施工合同范文汇编九篇

《施工合同范文汇编九篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同范文汇编九篇（46页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、施工合同范文汇编九篇随着法律观念的日渐普及，合同的用途越来越广泛，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么相关的合同究竟怎么写呢？下面是我为大家整理的施工合同9篇，欢迎大家共享。施工合同 篇1建设单位（以下简称甲方）：施工单位（以下简称乙方）：*工程，依据中华人民共和国经济合同法，结合本工程的详细状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则，经过协商签订本合同。第一条 工程项目（一）工程地点：（二）工程内容：详细详见附件一改造项目工程表（三）承包方式：包工包料其次条 工程造价为人民币第三条 合同工期1.双方商定总工期 30天。开工日期： 20xx年 05 月

2、20 日，竣工日期： 20xx年 06 月 20 日2.如遇下列状况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。因遇人力不行抗拒的自然灾难（台风、火灾、地震）等造成的停工。因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。因停水、停电等状况达六小时以上时。甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。第四条 工程质量标准和保修期（一） 工程质量标准按国家现行施工规范验收（二） 工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算，（三） 属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应赐予免费修补。第五条 材

3、料设备供应（一） 工程所需材料由乙方根据甲方指定的品牌、型号选购。（二） 材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。第六条 付款方式（一）由乙方完成工程量的30%，甲方付总造价的30%给乙方；（二）乙方完成工程量的60%，甲方再付总造价的30%给乙方；（三）当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的 37 %；（四）剩余3 %工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。第七条 责任范围（一）甲方责任：1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通；2、刚好组织工程竣工验收工作；3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。（二）乙方责任：1、按施工平安规范保证施工质量，细心施工、按时完工

4、、交付运用，凡施工期发生的施工质量、平安事故由乙方负责。 承包人应加强对现场施工人员防火防盗平安教化，施工人员不得在施工现场作奸犯科，一旦发生问题，后果自负。 乙方现场施工人员应无条件听从遵守施工场内各项管理规定，无条件听从场地内保安的管理，妥当处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。 乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。2、负责做好材料、设备的选购，保管工作：3、负责刚好清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。第八条 其它事项（一）合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必需遵守下列原则：1、经双方充分协商，发出“设计变更通知单”2、待乙方提交设计图纸、报价或

5、项目调整后，甲方须分别签字盖章认可；3、增加或变更内容所需材料必需落实；（二）乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负；（三）甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方担当责任，并赔偿乙方停工的误工损失；（四）合同未尽事项，经双方探讨另立补充件，与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。（五）合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。第九条 本合同一式 贰 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份，均具有同等效力。甲方负责人签字：乙方负责人签字：甲方盖章：乙方盖章：签订日期：签订日期：施工合同 篇2甲方：郴州XX房地产开发有

6、限公司乙方：甲、乙双方经协商就“XX”小区项目配电工程达成如下协议：甲方将该小区项目配电工程设计、设备选购、安装调试承包给乙方，现就双方的责任、权利、义务作如下规定，以兹双方共同信守执行。第一条 工程名称及地点1、工程名称：XX配电工程2、地点：其次条 承包方式乙方根据甲方供应的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等必需有经过电力等有关部门审核合格的图纸)承包施工，负责工程范围和工程量内全部配电设备及主材、辅料的选购、成套、安装、配电设备调试及负责帮助办理用电相关手续。第三条 乙方的施工范围和主要工程量1、依据工程设计图纸负责该配电工程，从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢

7、及电能卡表)全部供配电设备的选购和安装调试验收合格;全部供配电设备必需有合格证,电表必需取得当地供电及计量部门的检验认可。2、负责该配电工程的规划方案、查勘，取得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核。3、负责帮助甲方与电业部门办理相关用电手续;4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方帮助甲方到电业部门办理。第四条 工程价款结算及付款方式1、该工程采纳总价包干的方式，即整个工程总包干价合计人民币：元整(含税价)。2、付款方式2.1本工程不拨付预付款，待材料、设备全部到达施工工地，经甲方代表、监理验收后 10 个工作日内支付整个工程款的 (即;设备安装施工完毕经管

8、辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的 40 %(即 元整);剩余 10 %作为质量保修期内质量保证金(即 元整)，待合格送电满壹年时一次性支付。2.2工程的结算价格以签订合同价格为准，合同价格即为最终结算价格，在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌，均不变更包干总造价结算。第五条 双方的权利义务1、合同签订后，甲方主动协作乙方办理用电相关手续，刚好供应相关资料。2、甲方负责对工程质量、进度进行监督，协调现场工作，对施工不合要求的，甲方有权要求整改、停工、返工直至清退。3、乙方严格按施工规范和质量要求组织施工，接受甲方施工人员的监督，做到平安、文明施工。4、乙方负责现场施工环

