关于施工合同模板锦集6篇

《关于施工合同模板锦集6篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于施工合同模板锦集6篇（19页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、关于施工合同模板锦集6篇在人民愈发重视法律的社会中，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同是削减和防止发生争议的重要措施。那么我们拟定合同的时候须要留意什么问题呢？以下是我为大家收集的施工合同6篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。施工合同 篇1施工单位：_(以下简称甲方)承包单位：_(以下简称乙方)经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司_防水工程托付乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，根据确保工程质量、工程进度、工程平安的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、总则：1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程内容：依据公司_工程施工联系单和设计变更通知单要

2、求，厨卫间防水工程采纳聚合物水泥基防水涂膜(1.5cm厚)，屋面防水工程采纳“_”聚氨酯防水涂膜(找平层上作基层处理)。二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包平安、包进度等总包方式。三、工程造价：厨卫间聚合物防水每平米_元；屋面_聚氨酯防水每平米_元。结算时按实际面积结算。四、质量标准：乙方应确保公司生产基地_楼防水工程达到优良标准，严格参照_有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整匀称，与基层有肯定粘结力，达到设计厚度等质量要求。五、双方责任：1、甲方责任：(1)应提前提出施工安排，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。(2)应提出工期安排，但

3、应考虑到天气及人力等不行避开的因素，工期顺延。(3)协作乙方施工，如供应必要的垂直运输、工人工地住宿等。(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发觉问题，提交乙方限时整改。2、乙方责任：(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及_建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后运用，必要时由甲方抽送_检验合格后运用。(2)协作市建公司_基地整体进度，按甲方提出的施工安排施工，除不行避开的因素外，不得人为拖延。(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的惩罚。(4)应严格按防水工程标准规范施工，发觉问题，刚好自行解决，确

4、保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。六、付款方式：本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95给乙方，留5的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_甲方代表(签字)：_乙方代表(签字)：_年_月_日_年_月_日施工合同 篇2发包方（甲方）：承包方（乙方）：经过乙方详尽踏勘现场，依据国家相关法律法规并结合本项目的实际状况，为明确甲乙双方在施工过程中的权利、职

5、责和义务，促使双方相互创建条件，搞好协作协作，按时保质保量完成工程任务，在遵循同等、自愿、公允和诚信的原则上，经双方友好协商，签定此施工合同，双方共同遵守。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包范围承包工程范围：土方开挖、桩基工程、基坑支护、降水工程、入户门、墙地砖、石材等。三、合同工期：双方商定，该工程合同工期为240个日历天，从甲方通知之日起算。四、合同计价及付款方式1、双方商定，采纳总价包干合价￥12800000.00元（大写：壹仟贰佰捌拾万元整）含各项措施费、管理费等。2、上述包干总价包括承包方全部人工费、材料费、机械费、管理费等一切费用，不再作任何人工、材料调差。3、

6、付款方式：乙方进场后三天内甲方在20xx年3月15日前向乙方预付工程款人民币￥2160000.00元（贰佰壹拾陆万元整）；在乙方正常施工一个月后，甲方在20xx年5月10日前再支付给乙方人民币￥1680000.00元（壹佰陆拾捌万元整）；在乙方平安正常施工40天后，其所建工程经甲方检验合格后，在20xx年6月1日前，再通过网上银行转账的方式支付给乙方人民币￥4680000.00元（肆佰陆拾捌万元整）；经甲乙双方协商，甲方需在20xx年7月1日前，在支付给乙方工程款人民币￥3640000.00元（叁佰陆拾肆万元整）；四次共计付款人民币￥12160000.00元（壹仟贰佰壹拾陆万元整）；乙方每15

7、日报1次工程量由甲方审核，工程量计价方式根据双方签订合同时约定的工程单价套用已完工程价款进行工程量计价。但对约定的工程量和工程单价不做调整，在已经约定的工程单项方面不做经济签证，甲方在收到乙方报表的5个工作日内完成审核，甲方审核完成乙方报表后3个工作日内按已完工程量进行工程款项拨付。工程完工后，乙方提交全部竣工资料，申请甲方验收。 余款5作为工程质保金，在验收合格后的1年内无质量问题在20xx年3月15日前1次性无息支付。五、工程质量及验收：1、乙方担当该项工程必需严格按施工图纸施工，按现行国家规范操作，甲方按现行国家质量标准验收，工程验收质量标准为合格。2、在进行施工及工程竣工验收过程中，如

8、乙方施工质量不合格，则由乙方自行返工或修补，所发生的工料费全部由乙方自行负责，由此而造成的工期延误，乙方应担当违约责任。3、在整个施工过程中，乙方应严格按甲方供应的施工图及设计说明技术要求施工，乙方无权更改设计文件。若发觉施工图有误时，须经甲方技术核定后执行。4、本工程执行正规报建工程的检查监督、验收程序。如发生1次未经甲方检查或验收而进行下道工序施工，处以5000元罚款。六、合同价款调整：1、合同价款调整原则必需以发生的设计变更和甲方工程部、技术部所签的技术核定单为经济签证依据。2、定额中包括和未包括的特别专项检测、试验项目，发生的相关费用均由乙方自行全部担当。七、甲乙方工作1、甲方工作：负

