建设工程内部承包协议(有担保方)

《建设工程内部承包协议(有担保方)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程内部承包协议(有担保方)（9页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、建设工程内部承包协议(有担保方) 内部承包协议发包人以下简称甲方：承包人以下简称乙方：确保人以下简称丙方：乙方作为甲方工程项目经理，就甲方将本协议的工程以内部承包的方法发包给乙方，丙方提供担保的相关事宜达成以下协议内容，共同遵守。本协议签署的基础：1、甲方含有对应的工程施工资质，根据国家要求正当承包工程。2、乙方是甲方企业的职员同时是本协议工程项目部的责任人。3、丙方对乙方债务负担连带责任确保。协议基础内容：第一条工程概况1、建设单位：2、工程名称：3、工程地点：4、承包范围：招标人提供的设计图纸和工程量清单内容、招标文件、答疑纪要等要求的工程范围。详细承包范围按甲方和建设单位签署的协议、补充

2、协议及附件要求的内容为准。5、承包方法：实施包工、包料、包工期、包安全、包质量、包文明施工、包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏的总承包方法。6、质量等级：合格7、施工期限：本工程施工期限为90日历天，从年月日至年月日。第二条财务管理1、甲方为乙方独立设置财务账簿，独立核实，不过对外结算和支付，必需经过甲方财务统一办理。本工程全部的工程款全部应该由建设单位转入甲方的账户，乙方未经过甲方书面授权，不得单独和建设单位发生任何款项往来，不然视为其个人行为，和本工程无关。2、对外结算：工程预付款、工程进度款和工程结算款均由甲方统一结算进入甲方为乙方设置的独立账户。结算方法经过银行票据的形式结算。3、

3、对外支付：由甲方经过乙方的独立账户，统一对外支付材料款、人职员资等各项费用。乙方申请用款时，必需要说明款项的用途，并凭甲方责任人署名的书面支付书方可支付，做到专款专用。4、乙方每个月向甲方汇报一次工程进度及债务情况，甲方有权派人员到现场查对大宗建材和机械设备的购置和保管、使用、付款等情况。5、对需要用甲方的账户对外发生款项往来的，需要乙方出具专题委托书。第三条印章管理1、本工程制作/项目章，和技术章、资料章表明“此章仅限于工程技术联络或资料专用”字样，甲方留有印章的样本，该类印章不得用于签署协议使用。2、乙方在工地施工中的材料采购协议、劳务分包协议、机械租赁协议、劳动协议等各类协议有全部必需盖

4、甲方企业印章，必需报甲方立案。3、乙方应该在工地制作印章使用情况记录表。甲方有权不定时检验乙方的印章使用情况，乙方应该配合甲方的检验，对甲方的疑虑提出合理的解释。第四条承包分摊费1、甲方将本协议项下的工程内部承包给乙方，并根据本协议约定进行人员配置，并帮助乙方进行工程全程的管理。2、乙方按本工程总造价的/%向甲方缴纳承包分摊费。该费用依据甲方和建设单位签署的协议价款计算，在本工程开工后甲方能够从建设单位拨付的第一笔工程款中直接扣除，待工程最终止算完成，多退少补。(备注；确保人管理费已交，超出协议部分按2%收管理费，确保人已向企业缴的履约确保金25000元待业主退到企业帐上乙方才能向企业申请退还

5、。第五条人员配置1、乙方作为甲方企业职员，任本工程的项目经理。2、由甲方组建项目管理部，技术责任人、项目核实责任人、质量管理人员、安全管理人员等人员由甲方派出，和甲方签署劳动协议，工资待遇由乙方负担，工资标准不得低于甲方工作人员的工资标准。该工资由甲方代为支付，甲方能够从乙方的账户中直接扣除。3、除项目管理部人员外，乙方聘任的其它人员的，应该将协议报甲方立案，不然视为乙方的个人行为，全部责任由乙方单独负担。第六条安全管理和责任1、乙方应该确保安全防护、文明施工方法费用专款专用，在财务管理中单独列出该项费用。2、乙方在施工中应遵守工程建设安全生产相关管理要求，严格按安全标准进行施工，并随时接收行