9、境的协调，甲方应主动协作。第六条 工程期限验收方式1、工程期限：乙方应当按甲方要求保证在年月日前完成施工调式合格并达到交付运用条件，在办理有关手续及合同实施过程中，如遇国家政策或电业局规范发生变动、调整以及遇到不行抗力，工程期限由双方另行协商确定顺延。2、验收方式：设备安装完毕后，甲方组织部门对配电工程进行验收，以电力部门审核的施工图纸为验收标准进行验收(凭电力部门验收合格后的相关文件送电，视为验收合格)，在验收前甲方不启用任何设备。第七条 乙方质量承诺1、由乙方组织施工设计方案及配电工程设计图纸的审核，经报电力部门审查合格盖章后报送甲方认可备案，并作为验收及合同结算依据，作为同合附件一并运用

10、。乙方保证：全部由其选购的配电设备及相关材料符合国家、行业标准(如通过国家用电3C认证等)，并保证质量牢靠、运用率广、售后服务体系完善的国内知名品牌;全部电线、电缆全部运用铜芯质材;乙方供应的限制设备是采纳先进工艺制作的优质钢板及标准型钢，并严格按国家标准设计图纸。2、乙方保证所交付的技术资料是完整、清晰的，并能够满意国家标准要求的设备安装、调试运行操作和修理的要求。3、乙方对由其供应的全部配电设备和相关材料进行质量三包。质量保修期为一年(除人为事故和不行抗力外，质保期从工程竣工电力局等有关部门验收合格送电之日起计算)。在质保期内，如出现质量问题，乙方在甲方通知4小时内到场，否则，甲方有权请人

11、修理，修理费由甲方从质保金中干脆扣除。第八条 违约责任1、在工程施工过程中，乙方应依据合同工期以及施工进度，刚好保质保量的完成施工。如因乙缘由影响施工进度和施工工期，延误工期 10 天以内时，乙方按 元/天担当违约责任;延误工期超过 20 天，甲方有权解除本合同，同时有权要求乙方担当相当于本工程总价款 10 %的违约责任。2、乙方必需保证由其供应的全部配电设备及相关材料符合法定和本合同约定的要求，否则，甲方除有权按产品质量法等法律法规追究乙方产品质量责任外，还有权要求乙方担当相当于本合同总价款 10 %的违约责任。3、甲方应按合同约定时间和金额刚好向乙方支付工程款，假如逾期支付，则应当根据所拖

12、欠金额的日 1000 分之三向乙方支付违约金。第九条 其他事项1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决，协商不成，双方一样同意由甲方所在地人民法院裁决。2、本合同正本、附件一式四份，甲方持二份，乙方持二份;双方签字盖章后生效，具有同等法律效应。3、施工图纸由乙方依据祥龙郡现状根据国家标准进行设计，设计图纸经电力局审查合格?甲方(签章)： 乙方签字：年月日施工合同 篇3发包人(简称甲方)联系电话承包人(简称乙方)公司地址联系电话依照中华人民共和国消费者权益爱护法以及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的详细状况，甲、乙双方在遵循自愿、同等、公允、诚信原则的基础上，经双方协商一样，签订本合同。第一条工

13、程概况和造价1、甲方承诺有权对该建筑室内空间进行装饰，由此而产生的一切后果由甲方担当责任。乙方为经工商行政管理部门核准登记的企业，具备相关的资质(见附件一营业执照及资质证书复印件)。2、装饰施工地址区(县)路(小区)号楼室。3、住宅结构房型房厅厨卫阳台，建筑面积平方米。4、公共建筑结构。5、施工承包方式为。(1)乙方包工、包料;(2)乙方包工、部分包料，甲方供应部分材料;(3)乙方包工、甲方包料;(4)乙方以(套内建筑面积)每平方元单价包干方式，套内建筑面积为平方米。总价款：(大写)￥元。6、增、减项目经甲、乙双方签字同意后，按实际工程量结算。其中费用包括：7、工期：本工程自年月日开工，至年月

