施工合同范文汇总6篇

《施工合同范文汇总6篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同范文汇总6篇（26页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、施工合同范文汇总6篇 在当今社会，人们对合同愈发重视，合同对我们的约束力越来越不行忽视，正常状况下，签订合同必需经过规定的方式。那么制定合同书有什么须要留意的呢？以下是我帮大家整理的施工合同6篇，希望对大家有所帮助。 施工合同 篇1甲方：_乙方：_依照中华人民共和国合同法，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：_市_学校电子监控系统工程工程地点：_市_学校校内内工程范围：工程内容：监控系统布线、设备安装及调试二、工程总价：合同金额：人民币 整(_元)。本工程在学校监控系统工程招标文件、投标书范围内采纳总价包干的形式，一次包干;超出

2、学校监控系统工程招标文件、投标书范围内的项目若学校须要增加，由双方协商定价。三、产品质量及安装调试要求1.乙方须按附表1要求向甲方供应符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发觉有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并供应各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。2.乙方所供应合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方马上更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。3.在签订合同后，乙方根据甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于运用及维护，符合国家有关技术标准。4.由甲方供应安装场地及

3、电源。四、技术标准及质量保证(1)布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际民用闭路监控电视系统技术规范GB50198-94。(2)乙方所供设备均以生产厂家供应的产品技术资料为技术标准。(3)乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时供应供货证明，经甲方验收后进行施工。(4)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明)五、工程项目建设期限合同签定后_日内进场施工，整个施工工期 天。(_开工，_以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常运用。)六、售后服务1.乙方所供应合同内设备，从验收之日起，全部产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内，

4、若有产品质量问题，由乙方负责更换或修理。质保期满后，设备修理时，乙方按成本费计算。更换的产品必需是新的，且质保期限从当时算起。2.凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在 小时内响应， 小时内解决故障。七、竣工验收及付款方式项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并供应相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起，10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。八、约定事项(1)为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。(2)合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。(3)招标文件、投标书是本合同的一部分，具有同等法

5、律效力。(4)附件1作为本合同要件，乙方必需遵照执行，否则视为违约。九、违约责任1.乙方必需严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方运用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金;若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。2.在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。十、本合同按中华人民共和国合同法，中华人民共和国产品质量法，消费者权益爱护法等有关法律条款执行。十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委

6、员会解决，直至提交法院审理。十二、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。十三、本合同一式四份，由甲方执二份(存档一份，财务一份)，乙方执一份，电教站备案一份。十四、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。十五、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日施工合同 篇2甲方(发包方)： (以下简称甲方)乙方(承包方)： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规，增加双方责任感，确保工程的顺当完工，双方在同等、自愿、公允、协调一样的基础上订

7、立本合同，条款如下：一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容： 设计施工图纸所包含的全部内容二、工程合同价款： 本工程合同造价为人民币 元，即人民币 元整。 本造价内含两年养护费用。三、承包方式：由乙方设计，采纳大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的全部绿化工程(详见施工图)。四、工期本工程工期为： 20xx 年 月 日至 年 月 日绿化工程养护期为： 年 月 日至 年 月 日。五、工程价款的支付与结算1、按工程进度每月支付完成产值的_%;2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后_天内一次性付清剩余 %的款项;3、本工程价款不含税

8、金。六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇3甲方（发包单位）： _电有限公司乙方（承包单位）：_甲方同意将 _水电有限公司电站引水工程建设修理 工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一样同意订立如下合同条款，望双方共同执行。一、工程项目名称（工程地

9、点）：1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年 月 日进场施工， 年 月 日竣工，雨天顺延。四、乙方在施工过程中，应按甲方供应的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可

10、不得随意更改尺寸，隐藏工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应留意平安，不得违章操作。五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。六、付款方法：1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；2、施工期间至验收前，每个月底甲方依据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。七、乙方工程不得转包或分包，若发觉则甲方有

11、权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。九、补充协议：甲方： （公章）法人代表：乙方： （公章）法人代表：年 月 日施工合同 篇4甲方（发包方）：_ 合同编号：_法定代表人：_ 签订地址：_乙方（承包方）：_ 签订日期：_年_月_日法定代表人：_为明确甲乙双方权利义务关系，保障各方的合法权益，甲乙双方本着互惠互利的原则，经过友好协商，依据中华人民共和国合同法及有关规定，就门窗工程施工事宜，达成以下合同，共同遵守。第一条 工程概况1工程名称：_。2工程地点：_。3范围和内容：铝合金门窗工程的设计、加工、运输、安装。其次条 合同价款本合同价款：人民币元整（大

