监理工程师《建设工程合同管理》考试试题测试卷和答案（第58版）

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题测试卷和答案（第58版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题测试卷和答案（第58版）（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题测试卷和答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.FIDIC施工合同条件中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是（）。A.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理C.指定分包商的施工由发包人协调管理D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理【正确答案】A2.招标人向建设行政主管部门办理（）手续认可后才可进行招标工作。A.立项批准B.征地许可C.安全许可D.申请招标【正确答案】D3.某建设项目的设计合同估算价为3000万元人民币

2、，在设计中需要采用专有技术，该项目设计宜采用（）方式发包。A.议标B.邀请招标C.公开招标D.直接委托【正确答案】D4.下列各项中，不属于设计费支付管理原则的是（）。A.发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用B.设计人按合同约定提交相应报告、成果或阶段的设计文件后，发包人应及时支付约定的各阶段设计费C.实际设计费按初步设计概算核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方需另行签订补充协议D.设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费的一半以上，留有的余款一般不超过10天要全部结清【正确答案】D5.【真题】关于定标的说法，正确的是（）。A.确定中标人的

3、权利归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同【正确答案】B6.承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经()同意。A.设计单位B.施工单位负责人C.发包人D.工程师【正确答案】D7.在某工程项目招标过程中，某投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()。A.应发给全体投标人，但不必说明问题来源B.只对该投标人有效C.应发给全体投标人，并说明问题来源D.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人【正确答案】A

4、8.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中说法不正确的是（）。A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用【正确答案】D9.【真题】根据标准施工合同，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）责任补偿。A.发包人B.承包人C.事件的风险责任人D.监理人【正确答案】C10.根据合同法的规定，合同变更的必要条件

5、是（）。A.互惠互利B.协商一致C.变更合同主体D.变更合同内容【正确答案】B11.监理合同实施中，监理酬金支付方式可以根据工程的具体情况双方协商确定。一般采取（）。A.一次性结清B.每月等额支付工程款C.首期支付多少，工程竣工验收后结算全吾is尾款D.首期支付多少，以后每月(季)等额支付，工程竣工验收后结算尾款【正确答案】D12.【真题】根据建设工程勘察合同（示范文本），若有毒.有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）人员负责安全保卫工作。A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位【正确答案】A13.下列关于招标流程的相关说法错误的是（）。A.现场踏勘是由招标人组织的B.招标人必须委托

6、招标代理机构进行招标事宜C.评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二D.组织投标预备会一般应在投标截止时间15日以前进行【正确答案】B14.如果代理人是以自己的名义为法律行为，那么这种行为所设定的权利与义务（）。A.只能由代理人自己承担B.只能由被代理人自己承担C.由代理人和被代理人承担按份责任D.由代理人和被代理人承担连带责任【正确答案】A15.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，工程具备竣工验收条件的，应由承包人向（）提出申请，并递交完整的竣工资料。A.总监理工程师B.工程质量监督机构C.发包人D.建设行政主管部门【正确答案】C16.下列关于施工邀请招标有关工作

7、先后顺序的说法中，正确的是（）。A.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格B.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件C.发布招标公告、开标、审查投标人资格D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件【正确答案】A17.【真题】承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与（）共同验货。A.供货商B.铁路运输部门C.监理工程师D.供货商和铁路运输部门【正确答案】B18.【真题】建设工程设计合同（示范文本）规定，设计合同的设计期限为()。A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件

8、之日止D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【正确答案】D19.工程一切险中的意外事故，包括（）。A.地震B.海啸C.地崩D.飞行物体坠落【正确答案】D20.在设计施工总承包合同模式下，关于合同当事人的说法错误的是（）。A.发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定B.承包人按合同约定承担完成工程项目的设计、招标、采购、施工、试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任C.承包人可以是独立的承包人，也可以是联合体D.承包人为联合体的，在履行过程中，承包人可以改变联合体的组成修改联合体协议【正确答案】D21.关于担保的表述中，有误的是（）。A.担保通常由当事人双方订立担保合