14、日竣工，总工期为天。8、若甲方提出对本工程实行第三方工程监理，甲方与监理公司需另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及其职责、权限等以书面形式通知乙方，甲方担当相关费用。其次条施工图纸双方商定施工图纸实行下列第种方式供应：1、甲方自行设计并供应施工图纸，图纸一式二份，甲、乙双方各一份;2、甲方托付乙方设计施工图纸，设计费为元，甲方先交设计费定金元;施工图纸经甲方确认后支付剩余设计费(该费用包含在工程价款内，或由双方协商确定)。图纸一式二份，甲、乙双方各一份。第三条材料供应1、甲方供应的材料、设备，应是符合设计要求的合格产品，并应按时送达现场。甲、乙双方对材料应办妥书面验收、

15、交接手续(见附件三进场材料、设备验收单);如甲方托付乙方负责保管的，其保管费、保管要求等可由双方书面约定。2、甲方供应的材料、设备，均应用于合同规定的室内装饰，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，按挪用材料、设备价款的双倍赔偿给甲方。3、甲方有权对乙方供应的材料、设备等进行质量验收。乙方供应的材料、设备，应提前天通知甲方验收，甲方无正值理由拒不验收的责任由甲方担当。凡未经甲方验收或不符合工程材料报价单中要求的材料，应禁止运用。如已运用，对工程造成损失由乙方负责。4、施工中如乙方发觉甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，应刚好向甲方提出。如甲方仍表示运用的，甲方应向乙方做出书面承诺，由此造成

16、工程质量问题，责任由甲方担当。5、甲、乙双方供应的材料应当符合室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准。第四条工程质量及验收1、本工程质量及验收标准依照建筑装饰装修工程质量验收规范执行。甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期相应顺延。2、由于乙方缘由造成工程质量事故的、不符合约定或国家规定的强制性标准的，其返工费用由乙方担当，原定工期不变;如需改变的，由甲、乙双方协商确定。3、甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，并留存现场验收记录及图片，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按

17、要求办理复验。若复验通过，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予以顺延;复验不通过，其返工费用由乙方担当，工期不变。4、工程竣工后，乙方应通知甲方在7日内组织验收。甲方在约定期限内无正值理由拒不组织验收，视为验收合格。验收合格后办理验收移交手续(见附件五工程质量验收单)，并由甲方根据约定付清全部价款。装饰工程未阅历收或验收不通过的，甲方有权拒收，乙方担当返工及延期交付的责任。5、工程竣工验收通过，甲方付清工程尾款后，乙方向甲方供应工程保修单(见附件六)，保修期从竣工验收通过之日起算，并依据房屋建筑工程质量保修方法执行。乙方同时供应管线施工图等全部工程资料，凭保修单实行保修。包工包料的工程对整个工

18、程实行保修，部分包工包料的工程对相关部分实行保修，清包工的工程对施工质量实行保修。6、工程全部竣工后，如甲方对室内空气质量提出异议，乙方应在十日内组织双方都认可的，具有室内空气质量检测资质的单位进行测量。假如检测结果合格，检测费用由甲方担当;假如检测结果不合格，由乙方进行返修，返修费用和检测费用由乙方担当，同时甲方保留对乙方因违约造成甲方损失的索赔权。7、凡阶段性项目结束和工程全部竣工，甲、乙双方都需进行阶段性验收和工程竣工总验收，并在验收单上签字确认。8、局部室内装饰翻新工程，甲、乙双方应依据施工项目的实际状况对相关部分实行保修。第五条平安生产和消防1、甲方供应的施工图纸或施工说明及施工场地

19、应符合平安生产和消防的要求，保证电气线路、燃气管道、给排水和其他管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻住宅或公共空间的管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任的，甲方负责修复或赔偿;属乙方责任的，乙方负责修复或赔偿。2、甲、乙双方共同遵守室内装饰和物业管理的有关规定，施工中不得擅自变更房屋承重结构，拆改共用管道和设施。3、禁止损坏承重结构及共用管线、设施。第六条工程价款及结算1、双方约定按下列第种方式支付工程款：(1)工程款付款按下表支付：工程款付款时辰表付款款项付款节点付款比例金额(元)首期款对预

20、算、设计方案认可并签订合同当日30%(其中10%为定金，20%为预付款)二期款水、电、管线等隐藏工程施工完成并通过验收当日30%三期款墙面、地面、木工等基础工程完成并通过验收当日30%尾期款工程竣工验收通过当日10%备注：施工过程中如出现临时增加工程项目，需签订工程项目变更单(见附件四)，并支付增加工程总款70%。(2)工程款付款双方协商约定：。2、甲方分期付款乙方可先开具收据，甲方予以保存，后凭收据按约定统一更换税务发票。3、工程结算：见附件七工程结算单。第七条施工协作1、甲方工作(1)施工前，向施工所在地的物业管理部门申报登记。(2)应在开工前日全部或者部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。

