关于工程居间合同模板9篇

《关于工程居间合同模板9篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于工程居间合同模板9篇（44页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、关于工程居间合同模板9篇随着时间的推移，随时随地，各种场景都有可能运用到合同，签订合同也是避开争端的最好方式之一。那么一份具体的合同要怎么写呢？以下是我为大家整理的工程居间合同9篇，欢迎大家共享。工程居间合同 篇1甲方（托付人）：联系地址：_联系电话：_乙方（居间人）：_联系地址：_联系电话：_ 证件号码：乙方（居间人）：_联系地址：_联系电话：_ 证件号码：乙方（居间人）：_联系地址：_联系电话：_ 证件号码：甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就_省_市（县） 工程项目（以下称该

2、工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与_ 签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。三、甲方义务1、甲方

3、负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。假如未刚好支付，则按未按时支付金额的（10）%向乙方担当违约金。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为合同额的3%（三个居间人共计），即 万元2、居间胜利后，在甲方与建设单位签定合同后支付万元；在施工队伍入场后甲方必需向乙方支付万支付 %即 万元；3、甲方可以转帐的方式支付，并且根据不同比例分别转入三个居间人账户，（共计合同额的3%

4、 ）居间人 居间费用的 %；居间人 居间费用的 %；居间人 居间费用的 %.五、居间费用的担当居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用（或甲方同意担当费用）。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。七、合同终止1、本合同签字生效后，假如至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同一式肆

5、份，甲方壹份，居间人各持壹份，双方签字盖章后生效。甲方：（盖章）：_ 乙方（签字）：_（居间人共同签字）法定代表人或托付代理人：_ 法定代表人或托付代理人：_合同签订地：_合同签订日：_年_月_日工程居间合同 篇2甲方(托付人）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（居间人）：法定代表人：地址：联系方式：上述各方经同等自愿协商，签订本合同以共同遵守。一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就_省_市_区装修工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该装修工程项目的专业承包施工合同。2、“居间胜利”是指完成本条所列

6、全部托付事项。甲方与建设单位未签订书面的装修工程合同，乙方仅为甲方供应信息，或仅为甲方供应的联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价等。乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳，并同意向甲方支付违约金人民币_元。3、乙方向甲方供应的图纸、工程量清单，业主供应的各种材料单价，必需完全能够成为甲方与建设单位所签订装修合同的组成部分。

7、否则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳，并且赔偿甲方因此而遭遇的损失。4、乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方供应信息不真实，根据本合同其次条第2款执行。5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成装修工程合同，那么在甲方的装修工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。6、乙方领取本合同酬劳时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自担当。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建设单

8、位所签订的专业装修工程合同。甲方因履行装修工程合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。假如未刚好支付，则按未按时支付金额的_%向乙方担当违约金。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为装修工程合同金额的_%。2、乙方帮甲方胜利介绍客户，签约装修合同后。建设单位首付定金_%时，甲方将支付乙方全部装修工程_%佣金。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、居间费用的担当居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用（或甲方同意担当_费用）。六、保密事

9、项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。2、乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。3、乙方违反保密义务的，应向甲方支付人民币_元违约金；假如违约金不足以补偿甲因此而遭遇的损失，乙方应负责赔偿。七、合同终止1、本合同签字生效后，假如至_年_月_日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：（

10、1）提交位于_（地点）的_仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；（2）依法向_所在地有管辖权的人民法院起诉。九、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。3、本协议经各方签署后生效。甲方（签字或盖章）：签订时间：_年_月_日乙方（签字或盖章）：签订时间：_年_月_日工程居间合同 篇3甲方(托付人)：乙方(居间人)：甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就 工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和业主

11、干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与业主签订该工程项目的承包施工协议。2、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，内容包括合同条件。乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察，2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳。3、乙方向甲方供应必需完全能够成为甲方与业主所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳。三、甲方义务1、甲方负责供应相关资料;负责和业主公司进行合同谈判。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和业主所签订的

