施工合同模板汇总八篇

《施工合同模板汇总八篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同模板汇总八篇（48页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、施工合同模板汇总八篇随着法律观念的深化人心，合同的用途越来越广泛，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是我为大家收集的施工合同8篇，欢迎大家共享。施工合同 篇1甲方（托付方）： 签约时间：乙方（施工方）： 签约地点：为规范住宅装饰装修施工，爱护双方的合法权益，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益爱护法、杭州市政府第141号杭州市城镇住宅装修管理方法以及其他有关法律、法规规定的原则，结合本工程的家体状况，双方达成如下协议，共同遵守。一、 工程概况1。甲乙双方的条件：甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并取得房产

2、管理部门颁发的住宅装饰装修资质证书的单位。2。装饰施工地点： 区 路（小区） 幢 号（单元） 室。3。住房结构： 室 厅 结构，建筑面积 平方米。4。装饰施工内容：详见附件一施工内容表5。承包方式样 ：（包工包料，包清工，部分承包） 。6。本工程由 设计。7。工期：工程期限 天，从 年 月 日开工至 年 月 日竣工。二、工程价款及结算方式：1 总价款：（大写）元（其中：设计费元，管理费（%）元，税金（%）元）。经双方认可变更施工内容的，变更部分的工程款按实另计。2 合同签订后，甲方支付总价款的%，计元。年月日前，甲方支付总价款的%，计天：年月日前，甲方支付总价款的%，计元：年月日前，甲方支付总

3、价款的%，计元：尾款甲方应在本工程竣工验收合格后日内一次付清。三、施工打算及双方的义务（一） 甲方工作1 甲方开工前，应向物业管理单位或产权单位登记备案：确需变更房屋结构和运用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取住宅装修许可单。2 甲方应在开工前天，向乙方进行现场交底。腾空房屋，消退影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工须要的水、电，并说明运用留意事项。3 做好施工中临时性运用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。4 指派为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手

4、续和其他事项。（二） 乙方工作1 对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度安排，交甲方审定。2 指派为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3 未经甲方同意和所在地房产管理部门批准，不得随意变更房屋结构和运用性质。4 与所在地物业管理单位住宅室内装饰装修管理服务协议。5 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。四、材料的供应1 甲方供应的材料：详见附件二甲方供应的材料、设备清单本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，必需符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型

5、号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异或无法供应有关证明的，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，经书面认可，可接着运用，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。2 乙方供应的材料：详见附件三乙方供应的材料清单乙方供应的材料，必需符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备，并应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿

6、给甲方。如乙方供应的材料系伪劣商品的，应按供应材料价款的双倍补偿经甲方。乙方供应的材料、设备，如不符合质量环保要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。五、平安生产甲方供应的施工图纸或做说明及施工现场地应符合防火。防事故的要求，主要包括电气、通讯线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞。渗漏水、停电、物品损坏等事故的发生。装运修过程当中形成的各种固体、可燃液体等废物，应当按规定的位置、方式和时间堆放和清运。如上述状况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿：属乙方负责修复和

7、赔偿。乙方在施工期间应加强平安生产，文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。六、施工内容和工期变更：在施工过程当中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单后（详见附件四），方能进行该项目的施工，由此造成费用增减或工期变更的，由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。七、工程质量及竣工验收方法1 本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和杭州市住宅装饰装修工程施工质量行业规范为质量评定验收标准。施工合同 篇2托付方（以下简称甲方）：施工方（以下简称乙方）：甲、乙双方本着同等、自愿、协商一样的

8、原则，就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：工程地址：_工程内容：详见合同附件一。托付方式：实行甲方供应材料，乙方包清工的托付方式。工程工期：1、开工日期：年 月 日，（以乙方工人开工算起）。2、竣工日期：年 月 日，（以按规定的验收标准验收合格的日期为准）。五、工程总造价：万 仟 百 拾 元。六、甲方的权利和义务：甲方负责自行选购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必需在协会会员店铺选购，油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。甲方选购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。甲方应给施工人员办理进场施工手续（出入证等）。

9、供应施工所需的水、电及施工所需的脚手架。施工中如临时须要运用公共部分，甲方应向邻居打好招呼。施工中，甲方须要变更或增加施工项目时，应刚好照实通知乙方，双方应签订项目变更表，协商好造价状况。甲方应协作乙方施工人员的工作。七、乙方的权利和义务：乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。乙方须对甲方购置的其他物品做好爱护措施。按施工程序开展监理，刚好主动向甲方汇报监理状况及施工进度。乙方须按时完成工程。若因不行抗力因素造成工期延误，应与甲方协商解决。八、基层检查：乙方在工程现场对基层状况进行检查时，若发觉可能影响涂饰效果的因素时，要刚好提出整改看法，由甲方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面