21、对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。(3)做好施工中因临时占用公用部位操作而影响邻里关系等协调工作。(4)施工所在地的物业管理企业如有收取押金的项目，甲方应予以先行支付。如在整个施工过程中，由于乙方缘由造成所支付的押金被物业没收，乙方对此担当责任。2、乙方工作(1)在开工前检查水、电、燃气、管道、楼(地)面、墙面，发觉问题应刚好通知甲方，由甲方负责解决和协调。(2)应文明施工，遵守施工所在地的物业管理企业对施工时间的要求，在禁止施工的时间里不得进行有噪声的施工作业。(3)组织有甲方参与的施工图纸或施工说明的现场交

22、底。(4)负责清运施工中产生的垃圾，并根据物业管理企业指定的地点堆放。(5)指派，身份证号为乙方进驻工地项目经理，全权代表乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。如中间更换人员的，乙方应刚好通知甲方。(6)本合同签订后，工程不得转包、分包。第八条违约责任1、因乙方缘由致使工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内修理或者返工。经过修理或者返工后，造成逾期交付的，乙方应当担当违约责任。2、因乙方缘由造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方应按合同标的额的1赔偿给甲方。3、乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施，由此造成的损失，由乙方担当。4、乙方供应的材料、设备是假

23、冒伪劣产品或不符合合同约定的，应按消费者权益爱护法及其他相关法律法规担当责任。5、由于甲方缘由造成延期开工或中途停工，乙方可以顺延工程竣工日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每停工、窝工一天，甲方应赔偿给乙方合同标的额的1。6、甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方应赔偿给乙方合同标的金额的1，并将工期顺延。7、工程未办理验收、结算手续，甲方提前运用或擅自入住，由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。8、乙方擅自将工程转包的，甲方有权解除合同，未付款项不再支付，乙方需向甲方支付合同标的额的30%违约金。第九条合同的变更和解除1、合同签订后，双方必需严格遵守。如合同签订后施工前，甲方提出解

24、除合同，应刚好通知乙方。甲方所交定金不予退还，双方解除合同。如乙方提出解除合同，需向甲方双倍返还定金，书面解除合同。2、施工过程中任何一方提出解除合同，须向另一方以书面形式提出，双方需办理结算手续，并由责任方按合同总价款30%支付违约金。3、符合下列情形的，可以解除合同：(1)乙方超过约定工期日未完工的，甲方有权解除合同，对已完工工程办理结算手续，并依照合同约定要求乙方担当违约责任和赔偿损失。(2)甲方超过约定日期日未付款的，乙方有权解除合同，对已完工工程办理结算手续，并依照合同约定要求甲方担当违约责任和赔偿损失。4、在施工过程中，甲方提出变更修改设计、增减工程项目或变更材料设备，须提前与乙方

25、协商，双方签订工程项目变更单(见附件四)后进行施工，但工程竣工期限相应顺延，竣工期限双方另行约定。第十条其它约定_(内容可附页)。第十一条纠纷处理方式1、本合同在履行中或在保修期内发生争议，由双方协商解决，也可以向有关部门或消费者组织申请调解。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成的，可以选择以下第项方式解决：(1)提请洛阳仲裁委员会仲裁。(2)依法向人民法院提起诉讼。第十二条附则1、本合同由甲、乙双方签字或盖章后生效。2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。第十三条合同附件附件一：营业执照及资质证书复印件(粘贴页);附件二：工程报价

26、单(粘贴页);附件三：进场材料、设备验收单;附件四：工程项目变更单;附件五：工程质量验收单;附件六：工程保修单;附件七：工程结算单。合同附件上均应有甲乙双方的签名及详细签署日期。如企业另有合同附件的，其内容应当包括上列合同示范文本附件内容。甲方(签字盖章)：乙方(签字盖章)：身份证号码法定代表人(签字)：托付代理人(签字)：托付代理人(签字)：地址：地址：电话：电话：签订日期：签订地点：施工合同 篇4甲方：乙方：依据中华人民共和国建筑法以及其它相关法律法规，甲乙双方就乙方承接甲方发包的源街居家养老服务示范中心建设工程铝合金门窗安装工程施工的有关事宜协商一样，同意按下列条款签订本合同，甲乙双方共