12、总承包施工协议。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。假如未刚好支付，则按未按时支付金额的10%向乙方担当违约金。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为工程施工造价总金额：2%税后价 2、居间胜利后，甲方进场搭临后3日内支付乙方30万元，余下按同比例支付(甲方拿到工程款95%时支付完乙方居间费)3、甲方可以现金的方式或银行转账支付。五、居间费用的担当居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用六、保密事项1、甲乙双方均应充

13、分保守本协议所涉及的商业隐私。2、乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。七、合同终止1、本合同签字生效后2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、本合同一式四份，双方各持二份，双方签字盖章后生效。合同签订地：合同签订日：甲方：(盖章)： 乙方(盖章)：身份证号：电话：工程居间合同 篇4甲方（托付人）：联系电话：身份证号码：乙方（受托人）：联系电话：身份证号码：甲乙

14、双方为了发挥双方优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依照同等自愿、互惠互利的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就项目，引荐甲方与该项目的向甲方供应该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与2、“居间胜利”是指甲方与面的工程承包合同。二、乙方义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实有效。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料，负责和2、假如居间胜利，则甲方全面履行和所签订的专业施工合同，甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。3、假如居间

15、胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳，假如未刚好支付，则逾期每日按未支付居间酬劳的1%，向乙方担当违约金。四、居间酬劳的计算方法，支付时间和支付方式1、本项目酬劳为2、居间酬劳在甲方与乙方引荐的该工程施工合同后进场三日内先支付部分按 支付（每次支付 ）。3、甲方可以转帐或现金方式支付。五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的.商业隐私。2、双方不得以其在居间过程中获得的商业隐私做出不利于对方的行为，否则有权利要求对方担当违约责任。六、合同终止1、本合同签字生效后，假如至年月日，乙方仍未完成居间任务，本合同自动终止。2、假如居间胜利，本合同完全履行后终止。3、甲乙双方协议解除

16、合同或有其他法律事项时，本合同终止。七、争议解决方式1、假如发生合同争议，双方协商解决。2、协商不成，提交当地仲裁委员会仲裁。八、其他事项1、乙方未经甲方同意，不得将本合同托付事项转托付。2、本合同未尽事宜，经双方协商同意后，签补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。3、本合同签字盖章后生效。4、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人和托付代理人（盖章）：签订地点：签订日期：工程居间合同 篇5合同编号：_甲方(托付人)(出卖人)：_ 地址： 邮政编码：_： ： 联系电话：托付代理人： 联系电话：地址： 邮政编码：乙方(托付人)(买受人)： 地址： 邮政编码：

17、_： _：联系电话：_房屋买卖居间合同范本丙方(居间人)： 地址： 邮政编码：_ 营业执照注册号：法定代表人：_ ：联系电话：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，甲方和乙方之间就房屋买卖、两托付人与居间人丙方之间就居间酬劳等事项，在同等、自愿、协商一样的基础上达成如下协议：第一条 合同标的房地产基本状况如下：全部权人_;共有人_;座落(_区_位);项目名称_，其次条 托付事项1、甲方对丙方的托付事项：甲方欲卖出上述房屋找寻买受人，并将该房屋以及要求等报告给买受人。同时，将买受人的状况报告给甲方。丙方促成买卖双方达成房屋买卖意向后，组织双方签订本合

18、同，并负责帮助办理该房屋的产权变更等事宜。2、乙方对丙方的托付事项：乙方欲在_市_区_地段购买_房屋_套，面积为_平方米。未开发土地(已挂牌成交)， 亩，托付丙方搜寻信息，并刚好报告乙方，以便促成乙方购买房屋的目的。丙方促成买卖双方达成房屋买卖意向后，组织双方签订本合同，并负责帮助办理该房屋的产权变更等事宜。第三条 成交价格甲、乙双方议定该房产(含装修及附属配套设施)的买卖价格为_(人民币)(大写)：_元整(￥_)。其中：房产买卖价为_(人民币)(大写)：_元整(￥_);装修及附属配套设施转让价为_(人民币)(大写)：_元整(￥_)。土地转让价 (人民币)大写： 元整。(￥_).第四条 丙方完

