最新水利工程施工协议

《最新水利工程施工协议》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新水利工程施工协议（10页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2021最新水利工程施工协议 协议编号：_发包方 甲方 ：承包方 乙方 ：风险提醒：发包人的相对义务依据法律要求发包人应办理法律要求由其办理的许可、同意或立案，包含但不限于建设用地计划许可证、建设工程计划许可证、建设工程施工许可证、施工所需暂时用水、暂时用电、中止道路交通、暂时占用土地等许可和同意。且发包人应帮助承包人办理法律要求的相关施工证件和批件。若发包人因未能立即办理完成前述许可、同意或立案，由发包人负担由此增加的费用和 或 延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据中国协议法和建筑安装工程承包协议条例相关要求，结合本工程详细情况，经双方协商一致签署本协议，以资共同遵守。第一条工程概况一、

2、工程名称：工程地点：工程内容：质量等级：必需确保合格，争创优良。协议价款： 详见工程预算表二、承包方法：全包 即包工、包料、包工程质量三、工程期限：开工日期：_年_月_日；风险提醒：有关实际完工日期的要求当因实际完工日期确实认发生纠纷时，能够以相关要求参考详细情形：工程经完工验收合格的，以承包人提交完工验收申请汇报之日为实际完工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的完工验收申请汇报42天内完成完工验收，或完成完工验收不予签发工程接收证书的，以提交完工验收申请汇报的日期为实际完工日期；工程未经完工验收，发包人私自使用的，以转移占有工程之日为实际完工日期。完工日期：

3、_年_月_日；总日历工期：_天。第二条图纸一、图纸提供套数：_套；二、图纸提供日期：_年_月_日；第三条双方通常责任一、甲方驻工地代表：姓名：_；联络电话：_。二、乙方驻工地代表：姓名：_；联络电话：_。三、甲方工作1、乙方提供工程施工的相关设计图纸，并进行技术交底。2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检验、签证。并参加各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。3、审核乙方工程进度月报。4、帮助施工单位调解和当地各单位的纠纷。5、审查认可工程决算，组织工程验收。6、甲方有权对全部工程的全部部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检验和检验。若发觉不合格可

4、发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。四、乙方工作1、乙方和甲方签署协议后，乙方不得转包。假如承包单位私自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应负担违约责任。2、程项目经理必需常驻工地 每个月不得少于22天 ，配合甲方施工技术人员处理和处理相关工程事宜。3、程施工前，编制施工组织设计，组织施工管理人员和施工设备进入施工现场后，交甲方审查认可。4、乙方必需安全施工，如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害，由乙方自行负担，甲方不负任何责任。5、工程施工期间于每个月25日向甲方报送工程进度 包含工程量和形象进度 。6、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复

5、核，质检单位核定。风险提醒：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达成协议约定标准的，由发包人负担由此增加的费用和 或 延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达成协议约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达成协议约定的标准为止，并由承包人负担由此增加的费用和 或 延误的工期。第四条工程质量一、乙方工程必需按甲方提供的设计图纸、施工技术要求和相关技术规范进行施工；甲方施工技术责任人有权对施工质量进行监督、检验，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必需服从。二、乙方应建立和健全质量确保体系。在工地设置专门的质量检验机构，配置专职的质量检验人员，建立完善

6、的质量检验制度。三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备和工程的全部部位及其施工工艺，进行全过程的质量检验，作好质量检验统计，并向甲方递交自检汇报。四、乙方的质量检测机构必需取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必需持证上岗。五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确定具有覆盖条件后，填写隐蔽工程验收单通知现场甲方代表验收，甲方代表接到通知书二十四小时内应到现场检验，认可签证后，乙方才能进行覆盖，进行下一道工序施工。甲方代表未按时检验验收，乙方质量检验部门检验确定合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予认可并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格

7、者，其费用由甲方负责；不合格者，由乙方负责，所以造成工期损失由责任方负责。第五条协议价款一、建筑工程按双方认可价，实施总报价中的综合单价承包，因工期短，施工中综合单价不因市场、政策的改变而改变，一次性包死。二、本协议工程量清单中所开列的工程量，为估算工程量，结算时的工程量应是承包方实际完成的工程量，并得到甲方认可的工程量 经甲、乙双方协商决定，松动爆破土方按总压坝取土方量的_%计，闸阀结算价格以购置发票为准 。三、新增及漏项的工程项目，经甲方认可，其工程量的价款可由甲方按承包综合单价计付给乙方，若无综合单价项目，按部颁水利水电工程定额编制出综合单价，需经双方协商认定。风险提醒：对于采购材料和工