27、同遵守。一、工程名称：逢源街居家养老服务示范中心建设工程二、工程地址：广州市荔湾区人民政府逢源街办事处三、承包方式：包工、包制作、包安装、包砂浆填缝、包平安文明施工，包竣工验收的承包方式。乙方负责协调与铝合金门窗监督和相关部门的全部工作，使本工程根据甲方规定工期通过有关部门的验收交付运用。四、工程范围与内容包括施工图内全部铝合金门窗、塑钢门、折叠门，钢化玻璃间墙的安装工程。五、工期：从20xx年月日至20xx年月日。乙方在甲方规定的时间内完成施工任务，保证以工程进度同步，不影响其它工种作业。六、工程质量：根据国家现行规范施工，并达到铝合金门窗验收标准合格等级。七、合同价款：本合同价款计价单位：

28、人民币。铝合金门窗根据每平方米220元（广铝），塑钢门根据每平方米200元。钢化玻璃间墙根据每平方米250元（其总面积根据图纸预决算），属总价包干。该总价已包括制作设备、人工、机械、施工安装（含玻璃）干净、保险及风险等多项措施费、利润等多项费用。八、工程款支付1、根据工程安装完成支付总工程款20%，工程竣工初步验收合格后支付至总工程款的80%，工程竣工全部验收合格后15天内支付完余下的全部工程款。2、乙方开收据收本工程进度款。九、材料供应本合同工程所用铝合金材料由甲方选购供应。十、双方责任甲方责任：1、供应施工图纸一份，保证施工工作面的供应，施工现场刚好解决交叉作业的协调事宜，配备现场指挥、技

29、术人员。2、委派相关人员负责各项工程的技术、中间验收、阶段款的结算与审核工作。乙方责任：1、必需严格根据施工图及现行规范施工，听从甲方合理化建议，遵守工地的有关规章制度，保证工程质量和平安生产，严禁违章作业，严禁奢侈材料，如因乙方缘由造成不必要的损耗，产生的材料费、运输费、选购人工费等一切费用由乙方负全责。2、自备铝合金施工过程中的一切施工器具，费用均已包含在综合人工单价中。3、乙方在签订承包相关工作量范围内，不得转包他人，如未能根据甲方要求进度完成，甲方有权增派人员参加施工，其工资单价依据赶工方要求，每工不少于200元，在乙方阶段款中扣除。4、乙方在施工过程中无实力担当相关工作量或甲方不信任

30、及发觉转包工程时，甲方有权勒令乙方退场且追回已支付的本工程款。完成工程能达到工程质量验收标准，根据合同单价的已完成工作量的80%进行支付。甲方认为不能达到质量要求的包工部分，不予结算，并在甲方通知合理日期内无条件撤离工地，以此发生的费用和责任由乙方负责。5、乙方有责任、有义务与其他兄弟班组之间的亲密协作，文明施工。6、工人在施工期间，由于自身缘由和个人担心全行为，发生的相关事故或意外，乙方全权负责。7、进场全部人员须要供应身份证及上岗平安卡。8、遵纪遵守法律，执行公司、工地有关规章制度，听从甲方管理。9、在生活区内必需听从工地生活区管理制度，生活区卫生定期清理。严禁乙方工人在工地内或生活区域打

31、架、闹事，如有发生，当事双方处以500至5000元罚款，情节严峻者报公安机关处理。10、严禁乙方工人在施工场地及生活区域私拉电线、插座，禁止用电炉、不关水龙头，一次罚款200元，发生事故时，追究经济和法律责任。11、严禁工人在生活区进行的其他违法行为，严禁运用未满18岁的童工。12、杜绝一切偷窃行为，一旦发觉工人有偷窃行为，不论量多量少，对当事人班组处以5000元以上罚款，情节严峻者报公安机关处理，一切后果由该班组负责。十一、其它：（1）本合同未尽事宜，双方另行协商；（2）本合同的注解、附件、补充协议是本合同的组成部分，与本合同效力同等。（3）本合同一式三份，甲方两份乙方一份，经双方代表人签字

32、后生效。甲方代表：日期：乙方代表：日期：施工合同 篇5(发包方)甲方：_(承包方)乙方：_根据中华人民共和国合同法、全国室内装饰设计，施工企业管理规定的规定，结合本工程详细状况，双方协商达成如下协议。一、工程概况1、工程名称：_室内装饰工程2、工程地点：_3、承包范围：_4、承包方式：施工承包，包工包料、包质量、包工期、包平安、包文明施工。5、工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工，详细开工日期以甲方通知为准。6、工程质量：按本合同第5条约定标准7、合同价(人民币大写)：_元整。二、甲方义务1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分