9、同B.担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效C.担保活动应当遵循协商一致的原则D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度【正确答案】C22.某合同具有法律约束力的首要表现是（）。A.合同履行B.合同转让C.合同变更D.合同成立【正确答案】A23.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是()。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能

10、力不需要经过监理人审查【正确答案】D24.【真题】关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是（）。A.偏差一律不准澄清B.所有偏差均允许澄清C.允许对细微偏差进行澄清D.澄清不限于投标文件的范围【正确答案】C25.建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是（）。A.勘察工作尚未进行，应全额退还已经支付的定金B.勘察工作已经进行了25%，发包人应按实际完成的工作量支付勘察费C.勘察工作已经进行了40%，发包人应支付预算额100%的勘察费D.勘察工作已经进行了80%，发包人应支付预算额100%的勘察费【正确答案】D26.因被监理单位的违反合同行

11、为导致竣工时间的延长，监理单位()。A.不承担责任B.监理单位承担全部责任C.监督单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任【正确答案】A27.招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月,承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中,工程师因变更批准顺延工期1个月;填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨,工程师为了保证工程质量,指示该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为()个月。A.19B.19.5C.21D.21.5【正确答案】A28.因勘察人原因造成的返工，返工后仍不能达到约定条件，承包人应向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超

12、过（）。A.项目的直接损失B.项目勘察费的2倍C.项目的勘察设计费D.返工项目的费用【正确答案】D29.【真题】施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为（）万元。A.2B.5C.7D.12【正确答案】C30.在设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由()承担。A.发包人B.设计人C.发包人和设计人共同D.设计审批部门【正确答案】A31.对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种()。A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件【正确答案】D32

13、.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，合同双方应在（）内约定成本构成和酬金的计算方法。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件【正确答案】C33.【真题】某项目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是（）。A.工期和经济损失由承包人承担B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期C.顺延合同工期，不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期【正确答案】A34.【真题】某建设工程采购的砂石，采用现场交货的

14、到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。A.外观检验法B.衡量法C.经验鉴别法D.物理检验法【正确答案】B35.标准施工招标文件分卷组成中，图纸属于（）。A.第一卷B.第二卷C.第三卷D.第四卷【正确答案】B36.【真题】建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是（）。A.交付导致材料所有权发生转移B.交付完成，采购合同即终止C.材料交付时间即合同生效时间D.交付后材料灭失的风险由供货人承担【正确答案】A37.无权代理行为属于()。A.无效行为B.可撤销的行为C.效力待定的行为D.可变更的行为【正确答案】C38.设计施工图应由（）负责报送建设行政主管部门审查。A.承包

15、商B.设计人C.监理单位D.发包人【正确答案】D39.决定保险成本的最主要因素是（）。A.资金的时间价值B.保险机制C.保险费率D.保险人的信誉【正确答案】C40.建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为()。A.售后服务B.运输费用C.付款条件D.设备性能【正确答案】B41.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为（）。A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销【正确答案】A42.依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B.非监

16、理人原因暂停监理业务超过6个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周D.委托人拒付合理化建议【正确答案】B43.设计施工总承包合同工程接受证书中注明的实际竣工日期，以()为准。A.合同约定的竣工日期B.实际竣工日期C.提交竣工验收申请报告的日期D.签发工程接收证书的日期【正确答案】C44.依据材料采购合同的规定，供货方提前交付材料。对于自提，采购方接到对方发出的提前提货通知后，（）。A.不可以拒绝提前提货，但可要求其承担增加的保管费用B.不但可以拒绝提前提货，还可要求其承担增加的保管费用C.不可以根据自己的实际情况拒绝提前提货D.可以根据自己的实际情况拒绝提前提货【正确答案】D45.根据招标

17、投标法实施条例，关于工程建设项目招标标底的设置和作用，下列说法正确的是（）。A.标底只能作为评标的参考B.标底应当在招标文件中明确规定并事先公布C.应当把投标报价是否接近标底作为中标条件D.评标基准价的设置应当以标底上下浮动一定幅度为依据【正确答案】A46.材料采购合同中，结算方式可以是现金支付、转账结算或异地托收承付。下列说法不正确的是()。A.现金结算只适用于成交货物数量少，且金额小的购销合同B.转账结算适用于同城市或同地区内的结算C.托收承付适用于合同双方不在同一城市的结算D.托收承付适用于合同双方在同一城市的结算【正确答案】D47.下列关于对建设工程项目重新检验的表述，错误的是（）。A

