比较通行的平安施工合同范本八篇

《比较通行的平安施工合同范本八篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《比较通行的平安施工合同范本八篇（9页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、比较通行的平安施工合同范本八篇_工程施工平安合同 甲方：_ 乙方：_ 为了切实加强施工现场平安生产管理，依照中华人民共和国平安生产法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法以及建设工程平安生产管理条例建设部施工现场临时用电平安技术规范（J以上高处作业人员，必需正确使用平安带，平安带应高挂低用。 （4）工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面平安技术交底，并履行签字手续外，必需各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。 （5）特别工程施工项目如；电气、易燃、易爆容器、管道等，必需持有效证件及上岗证的专业人员操作。 2、用电要求 （1）配电箱的箱柜门处应出名称，用途，分路、标记

2、及内部系统接线图，以防失误操作。 （2）配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。 （3）电工和用电人员用电时，必需按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工具。 （4）施工现场下班停止工作时，必需将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停止工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，临时不用的配电装置也应断电上锁。 （5）配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随便改动、并不得随便挂接其他用电设备。 （6）配电装置的漏电爱护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可连续使用。 （7）用电设备的爱护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。 （8）使用中的电气设备应保持完好的工作状态，严

3、禁带故障运行。 （9）现场临时用电及照明必需由项目经理同意，由专业电工按J 三、乙方责任： 1、乙方在施工作业前对所属员工应进行平安训练培训，确保根据甲方规定的平安要求施工作业。 2、因乙方缘由造成乙方损失，由乙方自负，给甲方造成财产损失和人员损害，乙方要负全部责任，并全额赔偿甲方。 四、未尽事宜，双方协商解决。 五、本合同签字生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方：重庆树荣化工有限公司 乙方： 经办人： 经办人： 年 月 日 年 月 日 比较通行的平安施工合同范本【篇七】 依据国家平安生产法及相关法律法规的有关规定，对进入厂区及施工场地内进行施工作业的单位，甲乙双方签订施工平安合同

4、书，明确双方职责、权力和义务，预防和防止各类事故的发生。本协议经双方协商，共同遵守。 一、目标：(一)劳动平安： 1、乙方消退四大损害(高处坠落损害、触电损害、物体打击损害、机械损害)，无重大工伤人身伤亡事故和机械设备事故。 2、乙方按jbj59-88建筑施工平安检查评分标准，各级平安检查，工地合格率必需达到100%，并争创施工现场标准化管理合格工地。 (二)消防平安： 1、乙方土地无火灾事故。 2、乙方工地应健全防火责任制和措施。 3、乙方工地要监理动火申报制度。 (三)文明施工 1、乙方施工员必需按规定色佩戴平安帽。 2、乙方在工地开工前必需设置一图五牌及必要的平安文明生产广告及工地门牌楼

5、。 3、乙方工地施工材料应严格按施工平面图、布置图分类堆放，做到堆放整齐。 4、乙方工地场地平整、无积水、无污染环境，道路畅通。 5、乙方工地施工机械具有修理保养制度，机械具清洁，上润油，严禁带病运转。 二、双方责任：为了实现上述目标，甲乙双方必需实行有效措施，各自履行以下责任。甲方责任： 1、准时传达贯彻上级政府和行业主管部门有关文明平安生产工作的文件、指示、指令，适时布置任务。 2、责成分管领导和质安部对乙方工地文明平安生产准时进行指导、督促、检查，提出整改看法，并帮助做好有关工作。 5、在方案、布置、检查、总结、评比生产的活动中，必需同时把文明平安生产工作贯彻至每个详细环节中去，特殊是要

6、做好有关针对性的书面平安技术交底，遇有生产与平安发生冲突时，生产必听从平安。 6、常常性组织班组搞好文明平安活动，仔细学习平安操作规程，每周组织项目部有关人员检查文明平安生产状况，训练职工正确使用防护用品。严禁违章指挥，违章作业，发生的一切事故及人员损害均由乙方负责。 7、若发生重大伤亡事故，要准时抢救伤员，爱护现场，十二小时内要马上上报，准时消退、整改事故隐患。、有权拒绝不科学、担心全、不卫生的生产指令。 三、争辩的处理当合同双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。 四、本合同自双方签字盖章之日起生效。工程验收合格后本协

