监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟卷及参考答案（第51版）

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟卷及参考答案（第51版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟卷及参考答案（第51版）（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题模拟卷及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.法律关系主体有意识的、能够引起法律关系发生变更和消灭的活动称为（）。A.行为B.物C.事件D.智力成果【正确答案】A2.自债务人的行为发生之日起（）年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A.2B.3C.4D.5【正确答案】D3.工程实践应用时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与（）的条或款的序号一致。A.专用条款B.通用条款C.附录D.协议书【正确答案】B4.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，重要设

2、备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。A.50B.100C.120D.200【正确答案】B5.【真题】下列合同法律关系的客体中，属于行为的是()。A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权【正确答案】C6.担保方式中的保证要求（）订立书面保证合同。A.债权人和债务人B.保证人和债权人C.保证人和债务人D.主合同当事人【正确答案】B7.工程师判定承包人索赔成立的条件不包括（）。A.造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任B.与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误C.承包人按合同规定

3、的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D.索赔意向通知必须在28d内提交【正确答案】D8.某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由（）补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【正确答案】C9.施工项目的投标担保应当在投标时提供，担保方式可以是由投标人提供一定数额的保证金，也可以提供第三人的信用担保(保证)，一般是由（）向招标人出具投标保函或者投标保证书。A.银行或者担保公司B.银行或者投标人C.担保公司或者投标人D.银行或者监理单位【正确答案】A10.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错

4、误的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查【正确答案】D11.工程项目中使用的任何工程设备必须得到()的书面许可后方可运至现场。A.业主B.承包方C.监理工程师D.设备供应商【正确答案】C12.监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。A.7B.14C.15D.28【正确答案】B13.风险对策的决策过程中，一般情况下对各种风险对策的选择原则是()。A

5、.首先考虑风险转移，最后考虑损失控制B.首先考虑风险转移，最后考虑风险自留C.首先考虑风险回避，最后考虑损失控制D.首先考虑风险回避，最后考虑风险自留【正确答案】B14.FIDIC施工合同条件规定，预付款的数额由承包商在（）内确认。A.合同协议书B.规范C.投标书D.中标书【正确答案】C15.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行（）招标由中标的设计单位承担该任务。A.勘察B.施工图设计C.技术设计D.初步设计【正确答案】D16.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定()。A.结清全部设计费B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后

6、全部支付设计费【正确答案】A17.在监理合同的履行期间，因监理单位的过失给业主造成经济损失20万元，该合同中业主向监理单位支付的监理酬金总额为10万元，监理单位缴纳的税金为1万元，监理单位承担的赔偿责任不应超过()万元。A.20B.10C.9D.1【正确答案】C18.【真题】建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是（）。A.交付导致材料所有权发生转移B.交付完成，采购合同即终止C.材料交付时间即合同生效时间D.交付后材料灭失的风险由供货人承担【正确答案】A19.建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为()。A.售后服务B.运输费用C.付款条件D.设备性能【

7、正确答案】B20.在监理合同签订后，出现了暂停执行监理任务的情形，当恢复监理工作时，应增加不超过（）d的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。A.7B.21C.28D.42【正确答案】D21.FIDIC施工合同条件规定，如果业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认()为竣工日。A.提出竣工验收日B.竣工验收合格日C.主体工程完工日D.业主占用日【正确答案】D22.FIDIC施工合同条件规定，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，其使用权全部归()控制。A.承包商B.工程师C.分包商D.业主【正确答案】B23.承包人在施工中提出的合理化建议被发包人

8、采纳，若建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，则须经（）同意。A.工程师B.发包人C.设计人D.监理人【正确答案】A24.招标人在填写预审文件发售时间时应不少于()的要求，售价应当合理，不得以盈利为目的。A.5日B.5个工作日C.7日D.7个工作日【正确答案】B25.甲、乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据合同法的规定，该合同为（）合同。.A.有效B.无效C.效力待定D.可变更、可撤销【正确答案】B26.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由()。

9、A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任【正确答案】C27.FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。A.合同签字日B.基准日C.下达开工令D.风险事件发生日【正确答案】C28.对招标文件的响应存在细微偏差的投标文件（）。A.应予以淘汰B.归入无效投标书C.不再进入详评D.仍属于有效投标书【正确答案】D29.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，下列说法正确的是（）。A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C.不予淘汰，允许投标人重新报价D.初评

