造价工程师《建设工程计价》考试试题模拟卷及答案【87】

《造价工程师《建设工程计价》考试试题模拟卷及答案【87】》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价工程师《建设工程计价》考试试题模拟卷及答案【87】（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、造价工程师建设工程计价考试试题模拟卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.某工程施工合同对于工程付款时间约定不明，工程尚未交付，工程价款也未结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从（）之日计付。A.工程计划交付B.提交竣工结算文件C.当事人起诉D.监理工程师暂定付款【正确答案】C2.以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的比例系数估算项目静态投资的方法称为（）。A.系数估算法B.比例估算法C.指标估算法D.扩大指标估算法【正确答案】A3.从信息反映经济层面的角度，可以将工程造价信息分为（）。A.文件式信息和非文件

2、式信息B.系统化信息和非系统化信息C.宏观信息和微观信息D.固定信息和流动信息【正确答案】C4.在FOB交货方式下，卖方需要承担的义务是（）。A.负责租船订舱B.获取进口许可证C.承担货物出厂到装运港越过船舷一切费用和风险D.承担货物在装运港越过船舷之后的各种费用【正确答案】C5.关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列表述中正确的是（）。A.项目特征描述不能直接采用详见图集或图号的方式B.分部分项工程量清单的项目名称应按专业工程计量规范附录的项目名称确定C.对补充项的工程量，其计算结果应具有唯一性D.当附录中有两个或两个以上计量单位时，应选择最方便计量的一个【正确答案】C6.建设项

3、目总投资包含固定资产投资和流动资产投资两部分，建设项目总投资中的固定资产投资与建设项目的工程造价在（）相等。A.内容构成上B.质上C.项目构成上D.量上【正确答案】D7.关于措施项目费中不同的措施项目其工程量的计算单位，下列说法错误是（）。A.脚手架费通常按建筑面积或垂直投影面积按I112计算B.超高施工增加费按照建筑物的建筑面积以m2为单位计算C.大型机械设备进出场及安拆费通常按照机械设备的使用数量以台次为单位计算D.垂直运输费可根据需要按照建筑面积以m2为单位计算或者按照施工工期日历天数以天为单位计算。【正确答案】B8.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，关于索赔处

4、理的规定，说法正确的是（）。A.承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告C.发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔?【正确答案】B9.经现场观测得知，完成某分项工程需消耗某种材料为1.76，其中损耗量为0.055，则该种材料的损耗率为（）。A.3.03%B.3.13%C.3.20%D.3.23%【正确答案】D10.当初步设计有详细设备清单时，可按()编制单位设备安装工程概算。A.概算指标法B.预算单价法C.扩大单价法D.安装

5、设备百分比法【正确答案】B11.招标人在工程量清单中提供了暂估价的材料和专业工程属于依法必须招标的，由（）通过招标确定材料单价与专业工程中标价。A.承包人B.发包人C.招标人D.承包人和招标人【正确答案】D12.关于工序特征的描述，下列说法中正确的是（）。A.工作者、工作地点不变，劳动工具、劳动对象可变B.劳动对象、劳动工具不变，工作者、工作地点可变C.劳动对象、劳动工具、工作地点不变，工作者可变D.工作者、劳动对象、劳动工具和工作地点均不变【正确答案】D13.建设项目总概算中的工程监理费属于（）。A.工程建设其他费用概算B.单项工程综合概算C.单位工程概算D.预备费概算【正确答案】A14.某

6、进口设备，离岸价(FOB)为5000万元，国际运费为320万元，国际运输保险费率为5，关税税率为21，增值税税率为17，无消费税，则该进口设备应缴纳的增值税为（）万元。A.2128.00B.1151.92C.952.00D.752.08【正确答案】B15.【真题】在民用建筑设计评价中，建筑体积指标是用来衡量（）技术经济合理性的指标。A.功能分区B.层数C.层高D.空间布置【正确答案】C16.在主体专业系数法编制投资估算时，通常用（）为基数。A.设备费B.工艺设备投资C.直接建设成本D.建筑安装工程费【正确答案】B17.世界银行规定的项目直接建设成本不包括（）。A.施工管理人员工资B.工厂普通公