6、业安全检验人员依法实施的监督检验，采取必须的安全防护方法，消除事故隐患。乙方应该提出专题安全防护方法及施工方案，经甲方同意后从该专题费用中拨付。因为乙方安全教育不到位、安全方法不力，在安全检验时的罚款由乙方负担，发生安全事故的由乙方负担责任和甲方的一切经济损失。3、甲方不定时对乙方进行安全检验。在检验过程中，乙方应主动配合甲方的检验工作，同时接收并主动推行甲方提出的整改方案。4、乙方应该为工地全部人员缴纳社医保，而且购置意外伤害商业险，该费用由甲方代为支付，可直接从乙方的账户中给予扣除，工地工作人员发生工伤的由乙方单独负担。第七条工程管理1、乙方应主动和甲方配合，接收建设单位和监理的督促。乙方

7、应在甲方书面授权范围内推行职责，严格遵照建设工程项目管理规范，还应符合国家法律、法规及相关技术标准的要求。2、工程施工前，由乙方组织全部参加施工人员接收甲方责任人现场技术交底，根据施工方案中的施工次序和方法进行施工。3、乙方应在本协议签署之日起5日内向甲方提交施工组织设计和工程进度计划，甲方在收到该材料后5日内提出修改意见或给予确定。乙方应该根据进度计划合理安排施工，并于每个月日向甲方提交下个月的工程进度计划及对应进度统计报表。因乙方原因造成工程实际进度和乙方提交的进度计划不符的，乙方必需做出合了解释交甲方书面确定，并采取合适的改善方法以确保工程按期完工，改善方法费用由乙方负担。4、乙方必需严

8、格根据行业质量标准、规范及设计图纸进行施工，并管理好施工班组和施工人员，规范施工，确保工程质量达成一次性验收合格。5、甲方有权随时检验乙方的施工进度和工程质量，乙方应该给予配合，对于甲方提出的意见，乙方应该给予修正。6、本工程施工过程中，全部和建设单位的工作联络单、签证单等往来文件应该报甲方立案。第八条完工验收1、工程符合完工验收条件的，乙方应该通知甲方派员进行完工验验收材料的制作和整理，甲方派驻人员有权对材料制作的过程进行监督并提出修正意见。本工程根据国家现行的相关施工规范标准实施验收，并符合甲方和建设单位签署的建设工程施工协议的要求。达不到质量要求的，甲方有权要求乙方返工整改至符合验收标准

9、，所需费用全部由乙方负责。2、工程完工验收材料应该报甲方企业立案，并经过甲方的审核以后方可报送建设单位及建设局。3、工程完工验收合格的，乙方必需帮助甲方办理相关手续。4、工程完工验收合格后，双方全部款项进行结算，并预留工程结算款的%作为质量保修金。5、在保修期内，乙方应该根据工程质量保修协议负担保修义务，并将保修情况经建设单位书面确定后报甲方立案，作为工程保修结算之依据。如乙方经甲方或业主催告后，未推行保修职责，由甲方代为保修或组织她人保修，发生费用按双倍计算并直接从保修款中给予扣除，乙方不得有任何异议。保修款不足以用来甲方扣除的，超出部分的费用乙方应赔偿甲方。第九条甲方权利义务1、甲方有权派

10、员随时监督乙方的施工进度、现场安排、人员配置、安全方法等，确保工地按期保质保量的完工。2、本工程实施过程中发生的各项税金及费用，甲方有权根据本协议约定代扣代缴，包含工作人员的工资、保险费用等。3、甲方在建设单位支付的每笔工程款中有权扣留/%作为确保金，在工程完工验收合格后和乙方办理结算，该笔费用在填补完管理费、甲方已经支付不过根据本协议应该由乙方负担的费用、上款要求的各项代扣代缴的税费、预留/%质量确保金后，剩下款项应该支付给乙方。4、甲方应该帮助乙方办理本工程所需的各类证照。第十条乙方权利义务1、乙方在甲方的管理监督下按进度进行施工，负责行使本工程施工进度、质量、安全文明施工等全方面权利和负