10、阶段子以淘汰【正确答案】B30.综合评标法中零配件以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评标要素。A.1B.2C.3D.5【正确答案】B31.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，投料试车工作应在工程竣工（）。A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责【正确答案】A32.FIDIC施工合同条件规定，业主有义务向承包商提供基准日后得到的所有相关资料和数据，并对资料和数据的真实性和正确性负责，但对承包商依据资料的理解、解释或推论导致的错误（）。A.不承担责任B.承担一定责任C.承担大部分责任D.承担完全责任【正确答案】A33.按完成承包的内

11、容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和（）三类。A.建设工程监理合同B.建设工程采购合同C.建设工程分包合同D.建设工程施工合同【正确答案】D34.某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付（）。A.15万元B.20万元C.25万元D.10万元【正确答案】A35.承包商甲承建的住宅小区一期工程，业主人住后发现墙体出现大面积裂缝。业主向开发商提出索赔，开发商因无力支付而故意拖延。作为该项目正在建设的二期工程承包商乙，可以（）。A.行使不安抗辩权B.行使同时履行抗辩权

12、C.不通知开发商而暂停施工D.不承担举证责任证明开发商丧失履约能力【正确答案】A36.建设工程监理合同示范文本标准条件，关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有()。A.建议权B.否决权C.确认权D.无任何权【正确答案】A37.【真题】在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()。A.主体B.客体C.权利D.义务【正确答案】B38.【真题】建设工程采用设计施工总承包模式的特点是()。A.容易获得最优设计方案B.发包人便于控制实施过程C.合同责任明确D.承包人承担的风险小【正确答案】C39.监理人对照设计图纸，属于承包人超出设计图纸范围（包括超控、涨线）的工程（）；因承包人原因造成

13、返工的工程量不予计量。A.经发包人同意后计量B.与承包人协商后计量C.在竣工结算时计量D.不予计量【正确答案】D40.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。A.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、已标价的工程量清单D.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书【正确答案】C41.人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起（）个月内做出撤销裁决或者驳回申请的裁定。A.2B.3C.4D.6【正确答案】A42.合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应

14、按照合同约定的职责分工完成行政审的批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由()承担。A.承包人B.发包人C.政府部分D.发包人和承包人【正确答案】B43.承发包双方人员的伤亡损失，由（）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人分别各自【正确答案】D44.勘察过程中发生变更，办理变更手续后，发包人应按（）支付勘察费。A.约定的工作量B.实际发生的工作量C.估量的工作量D.全部工作量【正确答案】B45.根据招标投标活动的公开原则，（）等信息应当公开。A.投标人名单B.标底C.评标委员会成员D.评标的标准【正确答案】D46.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电

15、梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由()承担。A.乙承包人B.发包人C.甲承包人D.工程师【正确答案】B47.【真题】根据标准施工合同，承包人向监理人递索赔意向通知书的时效是（）天。A.7B.14C.28D.30【正确答案】C48.【真题】根据标准设计施工总承包合同，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意的（）天内向政府有关部门报送审查。A.7B.15C.21D.30【正确答案】A49.FIDIC施工合同条件规定，合同工期的（）作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准。A.测量和

16、估价B.时间界限C.变更和调整D.竣工检验【正确答案】B50.对于建议工程物资采购合同的效力有争议的,当事人应当请求()确认无效。A.人民法院B.监理单位C.建设行政主管部门D.建设单位【正确答案】A51.下列选项中，不属于必须实行公开招标的是（）。A.对于单项合同估算价在30万元人民币以上的设计服务的采购B.全部使用国有资金投资的工程建设项目设计服务招标C.国务院发展和改革部门确定的国家重点项目D.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目【正确答案】A52.（）是工程施工合同的基础和框架。A.核心条款B.主要选项条款C.次要选项条款D.基本条款【正确答案】A53.【真题】根据标准施工合同