7、共设施费C.管道系统费用D.服务性建筑费用【正确答案】A18.除另有说明外，分部分项工程量清单表中的工程量应等于（）。A.实体工程量B.实体工程量+施工损耗C.实体工程量+施工需要增加的工程量D.实体工程量+措施工程量【正确答案】A19.【真题】关于建设工程施工合同索赔，下列说法中正确的是()。A.发包人可以在索赔事件发生后暂不通知承包人，待工程结算时一并处理B.发包人向承包人提出索赔，承包人无权要求发包人补充提供索赔理由和证据C.承包人在收到发包人的索赔资料后，未在规定时间内作出答复，视为该索赔事件成立D.承包人未在索赔事件发生后的规定时间内发出索赔通知的，应免除发包人的一切责任【正确答案】

8、C20.在工程项目招投标过程中，招标人除了要求总承包管理和协调外，还要求提供配合服务时，下列说法正确的是（）。A.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的3%5%计算B.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的15%计算C.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1%计算D.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1%15%计算【正确答案】A21.在项目招投标过程中，招标人与中标人应在中标通知发出起规定天数内订立书面合同，该规定天数为（）。A.7天内B.10天内C.20天内D.30天内【正确答案】D22.根据财政部2008年9月公布的通知，项目建设单位应在项目竣工后（）完成竣工财务决算

9、的编制工作。A.一个月内B.两个月内C.三个月内D.四个月内【正确答案】C23.下列关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（）。A.发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60C.其余部分的安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与进度款一起支付D.发包人在付款期满后7天内仍未支付的，发生安全事故，发包人应承担连带责任【正确答案】D24.以下各项费用中属于措施项目中安全、文明施工费的是（）。A.工程排污费B.夜间施工增加费C.二次搬运费D.临时设施费【正确答案】D25.下列费用中，不属于工程造价构成的是（）。A.用于支付项目所需土地而

10、发生的费用B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用C.用于购买安装施工机械所支付的费用D.用于委托工程勘察设计所支付的费用【正确答案】C26.关于最终结清，下列说法中正确的是（）。A.最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清B.最终结清支付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止C.质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方式处理D.最终结清付款涉及政府投资的，应按国库集中支付相关规定和专用合同条款约定办理【正确答案】D27.投标人编制投标报价时应考虑合理的风险，以下各项中应由承包人承担的风险是（）A.人工费发生变化B.自身技术水平和管理

11、风险C.超过5%的材料、工程设备价格风险D.规费发生变化【正确答案】B28.【真题】编制招标工程重清单中分部分项工程重清单时，项目特征可以不描述的是()。A.梁的标高B.混凝土的强度等级C.门(窗)框外围尺寸或洞口尺寸D.油漆(涂料)的品种【正确答案】A29.下列费用中。属于安装工程费的有（）。A.供暖、通风、煤气等设备装设、油饰工程的费用B.动力、起重等各种需要安装的机械设备的装配费用C.设备基础、支柱等设施工程和金属结构工程费用D.设备基础、支柱、工作台等设施的工程费用【正确答案】B30.【真题】在概算指标编制是，关于不同类型工程应选取的计算单位，下列说法中符合要求的是（）。A.安装工程以

12、占设备购置费的百分比表示B.建筑工程以综合生产能力的单位投资表示C.构筑物以每立方米的投资表示D.建设项目以使用功能的单位投资表示【正确答案】A31.以下事件中，承包方要求的索赔事件不成立的是（）。A.业主要求暂停全部工作B.建设方未能及时给出图纸C.施工单位因机器损坏而导致停工D.监理人指令承包人加速施工【正确答案】C32.下列关于设计概算的描述，错误的是（）。A.设计概算一经批准，将作为控制投资的最高限额B.设计概算是控制施工图设计和施工图预算的依据C.设计概算是控制投资估算的依据D.设计概算是衡量设计方案技术经济合理性的依据【正确答案】C33.下列建筑安装工程税金的计算公式中，正确的是（

13、）A.应纳营业税=税前造价综合税率（%）B.城市维护建设税应纳税额=计税营业额适用税率C.教育费附加应纳税额=应纳营业税税额3%D.地方教育附加应纳税额=应纳教育费附加额当地规定的税率【正确答案】C34.某工业厂房建设项目，建设期为3年，第1年贷款2500万元，第2贷款2000万元，第3贷款2000万元，贷款年利率为6%，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。A.422.37B.615.00C.636.87D.844.74【正确答案】C35.发包人应在工程接收证书颁发后（）天内把履约保证金退还给承包人。A.7B.14C.28D.30【正确答案】C36.【真题】工业项目总平面设计中，影响工