11、担全方面义务。2、乙方在申请工程款时，必需提供对应的材料。3、乙方应该将工作人员花名册放甲方企业立案，甲方根据该花名册代为发放工资和缴纳各类保险，直接从乙方的工程款中给予扣除。4、本工程所需材料、设备全部由乙方自行采购，乙方应该确保材料设备的质量安全，设备的维护和保养费用由乙方负担。第十一条违约责任1、未经甲方书面同意，乙方不得将本工程进行转包或分包，不然一经发觉，甲方有权解除本协议，并要求乙方承当全部的赔偿责任。2、乙方不得以和工程无关的理由转移资金、改变资金用途和透支，若经发觉，甲方有权解除本协议，并要求乙方负担全部的赔偿责任。3、乙方使用虚假材料挪用工程款的，甲方有权单方解除本协议，甲方

12、所以遭受的全部损失由乙方负担，并负担本工程价款%的违约金。4、甲方发觉乙方将安全文明施工费挪作她用的，能够要求乙方填补该部分费用，并有权单方解除本协议，所发生的一切损失由乙方负担。5、因乙方原因致使工程款不能按期发放造成甲方无法按时发放工人工资的，责任由乙方负担；若所以造成工人上访事件的，乙方应该负担每次元的罚款，并赔偿甲方其它经济损失。6、因乙方原因致使工程验收不合格的，乙方应该自费进行返修整改直至完工验收合格，所耽搁的工期不予顺延。乙方未能按期完工的，每延误一天违约金2021元，并负担由此给甲方带来的全部损失，包含但不限于工程延误造成建设单位对甲方的罚款、追索费用等一切损失。7、本工程对外

13、产生的债务及对应的法律责任由乙方负担，甲方所以遭受损失的有权从建设单位拨付的工程款中直接给予扣除，不足以支付造成甲方垫付的乙方给予全额赔偿。8、因乙方原因发生的事故，致使甲方遭受损失的，甲方有权从工程进度款中直接给予扣除，不足部分由乙方另行负担；给第三人带来损害的，乙方应该主动赔偿，若乙方未能主动赔偿的，甲方有权从工程进度款中直接扣除，并给付受害人。9、乙方以项目经理部的名义对外签署任何材料包含但不限于协议、承诺书、担保书等，均需交由甲方审核同意并立案后，方可签署。不管甲方是否同意签署，由此所发生的任何经济、法律责任，均由乙方自行负担，给甲方造成损失的，乙方负责给予全额赔偿.10、乙方应严格遵

14、守本协议第三条的印章管理要求，任何未盖有甲方企业印章或未取得甲方书面授权许可的协议全部视为乙方的个人行为，产生的责任由乙方负担，和甲方无关。11、乙方应该根据施工组织设计的时间若和甲方和建设单位达成的开工时间不符的，以甲方和建设单位达成的开工时间为准进场，若乙方不能按进度计划组织劳力机械进场施工的，甲方除有权另组织其它人员进场施工外，另乙方应负担每延误开工时间一天500元的违约金，甲方另行组织劳务进场施工的一切费用概由乙方负担，并赔偿由此造成的甲方和第三方的一切损失。12、乙方及承包项目上因拖欠工、料、费等造成法院、仲裁机构及其它国家政府部门、机关划走、冻结甲方账户资金，限3日内归还相同金额，

15、并向甲方赔偿5万元违约金。不然，乙方除立刻归还前述资金外，还应根据银行同期贷款利息的四倍计算加收利息，并向甲方赔偿十万元违约金，乙方还应负担由此给甲方造成的其它一切损失。第十二条担保条款1、丙方作为确保人在本协议项下提供的确保为连带责任确保。2、确保人在本协议项下的确保范围包含本协议债务、违约金、赔偿金、甲方为实现债权和担保权利而发生的相关费用包含但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、律师费、实施费、评定费、拍卖费、公证费、送达费、邮寄费、公告费等。3、确保期间自自签署本协议起到工程完工后二年。第十三条其它约定1、本协议推行过程中发生纠纷的，由双方协商处理，协商不成的由甲方所在地的人民法院管辖。2、本协议一式三份，三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效，至协议推行完成终止。3、双方未尽事宜，可另行达成补充协议。甲方：签字代表：乙方：签字：丙方：签字：签约时间：