8、程设备的义务和责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或相关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或相关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和 或 延误的工期，由承包人负担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合协议约定的，或因发包人原因造成交货日期延误或交货地点变更等情况的，根据发包人违约的约定办理。第六条材料、设备供给材料、设备供给范围的划分检验：一、本工程所需材料、设备通常由承包方组织供给，按要求需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应主动配合。二、全部材料、设备、成品、半成品均附有合格证，全部要经甲方检验验收，

9、签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。三、已进场的物资，若发觉不合格，供料一方必需快速将其运出场外。四、没有合格证书，且未经试验判定或经过试验判定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员渎职或其它原因造成不良后果，由责任一方负责。五、任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备和构配件于本工程的，全部要签证记在案，由此引发的一切后果由强迫一方负责。第七条工期顺延如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期作对应顺延，并用书画形式确定顺延期限：一、甲方在协议要求开工日期前，不能提交乙方施工场地、进场道路、施工用水或电源未按要求接通

10、 依据需要 ，影响承包方进场。二、属包干系数范围的重大设计变更；提供的工程地质资料不准，使基础超深；施工方法和设计要求不符而增加工程量影响施工进度。三、甲方现场代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工。四、因遇人力不可抗拒的自然灾难 如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等 而影响工程进度。五、甲方上级主管部门下达和本工程施工工期有直接影响的原因。第八条工程款支付方法一、工程款支付方法：银行转账。二、工程付款：该工程由乙方垫资，工程完工后政府安排资金到位，甲方一次性支付工程款。三、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。第九条完工和结算一、工程完工验收前，做好施工范围内的场地清理及工程的养护

11、，当工程具有验收的条件下，乙方即可向甲方提交工程验收申请汇报，并附完工资料一式八份：1、工程施工完工总结及大事记；2、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论；3、工程完工、完工决算及完工工程量清单；4、本工程单元质量评定表 含原始施工统计资料 、建筑材料的试验检测资料。甲方审核后认为工程具有验收条件，应在收到验收申请汇报后的28天内组织验收。二、本协议造价结算方法：按实际发生工程量结算。第十条工程施工安全乙方在施工过程中，应按相关要求，采取严格的安全防护方法，并负担因为本身方法不力造成事故的责任和所以发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任_方负担和相关费用。风险提醒：明确违约责任在签

12、署协议时，双方就要想到可能产生的违反协议的行为，并在协议中要求对应的处罚措施，经过明确违约时需要负担的责任，来督促各方真正推行应负担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。第十一条违约责任一、乙方不能按甲方的质量、安全、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止协议。二、按经济协议法的相关要求，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方意见返工，甲方有权不支付费用。三、乙方不服从甲方安排、指挥造成的损失由乙方负担，由甲方造成的损失由甲方负担。四、施工中若发觉乙方不能按设计要求和工期组织施工或确保施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止协议，变更施工队伍，由此

13、所造成的损失由乙方负责。第十二条纠纷处理承包单位和发包单位发生协议纠纷时，双方协商处理，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向_人民法院起诉。风险提醒：保修责任的起算工程保修期从工程完工验收合格之日起算，详细分部分项工程的保修期由协议当事人在专用协议条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应该依据相关法律要求和协议约定负担保修责任。发包人未经完工验收私自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。第十三条工程保修工程完工验收后，甲方在乙方工程总价款中扣下_%的工程款作为工程保修金，保修期_年。在保修期内属乙方的工程质量问题，则由乙方无条件立即进行返修，费用自理，保修期满，工程运行正常，无质量问题，甲方一次性退还乙方工程确保金。第十四条附则一、本协议共_份，正本两份，副本_份，协议附件二份，甲乙双方各执正本一份，其他由甲乙双方送相关部门立案。二、本协议经双方签字盖章后生效，工程完工验收符合设计要求，保修期满终止。三、协议未尽事宜，由甲乙双方协商处理，甲、乙双方达成协议作为本协议的一部份，含有相同法律效力。发包方 章 ：地址：法定代表人：委托代理人：电话：开户银行：账号：邮政编码：协议签署日期：_年_月_日承包方： 盖章地址：法定代表人：委托代理人：电话：开户银行：账号：邮政编码：协议签署日期：_年_月_日