一级建造师法规知识考试试题测试强化卷和答案46

《一级建造师法规知识考试试题测试强化卷和答案46》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师法规知识考试试题测试强化卷和答案46（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、一级建造师法规知识考试试题测试强化卷和答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】物权变更自登记时发生法律效力的是()。A.船舶所有权B.土地抵押权C.机动车所有权D.地役权【正确答案】B2.【真题】关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包B.两个不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.共同承包的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任D.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任【正确答案】C3.按照201

2、3版建设工程施工合同文本通用条款规定，工程具备隐蔽条件后，施工单位进行自检，并在共同检查前()以书面形式通知监理人验收。A.12小时B.36小时C.24小时D.48小时【正确答案】D4.甲、乙双方签订了成套设备采购合同，合同总价为200万元人民币。合同订立后，甲方向乙方支付了30万元人民币定金，乙收取定金后拒不发货，则甲可以要求乙返还()万元人民币。A.30B.40C.60D.200【正确答案】C5.民事诉讼当事人中，()是指对他人争议的诉讼标的有独立的请求权，或者虽无独立的请求权，但案件的处理结果与其有法律上的利害关系，而参加到原告、被告已经开始的诉讼中进行诉讼的人。A.共同诉讼人B.第三人

3、C.诉讼代理人D.律师【正确答案】B6.某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为某住宅楼绘制出具施工图纸。按照著作权法的规定，下列表述正确的是()。A.张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利B.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利C.张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用D.该公司享有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励【正确答案】A7.甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，甲公司发现某仲裁员与对方当事人的代理人有利害关系，则甲公

4、司最晚应于()提出回避申请。A.在首次开庭前B.裁决书送达之前C.辩论终结前D.最后一次开庭结束前【正确答案】D8.【真题】施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公大楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任【正确答案】A9.甲将自己临街的房屋租给乙作商铺，合同约定租期为25年，在第20年租期届满时，甲提出终止租赁合

5、同，乙可采取的正确做法是()。A.要求甲继续履行合同B.与甲协商续订租赁合同C.要求甲赔偿损失D.要求甲支付违约金【正确答案】B10.以下规范性法律文件中，不属于我国民商法律体系的是()。A.合同法B.公司法C.城乡规划法D.侵权责任法【正确答案】C11.王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的()A.正当防卫权B.紧急避险权C.拒绝权D.知情权【正确答案】B12.承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后()天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。A.7B.10C.14D.15【正确答案】C13

6、.承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列()费用，发包人不予赔偿。A.被冲坏已施工的基础工程B.停工期间设备闲置C.清理现场，恢复施工D.被冲坏的现场临时道路恢复【正确答案】B14.【真题】关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致B.仲裁审理案件应当公开进行C.当事人可以协议仲裁不开庭审理D.仲裁庭不能做出缺席裁决【正确答案】C15.根据民法通则规定，法定代理终止的情形不包括()。A.代理期间届满或者代理事务完成B.被代理人或者代理人死亡C.代理人丧失民事行为能力D.指定代理的人民法院或者指定单位取消指

7、定【正确答案】A16.建筑工程实行施工总承包的，起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项方案一般由（）组织编制。A.总承包单位B.专业承包单位C.建设单位D.监理单位【正确答案】B17.【真题】施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送县真相应资质等级的质量检测单位进行检测.A.施工企业质量管理部门B.设计单位或监理单位C.工程质量监督机构D.建设单位或监理单位【正确答案】D18.中华人民共和国安全生产管理条例由()签署发布。A.全国人大常委会B.国务院C.国家主席D.国务院总理【正确答案】D19.【真题】甲施工企业与乙

8、水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由（）。A.乙水泥厂承担B.双方连带责任C.双方按比例承担D.甲施工企业承担【正确答案】D20.?买卖合同中，不属于出卖人义务的是（）。A.具有将标的物的所有权转移给买受人的能力B.应承担瑕疵担保义务C.应保证第三人不得向买受人主张任何权利D.应具备相应的民事行为能力，还应当具有买卖合同标的物的所有权或者处分权?【正确答案】D21.?专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经审核合格后的，由施工单位（）