18、.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑时，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验B.承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后由工程师组织重新覆盖或C.重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期D.重新检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【正确答案】B48.施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。以下关于该案中责任承担的说法，正确的是

19、()。A.王某应当向施工企业赔偿损失B.保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿C.保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿D.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失【正确答案】B49.被代理人取得或者恢复民事行为能力可以导致（）关系的终止。A.委托代理B.转代理C.意定代理D.指定代理或法定代理【正确答案】D50.【真题】关于要约的说法，正确的是（）。A.要约必须以缔结合同为目的B.要约的内容可以是不确定的C.要约的相对人必须是特定的人D.商业广告是要约【正确答案】A51.资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用于（）。A.技术难度较大B.投标人数量多C.标准化项目D.公开招标【正

20、确答案】C52.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是合同法中有关（）的规定。A.债权转让B.债务承担C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务【正确答案】D53.项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.职务代理C.指定代理D.委托代理【正确答案】D54.依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以()。A.发出终止合同通知，终止监理合同B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即终止监理合同C.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通

21、知发出后35天内，终止监理合同D.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后42天内，终止监理合同【正确答案】C55.【真题】某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()。A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间【正确答案】B56.如甲施工企业知悉自

22、己的竞争对手在协商与乙企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜，在谈判中故意拖延时间，使竞争对手失去与乙企业联合的机会，之后宣布谈判终止，致使乙企业遭受重大损失。此时甲施工企业的行为应承担的责任为（）。A.违约责任B.缔约过失责任C.甲施工企业与乙企业承担按份责任D.甲施工企业与乙企业承担连带责任【正确答案】B57.将施工索赔分为工期索赔和费用索赔，是按照()进行的分类。A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索赔事件的性质【正确答案】A58.取得工程勘察（）资质，可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井等工程勘察业务。A.综合B.专业C.劳务D.资金【正确答案】C59.【真

23、题】根据FIDIC施工合同条件，对业主和承包商有约束力的合同有效期终止日应为()。A.颁发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.承包商提交结清单日D.结清单生效日【正确答案】D60.【真题】按照招标投标法实施条例，开标时宣布流标的情形是指投标人的数量少于()家。A.3B.4C.5D.7【正确答案】A61.设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指（）。A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止C.从设计人接到发包人支付定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人接到发包人支付定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止【正确答案】C

24、62.设计工作正式开始前，委托方预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。合同履行过程中进行阶段支付时，委托方()。A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回C.每次阶段支付时均不许扣减定金D.每次阶段支付时可将一定比例金冲抵部分设计费【正确答案】C63.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人在进行自检，并在隐蔽或中问验收前（）内以书面形式通知工程师验收。A.24hB.48hC.7dD.14d【正确答案】B64.某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工

25、程的损失差额由（）补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【正确答案】C65.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，在合同计划方式中，（）通常用于工期较长的施工合同。A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同【正确答案】C66.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定()。A.结清全部设计费B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设计费【正确答案】A67.运输货物时的运输合同的客体是（）。A.被运货物B.运输行为C.运输费用D.运输工具【正确答案】B68.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，

26、致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由()承担。A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人分别【正确答案】A69.关于格式条款理解争议的表述中，不正确的是（）。A.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释B.在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款C.对格式条款有两种以上解释的，应当做出有利于提供格式条款的一方的解释D.对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款的一方的解释【正确答案】C70.建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑()因素。A.投标价B.交货期C.运输费D.寿命残值【正确答案】D71.【真题】根据

27、FIDIC施工合同条件，关于合同工期的说法，正确的是（）。A.合同协议书内注明的施工期限B.招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和C.中标通知书内写明接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和D.合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和【正确答案】D72.某工程在缺陷责任期内，因设计错误出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【正确答案】A73.【真题】根据标准设计施工总承包合同，关于工程分包的说法，正