14、程造价的主要因素包括()A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料D.功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案【正确答案】A37.对于招标控制价及其规定，以下理解正确的是（）。A.招标控制价超过批准的概算时，不必将其报原概算审批部门审核B.招标控制价是招标人在工程招标时能接受投标人报价的最高限价C.不设标底时，招标人不用编制招标控制价D.当招标人不具编制招标控制价的能力时，可委托私人代理【正确答案】B38.【真题】编制某分项工程预算定额人工工日消耗量时,已知基本用工,辅助用工、超运距用工分别为20工日、2工日、3

15、工日,人工幅度差系数为10%,则该分项工程单位人工工日消耗量为（）工日。A.27.0B.27.2C.27.3D.27.5【正确答案】D39.【真题】在用起扣点计算法扣回预付款时，起扣点计算公式为T=P-M/N，则式中N是指()。A.工程预付款总额B.工程合同总额C.主要材料及构件所占比重D.累计完成工程金额【正确答案】C40.除投标人须知前附表另有规定外。工程总承包项目的投标有效期为（）天。A.60B.70C.90D.120【正确答案】D41.由于承包人原因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用（）A.计划进度日期的价格指数B.实际进度日期的价

16、格指数C.A和B中较低者D.A和B中较高者【正确答案】C42.采用工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由（）负责。A.投标人B.造价工程师C.招标人D.监理工程师【正确答案】C43.【真题】下列关于工程计价的说法中，正确的是()。A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=基本构造单元工程量相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【正确答案】C44.机械台班消耗定额的主要表现形式是（）。A.数量定额和质量定额B.数量定额和时间定额C.时间定额和产量定额D.产量定额和质量定额【正确答案】C4

17、5.下列关于合同价款纠纷的解决途径说法不正确的是（）。A.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)的规定，发承包双方和解的方式分为协商和解和监理或造价工程师暂定B.总监理工程师在收到发承包任何一方提交的文件后14天内应将暂定结果通知发承包双方C.发承包双方在收到总监理工程师的暂定结果之后28天内，未确认且提出不同意见的，视为双方已认可暂定结果D.发承包双方选择仲裁解决合同纠纷时，仲裁机构要求停止施工时，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由败诉方承担【正确答案】C46.招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起()日内，按照招标文件和中标人的投标文件

18、订立书面合同。A.14B.28C.15D.30【正确答案】D47.当初步设计深度不够，设备清单不完备仅有成套设备重量时，编制单位工程概算宜采用()。A.扩大单价法B.概算指标法C.类似工程预算法D.综合单价法【正确答案】A48.下列投资估算方法中，属于以设备购置费为基础估算建设项目固定资产投资的方法是（）。A.生产能力指数法B.朗格系数法C.指标估算法D.定额估算法【正确答案】B49.下列情形中，不属于投标人串通投标的是（）。A.投标人A与B的项目经理人为同一人B.投标人C与D的投标文件相互错装C.投标人E与F在同一时刻提前递交投标文件D.投标人G与H作为暗标的技术标由同一人编制【正确答案】B

19、50.FIDIC合同条件下在工程师删减原定工作后对承包商的补偿过程中，以下说法正确的是（）。A.直接费部分也受到了损失B.摊销在该部分的间接费实际可以合理回收C.摊销在该部分的利润和税金实际可以合理回收D.工程师与合同双方协商后确定一笔补偿金直接加入到合同价内【正确答案】D51.我国增值税条例规定，从国外进口的设备，其增值税按()计算其应纳税额。A.离岸价B.到岸价C.抵岸价D.组成计税价格【正确答案】D52.为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日。对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第（）天作为基准日。A.28B.20C.15D.

20、10【正确答案】A53.【真题】某建设项目建设期为二年，建设期内第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，贷款在年内均衡发放，年利率为10%。建设期内只计息不支付，则该项目建设期贷款利息为（）万元A.85.0B.85.9C.87.0D.109.0【正确答案】C54.根据中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例，下列关于土地使用权出让最高年限规定不正确的是（）。A.居住用地70年B.工业用地60年C.教育、科技、文化、卫生、体育用地50年D.商业、旅游、娱乐用地40年【正确答案】B55.【真题】设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资应反映()时的价格水平。A.项目立项B.可行性研

21、究C.概算编制D.项目施工【正确答案】C56.通常所说的建设项目竣工验收，指的是（）。A.中间验收B.交工验收C.动用验收D.交接验收【正确答案】C57.评标的初步评审过程中，下列各项属于响应性评审标准的是（）。A.资质等级符合规定B.已标价工程量清单符合招标文件的有关要求C.联合体投标人已提交联合体协议书D.环境保护管理体系与措施符合有关标准【正确答案】B58.在世界银行规定的项目总建设成本中。属于项目直接建设成本的是（）A.建筑保险费用B.开工试车费C.施工管理现场人员的薪金D.前期研究、勘测费用【正确答案】A59.根据FIDIC合同条件的规定，下列关于索赔程序和索赔事件的说法中，错误的是

