建设工程劳务分包协议

《建设工程劳务分包协议》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程劳务分包协议（18页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、建设工程劳务分包协议 劳务分包指施工单位或专业分包单位(均可作为劳务作业的发包人)将其承包工程的劳务作业发包给劳务分包单位完成的活动。也就是：甲施工单位承揽工程后，自己买材料，然后另外请乙劳务单位负责找工人进行施工，但还是由甲单位组织施工管理。劳务分包是施工行业的普遍做法，法律在一定范围内许可。不过严禁劳务企业将承揽到的劳务分包再转包或分包给其它的企业;严禁主体工程专业分包，主体工程的完成含有排她性、不可替换性.范本发包方：(简称甲方)承包方：(简称乙方)鉴于甲方承揽修建工程标段，并接收了乙方对本工程的劳务投标，乙方在确保协议工期、工程质量、安全生产及环境保护的前提下，甲方将所属工程委托乙方进

2、行劳务施工。为明确双方的权利和义务，根据中国协议法、中国建筑法及其它相关法律、行政法规，结合本工程详细情况，双方就劳务分包事项协商达成一致，签订本协议。第一条劳务分包人资质情况及人员1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证件(身份证)法人委托书、被委托人证件(假如授权)(注：以上证件复印件需法定代表人或授权代理人签字并加盖红章，作为协议附件，附在协议内。)2、人员施工责任人：职务：队长职称：工程师技术责任人：职务：总工职称：工程师第二条劳务分包工程项目及劳务酬劳1、分包工程项目工程名称：工程地点：分包范围：2、劳务酬劳(1)按不一样分项工程的综合劳务计件单价和确定的工程量

3、计算。劳务分包项目清单见附表。表中的工程量不作为结算工程数量。(2)甲方按业主和甲方签署的协议综合单价(或业主批复的新增单价)收取的综合管理费，最终止算依据为业主批复的乙方负担的工程费用结算书金额。(3)本工程的劳务酬劳单价为固定单价，不得调价，除非业主调整。(4)劳务酬劳单价中已包含乙方为完成本协议对应劳务分包清单项目全部工作内容需要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、安装、质检(自检)管理、环境保护、劳动保护、调遣(进出场)暂时工程(建设、拆除和恢复)缺点修复、税金(营业税含城建税及教育费附加费、其它地方税务部门征收的其它税费如个人所得税、印花税、资源税、建筑税等由均乙方负责缴纳)利润等

4、费用，和协议明示或暗示的相关责任、义务和通常风险。(5)本工程的暂时工程建设、施工便道、便桥、拌合系统、安全文明施工等一切为之相关的费用均已含到第100章总则费用或单价中，不再另行计量。如有索赔按索赔条款处理。(6)工程量清单第100章总则费用除101-1保险费、102-1完工文件、104-2项其它不进行分割，其它项目乙方占%.(7)本项目发生的全部前期费用(包含公关费、差旅费等)均由乙方负担。(8)修建炸药库发生的费用(即含库房临建工程、看管人职员资、避雷设备、全部相关隶属设施及按业主和地方政府相关管理要求必需配置的设施费用)，乙方负担费用元(元)整。(9)乙方所承建工程的税金及地方规费(业

5、主或地方政府收缴的)由乙方负担，由甲方代扣代缴，其它税费由乙方负担并自行缴纳。第三条对乙方更换施工责任人或技术责任人的要求1、乙方更换施工责任人或技术责任人时，要取得甲方同意。2、甲方认为乙方委派的施工责任人或技术责任人的工作能力和业务水平难以推行协议条款，要求撤换时，乙方接到通知后，应在7天内撤换，重新委派继任者。3、因更换施工责任人或技术责任人造成的损失乙方自行负担。第四条分包工程期限1、总工期以业主和企业的工期为准。2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。第五条工程质量1、工程质量必需全部达成业主和国家和交通部现行的工程质量检验评定标准，分项、分部工程一次性验收(检验)合格率100%

6、，单位工程合格率100%.2、乙方根据四川省雅砻江两河口水电站交通工程项目工程施工招标文件的全部要求、甲方技术交底及公路现行技术规范精心组织施工，工程质量必需达成施工设计文件和相关的国家、省部现行的规范、验标要求，并令甲方、监理工程师和业主满意。3、乙方应无条件地接收业主、监理工程师和甲方现场技术人员、质检员的质量管理，同时也应无条件地接收甲方施工技术部及相关部门的质量监督、指导。对于施工中达不到业主、监理要求而出现的问题，甲方有权作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、解聘等处理决定，乙方必需无条件接收，由此所造成的一切经济损失和后果均由乙方全部负担。4、乙方工程责任人必需常驻本项目工地，对自己