28、确的是（）。A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【正确答案】C74.2009年2月10日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙于2010年7月10日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）。A.2010年2月10日B.2011年7月10日C.2011年2月10日D.2012年7月10日【正确答案】B75.在设计合同履行过程中，由于不可抗力因素致使合同无法履行时，（）。A.应按国际通用标准处理

29、B.双方应及时协商处理C.应按无效合同处理办法处理D.应按国家示范文本进行处理【正确答案】B76.合同当事人对合同所约定的权利、义务发生争议，不能达成和解协议时，在经济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下，通过对当事人进行说服教育，促使双方互相做出适当的让步，平息争端，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是（）。A.调解B.和解C.诉讼D.仲裁【正确答案】A77.【真题】关于设计合同履行的说法，正确的是()。A.初步设计完成后，发包人向设计人支付第一笔设计费B.提交施工图设计文件10天内，发包人一次性支付设计费C.合同生效后3天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%作为定金D.合同生效

30、后5天内，发包人向设计人支付设计费总额的25%作为定金【正确答案】C78.招标投标法实施条例明确规定了必须依法进行招标的项目，下列()项目可以不进行招标。A.总投资额2000万元，但是单项施工项目合同估算价为250万元B.关系社会公共利益的基础设施项目合同估算价为100万元C.使用国家融资的项目施工单项合同估算价150万元D.需要采用专有技术的单项合同估算价为500万元【正确答案】D79.【真题】某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同争议解决方式的说法，正确的是()。A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C.诉讼解

31、决合同争议D.合同无效后，应通过按先仲裁、后诉讼的程序解决争议【正确答案】B80.合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法不正确的是（）。A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁C.仲裁协议对合同当事人没有约束力D.仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权【正确答案】C81.下列关于劳务分包的说法错误的是()。A.施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源B.劳务分包人在全部工程竣工验收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任C.劳务施工分包人需要编制单独的施工组织计划D.劳务分包人不需要单独办理保险【正确答案】

32、C82.【真题】在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()。A.主体B.客体C.权利D.义务【正确答案】B83.下列风险中，既可能导致工期延误又可能产生第三者责任的是()。A.投资风险和进度风险B.进度风险和质量风险C.质量风险和安全风险D.安全风险和投资风险【正确答案】D84.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止了合同，双方发生了争议，此争议应当由()进行处理。A.终止合同方选定的仲裁委员会B.违约方选定的仲裁委员会C.双方选定的仲裁委员会D.有管辖权的人民法院【正确答案】C85.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当

33、由()承担。A.乙项目经理B.甲施工企业C.建设单位D.具体施工人员【正确答案】B86.施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（）。A.发包人承担，批准顺延工期B.承包人承担，工期不可顺延C.承包人承担，可以顺延工期D.发包人承担，不批准顺延工期【正确答案】A87.因地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等引起的索赔叫做（）。A.工程变更索赔B.合同被迫终止索赔C.工程延误索赔D.意外风险和不可预见因素索赔【正确答案】D88.在合同履行过程中，由于发包人提供的图纸设

34、计错误，导致承包人施工放线返工，则应（）。A.仅补偿承包人费用，不补偿利润B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润C.既补偿承包人费用，又补偿利润D.仅补偿利润部分，不补偿费包人费用【正确答案】C89.建设工程合同订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是（）。A.要约B.承诺C.新要约D.要约邀请【正确答案】B90.关于保留金，下列说法错误的是（）。A.在承包商手中B.用于承包商违约赔偿费C.应从首次支付进度款时起扣D.属于承包商的工程款【正确答案】A91.【真题】根据标准设计施工总承包合同，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时()。A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款B.将无条

35、件补偿条款写入专用条款C.将有条件补偿条款写入专用条款D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担【正确答案】A92.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由()。A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任【正确答案】C93.【真题】某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为()。A.工期顺延，给予经济补偿B.工期不予顺延，

36、给予经济补偿C.工期顺延，不给经济补偿D.工期不予顺延，不给经济补偿【正确答案】A94.【真题】关于抵押的说法，正确的是（）。A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产应当为抵押人所有C.土地所有权可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效【正确答案】A95.施工项目的投标担保应当在投标时提供，担保方式可以是由投标人提供一定数额的保证金，也可以提供第三人的信用担保(保证)，一般是由（）向招标人出具投标保函或者投标保证书。A.银行或者担保公司B.银行或者投标人C.担保公司或者投标人D.银行或者监理单位【正确答案】A96.因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长,监理单位()。A.不承担责任B.

