施工合同范文五篇

《施工合同范文五篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同范文五篇（25页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、施工合同范文五篇随着法律观念的日渐普及，关于合同的利益纠纷越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么问题来了，究竟应如何拟定合同呢？以下是我为大家收集的施工合同5篇，希望对大家有所帮助。施工合同 篇1甲方：xxxxxxxxxxxxxxx (以下简称甲方)乙方：xxxxxxxxxxxxxxx (以下简称甲方)经甲乙双方多次协商，形成一样性看法，达成如下协议：一、工程范围：屋面xxxm2左右，单价xxx元/m2(以实际施工面积为准)，合同价格为xxxxx元整。二、材料要求：荆州九鸟王防水材料(SBS，3mm厚)。三、工程质量：屋面防水油做底层，边接、底连平退，保持整体平衡，工程质量保

2、修期为5年，保修期间如有质量问题，乙方必需刚好到场进行修理处理。四、工程时间：签订全同之日4个工作日，雨天顺延，按甲方要求在规定时间内完工。五、施工平安：乙方确保施工平安，做到不抢时间、不赶时间、不做冒险事，在施工过程中发生的一切平安质量事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。六、付款方式：待工程完工，经甲方验收合格后一次性付完全部工程款。七、本合同经甲乙双方签字后即可生效，具有同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇2甲方_为兴建_工程，接受了乙方_对本工程的投标，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下

3、协议：1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。2.下列文件构成整个合同不行分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一样之处，以下列次序在先者为准。(1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录;(2)合同协议书;(3)双方签署的合同谈判备忘录;(4)合同专用条款;(5)合同通用条款;(6)中标通知书、投标书和招标书;(7)与本合同有关的其他文件。3.本合同总价款为人民币_万元。4.本合同工程的施工期为_个月(天)，或：自_年_月_日至_年_月_日。5.甲、乙双方在此立约：保证根据本合同的约定，担当和履行各自的全部责任和义务。6.本协议书由双方法定代表人或其授权

4、的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清后合同终止。7.本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力;副本_份，双方各执_份，当副本与正本不一样时，以正本为准。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：或 或其授权的代理人： 其授权的代理人：签字日期：签字日期：单位地址：单位地址：联系电话：联系电话：传 真： 传 真：邮政编码：邮政编码：开户银行：开户银行：帐 号： 帐 号：签约日期：签约地点：施工合同 篇3托付方（甲方）：承接方（乙方）：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方确定托付乙方进行居室装潢。为保证工程顺当进行，依据中华人民共和国合同法、住宅室内

5、装饰装修管理方法等国家有关法律规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，特签订本合同（包括本合同附件），以便共同遵守。第一条 工程概况1、 工程地点：2、 工程内容：房屋间数 室 厅；总建筑面积平方米。3、 工程承包方式：双方商定实行“乙方包工、包部分辅料，甲方供应装修主要材料”的承包方式；详见双方签字确认的甲方/乙方供应装饰装修材料明细表4、 工程期限_天；开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。其次条 工程价款及付款方式1、工程造价：依据市场竞争、优质优价的原则，约定采纳固定价格方式：总价款：_元，大写（人民币）：_。 注：总价款包括人工费、施工清运费、搬卸费、乙方供应材料费等。 2

6、、付款方式：（1）合同签订后，甲方支付工程总价款的_作为预付金，即人民币：_元 ；（2）材料进场验收合格、中期验收（水电改造结束；厨卫墙、地砖铺贴结束；石膏线、地漏等安装结束；地面找平结束）合格后，甲方支付工程总价款的_；（3）竣工验收合格后，甲方支付工程总价款的_；（4）施工清场结束后，甲方支付工程总价款的_。3、甲方未按本合同约定支付工程款（进度款）的，乙方有权停工；每延误一日甲方按未付工程价款额的1支付给乙方。 4、双方款项往来，均应出具收据。第三条 材料供应（材料明细见附件甲方/乙方供应装饰装修材料明细表）1、 由甲方供应的材料，其规格、质量应符合设计要求；甲方应按时供应到施工现场并通

7、知乙方对材料品质、数量进行验收；非经甲方同意，不得挪作他用；乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2、 若甲方未按时供应材料或材料的规格、质量不符合设计要求，由此而延误工期或影响工程质量，由甲方担当责任。3、 甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管；一经运用视为合格，由于保管不善、运用不当造成不必要的奢侈、损坏或者丢失以及由此造成的施工质量问题由乙方担当责任（施工过程中的正常损耗除外）。4、 由乙方供应的材料应符合国家环保标准；乙方应在材料、设备运到施工现场前24小时通知甲方验收，验收合格后方可进行下一道工序。5、 若乙方所供材料的品牌、规格、质量与合同约定不符，甲方有权拒绝运

