《道路照明安装工程施工合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《道路照明安装工程施工合同范本.docx（5页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、道路照明安装工程施工合同范本发包方（甲方）：代表人：承包方（乙方）：责任人：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。按照中华人民共和国合同法的规定，甲乙双方就_项目的道路照明安装工程达成一致意见，结合本项目工程的具体情况，订立如下协议，双方共
2、同遵守。第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、施工范围：4、承包方式：5、工程造价：6、工程工期：风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。（1）从甲方通知乙方进场施工之日起计算，工期暂定为_天。（2）施工期间，如
3、遇不可抗力，无法施工，则工期顺延。第二条、甲方责任1、甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证施工段内的场地、通道平整畅通。2、甲方应在乙方通知验收后三日内组织验收。3、甲方应按照本合同的规定支付工程款。第三条、乙方责任1、按照国家电力工程质量标准，负担施工任务。2、负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。3、在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。4、乙方应保证组织工作的工人具备相应资质，并保证安全文明施工，不得酒后作业。第四条、施工条件1、做好施工前的线路测量定位，并进行复测
4、；2、基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的*%及以上。第五条、关于工期的提前与延迟1、甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同意。2、因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。第六条、工程质量与验收风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。1、
5、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照城市电力规划规范中的有关规定验收。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复检时，乙方应予办理复检。若复检合格，甲方承担复检费用，由此造成的停工，工期顺延；复检不合格，其复检及返工费用由乙方承担，工期不顺延。3、由于乙方原因造成任何质量事故，其返工费用及因质量事故给甲方造成的损失均由乙方承担。4、工程竣工后，乙方通知甲方验收。验收合格后，由乙方协调电业局及相关部门办理验收、移交手续。风
6、险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。第七条、保修期工程竣工验收后，开始计算保修期，保修_年。在保修期内出现由乙方原因引起的质量问题，乙方无条件保修。因使用不当所造成的一切责任事故，由使用甲方负责。第八条、工程价款与结算1、本工程无预付款。2、甲方应在工程竣工验收合格，建设单位付款后*个工作日内付至工程款的*%。剩余5%作为工程的质保金，自工程竣工验收合格之日起
7、满一年后，一月内付清质保金。3、质保金在质保期满后，如不发生维修情况，由甲方返还乙方。第九条、安全条款1、乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合10kv电力电缆埋地方式铺设施工及验收规范(gb50173-92)及电力部门的有关规定。2、由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承担一切经济损失。3、若是第三人造成的安全事故，甲方有义务协助乙方向第三人追究责任。第十条、争议解决1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方均可向工程所在城人民法院起诉。第十一条、附则1、本合同未尽事宜，双方另行协商约定。2、本合同正本_份，双方各执_份，具有同等法律效力。甲方：地址：联系人：联系电话：工程所在地：签订时间：_年_月_日乙方：地址：联系人：联系电话：工程所在地：签订时间：_年_月_日
道路照明安装工程施工合同范本.docx