10、确认。若因客观的缘由其通过涂饰仍无法变更的，双方应事先做好记录并予以确认。九、工程施工及验收标准：附件二十、付款方式：1、合同一经签订，甲方须先支付定金600元。2、乙方人员进场施工五天后，甲方应支付工程总造价的25%,即_。3、木器漆完工后，甲方应支付工程总造价的50%，即_。4、内墙乳胶结束后，3个工作日内双方根据验收标准验收。验收合格后甲方应付清工程余款，即_。变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。十一、饰后保修承诺：乙方在装饰施工质量范围内担当保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期2年。保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责。保修内容均采纳修复形式

11、。而且只对涂饰质量负责，不担当其他连带责任。在保修期内，乙方应在接到通知后确认是保修范围内的，5个工作日内派人修复。保修期内因甲方运用不当、非装饰外力缘由或不行抗拒因素（自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等缘由）所产生的结果不属于保修范围。若要乙方修理的，则修理的材料和人工费均由甲方负责。十二、违约责任：合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。无正值理由，甲方在应付款日期不付款，给乙方催讨时仍不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方担当。甲方未按合同规定付款，或甲方缘由而造成延迟完工，每逾期一天，按本合同工程价款的1支付给乙方。乙方不能按合同工期竣

12、工或施工质量达不到要求，乙方必需返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1。十三、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。施工合同 篇3建设单位（甲方）：_施工单位（乙方）：_依据_市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程托付给乙方施工，依据该工程详细状况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：_。二、施工地点及范围：本工程位于_，绿地总面积为_平方米。三、工程内容1乙方依据甲方所供应的设计图纸按图施工，甲方按图验收；2绿地深翻_厘米，加工_厘米（包括土地平整、造地形等）；3工程竣工后，乙方必需养护一年（落叶树今冬明春种植，按详细树种种植起算

13、）；4施工过程当中，由于甲方缘由须要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方缘由造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；5种植质量应依据_市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。四、工程造价：工程总造价为人民币_元整，一次性包干。五、付款方式1第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50；2其次次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25；3第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20；4余款待一年养护期满、合格后一次性付清。六、施工期限：本工程自_年_月_日至_年_月_日竣工。七、甲方托付_，

14、乙方指派_负责施工现场的管理协调工。八、其他约定_。九、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，图纸预算各_份。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_甲方：_乙方：_为确保工程质量、进度、平安及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规之规定，结合工程详细状况，经甲乙双方协商一样，同意订立本合同并严格遵守履行。1、合同文件适用的法律、法规和标准、规范11适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门

15、的规章规定。12适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范；国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。2、合同文件组成及说明依次21合同条款及合同附件22补充合同（协议）书23中标通知书、投标书及其附件24标准、规范及有关技术文件25有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件26施工图纸及设计要求27形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单28有关会议纪要29甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、安排、质量、平安、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。3、资质验证：乙方资质

16、状况（具体填写）31资质证书号码：_32资质许可范围：_33发证机关：_34复审有效期：_35甲方查验原件的人员刚好间：_36若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时，必需出具签订本合同的法人托付书。托付单位名称必需与资质证书、营业执照名称相一样。托付人必需是其单位的法定代表人。每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人托付书”复印件。37应加上乙方单位具体地址、邮编和电话。4、工程概况：41工程名称：_42工程类别：乙方施工的项目属于类工程，但乙方的取费与此无关，乙方工程结算按本合同有关计价约定办理。（不须要）43工程地址：_44工程规模：建筑面积：_平方米；层数：_层45设计生产实力：

17、_5、工程范围：乙方施工的分部分项工程如下：_6、承包方式：劳务作业施工承包7、工程期限：_71合同开工日期：_年_月_日72合同工期：乙方施工的全部工程应于开工之日起_个日历天（含全部节假日在内）完成，完工日期为_年_月_日。本合同工程设立以下阶段限制点：721于_年_月_日之前，完成_722于_年_月_日之前，完成_723于_年_月_日之前，完成_724于_年_月_日之前，完成_73实际完工日期：乙方完成全部工程等全部合约项目，以书面通知甲方后，由甲方组织检查验收所确认的完工之日即为实际完工日期。74竣工日期：与甲方承建的总体工程竣工验收合格日期相同。8、延期开工：乙方不能按本合同约定开工