7、议同时废止。 五、本协议作为工程合同组成部分，与工程合同具有同等法律效力。本协议与双方签署的其它合同及协议有冲突的，以规定较多者为准。本协议书一式六份，正本贰份，副本肆份，甲乙双方各执正本壹份，副本贰份。 甲方： (盖章) 乙方： (盖章) 托付代理人： (签字或盖章) 托付代理人： (签字或盖章) 签约日期： 年 月 日 比较通行的平安施工合同范本【篇八】 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国平安生产法及其他有关法律法规，为保证双方生产平安，明确各自的平安管理职责和应当实行的平安措施，就本工程的平安生产施工事项达成如下协议。 第一条建设单位： 工

8、程名称：_ 工程地点：_ 其次条乙方资质及平安生产条件： 乙方的资质：_ 乙方的平安生产条件：_ 说明：乙方应将资质、平安生产资格证书、平安生产条件的有关资料原件送给甲方审核并对资料的真实性负责，资料复印件交到甲方工程管理部备案。 第三条乙方现场负责人及平安生产管理人员： 乙方现场负责人：_ 乙方平安生产管理人员：_ 第四条甲方的责任和权利 1向乙方供应本单位的平安生产规章制度。 2对乙方平安生产进行监督、检查和管理，对违章、违规行为有权制止，限期整改，并依据详细状况进行惩罚。 3对乙方制定的平安方案和平安技术措施进行审查、审批和检查落实，对无方案、无措施和措施不落实的有权停止施工，限期整改，

9、并依据详细状况进行惩罚。 第五条乙方的责任和权利 1乙方负责人是平安生产的第一责任人，对平安生产负全责。 2乙方的平安目标应与甲方总体平安目标相全都。 3严格执行甲方的平安生产管理制度及甲方的质量、职业健康平安、环境管理体系标准。遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和平安技术操作规程。 4建立健全平安生产保障体系及平安组织机构，设立专职平安生产管理人员，建立健全现场平安责任制和消防平安责任制度。 5乙方的项目负责人、专职平安生产管理人员和特种作业人员，应当根据国家有关规定经培训考核合格后，持证上岗。 6乙方投入现场的全部机械及种类生产工具，必需经检验合格，符合国家的有关标准，并遵守操作规程。

10、 7乙方必需为从事危急作业的人员办理意外损害保险，并支付保险费；将保单复印件交给甲方备查。 8依据工程特点，在施工组织设计（或施工方案）编制平安技术措施和施工现场临时用电方案，达到肯定规模的危急性较大的项目工程编制专项施工方案。做好平安训练和平安技术交底工作，保证进场施工人员经过平安训练，必需持本岗位有效证书上岗。 9施工过程中，对人的担心全行为、物（设备）的担心全状态、作业环境的担心全因素和管理缺陷进行掌握。严格根据平安施工要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现。 10乙方施工现场的掌握，由乙方单位负责人负责。听从监理单位、建设单位对施工现场的平安管理。 11按部颁JGJ599

11、9标准要求对施工现场进行有效掌握。如有严峻违反JGJ5999标准保证项目条款的状况，甲方单位有权提出停工并罚款。 12平常进行平安检查，对平安隐患准时整改。对甲方单位签发的平安检查整改通知书，单位应无条件进行整改。 13乙方有权对甲方的平安管理提出合理化建议。 14每月在规定的时间内，向甲方上报各种平安事项的统计数据。 15乙方在施工过程中一旦发生平安事故，应当根据国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，准时照实上报；生产平安事故发生后，乙方应当实行措施防止事故扩大，爱护事故现场。根据国家有关规定进行调查、处理，做好事故的善后处理工作。同时必需明确事故的责任主体为乙方，不得将经济损失和冲突转移到

12、甲方。不得对事故隐瞒不报。 16乙方在施工中必需加强平安管理，由于管理不到位而造成的负面影响，乙方应担当全部责任；并担当由此给甲方造成的名誉及经济损失。 17向甲方单位交纳平安保证金时，缴费额为承包合同总额的_，并在进场前划到甲方单位。 18如乙方不遵守本合同条款，甲方将取消承（分）包资格，不再与其合作。 第六条其他 1本合同签订后，未经双方共同协商同意，任何一方不得私自改动或终止。 2本合同与工程合同具有同等效力，期限与工程合同全都；假如工程合同工期有变动，本合同期限也随之变动；工程施工结束以后，本合同也一同解除。 3合同履行过程中发生争议时，双方应协商解决；假如协商不成，双方可以向仲裁机构申请仲裁。 4本合同自签订之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方：_乙方：_ 代表：_代表：_ 日期：_日期：_