22、（）。A.承包商应在知道或应该知道索赔事件发生后28天内向工程师发出索赔通知B.承包商应在发出索赔通知后42天内向工程师递交详细的索赔报告C.索赔事件连续发生时，承包商每月向业主提交中间索赔报告D.工程师应在收到索赔报告后42天内作出答复【正确答案】B60.最终结清时，如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，（）应承担不足部分的补偿责任。A.承包人B.发包人C.监理人D.设计人【正确答案】A61.关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿C.初始延误者属客观

23、原因的，承包人可获得工期补偿，但很难得到费用补偿D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿【正确答案】C62.已知某施工机械在一个工作班内的时间消耗情况为：有效工作时间为5h，不可避免无负荷工作时间为30min，不可避免的中断时间为20min，多余工作时间10min，停工时间为30min，违背劳动纪律时间1h，低负荷下工作时间为1h，则该机械的正常利用系数是（）。A.62.5%B.72.9%C.75.0%D.87.5%【正确答案】B63.某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价600元/台班，租赁费为100元/台班，人工日工资单价为40元/

24、工日，窝工费10元/工日，以人工费为基数的综合费率为35%，在施工时发生了以下事件：合同履行中。出现异常天气导致工程停工3天，人员窝工30工日；因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工30工日；场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日，则施工单位可向业主提出费用补偿额为（）元。10030013801980【正确答案】C64.【真题】根据建设工程价款结算暂行办法，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是()。A.不迟于约定的开工日期前的7日内B.不迟于约定的开工日期后的7日内C.不迟于约定的开工日期前的14日内D.不迟于约定的开工日期后的14日内【正确答案】A65.某建设项目建设期为

25、3年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%，建设期利息只计息不支付，则建设期第二年应计贷款利息为（）万元。A.120.0B.240.0C.243.6D.367.2?【正确答案】C66.下列费用中属于勘察设计费的是（）。A.编制可行性研究报告的费用B.进行设计模型制作的费用C.新产品试制费D.为建设项目提供和验证设计参数的费用【正确答案】B67.共同延误的处理中。如果初始延误者是发包人原因。则在发包人原因造成的延误期内，承包人（）。A.只可得到工期延长B.既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.不能得到任何补偿D.只可得到经济补偿【正确答案】B

26、68.下列关于质量争议工程的竣工结算处理说法错误的是（）。A.已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议应按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定处理B.已竣工验收且实际投入使用的工程，其质量争议应按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定处理C.已竣工未验收且实际未投入使用的工程的质量争议，发承包双方应针对无争议部分的竣工结算按合同约定办理D.停工、停建工程的质量争议，发承包双方就有争议的部分委托造价咨询机构处理【正确答案】D69.关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法中错误的是（）A.招标人只负责项目编码、项目名称、计量单位和工程量四项内容的填写B.同一招标工程的项目编码不得有

27、重码C.清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工程D.当清单计价规范附录中有两个计量单位时，应结合实际情况选择其中一个【正确答案】A70.关于有偿出让和转让土地时，政府对地价不作统一规定，其应坚持的原则中不包括的是（）。A.地价对目前的投资环境产生较大的影响B.地价与当地的社会经济承受能力相适应C.地价要考虑已投入的土地开发费用、土地市场供求关系D.地价要考虑使用年限【正确答案】A71.某项目同一标段中含有多个单位工程，且工程量清单是以单位工程为编制对象，每一单位工程中都有项目特征相同的实心砖墙砌体，第一个单位工程的实心砖墙的项目编码为010302001001，则第二

28、个单位工程的实心砖墙的项目编码应该为（）A.010302001001B.010302001002C.010302001003D.010302002002【正确答案】B72.【真题】概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。A.项目划分B.主要工程容C.主要表达方式D.基本使用方法【正确答案】A73.下列费用项目中，不在单位工程施工图预算编制范围之内的是（）。A.金属结构工程的安装工程费B.总装车间的工艺设计费C.土建工程的建筑工程费D.弱电工程安装工程费【正确答案】B74.属于民用建设项目竣工验收标准的是（）。A.有必要的生活设施，并已按设计要求建成合格B.建设项目各单位工程和单项工程，均