19、成托付任务的酬劳丙方业已完成本合同项下托付人双方托付之事项，双方自愿按合同标的_%的比例由甲方支付(详细数额为小写_、大写_)，向丙方支付酬劳：支付时间为乙方向甲方付款同台交割。第五条 丙方没有完成托付任务的费用收取丙方没有完成托付人指示的托付任务的，不得收取酬劳。第六条 结算方式1、甲乙双方协商同意，房屋售价为人民币(大写)_元(￥_)。未开发地，人民币(大写) (￥ )。2、甲乙双方协商同意，房屋产权过户所需的税、费担当，选择下列第_项：(1)甲、乙双方各自担当;(2)全部税、费由_方担当。3、甲乙双方签订的房地产买卖契约，如须要公证，费用由_方担当。4、甲乙双方协商同意，在本合同签订之日

20、起，乙方将购房定金人民币(大写)_(￥_)口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行。5、甲乙双方协商同意，在本合同签订之日起_日内，_方将房屋过户费用约人民币(大写)_元(￥_)，_方将借贷所需费用约人民币(大写)_元(￥_)交由丙方代为保管(详细金额以有关部门开据的票据为准，(多退少补)。6、甲乙双方协商同意乙方实行以下第_项付款方式(1)现金一次性付款，在本合同签订之日起_日内，乙方须将购房款扣除已交定金后的购房余款人民币(大写)_元(￥_)，口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行。(2)现金分期付款，在本合同签订之日起_日内，乙方将首付购房款人民币(大写)_元(￥_)支付给甲方。在本合同签

21、订之日起_日内，乙方将扣除已交定金及首付款以外的购房余款人民币(大写)_元(￥_)，口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行。7、如乙方拟定上述某项借贷遇到困难，甲乙双方协商同意乙方变更以下第_项付款方式：(1)现金一次性付款(2)现金分期付款第八条 甲方权利和义务1、甲方承诺：(1)该房屋权属清晰，不存在查封、抵押、出租、债权债务纠纷等影响转让的因素;(2)向丙方出具的个人身份证明、营业执照、房屋权属证明及办理过户及借贷所需的相关文件资料真实、合法、有效;(3)甲方于房屋交付之前将房屋的水、电、煤气、采暖费、物业费、电话费、有线电视收视费等有关费用全部结清(不包括安装费，仅指运用费)。假如不能

22、刚好缴清有关欠费，甲方情愿在取得全额房款时，将与欠费相等的保证金存放于丙方处，待甲方将欠费缴清后凭缴费发票取回保证金，若无法缴清欠费，甲方将以保证金冲抵欠费并授权丙方将保证金转付乙方(保证金不足冲抵欠费的，由甲方按实补足金额)。2、在签订本合同_日内将办理该房屋过户及借贷所需的相关文件资料打算齐全。3、甲方取得全部房款当日，甲方向乙方交付房屋并办理房屋交接手续。甲方将房屋交付乙方后，甲方不再担当对该房屋的修理责任。4、甲方应根据房屋管理部门的规定和丙方通知的时间亲自到现场核验身份及有关法律证件。5、甲方应对丙方的居间活动供应必要的帮助与协作。第九条 乙方权利和义务1、乙方保证其向丙方出具的办理

23、房屋权属过户所需的相关文件资料真实、合法、有效;并于签订本合同_日内将所需文件资料送交丙方。2、乙方须按本合同约定的时间按期付款。3、乙方应根据房屋管理部门的规定和丙方通知的时间亲自到现场核验身份及有关法律证件。假如甲方满意第八条第一款第(5)项要求，乙方可接受其房屋并按_刚好支付购房款。(1)交纳完过户税费后(2)产权证办理完毕后4、乙方应对丙方的居间活动供应必要的帮助与协作。第十条 丙方权利和义务1、丙方接受甲乙双方的托付，提示甲乙双方供应相关的文件资料。2、甲方托付丙方收取乙方缴付的购房定金及购房款，丙方在收款收据中应载明系代理甲方收取。3、丙方对甲乙方供应的文件资料和出具的凭证应妥当保