37、监理单位承担全部责任C.监理单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任【正确答案】A97.FIDIC施工合同条件规定，争端裁决委员会一般由（）名成员组成。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C98.【真题】关于机电设备招标的说法，错误的是()。A.可以采用公开招标或邀请招标方式B.招标程序与施工招标基本相同C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同D.招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明【正确答案】C99.根据FIDIC施工合同条件的规定，下列关于履约担保的保证期限的表述中，不正确的是（）。A.履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务B.工程接收证书的颁发是对承包

38、商按合同约定圆满完成施工义务的证明C.履约保函应担保承包商到工程师颁发工程接收证书为止D.如果双方有约定的话，允许颁发整个工程的接收证书后，将履约保函的担保金额减少一定的百分比【正确答案】C100.根据FIDIC施工合同条件，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是()。A.指示承包商修复缺陷后再进行检验B.经业主同意折价接收工程并颁发接收证书C.建议业主解除施工合同D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限【正确答案】C二.多选题(共70题)1.担保活动应当遵循的原则有（）。A.诚实信用B.公正C.平等D.公平E.自愿【正确答案】ACDE2

39、.投保了“建筑工程一切险”的项目，其担保期限终止日描述正确的是()。A.工程所有人对部分或全部工程验收合格发生较早时B.工程全部竣工日C.工程所有人实际占用部分或全部工程较早时D.保险单明细表中列明的建筑期保险终止日E.工程保修期结束日【正确答案】ACD3.施工合同履行过程中，关于试车双方应履行的责任的表述中，正确的是（）。A.由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装B.由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装C.由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重

40、新安装和试车的费用，工期给予顺延D.试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担E.工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24h后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续【正确答案】ABDE4.设备招标评审要素确定后可以采用打分法来进行评标，关于打分法的说法正确的有（）。A.打分法的好处是简便易行B.各评标人不是独立给分C.对评标人的水平要求高D.评标考虑因素较为全面E.若采用打分法评标，评分要素和各要素的分值分配均应在招标文件中加以说明【正确答案】ACDE5.下列关于招标流程的相关说法正确的是()。A.现场踏勘是由招标人组织的B.招标人具备自

41、行招标能力可以自行进行招标事宜C.评标委员会成员人数必须为7人以上单数D.组织投标预备会一般应在投标截止时间7日以前进行E.对于投标人提问的问题，招标人应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人【正确答案】ABE6.质量保证金从承包人本期应获得的工程进度付款中，扣除()三项金额后的款额为基数，按专用条款约定的比例扣留本期的质量保证金。A.预付款的支付B.扣回C.因物价浮动对合同价格的调整D.暂列金额E.暂估价【正确答案】ABC7.非企业法人包括（）。A.行政法人B.附属性医院C.社会团体法人D.事业单位法人E.地方各级人民政府的职能部门【正确答案】ACD8.订立建设工程施工合同时已形成的文件包括

42、（）。A.施工合同附件B.中标通知书C.施工合同专用条款D.施工合同通用条款E.工程量清单【正确答案】BCDE9.发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况有（）。A.施工过程中，承包人中途毁约B.施工过程中，承包人任意中断工程C.施工过程中，承包人按规定施工D.承包人破产E.承包人倒闭【正确答案】ABDE10.表见代理一般应当具备的条件有（）。A.相对人善意且无过失B.无代理权人通过订立合同取得代理权C.合同当事人违反了法律规定的条件而进行代理的行为D.客观上存在让相对人相信行为人具备代理权的理由E.表见代理人并未获得被代理人的书面明确授权，是无权代理【正确答案】ADE1