17、，履约担保和预付款担保采用的担保形式是()。A.均采用无条件担保B.分别采用无条件担保和有条件担保C.均采用有条件担保D.分别采用有条件担保和无条件担保【正确答案】A54.下列关于申请人资格的说法正确的是（）。A.招标人对申请人的资格要求应当限于招标人审查申请人是否具有独立订立合同的能力，是否具有相应的履约能力等B.主要包括申请人的资质、业绩、和标段三个方面C.资质要求由招标人根据项目特点和实际需要，明确提出申请人应具有的最高资质D.对于联合体的要求主要是明确联合体成员在资质、财务、业绩、信誉等方面应满足的最高要求【正确答案】A55.根据合同法的规定，承担违约责任是以（）为原则的。A.补偿性B

18、.强制性C.惩罚性D.自愿性【正确答案】A56.招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.3B.4C.5D.6【正确答案】C57.下列选项中，不属于合同法律关系主体的是（）。A.自然人B.法人C.智力成果D.其他组织【正确答案】C58.下列费用中，属于监理酬金中直接成本的是（）。A.经营业务费B.业务培训费、图书资料购置费C.固定资产及常用工器具、设备的使用费D.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器、设备的摊销费用【正确答案】D59.公开招标在开标时，应当由()。A.由招标人检验投标文件的密封情况，所有投标人均应参加B.由投标人或其代表

19、检验投标文件的密封情况，投标人自愿参加C.由投标人或其代表检验投标文件的密封情况，所有投标人均应参加D.由招标人检验投标文件的密封情况，投标人自愿参加【正确答案】C60.【真题】关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是（）。A.偏差一律不准澄清B.所有偏差均允许澄清C.允许对细微偏差进行澄清D.澄清不限于投标文件的范围【正确答案】C61.如甲施工企业知悉自己的竞争对手在协商与乙企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜，在谈判中故意拖延时间，使竞争对手失去与乙企业联合的机会，之后宣布谈判终止，致使乙企业遭受重大损失。此时甲施工企业的行为应承担的责任为（）。A.违约责任

20、B.缔约过失责任C.甲施工企业与乙企业承担按份责任D.甲施工企业与乙企业承担连带责任【正确答案】B62.根据FIDIC施工合同条件的规定，保留金是按合同约定从（）中相应扣减的一笔金额。A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程进度款【正确答案】D63.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为()A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C.停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D.停工责任在承

21、包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延【正确答案】B64.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由（）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人共同【正确答案】A65.按照FIDIC施工合同条件规定，承包商施工期的截止时间为（）。A.颁发履约证书日B.颁发工程接收证书日C.协议书中约定的竣工日D.工程接收证书注明的竣工日【正确答案】D66.对于中间验收，应在专用条款中约定，对需要进行中间验收的单项工程和部位及时进行检查、试验，不应影响后续工程的施工；（）应为检验和试验提供便利条件。A.发包人B.承包人C.工程师

22、D.发包人和承包人共同【正确答案】A67.合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿，基于此项信赖而发生的损害称为（）。A.连带责任B.违约责任C.保证责任D.缔约过失责任【正确答案】D68.【真题】根据标准施工合同，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）责任补偿。A.发包人B.承包人C.事件的风险责任人D.监理人【正确答案】C69.项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.职务代理C.指定代理D.委托代理【正确答案】D70.对于合同当事人

23、而言，所在国爆发战争是一种()。A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件【正确答案】D71.承包人施工的工程质量应当达到合同约定的标准；发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应支付由此增加的（），对工期有影响的应给予相应顺延。A.合同约定的合同价款B.追加合同价款C.工程预付款D.工程进度款【正确答案】B72.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，在合同的计价方式中，（）的价款并不是绝对不可调整的，而是约定范围内的风险由承包人承担。A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同【正确答案】B73.【真题】某工程招标工期15个月，投标工期提前1个月，可以给招标人

24、带来20万元的收益。其中一个投标人的投标报价3000万元，工期14个月，如果考虑工作因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为（）万元。A.3020B.2980C.3000D.3010【正确答案】B74.【真题】建设工程采用设计施工总承包模式的优点有（）。A.减少设计变更B.易获得最优设计方案C.加强发包人对承包人的监督D.减少承包人的风险【正确答案】A75.当事人之间根据合同确定的权利、义务在客观上不复存在，据此合同不再对双方具有约束力指的是（）。A.合同终止B.合同转让C.合同变更D.权利和义务同时转让【正确答案】A76.下列关于资格预审和资格后审的说法，正确的是（）。A.资格预审