7、所施工的工程精心组织施工、管理。乙方工程责任人及技术责任人不能常驻工地(每个月不少于25天)，甲方有权对乙方处以罚款伍仟元人次或驱出现场，乙方必需无条件接收，其费用和造成的一切后果由乙方全部负担。乙方应在协议签署后两天内向甲方报一份上场关键人员名单，标准不许可随意更换。未经甲方同意，每更换一人，对乙方罚款伍仟元，若甲方发觉乙方现场人员不能胜任工作，乙方应在7日内给予更换。不然对乙方处以伍仟元天人的罚款。5、乙方在每道工序施工完成后，应立即上报甲方质检人员和监理工程师检验验收，并配合甲方立即上报签认各项相关资料，待监理工程师签证确定后，方能进行下道工序施工，不然，甲方将不予计量，由此所产生的费用

8、及其它一切损失由乙方负责负担。第六条安全施工、环境保护和文物保护1、乙方应遵守建设工程施工安全生产相关管理要求，严格按业主监理要求建设安全、文明标准化工地，多种安全文明标牌由乙方根据要求制作和布设，随时接收各级安全人员的监督检验，按要求采取方法做好现场的安全防护工作，消除事故隐患。2、乙方对现场的作业人员进行安全教育，明确其安全责任，甲、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违反安全管理要求进行施工。3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时，施工开始前向甲方上报安全施工方案及安全防护方法，经甲方审批后实施。防护方法费用按协议约定在劳务酬劳单价内包干使用。4、遵守甲方的职业健康安全管

9、理文件要求，采取有效的职业病防治方法，做好职业病的控制和预防。在实施爆破作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工时，提出对应的安全防护方法，报甲方审批后组织实施。乙方要对施工人员进行职业健康安全教育，提供和职业病危害防护相适应的设备、工具、用具等，施工生产过程中确保正常的使用或运转。费用按协议约定在劳务酬劳单价内包干使用。5、按要求为施工现场人员配置安全保护用具，指导现场人员正确使用，确保施工人员的人身安全，费用由乙方负担。6、乙方在施工中发觉地下障碍物或溶洞等不良地质现象时，应于8小时内以书面形式通知甲方，并保护好现场，甲方立即提出处理方案，乙方应主动给配合，并进行保护或组织施工处理，所发生的费用

10、待业主审核批复并支付甲方后，甲方再支付乙方由此增加的相关费用。7、乙方必需认真落实国家相关法规、法令、政策和安全施工的规章制度，严格按操作规程办事，做到安全生产，文明施工，在开工之日起10日内，将确保安全施工的方法和应急预案报送甲方。8、甲方有权检验乙方安全生产情况，对于存在的事故隐患，责令乙方整改，不然，甲方有权根据相关要求责令乙方停工并给一定经济处罚，直至安全隐患消除为止。9、乙方应制订出严密的安全防范方法，杜绝多种人身伤亡，机械设备事故的发生。在施工过程中发生的全部人身伤亡、机械设备损坏、损毁等事故，其损失和费用均由乙方负责并负担全部法律和经济责任。10、乙方必需和项目部签署治安城镇环境

11、综合治理责任书，并在进入现场10日内将人员花名册，身份证复印件报项目部配合甲方办理暂住证。若违反社会治安或触犯刑法，其责任由乙方全部负担，给甲方造成声誉、经济损失的，甲方有权给经济处罚。11、甲方负责办理全部施工人员人身意外保险，超出协议部分乙方按工程所负担的百分比34%进行分摊。12、乙方在第三期计量时扣除计价款元作为安全风险抵押金，待本协议工程完工后，无任何安全事故，两个月内无息退还。不然，甲方将依据对乙方的安全指标考评结果详细情况给予扣留。13、乙方应遵守政府相关部门和业主、监理对施工场地交通、施工噪音、环境保护和水土保持和安全文明生产等的管理要求，实施甲方制订的环境保护方法、管理方案和