33、腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。三、乙方义务1、参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等

34、工作，处理好由于施工带来的扰民问题及四周单位(住户)的关系。5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理。四、关于材料供应的约定1、甲方供应的材料：本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方供应材料价款保管费，费率由双方约定

35、，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、乙方供应的材料：3、乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。五、关于工程质量及验收的约定1、本工程执行DBJ08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、DB31/T30-1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由_方

36、设计施工方案。3、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。4、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。六、关于工程价款及结算的约定1、进场施工前后三日支付_元整，工程进度过半支付_元整，工程完工支付_元整，剩余款项_元于工程完工后三个月支付。2、本合同价款以双方确认为结算依据，详细是指完成工程量清单中的一个规定计量单位的分部分项工程所需的全部费用，包括了全部人工费、材料费、机械费、运输费、间接费、利润、税金以及材料、设备等供应到现场能够正常运用不行或缺的工作及责任的全部费用。3、主材单价均以签约以后的材料报批核定为结算依据(即由乙方报给甲

37、方审核后确认)，其余人工单价、辅料单价、综合费用(管理费、利润、税金等)按合同清单计价，不因任何因素而调整。4、如分部分项工程量清单中的工程内容发生改变时，在合同预算价的基础上对变更部分进行适当的调整，变更增加项目，合同中有单价的，按合同中对应的单价计算;合同中有类似项目的，以类似项目单价为基础，按预算计价原则调整后作为结算单价;合同中没有的项目，乙方按预算计价原则重新编制综合单价，按甲方审核确认后之单价结算。5、在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方说明。施工合同 篇6甲方：乙方：甲方为改善居住条件，在自家院内新建一栋两层住房，经双方协商，承包给乙方施工建设。依照中华

38、人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，结合房屋详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就乙方承包甲方房屋工程施工事项协商一样，订立本合同。第一条：承建项目1. 工程名称：东华镇东华村委会夸苴八队王同锋家住房工程。2. 工程结构：底框砖混结构房屋一栋，一楼一底共两层。3. 建筑面积：约310(最终以实际建筑面积为准)。4. 工程内容：乙方根据甲方实地、内部结构草图及甲方提出的要求承建房屋主体工程，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面施工、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及一楼地面、门前台阶施工。其次条：承包方式及费用1. 工程包工不包料。甲方负责选购施工所需的建筑

39、材料，乙方负责施工，并负责全部施工用具设备。2. 施工费用：按建筑面积甲方付给乙方每平方米138元(大写壹佰叁拾捌元整)，浇灌好一层合格后预付贰万元，工程结束验收合格后全部结算付清。第三条：工程质量要求1. 整个工程应根据甲方实地、内部结构草图及甲方提出的要求施工，达到国家建筑施工规范要求。墙体、梁、柱水平度、垂度相差不超过1.5cm。2. 房屋内部按甲方草图布局，工程施工中科学合理放线，详细尺寸须要变更时，甲乙双方共同协商处理，每一道施工环节需经甲方验收合格后方能进行下一施工环节。3. 若乙方施工中质量不合格，一律拆除重新施工，所造成的施工费及材料费损失由乙方负责。第四条：工程工期1. 经双

40、方协商，工程从浇灌钢混柱之日起，两个月完工(日期为20xx年6月20日-20xx年8月20日)2. 在保证工程质量的前提下，因为下雨和建筑材料拖延，交房日期可顺延;若由于乙方人为缘由工程延时或有意拖延工期，甲方扣除乙方施工费，延时一天扣除施工费300元(大写叁佰元整)。第五条：平安责任甲、乙方共同提高平安意识，乙方必需严格根据平安生法，劳保措施，施工防护措施到位，平安规范施工。假如乙方施工人员因自身缘由或乙方平安防护措施不到位出现病、伤、亡，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不担当任何责任和费用。第六条：双方责任1.甲方负责在6月20日前完成地基开挖，石脚支砌，地基回填，打算好水

41、路电路，确保乙方按时施工。2.乙方在施工工程中，必需听从甲方提出的看法和建议，在保证工程质量的前提下，坚持节约、不奢侈的原则，不能随意带走甲方的任何建材。3.施工前，乙方应将工程材料预算(水泥、砖、钢筋、沙石等数量、门窗尺寸尺寸等)告知甲方，以便甲方刚好选购;施工中，工程需增减用料时，甲乙双方共同协商。4.甲方应根据约定时间支付乙方施工费用，乙方不得长期停工或提出多加工钱等无理要求，否则本合同终止。5.施工中本合同未尽事宜，双方共同协商处理。6.本合同自签订之日起生效。本合同共二页，一式两份，甲乙双方各保存一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月