29、已符合项目竣工验收标准C.设计和施工质量已经过质量监督部门检验并做出评定D.环境保护设施，劳动、安全、卫生设施，消防设施已按设计要求与主体工程同时建成使用【正确答案】B75.【真题】某投标人在递交投标文件的同时，按规定递交了投标保证金，其投标总价为5000万元，则其投标保证金数额最高为（）万元。A.50B.80C.100D.160【正确答案】B76.下列关于单价合同计量的表述。正确的是（）。A.发包人收到承包人提交的已完工程量报告，应在14天内核实B.发包人认为需要进行现场计量核实，应在计量前2天通知承包人C.承包人收到发包人现场核实通知不参加，视为认可发包人的计量核实结果D.承包人对复核计量

30、结果仍有异议的，发承包双方应再次进行计量核实【正确答案】C77.下列对于测时法的特征描述中，正确的是（）。A.测时法既适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间较短时，接续测时法较选择测时法更方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定【正确答案】D78.关于投标报价的编制依据中，表述错误的是（）。A.工程量清单计价规范B.国外造价协会颁发的计价办法C.建设工程设计文件及相关资料D.市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息【正确答案】B79.建筑安装企业计取的教育

31、费附加，计费基础是()。A.直接费B.营业税C.土地使用税D.城市维护建设税【正确答案】B80.在工业建设项目设计中，总平面图设计是指（）。A.总平面配置B.总平面配置和工艺设计C.总图运输设计和建筑设计D.总图运输设计和总平面配置【正确答案】D81.招标文件应明确投标准备时间，该时间是指（）。A.从发布招标公告或者发出邀请开始至投标截止时间的期限B.从发放招标文件之日起至发出中标通知书为止的时间期限C.从开始发放招标文件之日起至投标截止之日止D.招标文件中载明的时间期限，最短不得少于10d【正确答案】C82.某工程因业主原因导致窝工400个工日，每日窝工标准工资40元，工程合同原定利润率为1

32、0，假设除工人外，其他方面没有发生变化，则承包商可索赔的费用为（）元。A.0B.12000C.16000D.17600【正确答案】C83.在施工机械台班单价的组成和确定过程中，下列不涉及台班折旧费计算的因素是（）。A.机械预算价格B.建筑工程量C.耐用总台班数D.残值率【正确答案】B84.国外建筑安装工程的费用构成中，脚手架、模板的摊销费一般列在（）。A.施工机械费B.管理费C.开办费D.材料费【正确答案】C85.预付款一般应为合同总价的（）。A.510B.1020C.1030D.3040【正确答案】C86.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范，当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且

33、造成按总价方式施工的措施项目发生变化的，应将()。A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减【正确答案】C87.【真题】大中型和限额以上建设项目及技术改造项目，工程整体验收的组织单位可以是（）。A.监理单位B.业主单位C.使用单位D.国家发改委【正确答案】D88.【真题】已知某人工抹灰10的基本工作时间为4小时,辅助工作时间占工序作业时间的5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（）工日/100。A.6.30B.6.56C.6.58D.6

34、.67【正确答案】C89.当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，编制建筑工程概算可采用（）A.单位工程指标法B.概算指标法C.概算定额法D.类似工程概算法【正确答案】C90.【真题】关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是()。A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C.工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同【正确答案】D91.下列不属于建设项目竣工财务决算说明书内容的是（）。A.新增生产能力效益分析B.债权债务的清偿情况分析C.基建结余资金等分配情况分析D.主要实

35、物工程量分析【正确答案】D92.根据建设工程工程量清单计价规范的规定。下列属于规费项目清单的是（）。A.安全文明施工费B.城市维护建设费C.地方教育附加D.生育保险费【正确答案】D93.下列不属于建设征用土地费的是()。A.土地补偿费B.青苗补偿费和地上附着物补偿费C.安置补助费D.搬迁安置补助费【正确答案】D94.根据FIDIC施工合同条件。由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过（）。允许调整该项工作规定的费率或单价。A.10B.1C.0.1D.0.01【正确答案】B95.投标人投标报价中关于暂列金额编制原则，说法正确的是（）。A.按照其他项目清单中列出的金额填写，不得