12、写：）。工作量及单价（略）。第三条 结算及付款1工程结算按甲乙双方共同确认的二次设计加工图实际洞口面积计算。2付款方式（1）双方签订合同之日起日内，甲方向乙方支付工程总价款_，即_元整；乙方在收到预付款后才可发布生产指令；（2）窗框材料进场之日，甲方向乙方支付合同总价款的_，即_元整；乙方在收到款项后才可实施窗框安装；（3）窗扇玻璃进场之日，甲方向乙方支付合同总价款的_，即_元整；乙方在收到该款项后才可实施窗扇安装；（4）工程竣工交验合格，甲方向乙方支付合同总价款的_，即_元整；（5）工程总价款的_，即_元整作为质保金，在保修期届满后日内，甲方支付乙方质保金。第四条 设计依据1甲方应向乙方供应

13、下列建筑图：（1）门窗大样图；（2）平面图；（3）立面图；（4）剖面图。2乙方进行二次设计的依据是上述图纸和技术文件及国家的有关规范标准。第五条 承包方式及材料本工程承包方式为_，材料选定_。第六条 工程进度1乙方于_年_月_日进入施工现场，工期为_工作日。(注：工期以乙方收到预付款之日起计算)。2因下列状况之一者，乙方工期相应顺延：（1）甲方未能按期按额向乙方支付工程进度款；（2）甲方在合同签订后，未能向乙方供应图纸；（3）因甲方工程进度延误、停用升降设备、停电等缘由造成乙方停工；（4）因不行抗拒的自然因素造成乙方停工；（5）因设计变更所造成的因素。第七条 工程质量验收及保修1工程质量根据国

14、家有关技术规范执行验收，乙方供应验收标准及规范。2乙方在工程竣工后，以书面形式申请甲方质检部门对该工程进行单项验收，甲方在接到乙方的验收通知书后日内组织有关人员验收。3本工程保修期为_年，自工程竣工并通过验收之日起计算，在保修期内若产品出现质量问题，乙方赐予免费保修(人为或外力破坏不在保修范围)，超过保修期的按乙方标准收取材料费及修理费。第八条 甲方义务1乙方进入施工现场安装时，甲方无偿供应半成品存放库房及组装场地等条件。2乙方进入施工现场安装前，甲方向乙方供应水平线，垂直线，中轴线及相关技术资料，由乙方核对后施工。3甲方负责对不符合图纸规定的洞口需按工期进度的要求做好剔除工作。4甲方负责对乙

15、方产品安装后的墙体，洞边，沿口与门窗框之间的水泥填充，勾缝和抹灰等工序。5甲方负责向乙方供应电源，垂直起吊设备，安装脚手架。6甲方负责向乙方供应施工详细进度安排，若有改变应刚好通知乙方，并刚好组织工程阶段验收。7甲方帮助乙方做好成品爱护及帮助乙方处理相关事宜，已安装的产品如因其它缘由或其它单位损坏，乙方供应申请并确认损坏产品责任者后，甲方应负责追回损失。8负责各分包单位的协调工作。第九条 乙方义务1施工本合同规定范围的工程，并负责全面技术管理工作。2严格根据甲方的施工进度要求，仔细组织施工。3遵守甲方的现场施工管理条例，接受甲方及监理公司的监督管理。4实行项目经理制，委派项目经理及管理班子，并

16、供应相关人员上岗证。5乙方必需仔细贯彻执行有关平安施工的规章制度，严格遵守操作规程，防止违反有关规章制度，操作规程而发生质量等事故。6严格遵守甲方有关施工现场的一切规章制度。7施工人员食宿自理。8特种作业人员供应上岗证件。第十条 违约责任本合同生效后各方应严格按合同的约定履行自己的义务，假如本合同任何一方违反本合同及有关法律法规的规定导致本合同未获履行和未获完全履行，违约方应担当由此引起的全部责任。第十一条 补充与变更本合同可依据各方看法进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。第十二条 不行抗力任何一方因有不行抗力致使全部或部分不能履行本合同或拖延履行本合同，应自不行抗