24、管。4、丙方收到乙方全部房款、部分房款或首付房款(含资金托管)及甲、乙双方所供应的文件资料齐备三个工作日内，支配甲、乙双方办理过户手续。按有关规定及丙方的通知，由_方陪伴有关人员到现场验房。5、妥当支配甲乙双方进行交接，提示甲乙双方结清约定的费用。第十一条 丙方违约责任1、丙方有下列行为之一的属于违约：(1)无正值理由擅自解除合同的;(2)与他人串通，损害托付人双方的利益的;(3)干预托付人买卖房屋的自办法愿，代替托付人其中的一方与另一方谈判、签约等，损害了另一方的权益的。(4)_。2、丙方违约的，应当担当本合同丙方预期获得佣金总价款的_%。丙方因违约行为，给托付人任何一方造成经济损失，且违约

25、金不足以弥补的，丙方应当就损失的差额部分向受害人予以赔偿。第十二条 托付人违约责任1、托付人双方有下列情形之一的属于违约：(1)无正值理由擅自解除合同的;(2)相互或与他人串通，损害丙方利益的;(3)未能根据托付书或本合同的托付事项向丙方供应相关房产证件、文件、合同、身份证件等，致使丙方无法完成居间任务，且给丙方造成实际损失的;(4)_。2、托付人违约的，在以下款项中选择：(1)已经向丙方交付定金的，不得索回定金;(2)根据丙方在本合同中应当获得的佣金予以赔偿;(3)根据本合同标的物总价款的 %赔偿于丙方。(4)_。第十三条 合同的解除1、当事人就解除合同协商一样的;2、因不行抗力致使合同目的

26、不能实现的;3、在托付期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务的;4、当事人一方拖延履行主要义务，经催告后在_个工作日内仍未履行的;5、当事人一方因其他缘由致使合同目的不能实现的。第十四条 声明及保证甲方：1、甲方有权签署并有实力履行本合同。2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_)均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。乙方：1、乙方有权签署并有实力履行本合同。2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_)均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时，任

27、何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。丙方：1、丙方有权签署并有实力履行本合同。2、丙方签署和履行本合同所需的一切手续(_)均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对丙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。第十五条 保密甲乙丙三方保证对在探讨、签订、执行本协议过程中所获悉的属于他方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业隐私、公司安排、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业隐私)予以保密。未经该资料和文件的原供应方同意，其他

28、方不得向任何第三方泄露该商业隐私的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或三方另有约定的除外。保密期限为_年。第十六条 通知1、依据本合同须要一方向另一方发出的全部通知以及三方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形式，可采纳_(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。2、各方通讯地址如下：_。3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方担当由此而引起的相关责任。第十七条 合同的变更本合同履行期间，发生特别状况时，甲、乙、丙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应刚好书面通知其他方，征得他方同意后，三

29、方在规定的时限内(书面通知发出_天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不行分割的部分。未经三方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方担当。第十八条 合同的转让除合同中另有规定外或经三方协商同意外，本合同所规定三方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。第十九条 争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行说明。2、本合同在履行过程中发生的争议，由三方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民

30、法院起诉。其次十条 不行抗力1、假如本合同任何一方因受不行抗力事务影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不行抗力事务阻碍其履行期间应予中止。2、声称受到不行抗力事务影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不行抗力事务的发生通知另一方，并在该不行抗力事务发生后_日内向另一方供应关于此种不行抗力事务及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者须要延期履行的书面资料。声称不行抗力事务导致其对本合同的履行在客观上成为不行能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消退或减轻此等不行抗力事务的影响。3、不行抗力事务发生时，三方应马上通过友好协商确定如何执行本合同。不行抗力事务或其影响终

31、止或消退后，三方须马上复原履行各自由本合同项下的各项义务。如不行抗力及其影响无法终止或消退而致使合同任何一方丢失接着履行合同的实力，则三方可协商解除合同或短暂延迟合同的履行，且遭受不行抗力一方无须为此担当责任。当事人拖延履行后发生不行抗力的，不能免除责任。4、本合同所称其次十一条 合同的说明本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同三方当事人可以依据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，根据通常理解对本合同作出合理说明。该说明具有约束力，除非说明与法律或本合同相抵触。其次十二条 补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙丙三方可以达成书面补充合同。本合