25、与资格后审可以同时使用B.公开招标的项目，实行资格后审C.邀请招标的项目，实行资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别【正确答案】C77.招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由()。A.招标人组织，费用由投标人承担B.投标人组织，费用由招标人承担C.招标人组织，费用由招标人承担D.投标人组织，费用由投标人承担【正确答案】A78.FIDIC施工合同条件规定，业主必须保护（）的合法利益不受侵害是选择指定分包商的基本原则。A.工程师B.指定分包商C.一般分包商D.承包商【正确答案】D79.当格式条款与非格式条款不一致时，应该（）。A.采用非格式条款B.采用格式条

26、款C.由提供格式条款的一方决定D.由提供格式条款的相对人决定【正确答案】A80.评标专家应从事相关专业领域工作满（）年并具有高级职称或者同等专业水平。A.5B.8C.10D.15【正确答案】B81.施工图设计完成后，（）应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。A.发包人B.承包人C.设计单位D.工程师【正确答案】A82.开标应当由（）主持。A.招标人B.投标人代表C.招标办D.公证机构【正确答案】A83.不能成为合同保证人的是（）。A.水泥厂B.建筑公司C.商业银行D.学校【正确答案】D84.取得工程设计（）资质的企业

27、，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务。A.综合B.行业C.专业D.专项【正确答案】A85.合同约定的工期，是指在（）中写明的时间与施工过程中遇到合同约定，经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件【正确答案】A86.【真题】承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()。A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责

28、任C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任【正确答案】A87.甲与乙订立一买卖合同，甲又与丙订立一保证合同，约定丙对乙履行债务承担连带保证责任，则下列说法正确的是（）。A.在买卖合同纠纷来经审判或者仲裁，丙就乙的财产依法强制执行仍不能履行债务时，丙对甲可拒绝承担保证责任B.买卖合同履行期限届满，乙不履行债务，则甲即可请求丙承担保证责任C.此保证合同属于共同保证D.此保证属于对将来债务的保证【正确答案】B88.某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件

29、，则承包人由此增加的费用应由()承担。A.公路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包人共同【正确答案】C89.下列关于代理的表述，错误的是（）。A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前，相对人可以撒销C.无权代理的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为【正确答案】C90.【真题】建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的()。A.1/2B.1/3C.2/3D.3/4【正确答案】C91.招标文件要求工程的施工期限不得超过18个月，承包商在投标书内承诺17个月竣工。施工过程中，工程师因变更批

30、准顺延工期0.5个月，填筑工程施工中遇到未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工1个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为（）个月。A.17.5B.18C.18.5D.19【正确答案】A92.FIDIC(施工合同条件规定，在合同文件的组成内容中通常被称为技术条款的是（）。A.合同协议书B.规范C.合同专用条件D.合同通用条件【正确答案】B93.【真题】某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每

31、吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨（）元。A.4300B.4250C.4200D.4150【正确答案】D94.建设工程施工索赔的类型中，（）形式上是对权利的要求，以避免在原定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。A.工期索赔B.费用索赔C.工程延误索赔D.工程加速索赔【正确答案】A95.在承包工作范围内,部分由承包商负责设计的图纸,应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核,如果设计图纸仍有质量问题,则责任应当由()承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同【正确答案】B96.建设工程项目设备材料采购招标，

32、最低投标价法考虑的因素为（）。A.交货期B.投标价C.设备性能D.生产能力【正确答案】B97.设计施工总承包合同模式下，一般其履约担保需要在（）一直有效。A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前【正确答案】B98.下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（）。A.和解B.调解C.行政复议D.仲裁【正确答案】D99.【真题】标准施工合同中的“合同工期”是指（）。A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限D.承包人在投标