17、力事务发生之日起日内，将事务状况以书面形式通知另一方，并自事务发生之日起日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或拖延履行的证明。第十三条 争议的解决1本合同书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。2本合同各方当事人对本合同有关条款的说明或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。假如经协商未达成书面合同，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条 生效条件1本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。2本合同式_份，具有相同法律效力。各方当事人各执_份，其他用于履行相关法律手续。甲方（盖章）：

18、_ 乙方（盖章）：_授权代理人：（签字）_ 授权代理人：（签字）_单位地址：_ 单位地址：_邮政编码：_ 邮政编码：_联系电话：_ 联系电话：_传真：_ 传真：_电子信箱：_ 电子信箱：_开户银行：_ 开户银行：_账号：_ 账号：_施工合同 篇5甲方：乙方：甲方新建住房一栋，该房设计为砖混结构，总建筑面积为224。7平方米，经甲乙双方协商，双方在同等、自愿、相互协作的基础上，甲方将该建筑施工工程承包给乙方，为明确双方的权力和义务，双方达成如下施工协议：一、承包范围和承包方式、价格1、乙方以包工不包料方式承包甲方私宅一栋（其中模板、脚手架、工具、机械设备由乙方自行解决）。2、依据甲方供应的设计图

19、（低层住宅A系列A2套型）的要求，完成基础、主体、屋面及室外装修以及散水，室内楼梯送到三层，室内地面或墙面按甲方要求毛胚或压光进行施工，（门窗、水电、下水除外）。另外依据甲方要求一层和二层的斜屋面现浇，构造柱加七根。3、该栋建筑承包总价为（大写人民币）。4、工程价款采纳按施工进展逐一拨付的方式，每一层拨付一万元，余款在年前除预留三千元保修金后一次性付清。保修金在两年内房屋无任何建筑质量问题即退还给乙方。二、施工要求1、乙方保证根据现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定，细心施工，保证工程质量。2、工程全部时间为个工作日（下雨天除外）。3、乙方施工要以平安第一，不违章操作，确保平安施工，教化施工

20、人员平安施工，杜绝工程事故，如在施工中发生任何事故，均由乙方全部负责。三、建材由甲方保管，乙方按需领取，乙方应节约、爱惜、运用好甲方的材料。由乙方缘由造成的甲方原材料的奢侈，由乙方负责赔偿。施工过程中甲方刚好打算好乙方所需的材料，因材料没有刚好供应，造成损失由甲方担当。四、工程质量1、乙方应严格根据国家质量规范要求组织施工，不得偷工减料。2、甲方有权自行或聘请有关人员随时对工程质量、工程进度进行监督，并提出符合建筑质量规范要求的一切建议，乙方必需按要求执行。五、违约责任1、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工安

21、排造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。2、乙方承包的工程项目，不得再进行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。3、违反本合同约定的行为均视为违约行为，应担当违约责任。4、违约金定为10000元，一方违约应向对方支付违约金，并赔偿由此给对方造成的一切损失。六、其他约定1、甲方不担当乙方的伙食。2、开工日期：20xx年5月28日3、本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。甲方：乙方：施工合同 篇6甲方：_乙方：_立契约书人委建人_(甲方)与建方_(乙方)，本契约不动

22、产标示委建事项经由甲乙双方同意订立条款如下，以资共同遵守：第一条 房地标示：本契约房屋坐落在_市_区_地号土地内定名“_”，经暂编号_区_栋_楼的房屋一户。其次条 房屋面积：本契约房屋面积包括室内、阳台及走道、楼梯间、屋顶突物(仅限于水箱及楼梯间，其余部分不计入)地下室、电梯间等公共设施分摊面积在内计约_平方米，(实际面积以当地政府机关复丈后，建筑改良物全部权状记载的面积为准)，但双方同意建筑改良物全部权状记载面积加上本条前列(阳台走道、楼梯间等)公共设施分摊面积等，即相当于本契约所记载面积，若有增减，而其面积差额未逾百分之二时，双方均不得异议，若增减面积误差超过百分之二时，其误差超过百分二部

23、分，即以该户出售时的平均单价为计算基准，由双方互为补偿。第三条 本大楼的屋顶除水箱、楼梯间外，乙方的投资、规划，其运用权归乙方，但乙方应对甲方供应较一般人实惠的服务。第四条 本大楼地下室产权登记为本大楼全体全部人共有，地下室除机电设外，其余场地如遇空袭时，应开放为公共避难场所，地下室平常作为停车场，由本大楼管理委员会统筹管理，其方法另详载于本大楼管理委员会管理章程。第五条 甲方所订购房屋的室内隔间装饰及设备工程，其施工标准悉依_市政府_局核准的建立执照图说按图施工，如甲方要求变更或增减等，须征求乙方意，惟属大楼整体装置者不得删减，变更后的工程款由双方协议定之，但以不少于本契约所定的工程款一次付