32、同的附件和补充合同均为本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。其次十三条 合同的效力1、本合同自三方或三方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。2、有效期为_年，自_年_月_日至_年_月_日。3、本合同正本一式_份，三方各执_份，具有同等法律效力。甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ 托付代理人(签字)：_ 托付代理人(签字)：_ 开户银行： 开户银行：_账号：签订地点：_年_月_日丙方(签章)：开户银行：账号：签订地点：_年_月_日账号： 签订地点： _年_月_日工程居间合同 篇6甲方(托付方)：大连锡安山光

33、大建筑工程有限公司乙方(居间方)：牟明 郭晓霞 张永经 付余家甲方因业务须要工程项目，而乙方具备工程相关信息。现双方就甲方托付乙方介绍工程相关项目信息，在自愿同等协商的基础上达成如下协议。一、甲方托付乙方介绍沈阳市保税区大连海关项目工程项目，并尽可能促成该项目建设承包等合法方式与第三方(业主方)签订该项目合同。二、居间酬劳与给付方法1、居间费按工程总造价3.5计取，详见建筑施工合同。2、居间酬劳支付方法：甲方在工程预付款35%到帐后三个工作日内，需一次性向乙方支付居间酬劳，投资建设总额的3.5%，如在预付款到帐后三个工作日乙方没有收到居间酬劳，则视甲方违约，可从下一批预付款扣除双倍居间酬劳，居

34、间酬劳的税金由乙方支付。三、约定事项1、甲方与业主方(第三方)签订的合同乙方不担当任何责任。2、乙方履行本合同的过程中，可向业主方(第三方)表明其为 甲方居间人，并向甲方介绍该项目相关状况，由甲方确定该项目可行度。3、乙方在仔细完成甲方托付项目事项，即按合同法第一条规定提供该项目的真实信息，并与甲方与第三方(业主方)签署合同或协议供应联系、帮助、撮合服务，但确定权在甲方，乙方对该项目的任何事宜不担当任何责任。4、甲方与业主方(第三方)签订合同即视为乙方已完成甲方托付事项，甲方根据本合同约定支付乙方居间酬劳。如甲方不按时支付乙方居问酬劳，甲方根据双倍居间酬劳担当违约责任支付乙方，乙方有权从工程款

35、中领取双倍居间酬劳。5、乙方向甲方供应的该工程信息验证为真实的，甲方因某些理由拒签或再找其它方签订该项目合同视为乙方已经完成该项目的居问服务，甲方因担当该项目的全部居间费用。6、余下工程合同，均由乙方协调，撮合续签合同，甲方不得单方面与业主方续签合同，如在须要运用多个资质签订该工程项目合同时，业绩归乙方，居间酬劳按本合同标准执行，如发觉甲方不经乙方与业主方签订合同，视为甲方违约，一经核实，甲方应向乙方支付本合同的双倍居间酬劳。7、甲方支付居间酬劳，本着合法、平安、有效的方式，以现金打到的账号：牟 明 账号：4367 4212 7158 0057 047中国建设银行 郭晓霞 帐号：6222 02

36、05 0400 4845 401中国工商银行 张永经 帐号：6222 0806 0500 0184 468中国工商银行 付余家 帐号：6227 0742 6033 9857 中国建设银行甲方如在指定的期限内不能兑现，则视为违约，乙方有权要求甲方支付30的违约金，同时要求在3天以内一次性付清全部款项。8、本合同如发生纠纷，双方首先协商解决，协商不成由守约方所在地人民法院提起诉讼。9、甲方若不能与业主签订正式施工合同则本居间协议视为无效。10、本合同一式五份，甲方执一份，乙方执四份，双方签字盖章或按手印后生效。甲方代表身份证乙方代表身份证年 月 日工程居间合同 篇7甲方(托付人)：_法定代表人：_