9、签字。A.技术负责人?B.项目经理?C.负责人?D.行政部门?【正确答案】A22.关于安全生产许可证的说法，错误的是()A.建筑施工企业没有取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动C.建设主管部门在颁发施工许可证时，应当审查是否有安全生产许可证D.建筑施工企业在取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件【正确答案】A23.建筑施工企业的总经理应当由（）对其安全生产知识和管理能力考核合格。A.县级以上人民政府B.主管的负有安全生产监督管理职责的部门C.工商行政管理部门D.建设行政管理部门【正确答案】B24.【真题】关于施工企业返修义务的说法，正

10、确的是（）。A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修C.非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担D.对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务【正确答案】C25.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债权实现的方式是（）A.保证B.质押C.抵押D.留置【正确答案】B26.【真题】某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。A.行政处罚B.行政裁决C.行政处分D.行政强制【正确答

11、案】A27.【真题】关于我国仲裁基本制度的说法，正确的是（）A.当事人对仲裁不服的，可以提起诉讼B.当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权【正确答案】B28.甲建设单位和乙施工企业在签订的施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于2014年1月8日提交了工程竣工验收报告，2014年1月12日工程验收合格并于3d后交付甲方使用，但甲建设单位直到2014年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地人民法院起诉，要求甲建设单位

12、支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从()计算。A.2014年1月8日B.2014年1月15日C.2014年1月31日D.2014年2月10日【正确答案】C29.某工程项目施工过程中，施工单位根据建设单位提供的地下管线资料进行基坑挖掘作业，不慎将一根未标识的电缆挖断造成停电事故，则对该起事故应承担责任的是()。A.施工单位B.建设单位C.建设单位和施工单位共同D.地下管线专业管理机构【正确答案】B30.甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约的内容无效，则()。A.甲发出后一个通知的行为是要约撤销B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回C.后

13、一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效D.后一个通知只要不迟于乙发出承诺到达甲时才有效【正确答案】D31.施工许可证与安全生产许可证之间的关系是()。A.两者无任何关系B.两者同时取得C.施工许可证以安全生产许可证为前提D.安全生产许可证以施工许可证为前提【正确答案】C32.【真题】关于施工现场大气污染防治的说法，正确的（）。A.重点是防治排放污染物B.爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米【正确答案】B33.根据我国民事诉讼法，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。

14、A.被告住所地B.调解协议签订地C.原告住所地D.调解组织所在地【正确答案】D34.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业（）。A.1个月以上3个月以下B.3个月以上1年以下C.3个月以上2年以下D.6个月以上1年以下【正确答案】B35.用人单位与劳动者自()起建立劳动关系。A.用工之日B.试用期满之日C.签订合同之日D.劳动者提供担保之日【正确答案】A36.【真题】关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进

15、行爆破作业，必须经国务院批准C.因特殊，情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准【正确答案】C37.根据招标投标法实施条例，下列关于招标人权利的说法中，正确的是()A.依法必须招标的项目的评标委员会，可以由招标人指定的成员组成B.中标候选人公示期间，招标人对投标人提出的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动C.招标人可以自行决定对一个招标项目编制几个标底D.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人【正确答案】B38.在某建筑工地上，附近居民与施工方发

16、生噪声扰民纠纷，双方同意调解解决。在下列解决争议的方式中，由()主持或参与的调解，属于行政调解。A.施工方上级单位B.建设方C.当地政府建设主管部门D.人民法院【正确答案】C39.水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()A.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时B.水泥厂的答复文件到达施工单位时C.施工单位发出订购水泥的要约时D.水泥厂发出答复文件时【正确答案】B40.以下事项中，不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是()。A.强制执行的理由和依据B.当事人的姓名或者名称地址C.当事人依法享有的陈述权和申辩权D.行政机关的名称印章和日

17、期【正确答案】C41.甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司购买丙厂家生产的一套机电设备，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司在租赁合同终止前，将该设备的所有权转让给丁公司。对此，下列说法中正确的是()。A.租赁合同对丁公司继续有效B.乙转让该设备所有权需经甲同意C.租赁合同终止前不得转让该设备的所有权D.丁无义务保证甲继续使用该设备【正确答案】A42.【真题】乙施工单位通过招标程序中标了里五薰公司的一个施工项目。签约前，里黑求让利5%,否则不签施工合同。后双方按中标旅纂众了备案合同，同时签订了让利5的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要