24、清与乙方，甲方未缴清增加的工程款前，乙方不得施工，如双方对变更后工程款未能达成协议或甲方拒绝或延迟交付所增加变更的工程款时，视为甲方取消变更或增减，乙方仍按本契约原定项目施工。第六条 工程期限：本契约房屋建筑工程，乙方应于本契约签订后_月内工，自开工之日起_工作天完工，并以起先申请运用执照为完工日期。但如有下列情形之一时不在此限，乙方不负拖延完工之责。(一)甲方未依约定付款方法的规定交付价款时。(二)甲方要求变更内部隔间与设计，致拖延完工时。(三)因不行抗力的缘由如天灾人祸或法律法规限制等不行归责于乙方的事由，以致工程不能如期进行时。(四)本工程屋外排水沟及巷道铺设工程，不受本条约完工时限的拘

25、束，电等的接通供应悉凭该公用事业作业程序而确定。第七条 保固期限：本契约房屋领到运用执照之日起，对本契约房屋建筑结构，乙方应负责保固_年，但天灾或不行归责于乙方的缘由而发生损毁者不在此限(门、窗、玻璃及水电配件、油漆、瓷砖等乙方不负责保固)。第八条 甲方订购本房地总价款为人民币_(大写)元整，包括下房屋及装修土地价款。(一)房屋及装修价款为人民币_(大写)元整。(二)土地价款为人民币_(大写)元整，包括建筑基地，道路用及地上物补偿金、土地改良费、公共设施用地等费用。第九条 付款方法：本契约房地总价为人民币_(大写)元整，分为备款人民币_(大写)元整，实惠贷款人民币_(大写)元整，银行贷款人民币

26、_(大写)元整，甲方应按下列进度，将分期付款表上的金额，经乙方通知于缴款期限内缴付乙方，绝不拖延短欠。(一)缴付本约第十四条第一、三、四项约定应付的税捐。(二)办妥产权登记及代办贷款等费用，并预付乙方四个月的利息。(三)付清因逾期付款的滞纳金。(四)付清本房屋的全部实惠贷款。第十九条 通知送达：甲乙双方所为的征询、洽商或通知办理事项均以书面本约所载住址挂号邮寄为之，有拒收或无法投递致退回的，均以邮局第一次投递之日期为送达之日。甲方的住址如有变更时，负有通知乙方的义务。其次十条 其他事项：(一)如甲方半途要求在本契约房屋变更设计，须以书面征得乙方同意后托乙方办理，所需工程费用经双方议定价格后，差

27、价由甲方于变更同时给付乙方，但经不削减于原定总价为原则，如甲方未在约定期间内给付时，乙方即视为甲方已取消变更设计的要求，乙方为避开影响工程的进度，得按原合约图说施工，甲方无异议。(二)乙方通知交屋并给迁入证明前，甲方绝不进行本约房屋自行装潢施。(三)本契约书于付清所定价款办妥交屋手续、土地移转登记完毕甲方领全部权同时，本契约书及本约有连带关系的契约、附件，甲方得一并由乙方收回作废。其次十一条 本契约的约束与效力：(一)甲方未付清房地价款及未取得乙方同意前不得将本契约房地的权利义务自行转让他人，但经双方同意后，本契约所约定事项对甲乙双方权利与义务的受让人合法继承人具有同等约束力。(二)本契约附件

28、视为本契约的一部分，与本契约具有同等效力，附件未定的，依据本契约的规定。其次十二条 未尽事宜：本契约如有未尽事宜，必要时由甲乙双方洽定。其次十三条 契约分存：上述契约事项经双方同意，恐口头无凭。特立本契书一式二份，甲乙双方各执一份为凭，并自签订日起升效，印花税由甲乙双方自贴销。其次十四条 有关本契约的权义，双方同意以_法院为管辖法院。甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_代表人(签字)：_ 代表人(签字)：_住址：_ 住址：_身份证号码：_ 身份证号码：_电话：_ 电话：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第26页 共26页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页