33、函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【正确答案】D100.目前，（）项目的招投标，必须按照9部委联合颁布的标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件的规定执行。A.列入试点计划的工程建设项目B.工期在12个月以上的工程建设项目C.投资额达到一定标准的工程建设项目D.依法必须进行招标的工程建设项目【正确答案】D二.多选题(共70题)1.项目建设所需物资按标的物的特点可以区分为（）。A.买卖合同B.承揽合同C.委托合同D.承发包合同E.购销合同【正确答案】AB2.FIDIC施工合同条件规定，工程师在质量管理方面的权力有()。A.对现场的材料和设备有

34、检查和控制的权力B.有权监督承包商的施工，对已完工程有确认或拒收权C.有权对工程采取紧急补救措施D.有权要求承包商解雇他的雇员E.有权以法定或约定以外的更高的质量规范规定要求承包商，而承包商必须遵照执行【正确答案】ABCD3.合同履行的原则包括（）。A.保守秘密原则B.全面履行的原则C.诚实信用原则D.禁止反悔原则E.等价有偿原则【正确答案】BC4.甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同。在乙公司逾期交货的情况下，依照合同法对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格()。A.无论上涨或下降，仍按原定价格执行B.遇价格上涨时，按原价格执行C.遇价格上涨时，按新价格执行D.

35、遇价格下降时，按新价格执行E.遇价格下降时，按原价格执行【正确答案】BD5.施工合同的支付程序中是否有预付款，取决于（）。A.工程的性质B.承包工程量的大小C.监理机构的强制性规定D.人员的素质E.发包人在招标文件中的具体规定【正确答案】ABE6.下列关于对中标通知书的说法，正确的是()。A.中标通知书由招标人发出B.中标通知书只对中标人具有法律效力C.只有招标人才能确定中标人D.中标通知书对招标人具有法律效力E.中标通知书发出30日内签订合同【正确答案】ADE7.对公证的合同效力，描述正确的一项是()。A.公证的效力高于鉴证的效力B.鉴证的效力高于公证的效力C.公证的文书应当作为人民法院认定

36、事实的依据D.公证的文书人民法院应当审查确定其效力E.公证的文书具有强制执行的效力【正确答案】ACE8.依据代理权产生的依据不同可将代理权分为（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理E.无权代理【正确答案】ABC9.保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为（）。A.发生与否的不确定性B.发生范围的不确定性C.发生原因的不确定性D.发生时间的不确定性E.发生后果的不确定性【正确答案】ADE10.设备招标评审要素确定后可以采用打分法来进行评标，关于打分法的说法正确的有（）。A.打分法的好处是简便易行B.各评标人不是独立给分C.对评标人的水平要求高D.评标考虑因素较为全面E.

37、若采用打分法评标，评分要素和各要素的分值分配均应在招标文件中加以说明【正确答案】ACDE11.属于委托监理合同正常监理酬金中直接成本的有（）。A.经营业务费B.交通费、差旅费、办公设施费C.监理人员和监理辅助人员的王资，包括津贴、附加工资、奖金等D.用于该项工程监理人员的其他专项开支，包括差旅费、补助费等E.监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用【正确答案】CDE12.根据合同法的规定，合同当事人承担违约责任的原则包括()。A.严格责任原则B.惩罚性原则C.过错推定源原则D.公平责任原则E.补偿性原则【正确答案】BE13.下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有（

38、）。A.质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押B.抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿C.抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿D.可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单E.依法可以转让的所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权可以质押【正确答案】BDE14.在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有()。A.手触B.拉伸试验C.查点法D.压缩试验E.金相试验【正确答案】BDE15.【真题】根据FIDIC施工合同条件，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有（）。A.延误发放图样B.延误移交施工现场C.施工中遇到异常恶劣的气候条件影响D.执行

39、政府部门发布的某时间段暂停施工的指示E.由于传染病的影响而暂时停止的施工【正确答案】CDE16.在FIDIC合同条件中，工程移交证书的主要作用()。A.指明竣工日期B.转移工程照管责任C.颁发证书日就是缺陷责任期起始日D.作为办理竣工结算的依据E.表明施工合同的终止【正确答案】CE17.FIDIC施工合同条件规定，最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，究其原因，涉及的影响因素包括（）。A.合同的有效期限B.合同类型特点C.发生应由业主承担责任的事件D.可调价合同E.承包商延误工期或提前竣工【正确答案】BCDE18.“建筑工程一切险”的保险责任范围包括（）。A.海啸、飓风