18、求按中标价结算。下列说法正确的是（）.A.应以备案合同作为结算工程价款依据B.该补充协议属于可撤销合同C.应以补充协议作为结算工程价款依据D.乙方行为构成合同违约【正确答案】A43.人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是()A.没收B.扣押C.查封D.勘验【正确答案】A44.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，有()情形的，可以邀请招标。A.属于利用扶贫资金实行以工代赈的B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的C.采用公开招标方式的费用过大的D.涉及国家安全、国家秘密的【正确答案】B45.乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，

19、乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是()。A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效D.如果设备已经交付给丙，则合同有效【正确答案】B46.【真题】根据民事诉讼法，申请仲裁裁决强制执行的期间()A.6个月B.1年C.2年D.3年【正确答案】C47.【真题】建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托()鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。A.勘察、设计单位B.监理单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构【正确答案】A48.【真题】关于城市、

20、镇规划许可证的说法，正确的是（）A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证【正确答案】C49.某建设工程于2012年9月1日开工，由于

21、设计图样变更。工程于9月18日中止施工。根据规定，建设单位最迟应当于（）前向施工许可证的发证机关报告A.2012年10月1日?B.2012年10月18日?C.2012年12月1日?D.2012年12月18日【正确答案】B50.【真题】关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()。A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任【正确答案】D51.【真题】特种设备试用单

22、位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.1个月B.10天C.15天D.2个月【正确答案】A52.下列行为中符合承揽合同特征的是（）A.承揽人不得将承揽的辅助工作交由第三人完成?B.承揽人独立完成合同义务，不接受定作人的监督检验?C.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的?D.承揽人应当以自己的材料、设备、技术完成所承揽的工作【正确答案】C53.施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，

23、则施工单位承担的保修期应于()起计算。A.6月1日B.8月30日C.10月8日D.10月20日【正确答案】A54.张某继承了一套商铺，在办理产权登记前就以300万元的价格卖给了李某，并由李某使用。张某在办理了产权登记后，又以380万元的价格将这套商铺卖给王某，并办理了过户手续。对此，下列选项中正确的说法是()。A.张某与李某间的买卖合同无效B.张某与王某间的买卖合同无效C.这两个买卖合同均有效D.张某办理产权登记前不享有所有权【正确答案】C55.【真题】关于建设工程监理的说法，正确的是（）。A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系C.建

24、设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位【正确答案】D56.【真题】甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，,关于该用工关系的说法，正确的是()。A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬【正确答案】B57.根据招标投标法实施条例，通过资格预审的申请人少于3个的，应当()。A.暂停招标B.增加申请人C.新招重标D.直接发包【正确答案】C58.以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自()时

25、设立。A.抵押合同订立B.抵押物登记C.抵押物交付D.抵押人作出表示【正确答案】B59.【真题】根据合同法，下列合同转让合法生效的是()。A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位【正确答案】B60.按照建设工程质量保证金管理暂行办法规定，工程建设中预留保证金的比例，下列说法正确的是()。A.全部使用政府投资的建设项目，按合同

26、价款5%左右预留B.部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右预留C.社会投资项目一律按工程价款结算总额5%左右预留D.社会投资项目一律按合同价款10%左右预留【正确答案】B61.李某日工资100元，按规定向公司提出休带薪年假5天。因工作需要未获批准。如李某同意不跨年度带薪年假，则公司应支付李某()元年假工资。A.500B.1000C.1500D.2000【正确答案】B62.在合同中约定把未来期限作为合同效力消灭的根据，该合同是（）A.预期违约合同B.附终止期限合同C.附生效期限合同D.附解除条件合同【正确答案】B63.【真题】特种设备使用单位应当按照安全技术规范要求，在检验合格有

27、效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。A.5天B.15天C.20天D.一个月【正确答案】D64.某一建筑工程计划建设工期为1年8个月，工程合同价格为600万元，按照建筑工程施工许可管理办法的规定，其到位资金原则上不得少于()万元。A.180B.200C.240D.300【正确答案】A65.合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人公司，原法人公司签订的合同（）A.自然终止B.归于无效C.仍然有效D.可以撤销【正确答案】C66.某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议，结算时双方对工程价款