42、_日_年_月_日施工合同 篇7建设单位：甲方施工单位：乙方经甲、乙双方通过友好协商，在同等、自愿的基础上本着诚信、互利的原则签订如下协议：1、 工程施工地点：2、 施工承包方式与范围施工承包方式：包工、包料。范围：乙方负责钢梯所用原材料的选购、加工、制作、安装、油漆、检测、验收合格等。乙方在施工中应做好机械、设备的平安检测检修工作，并做好施工人员的平安防护工作。因乙方缘由造成的人身损害和财产损失均由乙方担当。3、 钢梯数量及价款一层商铺钢梯数量为25个，每个钢梯均含钢梯梯段栏杆和钢梯上洞口周边栏杆。每个钢梯5100元整，共计127500元整。屋面消防通道钢梯数量为6个，每个钢梯均含钢梯梯段栏杆

43、及单元间连通梯，每个8000元整，共计48000元整。屋顶电梯机房内防护栏杆和爬梯计12个，每个400元整，共计4800元整。工程总价款为180300元整。4、施工工期施工工期为一个月，从20xx年7月30号到20xx年8月30号完工 ，预期未完工，由乙方担当相应责任与后果。5、质量标准钢梯样式和节点要求参见05YJ8第93、94页，梯板踏步、转向平台和钢梯侧帮为3毫米厚压花钢板，局部方钢。栏杆为2毫米厚22方钢，扶手为50圆管 ，详见附图钢板及型钢采纳性能不低于Q235A钢材，焊条采纳E43型。构件制成后应当进行检查，表面应平整光滑，焊缝不应有断烧、裂纹、过烧现象，外露处应磨平。安装后不应有

44、歪斜、扭曲、变形等缺陷。并涂刷防锈漆一道，面漆两道。钢梯要保证有足够的强度和承载力，与墙体连接点坚实密实，支撑牢靠，如出现下垂、翘曲、晃动等担心全因素，乙方应无条件进行反工，一切损失由乙方担当。6、付款方式乙方制作、安装总工程量的50%，不含油漆，甲方支付总价款的40%，工程完工，含油漆验收合格后七日内支付总价款的55%，剩余5%为质保金，质保期一年，质保期满后一月内付清。7、违约责任双方签订本协议后，因一方不履行合同内容而违约，应担当另一方干脆和间接造成的损失，乙方在保修期内因施工缘由而出现的开裂、下垂、歪斜、晃动等质量问题，应无条件刚好进行免费修理。如修理不刚好或不修理，甲方有权请第三方进

45、行修理，费用从乙方质保金中扣除，如因质量问题过大形成事故，造成人身损害和财产损失，质保金不足以弥补，甲方有权对乙方进行索赔和追究法律责任。8、解决争议方法双方发生合同争议，应协商解决，协商不成，可向工程所在地法院诉讼解决。9、本协议一式两份，双方各持一份，签字盖章后生效。甲方： 乙方：签字盖章： 签字盖章：施工合同 篇8甲方：(以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)鉴于乙方有防水材料生产、经营资质和防水工程施工许可证，有担当甲方所属XXXXXXXX项目地下室防水工程施工的技术、经济实力。乙方在充分了解本工程实际状况后，全面接受甲方提出的以施工承包方式合作本项目地下室防水工程施工。双方经充分协商

46、，根据同等互利、自愿的原则，就承包XXXXXXXXXXXXXXXX项目地下室防水工程施工事宜达成以下协议：一、包方式：双包(包工、包料)二、承包工程内容及价款:三、质量要求:1、运用材料要求：出厂合格证、人防工程防水材料准用证等出厂检验报告齐全并在现场运用前按国家现行标 准抽检合格(现场按已送样品批准运用);再生料含量不能超过20%;卷材芯层厚度不小1.5mm。甲方对乙方材料进行抽验试验，质量达不到以上要求者，将担当本合同总价10%的违约赔偿。2、施工要求：地下防水达到GB50208-20xx规范要求，并满意设计要求。3、保修期叁年，保修期内出现质量事故乙方负全责免费修理，因乙方防水材料及施工