18、日期开工的，应不迟于本合同开工日期前7天，向甲方代表提出延期开工理由和补救措施的书面报告，甲方代表收到报告后48小时内赐予答复，不同意延期开工的，工期不予顺延，同意延期开工的，工期相应顺延。9、工期延误：对下列状况，经甲方代表确认后，可顺延合同工期：91因甲方缘由使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前7天通知甲方者。92重大设计变更（扩大规模、变更结构、提高标准）且非乙方缘由所致者。_(以下简称“业主”)与_(以下简称监理单位)经过双方协商一样，签订本合同。1.业主托付监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：工程名称：_工程地点：_工程规模：_总投资：_监理范围：_2.本合同中的

19、措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。3.下列文件均为本合同的组成部分：(1)监理托付函或中标函：_(2)工程建设监理合同标准条件：_(3)工程建设监理合同专用条件：_(4)在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真，邮子邮件等。4.监理单位同意，根据本合同的规定，担当本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。5.业主同意根据本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。本合同的监理业务自_年_月_日起先实施，至_年_月_日完成。本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本_份，各执_份。业主(盖章)：_监理单

20、位(盖章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_地址：_地址：_开户银行：_开户银行：_账号：_账号：_邮编：_邮编：_电话：_电话：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_附件通用条款第一章词语定义、适用语言和法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。(1)“工程”是指业主托付实施监理的工程。(2)“业主”是指担当干脆投资责任的、托付监理业务的一方，以及其合法继承人。施工合同 篇4合同编号_工程名称：_工程编号：_发包方：_承包方：_签订时间：_签订地点：_依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务

21、和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程项目批准单位：_批准文号_（指此工程立项有权批准机关的文号）项目主管单位：四、承包范围和内容：（详见工程项目一览表）；工程建筑面积_（平方米）；其它：_五、工程造价：_（万元），其中土建：_（万元），安装：_（万元）。其次条施工打算一、发包方：1、 月_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的修理。2、 月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满意施工用水、用电量的须要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。3、本合同签订后_天内提交建筑许可证。4、合

22、同签订后_天内（以收签最终一张图纸为准）供应完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料（包括地质及水准点座标限制点）_份。5、组织承、发包双方和设计单位及有关部门参与施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内供应会审纪要和修改施工图_份。二、承包方：1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、运用和修理工作；2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场；3、编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度安排，材料设备、成品、半成品等进场安排（包括月安排），用水、用电安排，送发包方。第三条工程期限一、依据国家工期定额和运用须要，商定工程工期为_天（日历天

23、），自_年_月_日开工至_年_月_日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。二、开工前_天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列状况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1、按施工打算规定，不能供应施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；2、凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工须要或因交验时发觉缺陷须要修、配、代、换而影响进度；3、不属包干系数范围内的重大设计变更，供应的工程地质资料不准，致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度；4、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工

24、；5、非承包方缘由而监理签证不刚好而影响下一道工序施工；6、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；7、人力不行抗拒的因素而延误工期。第四条工程质量一、本工程质量经双方探讨要求达到：二、承包方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工过程中必需遵守下列规定：1、由承包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品必需按有关规定供应质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；2、由发包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品也必需有质量合格证方可用于工程。对材料变更或代用必需经原设计单位同意并发正式书面通

25、知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程；3、隐藏工程必需经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；4、承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并刚好将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收；5、承包方在施工中发生质量事故，应刚好报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同探讨，并经设计建设单位签证后实施；6、工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

26、第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标（详见附表二）；二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方选购；三、发包方供应、承包方选购的材料、设备，必需附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方供应的材料须要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方担当；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由供应材料、设备方担当。四、本工程材料和设备差价的处理方法：_第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应依据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算方法”执行。一、本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价（

27、或当年投资额）的%备料款，计人民币_万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的_%计人民币 万元，安装工程按人工费的_%计人民币_万元；材料设备差价_万元，分_次支付，每次支付时间、金额。二、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的_%时，按规定比例逐步起先扣回备料款。相关的合同范本 弱电施工合同 消防工程施工合同 防水工程施工合同 爆破施工合同 电力建设工程施工合同 水利水电工程施工协议书 绿化施工合同 水利水电工程施工协议书 装修施工协议书三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息（财