37、地址：_乙方(居间人)：_身份证号码：_地址：_甲乙双方依据中华人民共和国合同法等有关法律法规的规定，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下合同：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就_工程项目(以下简称本工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位进行接洽，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订承包施工合同(最终合同名称以甲方届时所签署合同为准)。2、本工程项目主要状况(1)工程名称：_。(2)工程地址：_。(3)工程主要施工内容：_。(4)其他状况：_。二、甲乙双方权利义务(一)甲方权利义务1、甲方负责供应真实的资质证书、营业执照等相关资料;2、甲方负责

38、依据乙方供应的信息或约定的时间和建设单位进行合同谈判;3、甲方有权随时向乙方了解居间服务进度;4、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同，甲方因履行承包施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关;5、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳;6、甲方对乙方供应的项目资料及其他相关信息负有保密义务;7、甲方有对乙方公开本工程项目谈判进度的义务。(二)乙方权利义务1、乙方应向甲方供应有关本工程项目的信息，帮助甲方对本工程项目进行实地考察;2、乙方承诺向甲方供应的关于本工程项目的基本信息真实牢靠;3、乙方有权知情整个项目谈判全过程;4、在甲方与建设单位进行合同谈判期间

39、，乙方应尽到居间人的谨慎和诚恳义务。三、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本工程项目居间酬劳为工程承包施工合同金额的_%;2、甲方应在居间胜利之日起_日内向乙方全额支付全部居间酬劳;3、“居间胜利”是指甲方与建设单位就本工程项目签订书面的工程承包施工合同;4、乙方账户信息如下：户名：_。卡号：_。开户行：_。5、甲方可以转账或现金的方式支付。四、居间活动费用的担当居间活动费用是指乙方完成托付事项实际支出的必要费用。甲方于本合同签订之日起_日向乙方支付人民币_，作为乙方居间活动费用。居间活动费用不包含在居间酬劳中，居间人未促成合同成立的，有权不予返还。五、保密事项1、甲乙双方应充分保守本

40、合同所涉及的商业隐私。2、双方不得以其在居间过程中获得的商业隐私做出不利对方的任何行为。六、违约责任1、甲乙双方应完全履行本协议约定，任一方违约的，均应担当违约责任。2、乙方拖延支付居间活动费用的，每拖延一日，应向甲方支付逾期未付费用千分之_的违约金，拖延超过_日未支付的，乙方有权解除本合同。3、乙方拖延支付居间酬劳的，每拖延一日，应向甲方支付逾期未付费用千分之_的违约金。七、通知1、通知联系人为便利协议双方状况的沟通，甲方指定_为己方联系人，乙方指定_为己方联系人，详细负责通知和传达本合同相关事宜。2、任何一方依据本合同约定须要发出的通知或其他告知事宜，如告知本条第1项约定的对方指定的联系人

41、，即视为该方已履行告知义务。任何一方在本合同中确定的通讯地址发生改变时，应书面通知另一方。3、通知地址及方式甲乙双方约定选择电子邮件、邮件、传真、电话作为通知方式。(1)电子邮件地址甲方：_乙方：_(2)邮寄地址甲方地址：_乙方地址：_邮政编码：_邮政编码：_(3)传真号码甲方：_乙方：_(4)电话号码甲方：_乙方：_4、通知视为实际送达的日期确定如下：(1)电子邮件方式的通知，该等通知以已读回执标注日期为送达日。(2)邮寄方式的通知，该等通知于发件之日起7日视为送达。(3)用传真方式发送的通知，在有关该传真的传送报告标明的传送日视为已实际送达。(4)用电话方式发送的通知，在双方接通电话的当日

42、视为已实际送达。八、合同解除及终止1、本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效，至居间胜利及甲方全额支付居间酬劳之日止。2、甲乙双方协议解除本合同或依据本合同约定内容解除本合同的，本合同终止。九、争议解决甲乙双方约定，如就本合同的说明、履行等发生的一切争议，应友好协商解决，协商不成，任一方均有权向本合同签订地(_市_区)人民法院提起诉讼解决。十、其他事项1、甲乙双方均已经仔细阅读和充分探讨本合同，共同起草制作并完全理解和接受其含义的前提下签订本合同。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3、其他：_甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月