28、发生争议，则应当以()作为结算工程价款的依据。A.备案的建设工程合同B.补充协议C.重新商定合同D.当地建设行政主管部门发布的计价方法【正确答案】A67.某施工单位在2014年4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险。工程计划开工日期为2014年4月20日，监理工程师指令提前至4月10日进场施工。开工后第二天施工管理人员在工地遭受意外伤害。这时保险公司承担保险责任的起算时间应为（）A.4月2日B.4月10日C.4月20日D.发生损害之日【正确答案】B68.【真题】甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生

29、效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是()。A.甲可向法院申请恢复原判决的执行B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C.由法院执行和解协议D.由法院依职权恢复原判决的执行【正确答案】A69.【真题】建筑施工企业的管理人员和作业人员每()应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。A.半年B.二年C.一年D.三年【正确答案】C70.以下不属于调解主要方式的是()。A.行业调解B.专业机构调解C.人民调解D.双方调解【正确答案】D71.某民营企业对开发的住宅类房地产项目进行施工招标。根据招标投标法实施条例，下列关于招标人权利的说法中，正确的是（）A.一般招标项

30、目可以采取指定或者推荐专家方式组建评标委员会B.中标候选人公示期间，招标人对投标人提出的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动C.招标人有权要求投标人对投标文件作出必要的澄清或者说明D.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人【正确答案】B72.【真题】关于人民调解的说法，正确的是（）。A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉【正确答案】A73.?用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳

31、动合同的，应当向劳动者每月支付（）的工资。A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍?【正确答案】B74.【真题】某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲提担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是()。A.甲不能同时担任该两个项目的项目经理B.经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理C.经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理D.经建设主管部门同意，甲可以同时提任该两个项目的项目经理【正确答案】B75.【真题】根据建筑法以欺骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是（）。A.资质许可由原资质许可机关予以撤回B.吊

32、销资质证书,并处罚款C.给予警告,或处罚款D.申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质【正确答案】B76.下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标的是()。A.招标人协助投标人撤换文件，更改报价B.招标人在招标前预先内定中标人C.招标人与投标人事先商定，投标时压低标价D.招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格【正确答案】D77.【真题】根据招标投标法实施条例，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标D.排名第一

33、的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新评标【正确答案】B78.某建筑企业欲申请房屋建筑工程施工总承包企业资质，其注册资本金为7000万元，企业净资产为5500万元，则按其资本条件，最高只能申请()企业。A.特级B.一级C.二级D.三级【正确答案】C79.按照劳动合同法及相关法规的规定，下列关于劳动者可以单方解除劳动合同的表述中，正确的是()。A.劳动者提前7天以书面形式通知用人单位，可解除劳动合同B.劳动者试用期内提前15天通知用人单位，可解除劳动合同C.劳动者被非法限制人身自由强迫劳动的，无需告知用人单位可立即解除劳动合同D.劳动者不满意用人单位的严格管理，可随时解除劳动合同【正确答案】C

34、80.某施工企业专职安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，则应及时向()报告。A.建设单位负责人和安全生产监督部门B.总监理工程师C.项目负责人和安全生产管理机构D.县级以上地方人民政府【正确答案】C81.施工单位与供货商签订的钢材供货合同中未约定交货地点，双方对此也没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后（）A.应将钢材送到施工现场B.应将钢材送到建设单位的办公所在地C.应将钢材送到建设单位的仓库D.可通知建设单位自提【正确答案】D82.按照建设工程质量管理条例的规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告()，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A.之前

35、B.之后C.同时D.之前或同时【正确答案】A83.?甲建筑企业资质证书有效期届满，它需要延续资质证书有效期，那么它应当在资质证书有效期届满（）前，申请办理资质延续手续。A.15日?B.30日?C.45日?D.60日?【正确答案】D84.【真题】下列保险中，属于强制性保修的是（）.A.意外伤害保险B.建筑工程一切险C.安装工程一切险D.工伤保险【正确答案】D85.投标人根据招标文件已提交了投标保证金，下列情形中投标保证金不予返还的是（）A.招标人终止招标的B.投标截止前投标人撤回已提交的投标文件的C.投标截止后投标人撤销投标文件的D.投标人未中标的【正确答案】C86.履约保证金不得超过中标合同金