43、1.根据合同法的规定，合同当事人承担违约责任的原则包括()。A.严格责任原则B.惩罚性原则C.过错推定源原则D.公平责任原则E.补偿性原则【正确答案】BE12.【真题】下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有（）。A.地震B.洪水C.社会动乱D.发包人责任造成的火灾E.承包人责任造成的爆炸【正确答案】ABC13.【真题】某施工企业投标时，提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的是（）。A.银行应当自动延长投标保函的有效期B.施工企业必须延长投标保函的有效期C.招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期D.施工企业

44、可以拒绝延长投标保函的有效期E.招标人退还投标人投标保函继续评标【正确答案】CD14.对索赔报告中要求顺延的工期，工程师在审核中应注意()。A.工程师指示承包商删减合同内工作，同时可要求其缩短工期B.被延误工作只有处于原来的关键线路上才会影响工期C.划清施工进度拖延的责任D.无权要求承包人缩短合同工期E.被延误工作应是处在施工进度计划关键线路上的施工内容【正确答案】CDE15.【真题】根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列情况中，监理人应承担违约责任的有（）。A.因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工B.承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故C.承包商未能发现设计错误，导致施

45、工返工D.监理工程师未按规定程序进行质量检验E.监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故【正确答案】DE16.某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为（）。A.只减少1名招标人代表B.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家C.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家D.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家E.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家【正确答案】CDE17.合同中可以约定由债务人向第三人履行部分义务。这种情况的法律关系的特点表现为（）。A.在合同履行期限内

46、，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务B.债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利、义务关系C.在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝D.对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用，否则增加费用部分应由合同当事人的债权人给予补偿E.债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向合同当事人的债权人承担违约责任【正确答案】BCDE18.设计招标文件通常由招标人委托有资质的中介机构准备，其内容应包括（）。A.投标须知B.设计依据文件C.项目说明书D.合同的主要条件E.无效投标文件的规定【正确答案】ABCD19.工程师对分包工程的管理职责有

47、()。A.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.审查分包工程的质量D.检查分包工程使用的材料E.参与计量分包人完成的永久工程【正确答案】BCD20.在下列选项中，需要重新招标的是（）。A.投标截止时间止，投标人少于3个的B.经评标委员会评审后否决所有投标的C.投标截止时问止，投标人少于5个的D.经评标委员会评审后只剩下一家投标单位的E.投标截止时间止，投标人少于4个的【正确答案】AB21.【真题】关于缔约过失责任的说法，正确的有（）。A.缔约过失责任是违约责任的一种B.缔约一方有损失是承担缔约过失责任的前提C.缔约当事人没有过错也可能承担缔约过失责任D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实应承担缔

48、约过失责任E.违反缔约中的保密义务不承担缔约过失责任【正确答案】BD22.合同公证与鉴证的相同点体现在（）。A.合同鉴证与公证的办理机关相同B.合同鉴证与公证的办理程序相同C.合同鉴证与公证的内容和范围相同D.合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则E.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性【正确答案】CDE23.关于因不可抗力无法履约的责任承担的说法中，正确的有（）。A.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任B.当事人延迟履行后发生的不可抗力，不能免除责任C.当事人必须在合同中约定不可抗力的范围D.当事人可以约定不可抗力的风险分担责任E.当事人

49、因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻给对方造成的损失，并应当在合理的期限内提供证明【正确答案】ABDE24.下列选项中属于监理人对分包合同的管理工作的有（）。A.检查确认分包工程的施工质量B.确认分包人完成的工程量C.向分包商发出变更指令D.审查分包商的资质E.对分包人使用的材料进行监督【正确答案】ABDE25.建设工程监理招标文件中投标须知的内容应包括（）。A.工程项目综合说明B.委托的监理范围和监理业务C.无效投标文件的规定D.评标的原则E.对监理单位的要求【正确答案】ABCD26.甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务约定由丙公司完成，依照合同法规定，其法律关系特点为

50、（）。A.甲、乙公司作为合同主体不变B.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权D.丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任E.乙公司不能强迫丙公司履行义务【正确答案】ABE27.根据FIDIC施工合同条件可知，（）的关系不是合同法律关系。A.业主和指定分包商B.业主和工程师C.业主和分包商D.承包商和指定分包商E.业主和承包商【正确答案】AC28.【真题】在总投资为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有（）。A.单项合同估算价为1000万元的施工项目B.单项合同估算价为170万元的材料采购项目C.单项合同估算价为30万元的设计项目D.