40、、台风B.龙卷风、风暴、暴雨C.洪灾、冻灾、火山爆发D.火灾、爆炸E.氧化、锈蚀、渗漏【正确答案】ABCD19.下列关于发包人审查的说法错误的有()。A.承包人的设计文件提交监理人后，监理人应组织设计审查B.自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过7天C.发包人审查后认为设计文件不符合合同约定，监理人应以书面形式通知承包人D.承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算E.合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为承包人的设计文件已获发包人同意【正确答案】AB20.下列关于施工质量控制的说法正确的有

41、（）。A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到的则予以拒收B.双方对质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定C.承包人可以拒绝接受工程师及委派人员的检查D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担【正确答案】AB21.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有（）。A.经验鉴别法B.因果分析法C.物理试验D.化学实验E.直方图法【正确答案】ACD22.某些项目的工程量清单中包括有暂列金额款项，对此款项的理解正确的是()。A.不包含在合同价格之内B.业主的备用金C.可作为供意外用途的开支D.支付时不需业主同意E.用于招标时对

42、尚未确定或不可预见项目的储备金额【正确答案】BCE23.在下列选项中，需要重新招标的是（）。A.投标截止时间止，投标人少于3个的B.经评标委员会评审后否决所有投标的C.投标截止时问止，投标人少于5个的D.经评标委员会评审后只剩下一家投标单位的E.投标截止时间止，投标人少于4个的【正确答案】AB24.下列属于标准施工招标文件中应不加修改引用的是()。A.标准施工招标文件投标人须知B.标准施工招标文件投标人须知前附表C.标准施工招标文件评标办法D.标准施工招标文件评标办法前附表E.标准施工招标文件通用合同条款【正确答案】ACE25.工程设计合同约定设计人承担违约责任的情形有（）。A.设计审批工作延

43、误B.设计错误C.设计人延误完成设计任务D.设计人原因要求解除合同E.不可抗力【正确答案】BCD26.招标阶段的主要工作内容包括（）。A.发布招标公告B.发出招标文件C.资格预审D.现场考察E.确定中标人【正确答案】ABCD27.【真题】根据担保法，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有()。A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿【正确答案】ACDE28.【真题】下列合同中，属于无效合同的有

44、()。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同B.以合法形式掩盖非法目的的合同C.约定的质量标准低于国家强制性标准的合同D.必须招标的项目未招标的合同E.订立合同时显失公平的合同【正确答案】ABCD29.【真题】根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，发包人应投保的保险有（）。A.职业责任险B.现场人员工伤保险C.第三者责任险D.设计和工程保险E.现场人员意外伤害保险【正确答案】BE30.【真题】在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括（）。A.事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误B.造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任C.造成费

45、用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错D.按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知E.按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告【正确答案】ABDE31.在建设工程委托监理合同履行的过程中，委托人可以行使的权利包括（）。A.选定施工合同的承包人B.审核承包人的索赔C.确定工程规模D.批准施工合同承包人选定的分包人E.主持工程建设有关协作单位的组织协调【正确答案】ACD32.非企业法人包括()。A.项目法人B.集体法人C.行政法人D.社团法人E.事业法人【正确答案】CDE33.FIDIC施工合同条件规定，保证公正处理合同争议是争端裁决委员会成员最基本的义务，虽然当事人双方各提名l位成员，但他不能

46、代表任何一方的单方利益，因此合同规定（）。A.在业主与承包商双方同意的任何时候，他们可以共同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出意见B.业主与承包商任一方没有对方的同意，不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议C.裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益D.合同争议提交仲裁时，争端裁决委员会成员可被任命为仲裁人E.裁决委员会成员不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务【正确答案】ABCE34.在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有（）。A.手触B.拉伸试验C.目测D.压缩试验E.金相试验【正确答案】BDE35.合同公证与鉴证的相同