36、额的()。A.5%B.10%C.15%D.20%【正确答案】B87.下列不属于建设工程安全生产基本方针的是()。A.安全第一B.预防为主C.防治结合D.综合治理【正确答案】C88.某仲裁委员会仲裁某一建设工程施工合同争议案件，仲裁庭对建设工程施工合同的效力争议事项未能形成多数意见，本案中有关建设工程施工合同效力问题应()裁决。A.按首席仲裁员的意见作出B.由人民法院审理C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出D.重新组成仲裁庭经评议后作出【正确答案】A89.项目经理是施工企业的()。A.法定代表人B.法定代理人C.委托代理人D.指定代理人【正确答案】C90.根据消防法，对于除大型人员密集场所或特殊

37、工程外的一般建设工程，其消防验收方式是（）A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收?B.建设单位应当先行备案后进行消防验收?C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查?D.在验收后应当报公安机关消防机构备案【正确答案】D91.某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，于是对其进行了罚款处理，该惩罚措施属于()法律责任形式。A.民事责任B.行政处分C.刑事责任D.行政处罚【正确答案】D92.下列关于人民调解的说法中，错误的是()A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织C.经

38、人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对经人民调解委员会调解达成的调解协议发生争议时可以起诉【正确答案】A93.关于建设工程分包的说法，正确的有（）A.施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业?B.劳务企业可以承接施工总承包、专业承包或其他劳务分包企业分包的劳务作业?C.施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业?D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【正确答案】C94.某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计680万元，经双方签署还款协议约定：甲公司应2013年5月1日前清偿300万元；同年6月1日前清偿200万

39、元；同年7月1日前清偿100万元；余款80万元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是()。A.2013年5月1日B.2013年6月1日C.2013年7月1日D.2013年7月31日【正确答案】D95.工程保险中属于强制保险的是()A.安装工程一切险B.职业责任险C.建筑工程一切险D.意外伤害险【正确答案】D96.人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应()。A.判决驳回上诉，维持原判B.裁定撤销原判，发回重审C.依法改判D.判决变更【正确答案】C97.关于安全专项方案的编制、审核与实施，下列说法错误的是()。A.项目经

40、理审核签字后方可实施B.总监理工程师签字后方可实施C.施工单位应专人现场监督实施D.修改方案应当重新审核【正确答案】A98.工程监理单位的主要安全责任是（）A.审查、要求整改或暂时停工、报告B.平行检验、旁站C.咨询、监督D.组织、控制、协调【正确答案】A99.?根据劳动合同法律制度的规定，下列各项中，劳动者不需要事先告知即可解除劳动合同的是（）。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费?【正确答案】B100.受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于

41、水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过承诺期限。按照合同法的规定，下列选项中正确的是()A.应视为受要约人撤回承诺B.应视为受要约人撤销承诺C.若要约人未做出任何表示，则该承诺有效D.因承诺超过规定期限到达，则该承诺只能无效【正确答案】C二.多选题(共70题)1.某施工企业中标省人民医院门诊楼工程项目，工程完成后审计机关对其进行审计，作出审计结论。对此过程中产生的法律关系，下列说法中正确的是()。A.该施工企业与医院之间是民事法律关系B.该施工企业与医院之间法律地位平等C.审计机关与该医院之间是民事法律关系D.审计机关与该施工企业之间是行政法律关系E.审计机关与该施工企业之间法律地位不平等

42、【正确答案】ABDE2.某项目负责人带班生产时，因其他事务需离开施工现场，在离开之前应做的工作包括()A.向工程项目的建设单位请假B.向工程项目的监理单位请假C.向企业总工程师请假D.委托监理工程师负责其外出时的日常工作E.委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作【正确答案】AE3.根据建设工程安全生产管理条例，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当()A.编制拆装方案B.制定安全施工措施C.由专业技术人员现场监督D.由项目经理监督检验E.明确安装、拆卸单位的安全生产责任【正确答案】ABC4.出卖人的主要义务包括()。A.交付标的物B.将标的物的使用权转移给买受人C

