监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟卷及答案（57）

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟卷及答案（57）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟卷及答案（57）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题模拟卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.监理合同中的“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过（）d的准工作时间。A.14B.21C.42D.84【正确答案】C2.监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于（）。A.法定代理B.指定代理C.职务代理D.委托代理【正确答案】D3.监理合同自()生效。A.合同签字之日起B.合同登记之日起C.工程开工之日起D.监理工程师进驻现场之日起【正确答案】A4.

2、【真题】为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。A.项目法人责任制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制【正确答案】A5.由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间的属于（）。A.额外工作B.附加工作C.正常工作D.限额工作【正确答案】B6.下列各项不属于编制设计要求文件时应兼顾的内容的是（）。A.完整性，任务要求全面不遗漏B.灵活性，要为投标人发挥设计创造性留有充分的自由度C.原则性，按照有关法规的原则性条款来编制D.严格性，文字表达应清楚不被误解【正确答案】C7.下列关于专业分包的说法，错误的是（）。A.施工专业分包

3、人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险B.专业分包工程通过竣工验收后，对其施工的工程质量不再承担责任C.施工专业分包人应当编制专业工程的施工组织设计和进度计划D.施工专业分包人在完成约定的施工任务后，获得包括施工成本、管理成本、利润等全部收入【正确答案】B8.根据标准设计施工总承包合同，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是（）。A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.按勘察设计工作持续时间进行分解C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D.按项目施工周期进行分解【正确答案】A9.合同当事人对合同所约定的权利、义务发生争议，不能达成和解协议时，在经

4、济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下，通过对当事人进行说服教育，促使双方互相做出适当的让步，平息争端，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是（）。A.调解B.和解C.诉讼D.仲裁【正确答案】A10.某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约不能全部交货，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付()承担违约责任。A.4万元B.8万元C.10万元D.14万元【正确答案】C11.下列各项中，可以质押的是（）。A.动产和智力成果B.动产和权利C.智力成果和权利D.人身利益和权利【正确答案】B12.【真题】要约与要约邀请的共同特征是()。A.内容具体

5、明确B.具备合同的一般条款C.明示订立合同的意思表示D.对行为人具有约束力【正确答案】C13.【真题】根据担保法，关于保证的说法，正确的是（）。A.保证法律关系只有两方参加B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务【正确答案】C14.【真题】关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令D.监理人的指示错误给承

6、包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任【正确答案】A15.某工程的监理酬金总额为40万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元。在合同履行过程中，因监理单位的过失给业主造成经济损失50万元。依据委托监理合同(示范文本)，监理单位应承担的赔偿金额为()万元。A.40B.47C.37D.50【正确答案】C16.【真题】关于机电设备招标的说法，错误的是()。A.可以采用公开招标或邀请招标方式B.招标程序与施工招标基本相同C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同D.招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明【正确答案】C17.【真题】中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。A.

7、按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保C.书面同意从工程款中扣留履约保证金D.接招标文件规定提交工程款支付担保【正确答案】B18.关于公开招标和邀请招标的开标说法中，不正确的是（）。A.公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则B.在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席C.开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况D.开标后，只允许招标人更改投标书的内容和报价及优惠条件.【正确答案】D19.施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴

8、付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。以下关于该案中责任承担的说法，正确的是()。A.王某应当向施工企业赔偿损失B.保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿C.保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿D.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失【正确答案】B20.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A.发包人原因造成质量不合格B.异常恶劣的气候条件C.发包人要求提前交货D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格【正确答案】C21.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本），工程

9、变更分为设计变更和其他变更两类。下列变更事项中，属于其他变更的是()。A.改变工程的标高和基线B.增加合同中约定的工程量C.提高合同中约定的质量标准D.改变施工作业顺序和时间【正确答案】C22.甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生了纠纷，则下列表述错误的是（）。A.乙公司可以要求甲公司支付电视机货款B.要求该采购员支付电视机货款C.乙公司可以中止合同并要求甲公司退货D.甲公司应当支付电视机货款【正确答案】B23.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定（）。A.承包

10、人必须接受B.仲裁机构应予以认可C.不具有强制性的约束力D.排除了法院的诉讼管辖【正确答案】C24.【真题】因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()。A.不可抗力发生日B.发出通知日C.通知到达对方日D.对方同意日【正确答案】C25.（）是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。A.法律规范B.事件C.行为D.形式【正确答案】C26.建设工程项目设备材料采购招标，对于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的设备材料，一般采用（）进行评标。A.最低投标价法B.综合评标法C.综合评估法D.

11、评标价法【正确答案】A27.【真题】施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视()来决定。A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动办价格浮动幅度【正确答案】A28.招标投标法规定，中标人的投标应当符合的条件之一是()。A.投标报价最低B.经评审的价格最低C.可垫付全部建设投资D.投标价格可以低于成本【正确答案】B29.【真题】根据标准施工合同，关于监理人指示的说法，错误的是()。A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的

12、发包人义务【正确答案】D30.在采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由（）承担。A.采购方B.发包方C.双方共同D.监理方【正确答案】A31.取得工程勘察（）资质，可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井等工程勘察业务。A.综合B.专业C.劳务D.资金【正确答案】C32.设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并

13、延长工期【正确答案】A33.在我国，建设工程一切险由()来办理保险。A.承包商B.发包人C.项目经理D.开发公司总经理【正确答案】B34.根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是（）。A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要C.施工图设计文件应满足省工省料的需要D.初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要【正确答案】D35.根据FIDIC施工合同条件规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿和（）。A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有效赔偿限额

14、D.最低赔偿限额【正确答案】B36.某建设项目的设计合同估算价为3000万元人民币，在设计中需要采用专有技术，该项目设计宜采用（）方式发包。A.议标B.邀请招标C.公开招标D.直接委托【正确答案】D37.法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的()。A.自然人B.公民C.领导者D.组织【正确答案】D38.在分包合同中，异常恶劣的气候条件属于（）的责任。A.监理人B.承包人C.发包人D.分包人【正确答案】C39.【真题】根据标准施工合同，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。A.1%B.2%C.3%D.5%【正确答案】C4

15、0.【真题】根据标准设计施工总承包合同，变更管理正确程序是()。A.发包人发出变更指示承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令B.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令C.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令D.发包人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令【正确答案】C41.【真题】关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()。A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支

16、出D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出【正确答案】B42.标志着合同对双方当事人的法律约束力的开始的是（）。A.合同成立B.合同生效C.合同签订D.要约到达受要约人【正确答案】B43.对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种()。A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件【正确答案】D44.某国外设备投标的CIF为250万美元，评审供货范围偏差调整为4万美元，商务偏差调整值为+2%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。A.4B.9C.11.5D.16.5【正确答案】D45.中外合资、合作、外商独资的建设工程，工程建设监理的费用按照（）。A.

17、监理工程概预算的百分比计收B.参与监理工作的年度平均人数计算C.工程所在地的标准计收D.国际标准协商确定【正确答案】D46.【真题】根据标准施工招标文件“投标人须知前附表”的目的是（）。A.列明“通用合同条款”B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜C.明确“投标人须知”的修改内容D.判明评标的方法和因素【正确答案】B47.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人（）情形属于没有进行技术角度实质性响应，其投标将被否决。A.用文字表述的数值与数字表示的数值不一致B.复制招标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分C.投标人没有提交投标保证金D.投标人与招标机构有利害关系【正确答案】B48

18、.【真题】某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度，承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月，工程师认可了该进度计划的修改，承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工程责任的说法中，正确的是（）。A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【正确答案】B49.勘察费用在合同签订后（）天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的2

19、0作为定金。A.1B.2C.3D.5【正确答案】C50.按照合同法的规定，要约人撤销要约的通知应在（）到达受要约人，才能取消该项要约。A.受要约人发出承诺通知之后B.承诺通知到达要约人之前C.要约到达受要约人之前D.受要约人发出承诺通知之前【正确答案】D51.FIDIC施工合同条件规定，从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为（）。A.缺陷通知期B.施工期C.合同有效期D.合同工期【正确答案】B52.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，在合同的计价方式中，（）是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。A.固定价格合同B.可调价

20、格合同C.成本加酬金合同D.单项价格合同【正确答案】A53.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，由于承包商在分包合同履行过程中负有（），应收取相应的分包管理费。A.对分包工作内容的审查责任B.对分包工程的批准责任C.对分包商使用的材料、工程质量监督管理的责任D.对分包商的施工进行监督、管理、协调的责任【正确答案】D54.下列机电产品可以不进行国际招标的是（）。A.国外赠送的机电产品B.一次性采购产品合同估算价格120万元人民币C.产品生产商优惠供货，以产品合同估算价格的70%供货的机电产品D.基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品【正确答案】C55.FDIC施工合同条件规定的

21、保留金属于()。A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程款【正确答案】D56.【真题】材料采购合同履行中，支付货款的条件是()。A.转账结算或托收承付B.托收承付或验单付款C.验单付款或验货付款D.验货付款或转账结算【正确答案】C57.采用综合评分法评标时，以（）为最优。A.报价最低标书B.报价最高标书C.报价接近标底的标书D.得分最高的投标书【正确答案】D58.【真题】关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是()。A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判

22、事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担【正确答案】B59.材料采购合同履行过程中，检验水泥含碱量的质量检验方法是()。A.化学分析B.理论换算法C.物理试验D.经验鉴别法【正确答案】A60.发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项属于（）.A.合同约定的合同价款B.追加的合同价款C.工程预付款D.工程进度款【正确答案】C61.某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中施工设备的损失差额由()补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【正确

23、答案】C62.某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（）。A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延【正确答案】C63.不利物质条件属于()应承担的风险。A.发包人B.承包人C.监理人D.工程师【正确答案】A64.【真题】关于抵押的说法，正确的是（）。A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产应当为抵押人所有C.土地所有权可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效【正确答案】A65.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中说法不正确的是

24、（）。A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用【正确答案】D66.关于工程预付款的扣还，下列说法错误的是（）。A.预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还B.从达到合同总价的10%那个月起扣C.本月证书中承包商应获得的合同款额中扣除25%作为预付款的偿还D.合同款额中不包括保留金的扣减，但包括预付款的扣减【正确答案】D67.施工合同文本规定，工程师确

25、认了承包人的施工进度计划后，应当由()对该进度计划的缺陷承担责任。A.发包人B.监理单位C.工程师D.承包人【正确答案】D68.初步设计文件应达到()的深度要求。A.控制设计概算的需要B.非标准设备制作的要求C.满足主要设备材料采购的需要D.满足主要设备材料订货的需要【正确答案】D69.【真题】关于合同转让的说法，正确的是()。A.债权人转让权利，不需经债务人同意B.债权人转让权利，不需通知债务人C.债务人转移义务，不需经债权人同意D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务【正确答案】A70.【真题】根据标准施工合同，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。A.直接与保险人协商一致后

26、，通知发包人B.直接与保险人协商一致后，通过监理人C.应事先征得发包人同意，并通知监理人D.应事先征得监理人同意，并通知发包人【正确答案】C71.法律意义上的物是指（）的生产资料和消费资料。A.可为人们控制的并具有经济价值B.可为人们占有的并具有经济价值C.可为人们控制的并具有使用价值D.可为人们占有的并具有使用价值【正确答案】A72.无效的建设工程勘察合同,当事人应当请求向()撤销。A.建设行政主管部门B.质量监督机构C.监理单位D.仲裁委员会【正确答案】D73.【真题】关于工程设计招标的说法，错误的是()。A.发包任务一般分为初步设计招标和施工图设计招标B.设计招标的评标应采用经评审的最低

27、投标价法C.招标人可以实行勘察设计一次性总体招标D.设计招标通常采用设计方案竞选的方式【正确答案】B74.工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（）。A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【正确答案】C75.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的担保方式是（）。A.抵押B.留置C.保证D.质押【正确答案】D76.（）是工程施工合同的基础和框架。A.核心条款B.主要

28、选项条款C.次要选项条款D.基本条款【正确答案】A77.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应()。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.修改招标文件后重新招标C.改为直接发包D.用原招标文件重新招标【正确答案】B78.招标代理行为属于（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.复代理【正确答案】A79.工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是（）。A.设计取费高低B.设计单位的资历C.设计方案的优劣D.设计任务完成的进度【正确答案】C80.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则()。A.无论上涨还是下降均按新价格执行B.无

29、论上涨还是下降均按原合同价执行C.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行D.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行【正确答案】B81.关于评标、决标阶段的工作程序，下列说法错误的是（）。A.如果投标人代表未到场，也要开启其投标书，进行评标B.设有标底的，公布标底C.按照宣布的开标顺序当众开标D.检查投标文件的密封情况【正确答案】A82.某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由()承担。A.公路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包人共同【正确答案】C83.勘察合同履行管理时，如果发包

30、人不履行合同，发包人（）。A.无权要求返还定金B.有权要求返还定金C.只能要求返还定金的一半D.无权要求返还定金且需支付违约金【正确答案】A84.【真题】根据项目NEC工程施工合同，关于合同履行管理的说法，正确的是（）。A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定C.工程师应对合同争议作出决定D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理【正确答案】A85.施工招标文件的内容一般不包括（）。A.工程量清单B.资格预审条件C.合同条件D.投标须知【正确答案】B86.依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。A.

31、委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周D.委托人拒付合理化建议【正确答案】B87.【真题】根据建设工程设计合同(示范文本)，合同有效期是（）。A.从合同签字日起，至提交设计文件之日止B.从合同签字日起，至工程竣工验收之日止C.从设计人收到定金日起，至提交设计文件之日止D.从设计人收到定金日起，至工程竣工验收之日止【正确答案】D88.在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A.7B.14C.28D.56【正确答案】C89.由于发包

32、人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔，这种索赔叫做（）。A.费用索赔B.工期索赔C.工程加速索赔D.工程变更索赔【正确答案】D90.材料采购合同属于（）。A.买卖合同B.无偿合同C.实践性合同D.单务合同【正确答案】A91.【真题】建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()承担。A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会【正确答案】B92.当格式条款与非格式条款不一致时，应该（）。A.采用非格式条款B.采用格式条款C.由提供格式条款的一方决定D.由提供格式

33、条款的相对人决定【正确答案】A93.下列对于重薪招标和不再招标的情形描述错误的是（）。A.投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标C.重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包D.重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包【正确答案】A94.在设计合同履行过程中，由于不可抗力因素致使合同无法履行时，（）。A.应按国际通用标准处理B.双方应及时协商处理C.应按无效合同处理办法处理D.应按国家示范文本进行处理【正确答案】B95.【真题】根据标准施工合同，合同附件格式包括（）。A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表【

34、正确答案】B96.风险型CM合同采用()的计价方式。A.固定总价B.可调总价C.单价合同D.成本加酬金【正确答案】D97.建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑()因素。A.投标价B.交货期C.运输费D.寿命残值【正确答案】D98.指定分包商由（）指定或选定。A.业主B.承包商C.设计单位D.业主和承包商共同【正确答案】A99.【真题】根据标准设计施工总承包合同，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意的（）天内向政府有关部门报送审查。A.7B.15C.21D.30【正确答案】A100.设备安装工程中,具备联动无负荷试车条件时,应由()组织试车。A.发包人B.承包

35、人C.监理人D.设备供应人【正确答案】B二.多选题(共70题)1.按照法律是否要求合同要具备一定形式和手续为标准，将合同划分为（）。A.诺成合同B.实践合同C.要式合同D.不要式合同E.双务合同【正确答案】CD2.合同中可以约定由第三人向债权人履行部分义务，如施工合同的分包。这种情况的法律关系特点表现为()。A.在合同履行期限内，债权人不得要求第三人履行债务B.在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务C.部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利、义务关系并不因此而改变D.部分义务由第三人履行属于合同内的约定.当事人之间的权利、义务关系因此而改变E

36、.第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任【正确答案】BCE3.大批量采购钢筋的供货合同，在交货质量检验的条款内应当约定（）等内容。A.质量应达到的标准B.抽样检查的抽样方法C.制造方法D.检测单位E.提出质量异议的时间【正确答案】ABDE4.工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。A.施工投标保证B.施工合同履约保证C.施工合同支付保证D.工程预付款保证E.施工合同工程款垫支保证【正确答案】ABD5.施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有（）。A.未按招标文件的要求予以密封的B.明显不符

37、合技术标准要求的C.竣工期限超过招标文件要求的完成期限的D.投标附有招标人不能接受的条件E.投标报价明显低于市场价格的【正确答案】BCD6.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括（）。A.水泥存在质量问题引起更换的费用B.由于风暴造成工程所有人使用的部分工程C.由于地面下沉引起基础部分的损失D.发生火灾后的修复费用E.发生地震后的修复费用【正确答案】CDE7.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人（）情形不属于进行实质性响应，其投标将被否决。A.投标函有效期不足B.单价计算结果和总价不一致C.没有提供资格证明文件D.有法定代表人的签字和盖章E.技术规格中的响应虚假投标的【正确答案】BD8

38、.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于口头指示的说法，正确的有（）。A.工程师可作出口头指示B.工程师助手可作出口头指示C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示D.工程师未及时补发书面指标，承包商应要求书面确认口头指示E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示【正确答案】ADE9.FIDIC施工合同条件规定，业主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供（）等工作内容发包给指定分包商实施。A.服务B.材料C.安全D.设备E.管理【正确答案】ABD10.下列关于标准施工招标文件的说法，错误的有()。A.“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜B.“

39、投标人须知前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.编制依法必须进行招标的项目的资格预审文件和招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本D.“投标人须知”正文内容不得与“投标人须知前附表”内容相抵触，否则抵触内容无效E.行业标准施工招标文件中的“专用合同条款”可对标准施工招标文件中的“通用合同条款”进行补充、细化【正确答案】BD11.【真题】建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有（）。A.工地内第三者对工程造成的损害B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身

40、伤亡D.工地外第三者对工程造成的损害E.承包商基础土方开挖破坏了图样上未标明的市政供水管道造成的损害【正确答案】BC12.下列选项中属于监理人对分包合同的管理工作的有（）。A.检查确认分包工程的施工质量B.确认分包人完成的工程量C.向分包商发出变更指令D.审查分包商的资质E.对分包人使用的材料进行监督【正确答案】ABDE13.按照施工合同示范文本的规定，由于()等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.设计变更D.承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力【正确答案】ACE14.下列合同中，属于效力待定合同的有（）。A.因

41、重大误解订立的合同B.与无代理权人订立的合同C.与限制民事行为能力人订立的合同D.与行政法人单位订立的合同E.与超越权限的法定代表人订立的合同【正确答案】BCE15.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，初步设计阶段设计人编制的初步设计文件包括（）。A.编制说明与概算B.工艺流程试验研究C.参加初步设计审查会议D.特殊设备的研制E.修正初步设计【正确答案】ACE16.合同公证与鉴证的相同点体现在（）。A.合同鉴证与公证的办理机关相同B.合同鉴证与公证的办理程序相同C.合同鉴证与公证的内容和范围相同D.合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则E.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合

42、法性与真实性【正确答案】CDE17.关于监理合同的协调管理说法中不正确的是()。A.在合同期内和合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露本工程的保密资料B.委托人或承包人对对方的意见，应首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见C.委托人和承包人发生争议时，监理机构应以委托方代理人的身份进行调解D.当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应做调解或仲裁的记录工作E.当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实资料【正确答案】ACD18.下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的有（）。A.供货方逾期交货，应补偿采购方额外损失B.供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货C.采购方可因

43、供货方逾期交货而解除合同D.采购方因供货方提前交货而应提前付款E.逾期交货承担违约责任【正确答案】ABCE19.合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有()。A.政府机关B.法人的分支机构C.大学所属二级学院D.事业单位E.社会团体【正确答案】ABDE20.承担缔约过失责任的情形有()。A.提供格式条款一方免除其责任B.没有得到进口许可证而谎称已取得C.违反缔约中的保密业务D.施工企业不具有相应资质等级而谎称具有E.故意提供与订立合同有关的虚伪情况【正确答案】BCDE21.要使索赔得到公平合理的解决，工程师在工作中必须遵

44、循的原则包括（）。A.公平合理地处理索赔B.诚实信用C.及时做出决定和处理索赔D.提交仲裁或诉讼解决E.尽可能通过协商达成一致【正确答案】ABCE22.某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及对设备的换用，并征得监理人同意。承包人的权利和义务包括()。A.修改施工组织设计B.承担更换设备发生的费用C.自行享有获得的工程收益D.与发包人协议工程收益的分享E.要求顺延此项变更导致延误的工期【正确答案】ADE23.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，计算本期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容包括()oA.设计变更应调整的合同价款B.本期应扣回的工程进度款C.

45、经过工程师批准的承包人索赔款D.根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包人的款项和应扣减的款项E.经过确认核实的完成工程量对应工程量清单或报价单的相应价格计算应支付的工程款【正确答案】ACDE24.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应()。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.追加合同价款【正确答案】CDE25.根据合同法的规定，合同当事人承担违约责任的原则包括()。A.严格责任原则B.惩罚性原则C.过错推定源原则D.公平责任原则E.补偿性原则【正确

46、答案】BE26.根据FIDIC施工合同条件的规定，关于争端裁决程序的表述中，正确的有（）。A.调解合同争议并做出决定B.召开听证会，充分听取各方的陈述，审阅证明材料C.解决争议的地点只可以在工地进行D.裁决委员会成员审阅各方提交的材料E.接到业主或承包商任何一方的请求后，裁决委员会确定会议的时间和地点【正确答案】ABDE27.保险决策主要表现在（）。A.是否发生B.是否投保C.选择保险人D.选择保险范围E.索赔【正确答案】BC28.工程设计资质分为（）。A.工程设计综合资质B.工程设计行业资质C.工程设计专业资质D.工程设计专项资质E.工程设计劳务资质【正确答案】ABCD29.【真题】建设工程

47、材料采购中，交货质量检验的方法有（）。A.物理试验法B.理论换算法C.衡量法D.化学分析法E.查点法【正确答案】AD30.【真题】工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括（）。A.检查工程项目报建审批手续是否齐全B.检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致C.检查承包人是否有转包工程的行为D.抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求E.监督工程验收程序是否符合验收规范的要求【正确答案】ACDE31.【真题】根据标准施工合同，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有（）。A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人B.监理人是施工合同履行中独立的第三方C.监理人在授权范围内独立开展工作D.监

48、理人具有施工合同管理所有事项的决定权E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权【正确答案】ACE32.合同履行过程中，行使后履行抗辩权应满足的条件为（）。A.合同中约定了履行的顺序B.应当先履行的对价给付是可能履行的义务C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务D.应当后履行的合同当事人的经营状况严重恶化E.应当先履行的合同当事人没有履行债务或者没有正确履行债务【正确答案】ABCE33.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于工程师的地位和权力的说法。正确的有（）。A.工程师可以行使施工合同中规定的权力B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制C.工程师应当以雇主的名义作出指示D.工程师

49、在施工合同履行期间独立工作E.工程师属于雇主人员【正确答案】ABDE34.设备性能验收过程中，监理工程师应当签发设备初步验收证书的情况包括()。A.一次检验即达到性能保证值指标B.一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行C.二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因D.二次验收不合格，缺陷属于设备制造原因E.采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验【正确答案】ABCE35.【真题】某需要招标的施工项目，采用综合评分法评标，经评审，甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二，评标报告中确定了甲乙为中标候选人，下列关于优先顺序确定中标人的说法中，正确的是（）。A.招标人应确定甲为中标人B.招

50、标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人C.如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人D.如果甲拒签合同，招标人应重新招标E.如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人【正确答案】AC36.根据FIDIC施工合同条件的规定，下列关于竣工检验和移交工程的表述中，正确的有（）。A.工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前l4.d以书面形式向工程师申请颁发接收证书B.工程接收证书颁发后，不仅表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成，而且对工程照管的责任也转移给业主C.业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认实际竣工日为竣工日D.工程师接

51、到承包商申请后的28d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书E.基本竣工是指工程完成了合同规定的包括扫尾、清理施工现场及不影响工程使用的某些次要部位缺陷修复工作后的最终竣工【正确答案】ABCD37.在设计合同的执行过程中，委托方因故要求中途停止设计时须（）。A.支付违约金B.双倍支付定金C.结束合同关系D.书面通知设计人E.按实际完成工程量付设计费【正确答案】DE38.在下列选项中，需要重新招标的是（）。A.投标截止时间止，投标人少于3个的B.经评标委员会评审后否决所有投标的C.投标截止时间止，投标人少于5个的D.经评标委员会评审后只剩下一家投标单位的E.投标截止时间止，投标人少于4

52、个的【正确答案】AB39.工程师核查后初步确定应予以补偿的额度往往与承包人的索赔报告中要求的额度不一致，甚至差额较大，主要原因大多为（），因此双方应就索赔的处理进行协商。A.索赔计算的依据分歧较大B.索赔证据不充分C.对承担事件损害责任的界限划分不一致D.补偿的额度随时间的增长而增长E.索赔计算的方法分歧较大【正确答案】ABCE40.【真题】关于监理合同性质和特点的说法，正确的是()。A.监理合同是委托合同的一种B.监理合同是建设工程合同的一种C.监理合同的标的是服务D.监理合同的标的是工程E.监理合同的工作内容必须符合工程项目建设程序【正确答案】ACE41.【真题】关于违约金的说法，正确的有

53、()。A.当事人可以约定一定数额的违约金B.当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法C.违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失D.只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加E.只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人可以请求减少【正确答案】AD42.下列建设工程的勘察、设计，经有关部门批准，可以直接发包的有（）。A.采用特定的专利B.建筑艺术造型有特殊要求的C.公共建筑D.市政给排水项目E.可候选的投标人较少的工程【正确答案】AB43.下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有（）。A.质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押B.抵押权的实现一般按抵押物登记的先后

54、顺序清偿C.抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿D.可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单E.依法可以转让的所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权可以质押【正确答案】BDE44.发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况有（）。A.施工过程中，承包人中途毁约B.施工过程中，承包人任意中断工程C.施工过程中，承包人按规定施工D.承包人破产E.承包人倒闭【正确答案】ABDE45.要约人发出要约之后，欲使要约不生效，可以()。A.受要约人作出承诺之前，发出撤销通知B.发出撤回通知，并在要约到达之前到达受要约人C.受要约人作出承诺之前，送达撤销通知D.发出撤回通知，并与要约同时到达受要约人E.撤销通知与承诺同时作出【正确答案】BD46.【真题】以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有()。A.地震造成的工程损坏B.水灾的淹没损失C.气温变化导致材料变质D.施工机具的自然磨损E.非外力引起的机械本身损坏【正确答案】AB47.【真题】根据英国NEC工程施工合同，关于风险预警机制早期警告的说法，正确的是()。A.项目经理和承包商可以要求召开早期预警会议B.早期预警会议应由雇主主持C.可以邀请地方行政机关代表参加