28、政拨款不计息）一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。六、本合同造价结算方式：_七、承包方在单项工程竣工验收后_天内，将竣工结算文件送交发包方和经办的银行审查，发包方在接到结算文件_天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可恳求经办的银行审定后拨款。第七条施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中

29、如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，承包方刚好以书面形式通知发包方，由发包方刚好会同设计等有关单位探讨确定修改看法或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实行实施，其节约的价值按国家规定安排。四、发包方如需设计变更，必需由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必需另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设

30、计图纸齐全时，承包方才予实施。第八条工程验收一、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。二、工程施工中地下工程、结构工程必需具有隐藏验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须刚好办理验收签证手续。三、工程竣工验收后，方包方方可运用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境爱护部（84）城建字第79号通知印发的建筑工程保修方法（试行）执行。第九条违约

31、责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付运用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：一、未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未阅历收，发包方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方担当责任。四

32、、承包方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第十条纠纷解决方法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（）项方式解决：一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；二、向人民法院起诉。第十一条附则一、本合同一式_份，合同附件_份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办的银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必需办理鉴（公）证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴（公）证。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴（公）证的，自办毕鉴（公）证之

33、日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一样后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。发包方（盖章）：_ 承包方（盖章）：_法定代表人（签章）：_ 法定代表人（签章）：_托付代理人（签章）：_ 托付代理人（签章）：_单位地址：_ 单位地址：_开户银行：_ 开户银行：_帐号：_ 帐号：_电话：_ 电话：_邮政编码：_ 邮政编码：_年_月_日 _年_月_日经办建设银行 建筑管理部门 鉴（公）证机关（盖章） （盖章）（盖章）鉴（公）证看法经办人：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇5发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称

34、乙方)依据国家有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况：1、甲方装饰居住房屋。2、装饰施工地点：散花镇红莲巢村新农村代建房南向六排东起第八户。3、住房结构：砖混结构。4、承包方式：包工不包料，甲方不负责餐饮。5、总价款： 元，大写(人民币)经双方认可，按设计图纸进行施工。施工价款，按乙方列出的各项施工内容的工价商定付款。如变更施工内容，增加或削减，变更部分的工程款按实计算。6、工期：自 年 月 日开工，至 年 月 日，竣工工期限 天。二、材料供应的约定：1、本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供

35、应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料设备发生质量或规格差异，乙方应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。若乙方违反此规定，应按挪用材料设备价款补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定1、本工程施工图纸按工程设计人员余梅设计的施工方案。2、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。3、由于乙方施工缘由造成质量事故，其返工费由乙方担当，工期不

36、变。4、在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目必需提前与乙方联系协商后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。5、工程竣工：施工完工后，乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续。四、关于平安施工和防火的约定施工起先后，甲方应不定期的进入施工现场，提示和督促乙方人员留意各方面的施工平安。乙方在施工中应实行必要的平安防护和爱护措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止意外事故的发生。乙方作业人员如没有遵守平安防护措施而引发的平安事故，由乙方负责。五、关于工程价款及结算的约定1、工程结算：乙方在进场开工之日，甲方预付款5000元，工程完成

37、50%，付款 %;工程完工阅历收合格后，付款95%，余下的5%的工程款作为质量保证金，一年后付清。2、双方款项往来，均应出具收据。六、其它事项未尽事宜，由甲、乙双方商定。本合同一式三份，双方各执一份，一份备查。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇6发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）依据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施安排，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、 工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费 万元（详细明细见附表

38、）：详细金额为：子项中标价设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。二、工程价款的支付方式1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理1、工程施工及质

39、量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的（1999）191号文关于农村电网建设与改造技术原则、xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、xx省农村电网建设与改造的基本技术要求，及贵阳供电局下发的10KV配电线路实施技术规范、低压配电技术规范施工验收。2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被复原赔偿相关事宜。甲方协作乙方进行协调。3、工程开工前，甲、乙双方必需签订平安协议，并按协议内容履行各自的平安责任。4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造

40、成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0。5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、平安等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。6、乙方在施工中必需听从甲方现场监理人员的管理。7、乙方不得将工程转包，一经发觉，马上停止施工，并担当一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必需指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。2、乙方在施工完成后应将甲方托付进行的改造工程中不再运用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。3、乙方应将拆除的旧设备和材料刚好归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后