47、质量造成渗漏，由乙方返修，并由乙方赔偿因渗漏造成的全部损失。四、工期：本项目工期遵从甲方支配统一进行施工。五、结算及支付条款：1、本项目地下室底板及外墙防水工程完工后甲方验收认可，回填完成后20日内支付已完成工程价款的60%;主体工程封顶20日后支付已完成工程价款的10%;甲乙双方结算完毕支付工 程总价款的25%，留5%的质保金待期满后支付(质保期3年，无息)2、本项目地下室顶板工程完工经甲方验收认可后，20日内支付该项已完成工程价款的60%; 甲方主体工程封顶20日支付已完成工程价款的10%;甲乙双方结算完毕支付工程总价款的25%, 留5%的质保金待期满后支付(质保期3年，无息)3、本项目屋

48、面工程完工经甲方验收认可后，20日内支付该项己完成工程价款的70%;甲乙 双方结算完毕支付工程总价款的25%,留5%的质保金待期满后支付(质保期3年，无息)4、本项目厨房、卫生间工程完工经甲方验收认可后，20日内支付该项已完成工程价款的 70%;甲乙双方结算完毕支付工程总价款的25%，留5%的质保金待期满后支付(质保期30年，无0息)六、验收方法：工程完工经甲方、建设单位、监理单位和政府相关质检部门共同验收。七、甲方责任：1、负责向乙方供应建筑工程施工图一套;2、协调各协作单位和工种之间的关系;3、按时办理结算的拨付工程款;4、负责施工面、进度要求、质量检查、组织竣工交验;5、负责与各施工方协

49、调工作，帮助并协作乙方对成品及半成品的爱护;八、乙方责任：1、严格按设计图纸规范要求及施工方案、合同工期及质量要求组织人员进行施 工和交工，施工方案由甲方及有关单位审批;2、听从甲方管理，遵守甲方的各项规章制度;3、做好成品及半成品爱护，做到平安施工、文明施工;4、材料检验及闭水试验，达到监理及业主、甲方的要求，保证本工程能通过人防工程验收。九、违约责任：1、乙方承诺在合同签订后5天供应本工程所运用材料的人防工程防水材料准用证，若5 天后未能供应，保证金不予以退还，同时甲方有权重新与第三方签定承包合同，且乙方已施工的防水工程不予结算。2、乙方如不按合同质量要求施工，造成的一切返工损失由乙方担当

50、;若因乙方缘由;不能按合同工期完工，每延期1天须向甲方赔偿合同总金额5%的违约金。3、工期每拖延一天乙方向甲方支付违约金5000元/天，累计计算，从工程款中扣除;累计拖延3天以上时，甲方有权取消乙方的承包资格，随时还将乙方所承包的工程收回后另行分包，同时还将追诉乙方因此所造成的经济损失和违约责任并没收履约保证金，乙方不得有异己同时 承诺放弃抗辩权。4、任何一方因违反合同而给另一方造成的干脆损失，应按损失大小赐予赔偿。十、本合同一式二份，经双方签字盖章后生效.甲方执1份,乙方执1份，本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商并签订补充协议。合同执行过程中若有争议，可由双方友好协商解决，若协商仍不能达成一样

51、看法，合同任何一方可向人民法院提起诉讼。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇9发包方（以下称甲方）：法定代表人：承包方（以下称乙方）：法定代表人：为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据民法典、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一样，订立本合同。一、工程名称：_。二、建筑面积（工程形式）：_。三、施工地点：_。四、工期：1、开工：_年_月_日；2、竣工：_年_月_日；3、合同工期总共历时_天。五、承包形式：_。六、工程价款：共计_人民币元。七、付款方式：

52、本合同生效后支付合同款项的_%，计_元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元；质保金_元，质保期满后支付。八、质保期：_年。九、工程质量及验收：本合同项工作内容应满意国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。十、甲方的责任：乙方自行解决施工过程中所须要的水源、电源和运输道路问题；甲方帮助消退阻碍乙方施工的障碍物；十一、乙方的责任：1、根据合同所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，根据合同规定的时间如期完工和交付运用。2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。十二、特殊约定：1、施工中因乙方缘由发生的伤亡事故，均由乙方负责，并担当相关医疗、赔偿费

53、用。2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。十三、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。3、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。4、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式_份，双方各执_份，具有同等效力。发包方：法定代表人：_年_月_日承包方：法定代表人：_年_月_日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第46页 共46页第 46 页 共 46 页第 46 页 共 46 页第 46 页 共 46 页第 46 页 共 46 页第 46 页 共 46 页第 46 页 共 46 页第 46 页 共 46 页第 46 页 共 46 页第 46 页 共 46 页第 46 页 共 46 页