9、责供应设计图纸及相关技术交底；负责供应水电接口，水电费不在合同总价内；负责协调与物业公司的连接；负责协调与装修公司的连接；负责供应原有建筑图纸。2、乙方工作：负责供应管理人员名单、相关人员资质证书（验原件收复印件）详细负责与物业公司、装修公司连接并担当相关费用；负责编制总进度安排及月、周安排并报甲方；负责协调处理扰民及民扰工作；如有装修公司穿插作业，牵头负责现场平安文明工作；为了保证工程进度完成，在合理条件下有义务协作装修公司穿插工作；如有损坏别墅区内道路、景观、设施等应主动与物业公司联系、沟通、协调，由乙方担当全部费用；负责原有建筑的成品爱护工作；负责施工现场平安文明工作。七、违约责任：1、

10、因乙方自身缘由影响该工程不能按本合同约定的工期完工，每延误一天，乙方担当延期费用20xx.00元，累进计算； 2、因乙方缘由工程质量不能达到国家质量验收标准，乙方除负责返工达到规定标准外，同时担当因返工修复延迟的工期责任，并同时担当全额发包人因此而造成的一切干脆和间接经济损失及法律责任。施工合同 篇3甲方：忠路镇综合村民委员会乙方：为修建好花园路街道及下水道，进一步明确双方义务，经甲乙双方协商，特订立如下合同：一、甲方将对忠路镇花园路街道330米、横街巷道120米、土司巷道40米进行路基基础调平压实硬化以及无下水道的路段进行新建，该工程总造价220000元。乙方情愿承包该工程。二、道路标准：（

11、道路施工标准要求见忠路镇村镇建设服务中心设计施工标准）。三、施工要求：乙方要按施工设计标准要求，在甲方的质量监督小组的监督下进行施工。四、工期要求：乙方应在开工之日起30日内完工，无故超期一天罚总工程款的10%（因天气缘由无法施工的可顺延工期）。 五、付款方式：1、开工后，工程进展一半时，付工程款总额的30%。2、工程竣工后，甲方与上级主管部门验收合格后，付工程总款额的70%。六、甲方负责协调沿街出现的民事冲突纠纷。七、乙方开工后，进的修路材料、施工设备由乙方自己看护，施工期间发生的事故由乙方自负，一切工程费用由乙方负责。八、双方必需遵守合同，违反者负法律责任。九、合同未尽事宜，经甲乙双方协商

12、解决。十、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，镇财政所存一份。甲方：（盖章）法人代表签字：乙方：（签字盖章）见证人：二0xx年一月十二日施工合同 篇4工程名称：工程地点：发包人：承包人：发包人：(全称)承包人：(全称)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一样看法，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期工程合同工期总日历天数：_天。拟从_年_月_日起先施工，至_年_月_日竣工完成。四、质量标准工程质量标准：

13、五、合同价款合同总价(大写)：_元;(小写)：_元。 项目单价：详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先说明依次按有关规定执行。七、词语含义本协议书中有关词语含义按有关规定执行。八、承包人承诺承包人向发包人承诺根据本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内担当工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺按招标文件约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效本合同订立时间：_年_月_日本合同订立地点：发包人承包人约定本合同自双方

14、签字盖章于后生效。本合同共六份，双方各执三分。发包人：(公章)承包人：(公章)施工合同 篇5承租方 (甲方)： 出租方 (乙方)：联系人： 联系人：电话： 电话：甲乙双方经友好协商、本着诚恳信用原则就设备租赁的相关内容达成如下合意。1、甲方承租乙方相关设备，详细内容如下：2、租赁期限为3、租金为 。租金支付方式 。4、乙方人员、设备进场时间为 。5、甲方只负责支付租金，设备产生的相关燃油费、相关人员工资、设备的调试、安装、修理等其他费用全部都有乙方负责。6、乙方负责供应本合同约定的设备，乙方保证根据甲方供应的日期准时将设备、人员进场，保证甲方顺当施工。如乙方供应的设备或人员不具备开工条件，乙方

15、应当担当违约责任。违约金为合同总价款的3%赔偿。7、乙方应当保证向甲方供应的设备不存在产权纠纷，不得因此影响甲方的正常施工。假如因此影响了甲方的正常施工，乙方应当担当违约责任，违约金为本合同总价款的3%。假如因此给甲方造成损失的，乙方应担当赔偿责任。8、乙方承诺并且保证，已经为进场的设备及人员办理了相关保险，假如在施工过程中，乙方的设备及人员自身或给他人造成损坏，由乙方担当赔偿责任。9、乙方在施工过程中造成的人员财产损失由乙方负责，甲方不担当任何责任。10、假如在施工过程中设备发生故障，乙方应当刚好派人员修理，假如不能马上修好的，乙方应当供应其他合格设备，保证甲方的施工顺当进行。假如因此给甲方