47、点体现在（）。A.合同鉴证与公证的办理机关相同B.合同鉴证与公证的办理程序相同C.合同鉴证与公证的内容和范围相同D.合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则E.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性【正确答案】CDE36.邀请招标的优点是（）。A.投标竞争激烈B.节约招标费用和节省时间C.邀请范围广D.不需要发布招标公告和设置资格预审程序E.减小了合同履行过程中承包方违约的风险【正确答案】BDE37.“建筑工程一切险”保险公司开始承担保险责任的日期，可能是()之中较早的时间。A.业主与承包商签订施工合同日B.承包商提交履约担保日C.业主办理土地征用手续日D.承保项目所用建

48、筑材料运抵工地日E.保险工程在工地动工日【正确答案】DE38.合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的（）。A.行为B.权利C.事件D.义务E.智力成果【正确答案】BD39.按照建设工程施工合同的规定，下列选项中属于发包人义务的有（）。A.提供施工场地B.现场勘查C.组织设计交底D.编制施工实施计划E.约定开工时间【正确答案】ACE40.工程承包活动中采用的（）均属于固定价格合同。A.单价合同B.总价合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同E.成本加奖金合同【正确答案】AB41.按照招投标法的规定，()可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。A.施工单项合同估算价150万元人民币B.使

49、用国有资金的单项合同估算价100万元人民币C.关系社会公众安全的公用事业项目，单项合同估算价80万元人民币D.项目总投资4000万元，单项合同估算价180万元人民币E.项目总投资2000万元，单项合同估算价130万元人民币【正确答案】AE42.施工招标资格预审中的必要合格条件包括（）。A.财务状况B.营业执照C.履约情况D.流动资金E.同类工程的施工经验【正确答案】ABCD43.下列关于施工合同中明确保险责任的说法正确的有（）。A.当施工采用平行发包的方式，一般由承包人投保B.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致C.承包人在通知监理人的前提下就可以变动保险合同条款D.承包人负责投保时要承担办

50、理保险的费用E.施工合同各方要以各自的名义投保【正确答案】BD44.在设备采购招标中，划分合同包主要考虑的因素包括（）。A.资金计划B.市场供应情况C.有利于投标竞争D.有利于招标资源配置E.工程进度与供货时间的关系【正确答案】ABCE45.下列关于设计施工总承包合同的说法错误的有（）。A.设计方案最优B.削弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查C.可以增加设计变更D.减少承包人的索赔E.可以缩短建设周期【正确答案】AC46.【真题】根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列工作中属于监理人附加工作的有（）。A.两个承包人出现施工干扰后的协调工作B.因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成

51、的监理工作C.委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量进行支付款项的确认D.应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法E.施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续【正确答案】BCD47.工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。A.施工投标保证B.施工合同履约保证C.施工合同支付保证D.工程预付款保证E.施工合同工程款垫支保证【正确答案】ABD48.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，发包人应完成的工作有（）。A.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验B.将施工所需水、电、电信线

52、路从施工场地外部接至通用条款约定地点，并保证施工期间需要C.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题D.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底，通用条款内需要约定具体的时间E.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用【正确答案】ABCE49.甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据合同法的规定()。A.合同主体不变仍为甲、乙两公司B.甲公司需征得乙公司同意C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权D.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任E.丙公司直接对乙公

53、司承担合同义务【正确答案】BCDE50.下列选项中属于合同法律关系的客体的有（）。A.权利B.行为C.义务D.物E.劳动成果【正确答案】BD51.在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同约定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权（）。A.立即停止施工B.立即解除合同C.要求签订延期付款协议D.追究发包人的违约责任E.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工【正确答案】CDE52.质量保证金从承包人本期应获得的工程进度付款中，扣除()三项金额后的款额为基数，按专用条款约定的比例扣留本期的质量保证金。A.预付款的支付B.扣回C.因物价浮动对合同价格的调整D.暂列金额E.暂估价【正确答案】ABC5

54、3.下列对设计人员设计错误的处理，正确的是（）。A.由于设计人员错误造成损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费B.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变C.损失严重的，应向发包人支付赔偿金D.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分率计算，写入相关条款E.赔偿金累计总额应不超过设计费用【正确答案】ACD54.事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起（）的客观现象。A.合同法律关系产生B.合同法律关系变更C.合同法律关系消灭D.合同法律关系转移E.合同法律关系冻结【正确答案】ABC55.某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于3台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，以下关