36、变动B.根据投入人员进行修改C.列入措施项目费D.列入间接费【正确答案】A96.分部分项工程量清单项目的工程量应以实体工程量为准，对于施工中的各种损耗和需要增加的工程量，投标人投标报价时，应在（）中考虑。A.措施项目B.该清单项目的单价C.其他项目清单D.预留金【正确答案】B97.在共同延误中。若初始延误者是客观原因，承包人（）。A.既可得到工期延长，又可得到经济补偿B.既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿C.工期延长，但很难得到费用补偿D.不能得到工期延长，但可得到费用补偿【正确答案】C98.在生产性工程建设中，设备及工(器)具购置费用占工程造价比重的增大，意味着（）。A.建设成本的提高B

37、.生产成本的提高C.资本有机构成的提高D.工程造价的提高【正确答案】C99.已知某市建筑安装企业在某县承建了一医院项目，承包合同价格为350万元，其中有部分项目分包给其他承包商，价值80万元，则该建筑安装企业就该承包行为应缴纳的税金为()元。A.113400B.87480C.115500D.89100【正确答案】D100.投资决策阶段对工程造价的影响程度最高，可达到的比例是（）。A.5070B.7090C.70D.7590【正确答案】B二.多选题(共70题)1.【真题】根据标准施工招标文件(2007版)通用合同条款，承包人可能同时获得工期和费用补偿、但不能获得利润补偿的索赔事件有()。A.迟延

38、提供施工场地B.发包人更换其提供的不合格设备C.发包人负责的材料推迟提供D.监理人指令错误E.施工中发现文物【正确答案】BDE2.【真题】建设规模是影响工程造价的主要因素之一，项目决策阶段合理确定建设规模的主要方法有()。A.盈亏平衡产量分析法B.平均成本法C.生产能力平衡法D.单位生产能力估算法E.回归分析法【正确答案】ABC3.下列属于投资估算编制依据的是（）。A.地方政府规定B.招标文件C.施工方案D.勘察设计文件E.类似工程技术经济指标【正确答案】ADE4.下列项目中，在计算联合试运转费时不需要考虑的费用包括（）。A.试运转所需原料、动力的费用B.单台设备调试费C.试运转所需的机械使用

39、费D.试运转过程中因施工原因造成而发生的处理费用E.试运转过程中因设备缺陷原因造成而发生的处理费用【正确答案】BDE5.【真题】编制工程量清单时，可以依据施工组织设计、施工规范、验收规范确定的要素有()。A.顶目名称B.项目编码C.项目恃征D.计量单位E.工程量【正确答案】ACE6.根据工程建设项目施工招标投标办法和标准施工招标文件的规定，招标公告的内容应包括（）。A.项目概况与招标范围B.发布公告的媒介C.投标文件的递交D.资格预审的方法E.招标文件的获取【正确答案】ABCE7.【真题】关于进度款支付程序，下列说法中正确的有()。A.承包人应在每个计量周期到期后14天内向发包人提交已完工程进

40、度款支付申请B.发包人应在收到承包人进度款支付申请后的14天内审核并签发进度款支付证书C.发包人应在签发进度款支付证书后的14天内向承包人支付进度款D.双方对部分清单计量结果有争议，发包人应待争议解決后再向承包人支付进度款E.发包人在收到催告付款通告后的14天内，按承包人支付申请的金额向承包人支付进度款【正确答案】BCE8.【真题】在编制单位建筑工程施工图预算时,一般应计入综合取定的措施项目费的有（）。A.施工降水费用B.冬雨季施工增加费C.夜间施工增加费D.模板费用E.脚手架费用【正确答案】BC9.工程造价指数包括（）。A.单项价格指数B.设备、工器具价格指数C.建筑安装工程价格指数D.单项

41、工程造价指数E.单位工程造价指数【正确答案】ABCD10.【真题】关于履约担保，下列说法中正确的有（）。A.履约担保可以用现金、支票、汇票、银行保函形式但不能单独用履约担保书B.履约保证金不得超过中标合同金额的10%C.中标人不按期提交履约担保的视为废标D.招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应同时向中标人提供工程款支付担保E.履约保证金的有效期需保持至工程接收证书颁发之时【正确答案】BDE11.人工幅度差主要是指在劳动定额中未包括而在正常施工情况下不可避免但又很难准确计量的用工和各种工时损失，内容包括（）。A.班组操作地点转移用工B.工序交接时对前一工序不可避免的修整用工C.半成品场内水平

