总额 20%的违约金；情节严重的，甲方可直接终止合同，并将 乙方清离现场，因清离现场所造成的损失全部由乙方承担，从履约保 证金或合同报酬中直接扣除。21.1.6 无论何种原因，乙方人员出现斗殴、酗酒，甲方视情节 轻重按 1000 元-5000 元/次进行处罚；21.1.7 乙方劳务人员因劳务工资纠纷，冲撞业主方房屋所在地 或人员、冲击甲方办公场所或人员、冲撞项目部或项目部人员造成不 良影响的或乙方劳务人员因劳务工资纠纷向行政机关、司法机关、立 法机关等机构投诉、起诉、上访造成甲方的名誉、财产等损失的，甲 方视情节轻重按5000 元-500000 元/次进行处罚，该处罚和损失甲

63、方 可以直接从支付给乙方的劳务款中扣除，扣款不足部分乙方需在3个 工作日内以现金形式交付甲方，如乙方未按期向甲方缴纳扣款，则乙 方需承担合同总额 20%的违约金 21.1.8 罚金由施工现场项目经理出 具处罚通知书，转甲方审核、批准并在支付劳务款时优先从款项中一 次扣除或现场交纳罚金；21.1.8 罚金由施工现场项目经理出具处罚通知书，转甲方审核、 批准并在支付劳务款时优先从款项中一次扣除或现场交纳罚金；21.2 乙方违约后，甲方要求乙方继续履行合同时，乙方除承担 上述违约责任后仍应继续履行合同。21.3 如因乙方违反本合同第9.38 条款规定，即视为违约，甲方 有权为乙方雇佣的所有农民工代交

64、纳农民工工资保障金，甲方代交纳 的，视为甲方支付给乙方的合同款，甲方有权直接从应付乙方的合同 款或履约保证金中双倍扣除。22. 争议：22.1 甲方和乙方在履行合同时发生争议，双方协商解决，协商 不成的，双方同意向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉解决；22.2 因该工程相关的任何形式事故或质量纠纷，双方同意提交 甲方所在地的鉴定机构或质检机构进行鉴定，鉴定结果对双方均具有 法律效力。23. 合同解除：23.1 如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业 分包合同终止，甲方通知乙方终止本合同，乙方接到通知后撤离现场。23.2 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因业主方原因造成 工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。23.3 如因乙方违约甲方行使单方解除权的，合同解除后乙方已 建工程经甲方审核认可并扣除全部违约金后经业主方最终验收通过 一年后支付给乙方。23.4 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备 的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。合同解除后，不影响