41、签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。五、违约责任1、乙方不得擅自购买主材，经发觉，甲方有权：责令乙方马上停止施工，不付乙方工程款，要求乙方担当一切经济损失和法律责任。2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。4、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议及其它1、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应刚好协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。2、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同

42、自双方签章之日起生效。3、未尽事宜，双方另行协商。4、附则：甲方（签章）： 乙方（签章）：法定代表人： 法定代表人：托付代理人（签名）： 托付代理人（签名）：年 月 日 年 月 日施工合同 篇7甲方单位：乙方单位：依照，及相关规定，本着自愿同等和诚信,互利的原则，经双方协商一样，签订本合同，以便共同遵守。一：工程概况：1，工程名称: 2，工程地点：二，塑钢门窗工程内容、造价、材料要求：1，塑钢门窗综合单价按（ 295元/）发包，约 30000,总价约 885万元，此单价含加工安装费，运输、检测费,不包括(钢化玻璃，土建协作费，纱窗，税金）的费用，在上述单价的基础上单钢玻璃另加15元/，单面（5

43、+9A+5LOW-E）玻璃另加工80元/。2，塑钢门窗型材选用浙江永高塑业发展有限公司生产的88系列共挤公元型材壁厚为2.0。60系列共挤公元型材壁厚为2.2。 3，玻璃选用（5+9A+5）中空玻璃。4，钢衬为标1.2（2%）热镀锌防锈。5，其它五金件（毛条,皮条，锁，胶，发泡）按封样，达到国家行业标准。三，打算工作：1，甲方应在合同签订后十日内向乙方供应完整的门窗表（建筑窗洞口尺寸）及施工图纸，资料。2，甲方应在安装施工现场免费为乙方供应临时电源，垂直运输等便利条件。3，乙方依据甲方供应图纸及说明文件的要求设计窗型，并绘制完整的窗型图交甲方审核，经甲方，监理，签字认可后方可制作和安装。4，甲

44、方按规定要求向乙方供应安装基准：包括打底灰，弹水平线，窗口立樘的位置基准等。四，施工协作，成品爱护，施工平安：1，双方要亲密协作，保证对方在工地现场的施工顺当进行，甲方应把工地土建进度安排刚好送达到乙方，使乙方及早知道土建工地的施工支配，做好本项的施工进度支配，刚好协作土建把相应作业的项目完成，甲方的施工支配要给乙方本项目留有施工时间和施工技术间隙；2，乙方在工地与甲方的施工协作要求，由甲乙双方出面协调。3，对于工地土建的施工.甲方变更进度安排的,应提前一周通知乙方。4，窗框安装后由土建施工方用水泥砂浆堵塞窗框二侧面下部。5，施工项目的材料和框扇（附五金件）进入工地后，甲方应妥当保管，甲乙方应

45、协调进行成品爱护，防止成品的损坏和五金件的丢失。框扇上墙后各施工单位不得在窗口进出，不得绑，不得踩，压，碰，划，以免造成损坏。若造成损坏和丢失，由责任方负责。6，玻璃安装应在土建与涂料施工作业结束后进行，以此削减对成品造成受损和污染。7，甲乙双方应加强成品爱护，文明施工管理，进入工地的材料或成品应用护膜全裹。施工人员应爱惜已完成工程成品，若因施工人员过错损害工程成品，甲方可要求必要的赔偿。8，乙方进入工地后应听从工地统一管理和平安管理，遵守有关平安施工规范进行施工作业，如发生平安事故由责任方负责。9，甲乙双方均派出工地代表，便于双方沟通协调。甲方工地代表：- 联系方式：-乙方工地代表：- 联系

46、方式：-五，工程期限：按栋号详细施工时间另行签订门窗施工时间：1，乙方的施工安装工期：乙方依据甲方要求和土建进度支配好施工安装进度。2，如遇以下状况工期顺延：（1）,甲方未能安约定供应图纸，资料及开工条件。（2），甲方未能如约支付工程预付款，进度款，致使施工不能正常进行。（3），设计变更及工程量增加。（4），不行抗力。（5），经甲方代表同意顺延的其它状况。六，工程量结算及工程变更：1，工程量以实际加工量为依据，按洞口尺寸与图纸据实计算。2，甲方对原工程设计进行变更，应提前十五天内以书面形式通知乙方，并供应相应图纸和说明。3，由于甲方对原工程变更，给乙方造成损失的，损失工程量由甲方担当。 4，由