42、搬运用工D.劳动定额内不包括而在预算定额内又必须考虑的用工E.施工中不可避免的其他零星用工【正确答案】ABE12.关于工程定额的说法中，正确的有（）。A.人工定额与机械消耗定额的主要表现形式是时间定额B.施工定额为工程定额中的基础性定额C.按照定额的编制程序和用途分类结果中含有劳动定额、补充定额和企业定额D.概算定额反映单位工程人工、材料、机械台班消耗量E.概算定额与扩大初步设计深度相适应【正确答案】ABE13.下列关于由工程量引起措施项目费调整描述正确的是（）。A.措施项目费调整同分部分项费调整方法B.措施项目费调整与综合单价的调整相同C.措施项目工程量超出15%时费用调整与综合单价的调整相

43、反D.工程量增加措施项目费增加E.工程量减少措施项目费减少【正确答案】CDE14.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号文)，工程造价管理机构在确定计价定额中的利润时，应以（）作为计算基数。A.分部分项工程费B.定额人工费+机械费C.定额人工费D.分部分项工程费+措施费合计E.分部分项工程费+措施费+其他项目费+规费【正确答案】BC15.根据评标委员会和评标办法暂行规定和标准施工招标文件的规定，下列各项内容属于初步评审中响应性评审标准的是（）。A.工期应符合招标文件的有关要求B.分包计划应符合招标文件的要求C.资源配备计划应符合招标文件的有关要求D.投标报价计算的正确性和构成合理性E

44、.施工方案与技术措施符合招标文件的要求【正确答案】ABD16.预算单价法编制施工图预算，其构成内容包括（）。A.分项工程工料单价B.分部工程量C.利润D.企业管理费E.税金【正确答案】ACDE17.评标委员会所编制的评标报告，其主要内容包括（）。A.废标情况说明B.经评审的投标人排序C.基本情况和数据表D.评标委员会成员名单E.施工组织设计【正确答案】ABCD18.根据房屋建筑与装饰工程计量规范的规定，下列各项费用中属于措施费的是（）。A.非夜间施工照明费B.场地准备及临时设施费C.超高施工增加费D.市政公共设施费E.垂直运输费【正确答案】ACE19.下列费用中属于工程建设其他费用中与项目建设

45、有关的其他费用的是（）。A.建设管理费B.生产准备及开办费C.可行性研究费D.劳动安全卫生评价费E.专利及专有技术使用费【正确答案】ACD20.【真题】国外建筑安装工程费用中的开办费一股包括（）等。A.工地淸理费B.现场管理费C.材料预涨费D.周转材料费E.暂定金额【正确答案】AD21.确定项目建设规模需要考虑的政策因素有（）。A.国家经济发展规划B.产业政策C.生产协作条件D.行业经济发展规划E.技术经济政策【正确答案】ABDE22.我国现行合同条件下，下列关于工程预付款的叙述中，正确的是（）。A.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7天或双方签订合同后的1个月内B.根据建设工程价款

46、结算暂行办法规定，预付款的比例原则上不超过合同额的30，不低于合同额的10C.预付款的起扣点计算法是指已完工程的主材及构件价值相当于工程预付款数额时起扣D.发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付通知E.发包人收到承包人要求预付通知后仍不预付，承包人可在发出通知7天后停止施工【正确答案】ABD23.【真题】关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有()。A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.运输耗材指材料在场外运输装卸及施工现场内搬运发生的不可避免损耗C.采购及保管费包括组织材料检验、供应过程中发生的费用D.材料单价中包括材料仓储费和工地管理费E

47、.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动【正确答案】CDE24.【真题】下列有关概算定额与概算指标关系的表述中，正确的是()。A.概算定额以单位工程为对象，概算指标以单项工程为对象B.概算定额以预算定额为基础，概算指标主要来自各种预算和结算资料C.概算定额适用于初步设计阶段，概算指标不适用于初步设计阶段D.概算指标比概算定额更加综合与扩大E.概算定额是编制概算指标的依据【正确答案】BD25.下列选项内容属于初步评审中响应性评审标准的是()。A.工程质量应符合招标文件的有关要求B.质量管理体系与措施符合有关标准C.投标保证金应符合招标文件的有关要求D.投标有效期应符合招标文件的有关要求E.工程

48、进度计划与措施符合有关标准【正确答案】ACD26.建设工程工程量清单计价规范和建设项目工程结算编审规程工程竣工结算编制的主要依据是()。A.工程合同B.发承包双方实施过程中已确认调整后追加(减)的合同价款C.建设工程设计文件D.建设工程工程量清单计价规范E.分部分项工程费双方未确认的现场签证工程量【正确答案】ABCD27.下列费用中属于不可竞争费用的是（）。A.人工费B.机械费C.安全文明施工费D.规费E.税金【正确答案】CDE28.【真题】在财务基础数据测算时，营业税金及附加包括（）。A.增值税B.资源税C.消费税D.城市维护建设税E.教育费附加【正确答案】BCDE29.下列各项在新增固定资