16、造成损失的，乙方应当担当赔偿责任。11、假如在施工过程中，乙方所派人员不能胜任工作或不能保证工作时间的，乙方应当刚好更换人员，保证甲方施工顺当进行。假如因此给甲方造成损失的，乙方应当担当赔偿责任。12、乙方应当保证其所派人员听从甲方的指派，本着勤勉、谨慎的原则仔细完成工作。因乙方所派人员不听从甲方指派，给甲方或他人造成损失的.，乙方应当担当赔偿责任。13、假如甲方租赁的设备在进场前及进场的途中发生事故，由乙方担当责任。并且乙方保证刚好调遣其他适格设备准时进场，不影响甲方的施工，由此给甲方造成损失的，由乙方担当违约责任。14、乙方保证在设备人员进场前已经对设备进行了全面、彻底的检修；对人员进行的

17、全面的平安、技能培训。假如乙方的人员和设备给他人造成人身财产损失的，由乙方担当赔偿责任。15、本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商。16、如在履行本合同过程中发生纠纷，甲乙双方应当协商解决，协商不成的，根据以下第 中方式解决。（1）、提交天津仲裁委员会仲裁。（2）、提交 人民法院裁决。17、本协议一式 份，甲乙双方各持 份，具有同等法律效力。18、本协议自甲乙双方签字或盖章后生效。19、其它补充条款：甲方：天津市润禾绿化工程有限公司 乙方：签定人： 签定人：通信地址： 通信地地址：日期： 日期：Email:传真：施工合同 篇6建设单位：(甲方)施工单位：(乙方)依据工程须要，甲方现将工程托付乙方承

18、建。双方本着同等互利、公正自愿的原则，遵守中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例的有关规定，结合工程详细状况，为明确双方合作的权利、义务和责任，经双方协商一样达成如下条款：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程结构：4、建筑面积：5、工期：自开工之日起天，乙方确保施工工期，按期交工。在施工中由于甲方缘由、图纸变更或增加工程量、不行抗力的自然因素，非乙方缘由造成的工期延误，工期相应顺延。由甲方缘由造成工程停工等状况，所发生损失由甲乙双方协商解决赔付事宜。6、质量等级：合格7、未列明事项按图纸进料、施工和验收。二、工程价款及承包方式：乙方以包工包料方式承包。工程预算价格为(大写)

19、肆拾肆万贰仟零肆拾陆元整，(小写)￥：4420xx元。最终决算以财政评审价格为准。三、工程进度要求：1、合同签定后根据双方协定的工期要求，乙方在收到图纸后7天内编制工程进度安排。2、对甲方因延误工期的任何索赔，均视本合同索赔，由甲方负担被索赔费用。四、工程质量的要求：乙方要严格根据工程施工图纸、说明及相关验收规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。如乙方达不到规定质量要求或出现不合格工程，甲方书面通知乙方在规定日期内无偿修复，至合乎上述规定。五、材料供应：乙方必需选用合格材料，甲方对乙方自行选购的材料须经建设方和监督方验收，如不合格，禁止运用。六、平安生产：文明施工必需要高起点严要求，按公司颁

20、发的文明工地标准进行组织落实，同时乙方要听从甲方及上级有关部门的监督检查。七、工程价款的支付与结算：财政评审后工程款付清。八、工程保修期工程竣工验收后，乙方对工程质量按国家现行规定进行保修，保修期一年。保修期内发生属于施工缘由造成的返修，乙方应无偿修理。九、双方责任1、甲方责任(1)负责供应施工图以及必要资料，进行单位工程技术交底，检查施工的监督工作。(2)负责现场“三通一平”施工条件。(3)负责施工总平面图的设计与管理及施工组织设计的审核。(4)负责总平面的测量工作，并对单位工程定位放线进行审核复测。(5)负责监督试验工作。(6)负责组织单位工程的竣工验收质量评定与核验工作。(7)甲方派人员

21、参加乙方施工质量、工期的组织、施工及验收工作。2、乙方责任(1)为确保工程顺当完成，乙方必需保证有足够数量的与工程配套的管理人员和劳动力，负责制订确保工程能顺当完成月、旬、日工程形象进度安排。(2)已完工程项目，在交工前负责保管，现场如发生损失由乙方负责。(3)乙方必需接受甲方对工程质量、进度、技术资料、材料等的监督检查和处理。十、其他条款：1、本合同签字生效。本合同正本两份，甲、乙双方各执一份。2、未尽事宜双方另行协商。3合同执行中双方发生分歧，以建设工程施工合同GF-1999-0201)为准。甲方： 签字：年 月 日乙方： 签字：年 月 日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第19页 共19页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页