47、于甲方对原工程变更，未给乙方造成损失的，乙方接通知后，按要求进行变更，造价相应增减。5，增加原合同中未包括的项目，经甲乙双方书面达成施工要求和造价协议后，乙方按要求施工，甲方对合同价款进行增加。七，质量验收及保修：1，工程验收按国家或行业质量验收标准及规范执行。2，验收分三个步骤：（1）材料及附件验收。(2)上框验收。（3）封闭后验收。3，工程竣工后，由乙方向甲方提出竣工验收通知，由甲方组织有关单位实施验收，并由验收单位出具验收合格证明。如验收不合格，由乙方无条件整改至合格，所造成损失费用由乙方担当。4，甲方收到乙方竣工验收通知后十五天内不组织验收的，自第十六日起风险转移至甲方，甲方从第十六天

48、起担当工程产品保管及一切意外责任。 5，产品保质期为二年，从工程验收完成之日起起先计算。6，在保质期内，凡是因为制作安装造成的质量缺陷由乙方负责保修，若因人为或其他外力造成的缺陷，由乙方协作修理，合理成本费用由甲方担当。7，乙方供应型材不符合合同要求的，甲方可中止合同，赐予乙方合理期限补救，若乙方在合理期限内仍不补救的，甲方可解除合同。施工合同 篇8托付方 (以下简称甲方):施工队(以下简称乙方):甲乙双方本着友好合作的看法，根据合同法等相关法律，在同等公正的状况下签定如下合同一、工程概况工程地址： 海南省万宁市二、价格清包工费:￥126000.00元，大写：壹拾贰万陆仟元 详细价格金额如下:

49、六、工期从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以想甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费 元/天七、材料搬运甲方材料送至工程所在地的，乙方任何施工人员应无条件搬运。八、垃圾清运1、 垃圾袋装化2、 垃圾应日日清3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所九、劳动力管理1、 开工前乙方应向甲方供应全部施工人员的身份证复印件。2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。3、 甲方应刚好替乙方办理工程场地出入证件并支付相关费用。4、 乙方应具备在 暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行担当。5、 乙方指定由 为工地

50、现场负责人， 为替补负责人。6、 在合同价内，乙方有义务供应 人次跟随甲方选择材料。7、 乙方未经甲方同意不得随意调换施工人员，每天工地现场必需保持2(1人)人以上的施工人员。8、 未经甲方同意，任何状况下乙方不得停工或殆工。十、施工机具1、 乙方自带施工所需工具和测试仪器，并保证工具和测试仪器的平安性和良好运用性，乙方自行担当工具修理费。2、 因工具和测试仪器所产生的易耗品(如接头、小型设备器材等)由甲乙双方各自担当一半，甲方代购，在工程完工后结算。十一、工地现场管理1、 现场禁止运用明火。2、 现场禁止吸烟。十二、修理1、 因乙方施工缘由导致的质量问题，乙方应在两年内无偿修理。2、 一般修

51、理乙方应在甲方通知乙方后三天内刚好修理，特别状况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必需在24小时内赶到并修理。十三、合同附件1、 施工项目清单。2、 双方认可的工程施工报价单。3、 乙方开出的协助材料选购清单。十四、合同争议1、 出现争议甲乙双方先协商。2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。十五、装修要求 A.工程施工方案工艺 弱电线路安装工艺要求： 弱电设备安装工艺要求：1、 弱电线路安装时，必需用有合格证书的布线产品材料。2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 EIA/TAI 568B标准施工。电源采纳三线制安装必需用三种不同色标。原则上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色

52、为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。3、 全部线缆安装时，必需用相应的pvc管子和钢管穿起来，埋在事先凿好的深宽为43cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和其他装修，土建工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。4、 全部线路必需按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面 垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。全部线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必需保证管道内有30%的空间预留。6、须隐

53、藏的管线应在业主或其代表验收合格后方可进行隐藏作业，竣工交验前应向业主供应室内管线的竣工图。5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GBT/T 50312-20xx 进行施工。6、业主托付施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。7、保证体现原先商定好的弱点布线施工设计思想，不能擅自改动。如有改变，必需征得业主同意。8、业主购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应主动作好相关的协助协作工作(包括所购的材料、设备等帮助搬运至现场)。9、除上述布线要求外，如有增加工作，不超过工程的5%，不增加工资。10、工程为清包，业主只供应材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。11、施工单位必需保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应刚好予以改正。如竣工验收时如发觉质量问题，施工单位应马上予以改正，在