49、产价值计算时应计入新增固定资产价值的是()。A.在建的附属辅助工程B.单项工程中不构成生产系统，但能独立发挥效益的非生产性项目C.开办费、租入固定资产改良支出费D.凡购置达到固定资产标准不需要安装的工具、器具费用E.属于新增固定资产价值的其他投资【正确答案】BDE30.下列费用包含或可能包含在材料价格中材料运杂费的是()。A.附加工作费B.装卸费C.运输损耗D.调车费E.运输费【正确答案】ABDE31.根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范的规定，下列属于可以精确计算工程量的措施项目有（）。A.施工排水、施工降水B.垂直运输C.冬雨季施工D.安全文明施工E.大型机械设备进出场及安拆【正确答案】A

50、BE32.由于不可抗力解除合同的，发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款，还应支付的金额包括（）。A.承包人撤离现场所需的合理费用，包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用B.发包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款C.发包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用，且该项费用未包括在条款其他各项支付之内D.已实施或部分实施的措施项目应付价款E.合同中约定应由发包人承担的费用【正确答案】ADE33.下列内容中，属于建筑安装工程施工图预算编制依据的是（）。A.工程地质勘察资料B.工程量清单与招标文件C.设备原价及运杂费率D.资金筹措方式与资金来源

51、E.工料分析表【正确答案】ABC34.【真题】某工程有A至H共8项工作，计划5周完成，时标网络图如图所示。各工作的计划投资已标注在箭线上，如A工作计划投资4万元，黑三角符号所在的虚线为实际进度前锋线。则采用时标网络图法进行偏差分析的分析结果中，正确的有（）。A.第1周拟完工作计划投资累计12万元B.第3周拟完工作计划投资5万元C.第3周末，拟完工作计划投资累计22万元D.第3周末，已完工作计划投资累计23万元E.第3周末，已完工作计划投资累计22万元【正确答案】CD35.关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有（）。A.借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效B.当事

52、人对垫资利息有约定的利息高于同期同类贷款利率的应予以支持C.当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有约定的按约定结算工程价款D.对于阴阳合同，其价款结算应以备案的中标合同作为依据E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，则工程欠款的计算日为当事人的起诉之日?【正确答案】ACDE36.投资估算中。属于静态投资估算方法的有（）等几种。A.比例估算法B.朗格系数法C.指标估算法D.分项详细估算法E.扩大指标估算法【正确答案】ABC37.建筑安装工程预算定额编制原则包括（）。A.按照社会平均水平确定的原则B.满足项目可行性研究的需要的原则C.简明适用的原则D.坚持统一性和差别性相结合的原则E.贯彻动态和静

53、态相结合的原则【正确答案】ACD38.关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有（）。A.借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效B.当事人对垫资利息有约定的利息高于同期同类贷款利率的应予以支持C.当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有约定的按约定结算工程价款D.对于阴阳合同，其价款结算应以备案的中标合同作为依据E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，则工程欠款的计算13为当事人的起诉之日【正确答案】ACDE39.某建设项目的进口设备采用装运港船上交货价，则卖方的义务有（）。A.负责租船订舱B.支付运费、保险费C.承担设备装船后的一切风险D.在规定的装运港把货物装上船只

54、E.办理出口手续【正确答案】DE40.根据标准施工招标文件下列因不可抗力而发生的费用或损失中，应由发包人承担的有()。A.承包人的人员伤亡相关费用B.已运至施工场地的材料和工程设备的损害C.因工程损害造成的第三者财产损失D.承包人设备的损害E.承包人应监理人要求在停工期间照管工程的人工费用【正确答案】BCE41.在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时分摊进单价的是（）。A.临时设施费B.总部管理费C.利润D.税金E.人工费【正确答案】BCD42.某建设项目的进口设备采用装运港船上交货价，则买方的责任有（）。A.负责租船并将设备装上船只B.支付运费、保险费C.承担设备装船后的一切风险D.办理在目的港的收货手续E.办理出口手续【正确答案】BCD43.根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，施工招标文件的编制内容应包括（）。A.项目概况的介绍B.招标文件的澄清和修改C.投标人编制投标文件的要求D.投标报价的编制E.施工组织方案【正确答案】ABC44.下列工程造价指数中，采用平均数指数形式编制的有（）。A.各种单项价格指数B.设备、工器具价格指数C.建筑安装工程价格指数D.