43、.标的物质量应符合约定D.保证第三人不得向买受人主张任何权利E.交付有关单证和资料【正确答案】ACDE5.我国法的形式主要包括()。A.宪法B.刑法C.国际条约D.行政法规E.地方性法规【正确答案】ACDE6.根据节约能源法规定，国家对固定资产投资项目实行()制度，不符合强制性节能标准的项目，依法负责审批或者批准的机关不得批准或者核准建设。A.节能评估B.节能复查C.节能审查D.节能审核E.节能测试【正确答案】AC7.评标委员会在对某工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列做法正确的有()。A.甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准B.乙的投标文

44、件中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准C.丙未按招标文件要求提交投标保证金，将丙的投标文件作为废标处理D.丁的投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明E.戍的投标文件遗漏了安全生产许可证，评标委员会要求其补充【正确答案】ACD8.【真题】根据工程建设项目施工招标投标办法，评标委员会对投标文件按废标处理的情况有()。A.无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的B.投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致的C.投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案D.未按招标文件要求提交投标保证金的E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的【

45、正确答案】ABDE9.建筑工程质量管理条例规定，未取得资质证书承揽工程承担的法律责任包括()。A.予以取缔B.对施工单位处以工程合同价款2%以上4%以下的罚款C.对建设单位处以50万元以上100万元以下的罚款D.有非法所得的予以没收E.3年内不得申请建筑业企业资质【正确答案】ABD10.某建筑公司为承揽文物保护单位的修缮、重建项目，则其申领文物保护工程资质证书应当具备的条件包括()。A.有取得文物博物执业资格的人员B.有取得文物博物专业技术职务的人员C.有文物修缮、重建方面的工程业绩D.有从事文物保护工程所需的技术设备E.有建设行政主管部门颁发的资质证书【正确答案】BDE11.在建设工程合同中

46、，属于承包人义务的有()。A.及时检查隐蔽工程B.参加工程验收C.提出工期索赔D.自行完成建设工程主体结构施工E.对质量不合格的工程无偿修理【正确答案】BDE12.当事人对法院管辖权有异议的，应当在()期间内提出。A.第一次开庭时B.法庭辩论终结前C.提交答辩状期间D.被告收到起诉状副本之日起15日内E.第一审判决作出前【正确答案】CD13.【真题】根据物权法，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为()。A.合同自办理物权登记时生效B.未办理物权登记合同无效C.合同生效当然发生物权效力D.合同自成立时生效E.未办理物权登记不影响合

47、同效力【正确答案】DE14.【真题】关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有（）。A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期B.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期D.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【正确答案】BDE15.关于工程竣工验收的说法，正确的有()A.工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期B.承包人送交竣工验收报告，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格，以承包人送交竣工

48、验收报告之日为竣工之日C.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期D.承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期E.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工验收日期【正确答案】ABDE16.商事仲裁裁决生效后，应当向()申请执行。A.作出裁决的仲裁委员会B.申请人住所地的中级人民法院C.被执行人住所地的中级人民法院D.仲裁委员会所在地的中级人民法院E.被执行财产所在地的中级人民法院【正确答案】CE17.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的职责有（）A.组织开展安全教育培训与交

49、流B.监督在建项目安全生产费用的使用C.对安全生产进行现场监督检查D.发现安全事故隐患及时向项目负责人和安全生产管理机构报告E.制止违章指挥、违章操作现象【正确答案】CDE18.【真题】当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。A.第一次开庭时B.提交答辩状期时C.被告收到起诉状副本之日起15日内D.法庭辩论终结前E.第一审判决作出前【正确答案】BC19.根据我国合同法的规定，不可抗力主要表现为()。A.订立合同时不能预见B.对其发生和后果不可避免并不能克服C.对其发生的后果可采取措施避免D.对其规律不可抗拒E.对其产生的后果不能承受【正确答案】AB20.下列关于行政许可的听证程序，说法正确