8、用，由此而延误工期或影响工程质量，由乙方担当责任；严禁以次充好、弄虚作假。第四条 工程质量要求及验收标准1、 乙方必需按家装规范施工，不得偷工减料、粗制滥造。2、 凡因乙方缘由造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准；返工后仍达不到的，由乙方担当违约责任；由于甲方缘由达不到工程质量标准的，由甲方担当返工责任及经济支出。3、 乙方必需在下列关键工序完成后提前48小时通知甲方进行验收，验收合格后方可进行下一道工序施工：A、材料进场 B、水、电改造等隐藏工程 C、防水工程及闭水试验D、墙、顶面基础处理 E、底漆、面漆 F、各部位板块铺贴 G、工程总体竣工验收

9、；以上分项工程未经甲方验收，乙方擅自进行下一道工序施工，由此造成的工料损失等由乙方负责。4、 甲方如不能在乙方指定时限内验收，应刚好通知乙方，另定日期；但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并担当给乙方造成的工期延误及其它损失。 5、 未达到施工、验收及环保标准的，乙方担当不达标项目的赔偿。 第五条 工期延误1、对以下缘由造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延： （1） 工程量改变和设计变更； （2） 不行抗力； （3） 甲方未按时参与阶段验收而造成的停工； （4） 甲方同意工期顺延的其他状况。 2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方供应的材料、设备质量不合格而影响

10、工程质量的，返工费用由甲方担当，工期顺延。 3、甲方未按期支付工程款（进度款），合同工期相应顺延。4、因乙方供材或施工等缘由不能按期完工的，工期不顺延；因乙方缘由造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方担当，工期不顺延。第六条 工程保修1、 乙方承诺对施工范围内的项目担当保修责任，保修期自工程竣工甲方验收合格之日并结清工程余款后算起，为 _。2、 损耗品、运用不当、人为破坏以及非工程自身缘由的损坏不在保修范围。3、 国家行政部门或者行业机构在本合同签置生效之前已经发布对个别的工程项目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以国家行政部门或者行业机构的规定为准。 4、 保修期间甲方通知乙方须要修理的，乙

11、方必需在24小时内到达现场；未到场的，乙方赔偿甲方合同价的5%；乙方同样担当保修期的保修。 第七条 其他事项1、 甲方供应房屋平面图、确认施工图纸或作法说明，并向乙方进行现场交底。 2、 甲方供应施工期间的水源、电源，并说明运用留意事项。 3、 乙方应严格履行合同，实行信誉工期，假如因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。4、 乙方负责施工现场的平安，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。如未按规章操作造成人员伤亡，乙方担当相关责任。5、 家庭居室装饰装修所形成的各种废弃物

12、，乙方应当根据有关部门指定的位置、方式和时间进行堆放及清运；严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品。6、 工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护，如造成损失，应照价赔偿；同时乙方要保证装饰装修现场的整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。第八条 违约责任1、 合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的10作为违约金付给对方；因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。2、 工程未验收合格或未结清尾款而未移交，甲方运用或擅自动用工程成品的，工程视为合格，由此而造成损失的由甲方负责，并视为甲方自动放弃

13、保修及修理权利且乙方仍有追收尾款的权利。第九条 争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决；如协商无效的，可向当地仲裁委员会申请仲裁或提交人民法院诉讼。第十条 合同生效1、 本合同一式两份，双方签字（盖章）后生效，甲、乙双方各持一份。 2、 本合同履行完成后自动终止。 3、 合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）： 乙方（施工方）：身份证号： 身份证号：电 话： 电 话：签约日期： 签约日期：其他未尽事宜：施工合同 篇4工程发包方(简称甲方)：_ 工程承建方(简称乙方)：_依照中华人民共和国民法典及其它相关法律、法规的规定，遵循

14、自愿、同等、公正和诚信的原则，结合本工程详细状况，经甲、乙双方协商一样，签订本合同。第一条：_工程项目及承包方式1、工程名称：_2、工程地点：_3、承包方式：_ 工程由乙方包工不包料其次条 工程承包范围及内容1、乙方负责工程承建施工，详细内容以图纸与工程预算为基准。在施工中工程量如有变更，甲乙双方协商确定后，追加合同的相应条款及相关的工程款，乙方再施工。2、依照甲方对工程的要求，工程图纸由甲方供应，乙方负责组织施工，工程竣工后由甲方进行工程验收(完工后三日之内)。3、甲方供应工程施工条件，包括水、电、路、场地四通，乙方应严格遵守现场规章制度。双方应亲密协作，保证施工平安、顺当的进行。甲方供应施

15、工所需机械设备，场地四通甲方应在乙方施工人员进驻现场前落实到位。4、因不行抗力或甲方人为造成分项工程无法进行或损失，乙方不担当责任，但甲乙双方应接着履行其它分项工程，待该项工程施工条件具备后双方应刚好履行合同。5、施工期间，甲方供应乙方人员的住宿。6、施工过程中，工人的平安与工伤事故由甲方负责。7、乙方施工人员进场后，甲方必需保证施工所需材料足够到位。如因甲方供应材料不刚好致使乙方停工待料，甲方赔偿乙方一切经济损失。第三条 工程质量等级 合格。第四条 工程开竣工日期工程自 _年_月_日至 _年_月_日竣工。特别状况工期顺延。第五条 工程总造价工程总面积按甲方供应数据重檐以台明为准，14米_18