51、单项合同估算价为20万元的勘察项目E.单项合同估算价为20万元的监理项目【正确答案】AB29.施工招标过程中，采用评标价法评标的，可以折算成价格的评审要素一般包括（）。A.标准值确定后，再按预先确定的规则，视各投标书的报价与标准值的偏离程度，计算各投标书的该项得分B.实施过程中必然发生而标书又属明显漏项部分，给予相应的补项，增加到报价上去C.技术建议可能带来的实际经济效益，按预定的比例折算后，在投标价内减去该值D.投标书内提出的优惠条件可能给招标人带来的好处，以开标日为准，按一定的方法折算后，作为评审价格因素之一E.投标书承诺的工期提前给项目可能带来的超前收益，以月为单位按预定计算规则折算为相

52、应的货币值，从该投标人的报价内扣减此值【正确答案】BCDE30.建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有（）。A.工地内第三者对工程造成的损害B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡D.工地外第三者对工程造成的损害E.承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害【正确答案】BC31.以下（）属于招标资格审查中不能通过审查的情形。A.申请人不具备相应的资质B.申请人未按审查委员会的要求提供澄清说明C.申请人为项目的设计单位D.申请人为本项目的招标代理机构E.申请人本年内有骗取中标的违

53、规行为【正确答案】ABDE32.按照施工合同标准文本通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括()。A.工程本身的损害B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害C.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害D.承包方人员伤亡E.承包人停工损失【正确答案】ABC33.设计合同示范文本规定，施工图设计文件的设计深度应当满足（）的需要。A.施工B.控制概算C.编制招标文件D.设备材料采购E.非标准设备制作【正确答案】ADE34.按照建设工程施工合同的规定，下列选项中属于发包人义务的有（）。A.提供施工场地B.现场勘查C.组织设计交底D.编制施工实施计划E.约定开工时间【正确

54、答案】ACE35.依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述错误的是()。A.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分B.承包商对指定分包商违约的行为承担责任C.合同关系主体为业主和指定分包商D.由工程师负责协调管理E.承包商有拒绝指定分包商的权利【正确答案】BCD36.【真题】根据标准施工合同，关于暂估价的说法，正确的有()。A.暂估价中涉及的专业工程一定会实施B.暂估价是签约合同价的组成部分C.暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标D.暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定E.暂估价金额由监理人控制使用【正确答案】ABD37.工程师在处理工期展延中，()。A.依据合同有权删

55、减工作内容和缩短工期B.依据合同有权删减工作内容，但无权要求缩短工期C.由工程师提出，经业主批准缩短工期D.由工程师与承包商协商一致缩短工期E.由业主与承包商协商，变更合同后缩短工期【正确答案】BE38.根据标准施工合同，下列事件发生后既可以索赔工期又可以索赔费用的有（）。A.施工中发现文物、化石B.发包人提供的材料提前交货C.不可抗力不能按期竣工D.不利的物质条件E.发包人原因暂停施工【正确答案】ADE39.FIDIC施工合同条件规定，在分包方中，虽然指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位，但二者并不完全一致，其主要差异包括（）。A.选择分包单位的权利不同B.业主对分包商利益的保护不同C.工程款的支付开支项目不同D.分包合同的工作内容不同E.业主对分包商违约行为承担责任的范围不同【正确答案】ABCD40.招标人可以没收投标保证金的情况有()。A.投标人在投标截止日前撤销投标书B.投标人在投标有效期内撤销投标书C.投标人在中标后拒签合同D.投标人在中标后拒交履约保函E.投标