劲性复合桩 文档

《劲性复合桩 文档》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劲性复合桩 文档（6页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、工程合同合同编号：O14-03-Jx0O1发包单位:施工单位:工程名称:工程地点:劲性复合桩M桩施工合同发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原 则，甲方将 劲性复合桩M桩施工工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利 和义务，经甲乙双方就有关桩基工程施工事项协商一致，特订立本施工 承包合同，以资共同遵守，具体条款如下：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包方式、范围和内容1、承包方式为包人工、包机械（含机械进出场）。2、承包范围为劲性复合桩M桩 施工，现场文明、安全施工等由 乙方承担。具体工程

2、量以施工图及劲性复合桩M桩的施工记录为准（按 实结算）。3、工程承包内容为0800mm,孔深17.5米的劲性复合桩M桩的施工。三、工程结算单价及结算原则1、本工程结算按施工图纸、设计单位的设计变更函，甲乙方双方 约定上述劲性复合桩M桩施工的结算单价为实搅35元/米，空搅按图 纸依据的1/2延米结算，单价35元/米。如有试桩需停工另行收费。2、乙方桩基施工为清包施工，不税金程及水电等一系列费用。四、工程工期1、本合同约定的工程试桩和工程桩必须按甲方指定的工期完成。2、遇人力不可抗拒因素，工期顺延。五、甲乙双方责任1、甲方责任(1) 全面履行合同，确保乙方正常施工。(2) 因劲性复合桩M桩的施工为

3、高风险作业，甲方需提前做好场 地平整和障碍清理工作，以免造成孔偏及延误工期。(3) 督促乙方做好安全管理，文明施工。(4) 甲方负责协调静压桩机组施工桩位的放样和验线工作。(5) 甲方提供布置临时设施的场地和用水水源、临时用电电源。2、乙方责任(1) 全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要 求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保 正常施工。必须达到孔径800mm,深度和垂直度的施工要求。(2) 服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。(3 )服从现场有关部门和职能人员的监督管理。(4) 负责施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的桩机能满 足施工和甲方管理的

4、需要。(5) 因乙方原因造成的质量问题或事故，乙方必须无条件按甲方 的要求返工至合格，并承担其费用。(6) 全力配合有关部门对施工现场的检查和监督管理等。(7) 应遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度的 关系，保证全员安全，施工顺利进行。六、安全生产、文明施工乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规 程，设置专职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。 如因乙方违章指挥、违章操作而弓I起安全事故或其他事故，均由乙方负 全部责任和承担全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相 关的安全生产、文明施工资料。七、工程款支付1 本工程按计量结算，劲性复合桩M

5、桩工程全部结束由甲方支付至 工程量总价金额的百分之80%,余款年底结清。2.乙方必须按甲方要求及时将施工桩机和机具全部撤离现场。否则, 甲方有权暂不予支付乙方桩基工程款。八、附则1、乙方须有效组织人员、机具须满足本工程的进度需要，否则甲方 有权终止施工合同，乙方所完成的工程款应无条件由甲方自行处理。2、乙方应服从甲方的指挥和管理，自觉遵守有关法律、行政法规， 乙方在施工过程中如因管理混乱，质量、安全、工期不符合本合同要求, 甲方有权单方面终止双方施工合同，另行安排施工队伍施工。3、因甲方原因停工累计超过_天，超出累计停工天数，应支 付 二000元上天作为停窝工补贴，具体依据以施工日志为准，停工 签证由乙方以书面形式交甲方现场管理签收，不得推诿。4、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。4、甲、乙双方经济责任人签章5、在履行合同过程中发生纠纷，双方应友好协商解决，如有争议 可向当地仲裁机构进行调解或人民法院起诉。6、合同订立地点甲方：乙方：委托代理人：委托代理人：电话：电话：日期:日期: