二级建造师《建设工程项目管理》试题题库模拟卷及参考答案（第98套）

《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库模拟卷及参考答案（第98套）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库模拟卷及参考答案（第98套）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程项目管理试题题库模拟卷及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.下列施工进度控制措施中，属于组织措施的是（）。A.编制进度控制工作流程B.优选施工方案C.重视信息技术的应用D.编制与进度计划相适应的资源需求计划【正确答案】A2.【真题】项目进度跟踪和控制报告是基于进度的（）的定量化数据比较的成果。A.预测值与计划值B.计划值与实际值C.实际值与预测值D.计划值与定额标准值【正确答案】B3.【真题】关于施工总承包方项目管理任务的说法，正确的是()。A.施工总承包方一般不承担施工任务，只承担施工的总体管理和协调工作?

2、B.施工总承包方只负责所施工部门的施工安全，对业主指定分包商的施工安全不承担责任?C.施工总承包方不与分包商直接签订施工合同，均有业主方签订?D.施工总承包方应负责施工资源的供应组织?【正确答案】D4.关于施工方编制建设工程项目施工进度计划，下列说法错误的是()。A.施工条件和资源利用的可行性是编制项目施工进度计划的重要依据B.编制项目施工进度计划属于工程项目管理的范畴C.项目施工进度计划应符合施工企业施工生产计划的总体安排D.项目施工进度计划安排应考虑监理机构人员的进场计划【正确答案】D5.施工成本控制过程中，材料费主要从材料用量和材料价格两方面实施控制，控制材料用量的方法之一是()。A.储

3、存控制B.定额控制C.询价控制D.分包控制【正确答案】B6.【真题】关于施工总承包模式和施工总承包管理模式比较的说法，正确的是()。A.采用费率招标的施工总承包模式，对投资控制有力B.施工总承包管理模式下，发包方招标和合同管理的工作量较小C.施工总承包管理模式可以提前开工，缩短建设周期D.施工总承包模式下发包方管理和组织协调的工作量增大【正确答案】C7.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前发出。A.5B.10C.15D.28【正确答案】C8.项目部对施工进度滞后问题，提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等

4、措施，其中属于技术措施的是()。A.落实管理人员责任?B.优化工作流程?C.改进施工方法?D.强化奖惩机制【正确答案】C9.下列施工成本分析依据中，属于既可对已发生的，又可对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算的是（）。A.会计核算B.统计核算C.成本预测D.业务核算【正确答案】D10.下列成本计划的编制方法中，属于绘制S形曲线这种编制方法的是（）。A.按施工成本组成编制B.按子项目组成和按工程进度相结合编制C.按工程进度编制D.按施工成本组成和工程进度相结合编制【正确答案】D11.建设工程质量监督档案是按（）建立的。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.单项工程【正确答案】C12.在固定总

5、价合同形式下，承包人一般应承担的风险是（）。A.全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险B.工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险C.全部工程量和通货膨胀的风险D.通货膨胀的风险，不包括工程量的风险【正确答案】C13.根据建筑安装工程费用项目组成（44号文），施工企业发生的下列费用中，应计入企业管理费的是（）。A.养老保险费B.医疗保险费C.住房公积金D.劳动保护费【正确答案】D14.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为120万m3，合同中规定：土方工程单价为6元m3，当实际工程量超过估计工程量15时，调整单价，单价调为4元m3。工程结束时实际完成土方工程量为160万m3，则土方工程款为

6、()万元。A.828B.880C.916D.960【正确答案】C15.【真题】编制砖砌体材料消耗定额时，测定标准砖砌体中砖的净用量，宜采用的方法是()。A.图纸计算法B.经验法C.理论计算法D.测定法【正确答案】C16.某建设工程项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的防火门，防火门设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中对该材料的质量标准约定应是()。A.按颁布的国家标准执行B.按设计要求执行C.按颁布的国家标准与设计要求折中执行D.由承包人视情况而定【正确答案】B17.施工进度控制的技术措施涉及对实现施工进度目标有利的（）的选用。A.控制技术B.合同结构C.组织结构形式D.设

7、计技术和施工技术【正确答案】D18.【真题】根据质量事故处理的一般程序，经事故调查及原因分析，刚下一步应进行的工作是（）。A.制定事故处理方案B.事故的责任处理C.事故处理的鉴定验收D.提交处理报告【正确答案】A19.目前，我国多数的企业、学校、事业单位组织结构模式是（）。A.线性组织结构B.职能组织结构C.矩阵组织结构D.项目组织结构【正确答案】B20.【真题】施工质量特性主要体现在由施工形成的建筑产品的（）。A.适用性.先进性.耐久性.可靠性B.适用性.安全性.耐久性.可靠性C.安全性.耐久性.美观性.可靠性D.适用性.安全性.美观性.耐久性【正确答案】B21.【真题】分析和论证施工成本目

8、标实现的可能性，并对施工成本目标进行分解是通过（）进行的。A.编制施工成本比价报表B.编制工作任务分工表C.编制施工组织设计D.编制施工成本规划【正确答案】D22.【真题】根据生产安全事故报告和调查处理条例，符合施工生产安全事故报告要求的做法是（）。A.任何情况下，事故现场有关人员必须逐级上报事故情况B.重大事故和特别重大事故，需逐级上报至国务院建设主管部门C.一般事故最高上报至省辖市人民政府建设主管部门D.实行施工总承包的建设工程，由监理单位负责上报事故【正确答案】B23.某钢结构安装工程发生整体倾覆事故，正在施工的工人10人死亡，50人重伤。按照事故造成损失的严重程度，该事故可判定为（）。

9、A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【正确答案】C24.某事故经调查发现，主要是由于勘察过程中地基承载能力估计错误造成的。按照事故产生的原因划分，该质量事故应判定为()。A.社会原因引发的事故B.经济原因引发的事故C.技术原因引发的事故D.管理原因引发的事故【正确答案】C25.某施工单位承包了高速公路工程的施工任务，一般情况下，下列不属于单位工程施工组织设计应包含内容的是（）。A.整个项目的施工平面布置图设计B.主要技术经济指标C.单位工程施工进度计划D.施工方案的选择【正确答案】A26.按照合同约定的变更程序，监理人向承包人做出变更指示，须经()同意。A.企业经理B.发包人C

10、.设计单位D.分包人【正确答案】B27.某项目部承接了某机场项目的施工工程，该机场工程施工难度较大，为了预防施工质量事故的发生，项目经理应当从（）入手挖掘和研究可能导致事故发生的原因，采取针对性措施。A.严格依法进行施工组织管理B.严把建筑材料及制品质量关C.对施工人员进行培训教育D.分析常见的质量通病【正确答案】D28.进度控制工作包含了大量的组织和协调工作，而会议是组织和协调的重要手段，应进行有关进度控制会议的组织设计，以明确会议的类型、各类会议的主持人和参加单位及人员、各类会议的召开时间和（）。A.服务工作组织体系B.会议地点选择C.会议成本的分析D.各类会议文件的整理、分发和确认【正确

11、答案】D29.【真题】施工企业执业健康安全管理体系的纲领性文件是（）。A.作业文件B.管理手册C.程序文件D.监测活动准则【正确答案】B30.【真题】下列施工质量保证体系的内容中，属于工作保证体系的是（）。A.建立质量检查制度B.明确施工质量目标C.树立“质量第一”的观点D.建立质量管理组织【正确答案】A31.某施工企业项目经理在组织项目施工中，为了赶工期，施工质量控制不严，造成某分项工程返工，使其施工项目受到了一定的经济损失，则该施工企业对项目经理的处理主要是()。A.追究法律责任B.追究经济责任C.追究社会责任D.吊销建造师资格【正确答案】B32.建设项目工程总承包的主要意义是（）。A.总

12、价包干B.交钥匙C.为项目建设增值D.设计与施工的责任明确【正确答案】C33.施工质量保证体系的运行，应以质量()为主线，以过程管理为重心。A.方针B.计划C.检查D.宗旨【正确答案】B34.生产工人王某受单位委派到外地停工学习3个月，则学习期间他的工资属于()。A.基本工资B.工资性补贴C.特殊情况下支付的工资D.职工福利费【正确答案】C35.【真题】下列施工风险管理工作中，属于风险识别工作的是()。A.确定风险因素B.分析风险发生的概率C.分析风险损失量D.提出风险预警【正确答案】A36.甲监理单位受乙建设单位委托对某工程项目实施监理，该工程项目的设计单位为丙设计院，在监理过程中，甲监理单

13、位的某专业监理工程师发现丙设计院的工程设计不符合建筑工程设计标准，该监理工程师应当()。A.要求丙设计院改正B.要求乙建设单位改正C.报告乙建设单位要求丙设计院改正D.报告总监理工程师下达停工令【正确答案】C37.某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该（）。A.调增的和调减的均予以调整B.调增的和调减的均不予调整C.调增的不予调整，调减的予以调整D.调增的予以调整，调减的不予调整【正确答案】C38.对危及人身安全的紧急险情，应立即停工，并按照以下（）程序处理安全隐患。A.整改-登记-复查

14、-销案B.登记-复查-整改-销案C.登记-整改-复查-销案D.整改-复查-登记-销案【正确答案】C39.在工程量清单计价模式下，下列项目投标人可以竞争的是（）A.暂列金额?B.分部分项工程费?C.规费?D.安全文明施工费【正确答案】B40.某基础开挖工程，施工合同中约定的计日工费和窝工费的工资标准均为50元工日，在基坑开挖过程中，由于业主未按合同约定履行与现场周边村民协调的职责，造成承包商7人窝工5天，而承包商由于劳动力计划安排不当导致5人窝工10天。承包商在基坑开挖中可提出的人工费索赔为()元。A.0B.1750C.2500D.4250【正确答案】B41.下列不属于建设项目进度控制管理过程必

15、须经过的环节的是（）。A.对进度目标进行分析和论证B.定期跟踪检查所编制的进度计划执行情况C.在收集资料和调查研究的基础上编制进度计划D.对进度目标进行调整【正确答案】D42.关于单价合同的计量，下列说法不正确的是（）。A.若发现招标工程量清单中出现缺项，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算B.发包人认为需要进行现场计量核实时，应在计量前48小时通知承包人C.如承包人认为发包人核实后的计量结果有误，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见D.发包人应在收到当期已完工程量报告后7天内核实，并将核实计量结果通知承包人【正确答案】B43.下列建设工程项目的风险中，属于组织风险的是（）

16、。A.施工机械操作人员的能力和经验B.事故防范措施和计划C.引起爆炸的因素D.工程设计文件【正确答案】A44.某工程项目采用经审定批准的施工图纸及其预算方式分包形成的总价合同，在施工过程中进行某分项工程计量时发现，因工程变更，承包人实际完成的工程量超过了合同中的工程量，则进行该分项工程计量时应()。A.按照合同中的工程量计算B.按变更后的工程量计算C.按承包人提交的已完工程量计算D.按发包人核准的工程量计算【正确答案】B45.企业新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于（）学时。A.12B.24C.36D.48【正确答案】B46.某工程项目实施过程中，已完工作预算费用曲线(BCWP)与已完工作实

17、际费用曲线(ACWP)靠得很近，而与计划工作预算费用曲线(BCWS)离开很远，则表示该工程项目在()。A.费用与进度上均是按预定计划目标进行的B.费用与进度上均没有按预定计划目标进行C.费用上是按预定计划目标进行的D.进度上是按预定计划目标进行的【正确答案】C47.在人口密集区进行较强噪声施工作业时，须严格控制作业时间，一般避开（）的作业。A.晚10时到次日早6时B.晚11时到次日早6时C.晚10时到次日早5时D.晚11时到次日早5时【正确答案】A48.某建筑工程公司作为总承包商承接了某高校新校区的全部工程项目，针对此工程项目所编制的施工组织设计属于（）。A.施工规划B.单位工程施工组织设计C

18、.施工组织总设计D.分部分项工程施工组织设计【正确答案】C49.下列选项中，属于项目设计准备阶段主要工作的是（）。A.编制项目建议书B.编制项目可行性研究报告C.编制项目总成本计划D.编制设计任务书【正确答案】D50.某施工工地发生一起起重机钢绳断裂导致起吊的钢梁坠落，发生现场施工人员伤亡事故，则该安全事故中，第一类危险源和第二类危险源分别是()。A.起重机、钢绳断裂B.钢梁、钢梁坠落C.起重机、钢梁坠落D.钢梁、钢绳断裂【正确答案】D51.在施工质量处理过程中，按照施工验收规范和相关的质量标准，并结合实际量测、试验和检测等方法，评价质量事故的处理是否达到预期目的，是否依然存在隐患属于（）。A

19、.事故处理的鉴定验收B.制定事故处理方案C.事故处理D.事故原因分析【正确答案】A52.某施工企业在编制施工组织总设计时，已完成的工作有：收集和熟悉有关资料和图纸、调查项目特点和施工条件、计算主要工种的工程量、确定施工的总体部署和施工方案，则接下来应该进行的工作是()。A.主要技术经济指标?B.编制施工总进度计划?C.编制资源需求量计划?D.施工总平面图设计【正确答案】B53.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），施工企业为高空、井下、海上作业等特殊工种缴纳工伤保险费属于()。A.施工项目的直接费B.施工企业须向业主索赔的费用C.施工企业管理费D.施工企业间接费的规费【

20、正确答案】D54.施工预算的作用是（）。A.投标报价的主要依据B.建设单位投资控制的主要依据C.建设单位与施工单位结算的依据D.施工企业组织生产、进行经济核算的依据【正确答案】D55.单项隐患综合处理原则要求从五个方面安全匹配的角度考虑，调整匹配的方法，提高匹配的可靠性，五个方面是指（）。A.人、天、料、法、环境B.人、机、技、法、环境C.人、机、料、法、环境D.人、机、料、法、气候【正确答案】C56.某地铁工程，业主将10座车站的土建工程分别发包给10个土建施工单位，机电安装工程分别发包给10个机电安装单位，则业主采用的承发包模式是()。A.施工总承包模式B.施工平行承发包模式C.施工总承包

21、管理模式D.EPC承包模式【正确答案】B57.单位工程施工组织设计是以（）为对象编制的。A.整个建设工程项目B.某些特别重要的工程C.单位工程D.分部分项工程【正确答案】C58.FIDIC合同条件和我国建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）都规定，承包人必须在发出索赔意向通知后的（）天内或经过工程师（监理人）同意的其他合理时间内向工程师（监理人）提交一份详细的索赔文件和有关资料。A.10B.14C.20D.28【正确答案】D59.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，招投标时可以作为竞争性费用的是（）。A.财产保险费B.医疗保险费C.住房公积金D.税金【

22、正确答案】A60.若完成某分项工程需要某种材料的净用量为0.8t，耗损率为4%，则该材料总消耗量为()t。A.0.768B.0.832C.0.850D.0.862【正确答案】B61.【真题】某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成6000万元的直接经济损失，这一事故属于()。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【正确答案】C62.【真题】根据标准施工招标文件，下列不属于工程变更范围的是（）。A.取消合同中任何一项工作，被取消的工作转由其他人实施B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D.为完成工程需要追加的额外工

23、作【正确答案】A63.由于建设工程项目大量数据处理的需要，在当今时代应重视利用信息技术的手段进行信息管理，其核心技术是()。A.施工图预算程序B.项目管理系统C.设施管理信息处理系统D.基于网络的信息处理平台【正确答案】D64.根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，承包人在自检确认隐蔽部位具备覆盖条件后，通知监理人在约定的期限内进行检查。该部分隐蔽工程施工完成后，监理人有权提出对已经隐蔽的工程进行重新检验的要求，则重新检验的费用()。A.应由承包人承担B.应由发包人承担C.应视重新检验结果，确定由哪方承担D.因监理人未对隐蔽工程进行验收，应由监理人承担【正确答案】C65.国家验收是政府有关

24、部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对()全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。A.发包人B.承包人C.设计人D.监理人【正确答案】A66.技术交底是保证质量的重要措施之一，项目开工前应由（）向承担施工任务的分包人进行书面技术交底A.项目负责人?B.项目技术负责人?C.质量部门负责人?D.监理工程师【正确答案】B67.对于承包人而言，承担的合同风险从大到小排序正确的选项是（）。A.总价合同、单价合同、成本加酬金合同B.单价合同、总价合同、成本加酬金合同C.成本加酬金合同、总价合同、单价合同D.总价合同、成本加酬金合同、单价合同【正确答案】A68.某工程项目施工过程中，由于恶劣的天气原因

25、，工程师发出了暂停施工的指示。该指示发出56天后，工程师仍未发出复工指令，在这种情况下，承包人可以()。A.立即自行复工B.向监理人提交书面通知后自行复工C.取消该工作D.向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工【正确答案】D69.某施工过程中，项目经理由于工作失误导致施工人员伤亡并造成施工项目重大经济损失，施工企业对该项目经理的处理方式主要是（）。A.追究社会责任B.吊销其建造师资格证书C.追究经济责任D.追究法律责任【正确答案】C70.施工企业项目经理往往是一个施工项目施工方的总组织者、总协调者和总指挥者，项目经理不仅要考虑项目的

26、利益，还应服从（）的整体利益。A.设计单位B.总承包单位C.本施工企业D.本项目各参与方【正确答案】C71.【真题】某出料容量0.5m3的混凝土搅拌机，每一次循环中，装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为1、3、1、1、分钟，机械利用系数为0.8，则该搅拌机的台班产量定额是()m3/台班。A.32B.36C.40D.50【正确答案】A72.质量事故的处理是否达到预期的目的，是否依然存在隐患，应当通过检查鉴定和验收做出确认。事故处理的质量检查鉴定，应严格按施工验收规范和相关的质量标准的规定进行，必要时还应通过实际量测、试验和仪器检测等方法获取必要的数据，以便准确地对事故处理的结果做出鉴定，最终形

27、成结论，属于（）。A.事故处理B.事故处理的鉴定验收C.制订事故处理的方案D.提交处理报告【正确答案】B73.【真题】采用项目结构图对建设工程项目进行分解时，项目结构的分解应与整个建设工程实施的部署相结合，并与将采用的()结合。A.组织结构B.工程流程C.职能结构D.合同结构【正确答案】D74.在工程施工技术管理资料中，工程竣工文件作为工程施工技术管理资料的一部分，应包括竣工报告、竣工验收证明书和()。A.隐蔽工程验收资料B.工程施工质量验收资料C.工程质量保修书D.工程质量控制资料【正确答案】C75.建设工程项目施工作业实施过程中，监理机构应根据（）对施工作业质量进行监督控制A.项目管理实施

28、规划?B.施工质量计划?C.监理规划与实施细则?D.施工组织设计【正确答案】C76.【真题】关于施工总承包模式的说法，正确的是()。A.工程质量的好坏取决于业主的管理水平B.施工总承包模式适用于建设周期紧迫的项目C.施工总承包合同一般采用单价合同D.施工总承包模式下业主对施工总承包单位的依赖较大【正确答案】D77.施工平行承发包模式与施工总承包模式的相同点是（）。A.有利于业主对造价的早期控制B.招标人在通过招标选择承包人时通常以施工图设计为依据C.业主的合同管理工作量较大D.业主的组织协调工作量较大【正确答案】B78.在项目施工实践中，必须树立和坚持一个最基本的工程管理原则，即在()的前提下

29、，控制工程的进度。A.确保工程质量B.确保经济效益C.确保施工进度计划D.确保投资限额【正确答案】A79.【真题】某网络计划中，工作A的紧后工作B和C，工作B的最迟开始时间为14，最早开始时间为10；工作C的最迟完成时间为16，最早完成时间为14，工作A和工作B、C的间隔时间均为5d，则工作A总时差为()d。A.3B.7C.8D.10【正确答案】B80.从风险角度而言，以下合同中承包商承担风险程度最小的合同是（）。A.固定单价合同B.变动单价合同C.总价合同D.成本加酬金合同【正确答案】D81.下列有关最终结清的说法正确的是（）。A.发包人应在收到最终结清支付申请后的7天内予以核实，向承包人签

30、发最终结清支付证书B.发包人应在签发最终结清支付证书后的28天内，按照最终结清支付证书列明的金额向承包人支付最终结清款C.若发包人未在约定的时间内核实，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清支付申请已被发包人认可D.如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，承包人不需要承担不足部分的补偿责任【正确答案】C82.【真题】某建设工程项目在基坑开挖阶段，遇到了不利的软弱土层。需要进行地基处理，使施工进度延迟、施工费用增加、该风险属于()A.组织风险B.技术风险C.工程环境风险D.经济与管理风险【正确答案】C83.在施工过程中必须发生，但在投标时很难具体分项预测的二次搬运费

31、和冬雨期施工费用的计价适宜采用（）。A.实物量法B.综合单价法C.参数法D.分包法【正确答案】C84.根据建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011规定昼间噪声排放限值为70dB(A)，夜间噪声排放限值为55dB(A)，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于（）dB(A)。A.5B.10C.15D.20【正确答案】C85.实行施工总承包管理模式时，业主与总承包管理方的合同一般采用（?）。A.变动总价合同B.固定单价合同C.变动单价合同D.成本加酬金合同【正确答案】D86.【真题】专业监理工程师发现工程设计不符合建筑工程质量标准，该监理工程师的正确做法是（）。A.报告建设单位要求设计院

32、改正B.下达停工令C.要求设计院进行设计变更D.下达设计整改通知单【正确答案】A87.施工现场存放油料、化学溶剂等设有专门的库房，必须对库房地面和高（）墙面进行防渗处理，如采用防渗混凝土或刷防渗漏涂料等。A.25mmB.250mmC.500mmD.600mm【正确答案】B88.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），施工企业夜间施工增加费属于（）。A.分部分项工程费B.其他项目费C.措施项目费D.企业管理费【正确答案】C89.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），单位工程量材料费的计算公式为（）。A.材料费=（材料消耗量材料单价）B.材料费=（材料消耗量材料单

33、价）+检验试验费C.材料费=（材料消耗量材料单价）+采购保管费D.材料费=（材料消耗量材料基价）+运杂费【正确答案】A90.按照管理职能的多个环节，当项目经理决定采用增加夜班的方法来争取时间后，接下来应该是（）。A.筹划B.决策C.执行D.检查【正确答案】C91.下列有关施工成本计划类型的表述错误的是（）。A.施工预算与施工图预算本质上是相同的B.实施性计划成本是采用企业的施工定额，通过施工预算的编制而形成的C.指导性成本计划是项目经理的责任成本目标D.竞争性成本计划是工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划【正确答案】A92.某工程项目在确定了工期目标后，为保证项目按期完成，项目经理进一步确

34、定了每月的进度目标，则这项工作在运用动态控制原理进行进度控制的工作步骤中属于()。A.将工程进度目标逐层分解B.定期比较工程进度的实际值和计划值C.收集工程进度实际值D.确定进度控制周期【正确答案】A93.对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位，建设主管部门应当依照有关法律法规的规定，给予其（）的处罚。A.罚款B.暂扣或吊销安全生产许可证C.停业整顿D.吊销营业执照【正确答案】B94.下列关于施工方所编制的与施工进度有关的计划的说法正确的是（）。A.施工企业的施工生产计划属于工程项目管理的范畴B.建设工程项目施工进度计划以整个施工企业为系统C.施工企业的施工生产计划是以每个建设工程项目的施

35、工为系统D.施工企业的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划属两个不同系统的计划【正确答案】D95.下列关于施工质量控制的特点，说法错误的是（）。A.施工质量控制中，必须强调过程控制，及时做好检查、签证记录B.工程项目在施工过程中，工序衔接多、中间交接多、隐蔽工程多，施工质量具有一定的过程性和隐蔽性C.施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格D.要保证工程项目的施工质量，必须对地质、水文、气象和周边环境等自然条件因素，勘察、设计、材料、机械、施工工艺、操作方法、技术措施，以及管理制度、办法等人为的技术管理因素进行有效控制【正确答案】C96.【真题】下面项目目标动态控制措施中，属于管理措施

36、的是()A.强化合同管理B.调整职能分工C.优化组织结构D.改进施工工艺【正确答案】A97.根据建筑安装工程费用和项目组成，施工企业为高空、井下、海上作业等特殊工种工人缴纳的工伤保险费属于（）。A.措施项目费B.施工企业须向业主索赔的费用C.企业管理费D.规费【正确答案】D98.不属于政府质量监督机构在工程开工前进行第一次监督检查内容的是（）。A.检查项目参与各方的质量保证体系建立情况B.审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续C.检查工程建设各方的合同文件的签署情况D.审查项目建设行政审批手续是否齐全完备【正确答案】C99.对于时间要求特别紧迫的抢险救灾工程建设，其工程承包合同计价形式较

37、适合采用（）。A.总价合同B.固定单价合同C.变动单价合同D.成本加酬金合同【正确答案】D100.根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，出现合同专用条款规定的异常恶劣气候条件导致工期延误，则()。A.承包人有权要求发包人延长工期B.承包人无权要求发包人延长工期C.承包人有权要求发包人延长工期，并承担有关费用D.承包人无权要求发包人延长工期，并承担有关费用和合理利润【正确答案】A二.多选题(共70题)1.根据职业健康安全管理体系，属于实施与运行一级要素下的二级要素的有()。A.能力、培训和意识B.目标与指标C.组织结构与职责D.环境管理体系文件E.应急准备和响应【正确答案】AE2.按照工程监

38、理规范的要求，监理工程师对建设工程实施监理时，可采取的形式有（）等。A.旁站B.抽查检验C.巡视D.见证取样E.平行检验【正确答案】ACE3.下列关于环境保护的原则，说法正确的有（）。A.经济建设与环境保护协调发展的原则B.预防为主、防治结合、综合治理的原则C.环境经济责任原则，即消费者付费的原则D.依靠群众保护环境的原则E.环境经济责任原则，即污染者付费的原则【正确答案】ABDE4.对由于()等原因引起的索赔，承包商可索赔人工费部分应按窝工费计算。A.工作效率降低的损失费B.增加工作内容的人工费C.工程延期致使人员窝工D.法定人工费增长E.停工损失费【正确答案】AE5.按照编制程序和用途，建

39、设工程定额包括五种类型，它们之间关系的正确表述有()。A.预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的B.投资估算指标只确定单项工程建设所需费用的标准C.概算指标是以扩大的分部分项工程为对象编制的D.在这些定额中只有施工定额是企业性质的定额E.概算定额是以整个建筑物或构筑物为对象编制的【正确答案】AD6.总进度纲要的主要内容包括()。A.项目实施的总体部署B.可行性研究报告C.总进度规划D.各子系统进度规划E.总进度目标实现的条件和应采取的措施【正确答案】ACDE7.对于承包人向发包人的索赔请求，工程师要根据发包人的委托或授权，对承包人的索赔要求进行审核和质疑，其审核和质疑要围绕（）进行。A.索赔

40、事件是属于业主、监理工程师的责任还是第三方的责任B.事实和合同的依据是否充分C.承包商是否采取了措施保护现场和证据D.是否需要补充证据E.索赔计算是否正确、合理【正确答案】ABDE8.工程质量终身责任实行的制度有（）。A.项目经理责任制?B.书面承诺制度?C.工程监理制度?D.竣工后永久性标牌制度?E.安全生产规章制度?【正确答案】BD9.建设工程项目施工进度计划若从计划的功能区分，可分为（）。A.控制性施工进度计划B.指导性施工进度计划C.实施性施工进度计划D.政策性施工进度计划E.年度性施工进度计划【正确答案】ABC10.常见的影响工程进度的风险有（）。A.组织风险B.合同风险C.管理风险

41、D.信息风险E.技术风险【正确答案】ABCE11.下列影响施工质量的因素中属于施工作业环境因素的有（）。A.道路条件B.安全防护设施C.通风D.地下障碍物E.工程地质【正确答案】ABC12.按照编制程序和用途分类，建设工程定额包括有()。A.施工定额B.工具、器具定额C.预算定额D.概算指标E.补充定额【正确答案】ACD13.以下关于业主方项目管理的目标和任务的描述正确的有（）。A.建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段B.项目的投资目标、进度目标和质量目标之间既有矛盾的一面，也有统一的一面，它们之间的关系是对立统一的关系C.业主方项目管理服务于投资方的利益，其项目管理

42、的目标包括项目的投资目标、进度目标和安全目标D.业主方最重要的任务是质量管理E.业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程【正确答案】ABE14.采用赢得值法进行费用和进度综合分析控制时，需要计算的基本参数有（）。A.计划工作实际费用B.计划工作预算费用C.已完工作实际费用D.已完工作预算费用E.拟完工作实际费用【正确答案】BCD15.下列各选项中，关于安全检查的论述正确的是（）。A.安全检查的目的是为了清除隐患、防止事故、改善劳动条件B.通过安全检查可以发现工程中的危险因素，以便有计划地采取措施，保证安全生产C.安全检查内容包括查思想、查材料、查隐患、查整改、查事故处理等D.安全检查可分为

43、日常性检查，专业性检查，季节性检查，节假日前后的检查，班组自检、互检、交接检查以及不定期检查等E.安全隐患的处理应按照“登记一整改一复查一销案”的程序【正确答案】ABDE16.【真题】建设工程施工组织总设计的编制依据有（）A.相关规范、法律B.合同文件C.施工企业资源配置情况D.建设地区基础资料E.工程施工图纸及标准图【正确答案】ABD17.下列属于工程环境风险的包括（）。A.自然灾害B.水文地质条件C.现场与公用防火设施的可用性及其数量D.引起火灾和爆炸的因素E.岩土地质条件【正确答案】ABDE18.成本加酬金合同的形式主要有（）。A.成本加固定费用合同B.成本加固定比例费用合同C.最大成本

44、加税金合同D.成本加奖金合同E.最大成本加费用合同【正确答案】ABDE19.根据建设工程安全生产管理条例，下列关于施工单位安全生产管理的说法中正确的有（）。A.施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案B.施工单位对基坑支护与降水工程、土方开挖工程应编制专项施工方案，并附具安全验算结果C.施工单位编制的专项施工方案应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施D.对涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查E.施工单位编制的专项施工方案应经施工单位技术负责人签字后方可实施【正确答案】ABCD20.建设项目信息管理部门的

45、工作任务主要包括（）等。A.负责编制信息管理手册，并在项目实施中进行必要的修改和补充B.负责协调和组织项目管理班子中各个工作部门的信息处理工作C.负责信息处理工作平台的建立和运行维护D.负责工程档案管理E.负责项目现场管理【正确答案】ABCD21.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008，其他项目清单的内容一般包括()。A.暂估价B.计日工C.暂列金额D.总承包服务费E.工程排污费【正确答案】ABCD22.【真题】与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的主要优点有（）A.业主只需进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少B.多数情况下，由业主方直接与分包人签约，减少了业

46、主方的风险C.合同总价不是一次确定，整个项目的合同总额确定较有依据D.分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利E.施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚取总包与分包之间的差价【正确答案】CDE23.按照建设工程项目管理规范GB/T50326-2006，项目经理的权限包括()。A.分配工程项目的各种利益B.进行资源动态管理C.主持编制项目管理实施规划D.主持工程竣工验收E.建立专业管理体系【正确答案】BCE24.运行质量成本是指为运行质量体系达到和保持规定的质量水平所支付的费用，包括（）。A.质量保证措施、程序、数据、证实试验和评定的费用B.预防成本C.鉴定成本D.内部损

47、失成本E.外部损失成本【正确答案】BCDE25.建设工程民事纠纷的处理方式包括()。A.行政调解B.仲裁调解C.行政复议D.诉讼E.和解【正确答案】ABDE26.【真题】根据建设工程项目管理规范GB/T50326-2006，施工项目经理应履行的职责有（）。A.主持编制项目目标责任书B.对资源进行动态管理C.建立各种专业管理体系D.参与工程竣工验收E.进行授权范围内的利益分配【正确答案】BCDE27.根据建设工程安全生产管理条例，下列建设工程活动中，属于特种作业的有（）。A.登高架设作业B.起重信号作业C.建筑外墙抹灰作业D.卫生洁具安装作业E.起重机械安装拆卸作业【正确答案】ABE28.建设工

48、程产品及其生产与工业产品不同，有其自身的特殊性，而正是由于其特殊性，对建设工程职业健康安全和环境管理显得尤为重要，建设工程职业健康安全与环境管理的特点有()。A.复杂性B.多变性C.协调性D.间断性E.经济性【正确答案】ABCE29.【真题】与一般工业产品的生产相比较，建设工程竣工质量控制的特点有()。A.控制的标准化程度高B.需要控制的因素多C.“终检”的安全性强D.控制的难度大E.过程控制的要求高【正确答案】BDE30.建设工程平行承发包模式的缺点包括（）。A.业主选择承包单位范围小B.早期投资控制难度大C.建设周期较长D.不利于业主的质量控制E.业主管理成本高【正确答案】BE31.下列有

49、关工程项目进度网络图绘制的表述，正确的有（）。A.单代号网络图中可以有多个起点节点B.双代号网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点（多目标网络计划除外）C.双代号网络图中节点的编号必须连续D.单代号网络图中的节点可以用圆圈或矩形表示E.网络图中所有节点都必须有编号【正确答案】BDE32.【真题】关于施工定额的说法，正确的有()。A.施工定额以同一性质的施工过程作为研究对象B.施工定额属于企业定额的性质C.施工定额是确定招标控制价的重要依据D.施工定额能够反映行业施工技术和管理的平均水平E.施工定额是建设过程定额的基础性定额【正确答案】ABE33.环境管理体系标准的应用原则包括（）A.标准的实

50、施强调自愿性原则，并不改变组织的法律责任?B.保护和改善施工现场的环境?C.实施环境管理体系标准的关键是坚持持续改进和环境污染预防?D.建立可持续发展的管理体系?E.有效的环境管理需建立并实施结构化的管理体系【正确答案】ACE34.在用试验法进行质量检查中，需要进行现场试验的有（）。A.桩的静载试验B.下水管道的通水试验C.防水层的蓄水试验D.混凝土试块强度试验E.压力管道的耐压试验【正确答案】ABCE35.职业健康安全管理体系要求及使用指南GB/T450012020的总体结构组成部分包括（）。A.总说明B.范围C.规范性引用文件D.术语和定义E.领导作用和工作人员参与【正确答案】BCDE36

51、.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），按造价形成划分，属于措施项目费的有（）。A.特殊地区施工增加费B.工程定位复测费C.安全文明施工费D.脚手架工程费E.仪器仪表使用费【正确答案】ABCD37.在工程项目实施阶段，合同价款的结算可以根据不同情况采取多种方式，其中主要的结算方式有()。A.竣工后一次结算B.分部结算C.分段结算D.分项结算E.按月结算【正确答案】ACE38.【真题】根据九部委标准施工招标文件中“通用合同条款”，变更指示，应说明变更的（）。A.目的B.范围C.变更内容D.变更的工程量及其进度和技术需求E.变更程度【正确答案】ABCD39.供货进度计划应包括

52、的环节有（）。A.确定工作编码B.采购C.加工制造D.运输E.现场施工组织【正确答案】BCD40.下列有关物资采购合同的表述，正确的有（）。A.进行建筑材料采购时，其包装物的回收办法可以采用押金回收或折价回收B.进行建筑材料采购时，其包装物一般应由建筑材料的供货方负责供应C.设备采购合同价款的支付一般分三次，其中，设备制造前，采购方支付设备价格的20%作为预付款D.建筑材料采购方逾期付款，应按同期银行同期贷款利息支付逾期付款利息E.进行建筑材料采购时，供货方发货时所采用的计量单位与计量方法应该与合同一致【正确答案】ABE41.【真题】竣工验收鉴定证书的主要内容包括()。A.验收的时间B.工程质

53、量总体评价C.竣工决算情况D.遗留问题及处理意见E.政府质量监督机构对工程的验收结论【正确答案】ABCD42.下列施工成本管理措施中，属于经济措施的有（）A.编制资金使用计划B.及时准确记录、收集、整理、核算实际发生的成本C.选用最合适的施工机械D.编制施工成本控制的工作计划E.使用先进、高效的机械设备【正确答案】AB43.建设工程项目的信息管理是通过对()的管理，使项目的信息能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。A.各个系统B.各个人员C.各种材料D.各项工作E.各种数据【正确答案】ADE44.有下列情形之一的，应急预案应当及时修订（）。A.生产工艺和技术发生变化的B.周围环境发生变化

54、，形成新的危险源的C.应急组织指挥体系或者职责已经调整的D.应急预案管理部门要求修订的E.应急预案演练评估报告要求修订的【正确答案】ACDE45.工程流程组织包括()组织。A.管理工作流程B.信息处理工作流程C.物质流程D.工作任务分工E.管理职能分工【正确答案】ABC46.根据建筑安装工程费用项目组成，下列各项属于人工费的有（）。A.加班加点工资B.计时工资或计件工资C.管理人员工资D.津贴补贴E.办公费【正确答案】ABD47.【真题】根据建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)，施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，应具有的权限有()。A.参与项目招标、投标和合同签订B.制定内部计酬办法C.参与组建项目经理部D.选择建立单位E.选择分包人【正确答案】ABC48.建筑安装工程费用的规费中，社会保险费包括（）。A.养老保险费B.失业保险费C.财产保险费D.工伤保险费E.生育保险费【正确答案】ABDE49.质量管理的PDCA循环中，“C”的职能是（）。A.确定质量管理的方针、目标B.做好计划的交底和落实C.检查是否严格执行了计划的行动方案D.检查计划执行的结果E.纠正计划执行中的偏差【正确答案】CD50.【真题】下列分部分项工程中，必须编制专项施工方案并进行专家论证审查的有()