43、_日_年_月_日工程居间合同 篇8发包方确定，将程发包给承包方施工，为确保双方权利和义务，经甲乙双方共同协商达成以下协议，以便双方共同遵照执行。一、 工程名称：二、 工程地点：三、 工程承包内容：办公楼内木作天棚、门套、窗帘盒、窗套、踢脚线与铝质天棚、轻钢龙骨纸面石膏板、型龙骨矿棉板、标准门制安、执手锁、门吸及卫生间隔板拆除、安装，涉及班组的全部清洁按发包方要求进行清除，做到工完场清。四、 工程承包方式：包全部人工单包方式。五、工程结算方式：按木作天棚( 元)，门套( 元)，窗帘盒( 元)，窗套( 元)，踢脚线( 元)，铝质天棚( 元)，轻钢龙骨纸面石膏板( 元)，矿棉板( 元)，标准门制安(

44、 元套)，执手锁( 元把)，门吸( 元个)，卫生间隔板拆除、安装( 元楼层)，付款方式按施工完成工程量的 %支付工程进度款，工程全部竣工经甲方验收合格后付清工程款。六、工程开竣工时间：开工时间：_年_月_日，竣工时 间：_年_月_日，施工总日历天数： 天。七、工程违约责任：承包方必需在本合同约定工期内保质按期完成本工程全部施工内容，其中在施工中因天气和施工机具故障及其他任何缘由影响工期均由承包方自行调整施工人数，加班加点完成所耽搁的工期。发包方对施工工期概不顺延，均应由承包方负责。八、工程平安施工责任：承包方必需根据建筑工程平安操作规程，组织工人施工，做好工人的39;平安教化工作，杜绝违章作业

45、，在正常施工中所发生的一切伤亡事故，由发包方和承包方协商处理，如因违章作业而造成的伤亡事故则由承包方负责，发包方一概不予担当任何责任。九、其它事宜：若承包方中途由于施工人员不到位，经发包方赐予限期完成施工任务警告后，承包方的人员仍未到位，拖延工期，发包方有权撤换承包方施工资格，承包方将无条件限期撤出施工现场。承包方所剩的工程款将用来支付发包方的损失。十、本合同经甲乙双方签字后生效，一式两份，甲乙双方各执一份，工程完工后本合同自动失效。甲方 (签字)： 乙方 (签字)：_年_月_日工程居间合同 篇9(甲方)托付人(施工承包方)：_(乙方)居间人(托付受理方)：_工程名称：_依据中华人民共和国合同

46、法其次十三章居间第四百二十条，第四百二十六条之规定，经当事人双方协商一样，订立如下条款，共同遵照执行工程条款：(一)、居间人促成托付人与工程发包方签订工程施工合同完善，皆视居间方已完成托付方的要求，托付方承诺应支付居间人有偿劳务酬金绝不食言，作为居间人员的人力、人际关系资源及合同前期费用投资回报。工资、劳务、差旅、通讯、款待、福利等综合费用。(二)、居间酬金付款方法：按工程总造价_%计算共计人民币_万元，分_次税后现金支付。详细按：(三)、如托付人不按时支付酬金给居间人时，居间人有权托付工程发包方支付酬金，甲方不得有异议，居间人可凭此合同向法院起诉，申请仲裁或强制执行。如工程不实在或居间方合同

47、前期工作失误，订不到工程合同，甲方不付分文。(四)、居间受理方不担当托付方与工程发包方的经济纠纷，不担当工程发包方任何风险责任。(五)、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效，酬金支付完毕失效。(六)、签约地点：甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第44页 共44页第 44 页 共 44 页第 44 页 共 44 页第 44 页 共 44 页第 44 页 共 44 页第 44 页 共 44 页第 44 页 共 44 页第 44 页 共 44 页第 44 页 共 44 页第 44 页 共 44 页第 44 页 共 44 页