50、的是()。A.利害关系人申请听证的，行政机关不得拒绝B.行政机关认为应当听证的，应当向社会公告，并举行听证C.行政机关组织并承担听证的费用D.收到申请人、利害关系人听证申请后，行政机关应当在15日内组织听证E.法律规定实施行政许可应当听证的事项，行政机关必须组织听证【正确答案】ACE21.关于劳动合同中试用期的约定，错误的是()。A.劳动合同期限3个月以下，试用期不得超过1个月B.劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过3个月C.无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月D.用人单位与同一劳动者可以约定多次试用期，但累计不得超过6个月E.完成一定工作任务为期限的合同，不得约定试用期【正确

51、答案】ABD22.下列可以由行政法规设定的具体行政强制措施是()。A.冻结存款B.扣押财物C.查封设施D.限制人身自由E.限制出境【正确答案】BC23.若建设单位将建筑工程肢解发包，容易产生的弊端有（）。A.导致发包人变相规避招标?B.增加发包的成本C.不利于投资和进度目标的控制?D.增加发包人管理的成本E.减少发包的成本?【正确答案】ABCD24.【真题】?下列法律责任中，属于行政处罚的有（）?A.减低资成等级?B.罚金?C.记过?D.没收财产?E.罚款?【正确答案】AE25.【真题】关于仲裁调解的说法，正确的有（）。A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉B.仲裁调解必须在裁决作出当前进行C

52、.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的D.仲裁调解书一经做出即发生法律效力E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点【正确答案】BE26.关于联合体投标的说法，正确的有()A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B.中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系D.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同E.由不同专业的单位组成的联合体，按资质低的一方确定业务许可范围【正确答案】ABCD27.【真题】根据建设工程质量管理条例，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有（）。A.迫使承包方以低

53、于成本的价格竞标的B.任意压缩合理工期的C.未按照国家规定办理工程质量监督手续的D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的E.欠付工程款数额较大的【正确答案】ABCD28.下列属于工程总承包方式的是（）A.设计-施工总承包（D-B）B.设计采购施工（EPC）C.采购-施工总承包（P-C）D.建设-转让总承包（B-T）E.设计-采购总承包（E-P）【正确答案】ABCE29.?合同被确认无效后，其法律后果有（）。?A.支付违约金?B.赔偿损失?C.返还财产?D.追缴财产E.继续履行?【正确答案】BCD30.?对建设单位的行为处工程合同价款2以上至4以下的罚款，这些行为是指（）。A.未组织

54、竣工验收，擅自交付使用B.任意压缩合理工期C.施工图设计文件审查不合格，擅自施工D.对不合格的建设工程按照合格工程验收E.明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料?【正确答案】AD31.根据我国担保法的规定，下列财产可以设定抵押的有（）A.耕地的使用权?B.某企业的工程机械?C.某医院的医疗器械?D.依法被查封的财产?E.建设用地使用权【正确答案】BE32.根据民事诉讼法规定，民事诉讼的执行根据主要有()。A.人民调解委员会制作的调解书B.人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书、裁定书C.仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书D.公证机关依法作出的赋予强

55、制执行效力的公证债权文书E.我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定【正确答案】BCDE33.下列属于建设单位的安全责任的有()A.办理临时占用规划批准范围以外场地的有关申请批准手续B.对安全技术措施进行审查C.组织制定特大事故应急救援预案D.向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料E.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用【正确答案】ADE34.【真题】建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括()。A.工程规划许可证B.设计单位资质等级证书C.工程勘察设计文件D.中标通知书及施工承包合同E.用地规划许可证【正确答案】ABCD35.【真题】根据建设工程质量管理

56、条例，关于施工单位质量责任和义务的说法，正确的有()。A.对施工质量负责B.按照工程设计图纸和施工技术标准施工C.对建筑材料、设备等进行检验检测D.建立健全施工质量检验制度E.审查批准高大模板工程的专项施工方案【正确答案】ABCD36.根据绿色施工导则的规定，为有效防治施工现场大气扬尘污染，施工单位可采取下列措施()。A.运送土方车辆封闭严密B.施工现场出口设置洗车槽C.堆放的土方洒水、覆盖D.建筑垃圾分类堆放E.高层建筑垃圾清运采用密闭容器【正确答案】ABCE37.行政机关及其工作人员在行使行政职权时有()情形的，受害人有取得赔偿的权利。A.唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的