16、米，合计252平米。每平方米为3800元，合计 957600元(大写：_玖拾伍万柒仟陆佰元整)。工程量若有变更，按现场实际工程量做财务总结算。第六条 工程结算合同签订后，由甲方预付给乙方工程总造价 5% 的进场费。乙方工人进入场地之后七日内由甲方付给乙方其相应的生活费用。每月25号由甲方支付乙方所完成的工程量的相应工程款的85%。工程竣工甲方验收合格后，甲方付至乙方工程总造价的 97% 。余款一年后，无质量问题一次性结清。第七条 违约责任及解决方法1、因乙方缘由造成工程承包合同违约，经济损失由乙方负责，甲方缘由造成的损失由甲方负责。2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除，

17、否则，须赔偿因此造成的一切经济损失。3、甲乙双方发生争议时，可通过协商解决，协商不妥时，可以实行下列方式解决：_(1)向 所在地工商局 仲裁委员会申请仲裁。(2)向 所在地 人民法院起诉。第八条 其它1、本合同未尽事宜，双方应刚好协商并办理补充合同。2、本合同双方各自代表签字和盖章后生效，在工程竣工及付清工程款后终止，自行失效。3、本合同一式 四 份，甲乙双方各执 两 份。甲方：_(章) 乙方(章)地 址：_ 地 址：_法定代表：_ 法定代表：_托付代理人：_ 托付代理人：_电 话：_ 电 话：_开 户 行：_ 开 户 行：_帐 号：_ 帐 号：_年月日 _年月日施工合同 篇5发包方（甲方）：

18、_承包方（乙方）：_根据中华人民共和国合同法建设部建筑装饰装修管理规定和XX市政府XX市家庭居室装饰管理现定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第1条工程概况1.l、工程名称：1.2、工程地点：1.3、承包范围：1.4、承包方式：1.5、工期：_天，本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。1.6、工程质量：1.7、合同价款（人民币大写）：_第2条甲方工作2.l、开工前_天，向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，消退影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明

19、运用留意事项。办理施了所涉及的各种申请、批件等手续。2.2、指派_为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3、托付监理公司进行工程监理，监理公司任命为监理工程师。其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_份。2.4、负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并担当相应费用。2.5、如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部问办理相应审批手续。2.6、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。第3条乙方工作3.1、参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排

20、，交甲方审定。3.2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决有乙方负责的各项事宜。3.3、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位（住户）的关系。3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现

21、场的一切设施和工程成品进行爱护。第4条关于工期的约定4.l、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4、因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算）。工期相应顺延。第5条关于工程质量及验收的约定5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范（jgj7391）、建筑安装工程质量检验评定统一标准（gbj3088）等国家制定的施工及验收现范为质量评定验

22、收标准。5.2、本工程质量应达到国家质量评定_标准。5.3、甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。5.4、由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。5.5、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知_日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在

23、规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。第6条关于工程价款及结算的约定6.l、双方商定本合同价款采纳第_种：（1）固定价格。（2）固定价格加_包干风险系数计算。包干风险包括_内容。（3）以可调价格：根据XX市有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。6.2、本合同生效后，甲方分_次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。拨款分_次进行，拨款_金额。6.3、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料_天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在_天内，结清尾款。第7条关于材料供应的约定7.l、本工程甲方负责选购供应的材料、设备（

24、见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。7.2、凡由乙方选购的村料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由乙方负责。第8条有关平安生产和防火的约定8.l、甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平

25、安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程，消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第9条嘉奖和违约责任9.l、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方_元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一大，按付款额的_支付滞纳金。9.2由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付

26、甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方_元，作为嘉奖。9.3、乙方根据甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方_元，作为嘉奖。9.4、乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.5、甲方未办理装修的任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并担当损失。9.6、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并担当损失。9.7、因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方

27、，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第10条争议或纠纷处理10.l、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请消费者委员会进行调解。10.2、当事人不情愿通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方可选择下列一种方式解决：（1）向深圳仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。第11条其它约定第12条附则12.1、本工程自工程验收合格之日起，保修期限为一年。12.2、本合同正本两份，双方各执一份。副本_份，甲方执_份，乙方执_份。建设主管部门、建设工程造价管理站各一份，均具同等效力。12.3、附件（1）施工图纸或作法说明（2）工程项目一览表（3）工程预算书（4）甲方供应货物清单（5）会议纪要（6）设计变更（7）其他甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：代理人：代理人：单位地址：单位地址：电话：电话：传真：传真：邮码：邮码：开户银行：开户银行：户名：户名：帐号：帐号本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第25页 共25页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页