12、环境保护要求，加强从业人员的环境保护教育，杜绝人为破坏和污染环境及生态系统，严格控制污染源，按要求排放污染物，避免和降低因施工方法不妥引发的对环境污染和破坏。14、乙方在施工中发觉古墓、文物或有考古研究价值的物品时，应立刻保护好现场，并在4小时内通知甲方，双方按文物管理部门要求采取妥善方法保护，若未按要求采取方法造成的损失由乙方负担。15、若乙方未推行上述条款，发生和此相关的人身伤亡、机械设备受损等安全事故，和事故引发的经济损失赔偿、罚款、索赔、诉讼等责任和费用，均由乙方依法负担。上述行为若给甲方带来不良的影响，即视为乙方违约，甲方有权终止协议。第七条工期延误1、因为甲方或业主物资供给或业主设

13、计变更、施工图纸供给、征地拆迁等原因造成的工期延误，只顺延工期，不增加费用。2、因为业主方原因造成的材料供给不上，甲方不赔偿任何费用。如因甲方原因造成乙方全方面连续窝工、停工超出5天时，从第6天起，根据甲乙双方确定的人员，给乙方每人天天20元的生活补助，其它费用不予考虑。如因不可抗力造成的窝工、停工和其它损失，甲方不予补助费用。3、因为乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、工期延长者，甲方不顺延工期，造成的损失由乙方负责;甲方有权终止协议。第八条材料供给及机械设备使用1、材料供给(1)甲方供给的材料包含钢筋、型钢、钢板、水泥、火工品、防水板，甲方供给至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道

14、、料场，卸车费、倒运费由乙方自行负责。甲供材料数量限额为设计量加上定额损耗，超限额数量部分根据采购单价加收15%的业务分成费。材料款以双方确定的单据为准(向乙方出示并提供发票复印件一份)，经双方人员确定，在当月计价款中扣除(材料单价以甲方实际购置的单价为准)乙方依据工程进度必需在每个月二十五日前以书面形式上报合理的材料计划，不然由此造成的材料供给不立即或工期拖延，其责任由乙方全部负担。甲方提供材料清单见附表。(2)除上述明确甲方提供的材料外，其他材料由乙方自行采购。乙方自行采购的材料必需确保材料质量达成本工程及甲方要求的标准，同时向甲方报送每次采购多种材料的出厂质检合格证，并取得甲方现场工程师

15、、监理工程师、业主同意，试验合格后方可使用，不然，由此造成的一切损失由乙方负责。(3)施工中乙方采购材料的保管、使用、回收等全部由乙方负责。(4)本协议工程所使用的材料因市场价格上涨所带来的一切风险及损失由乙方自行负担。假如业主对本工程材料进行调整，材料调差待业主批复后根据雅砻江两河口水电站交通工程3#公路标段施工招标文件协议专用条款第条进行调整。2、施工机具、机械设备供给(1)乙方根据投标承诺及协议约定配置设备及小型机具，应立即组织上场，安排操作人员和进行管理。乙方上场关键施工机具、机械设备清单见附件。(2)乙方提供的机械设备、施工机具性能应满足施工需要。(3)本工程所需机具、设备由乙方自行

16、处理。第九条变更设计1、甲方有权对乙方负担的工程提出变更设计，乙方必需根据变更设计组织施工。2、乙方提出工程变更时，由乙方提交变更设计相关基础资料，报甲方施工技术部门审核后编制变更设计单，上报监理、业主，待业主同意后方可实施。3、对于人力不可抗拒的自然灾难(如战争、瘟疫、地震)所造成的损失，由乙方提出申请，甲方汇总上报，待业主批复(损失金额)后，按标段批复总额%进行赔偿。4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮百分比，按各自上报金额统一下浮。第十条计量和结算1、对业主计量：乙方按甲方要求的时间及格式将已达成计量要求的工程及施工技术资料原件报甲方施工技术部门审查，经审查无误后乙方全方面配合甲

17、方报监理对相关工程进行验收签证并进入当月计量程序。2、甲方对乙方的计量：甲方对乙方的结算单价为乙方分包范围内的工程量清单综合单价或业主批复的新增单价，结算工程量以乙方分包工程范围内甲方对业主结算工程量为准，完成本工程所需的全部费用及和之相关的风险费用全部包含在清单单价中，除非业主对该单价调整，任何情况下均不调整。3、乙方必需在每个月18日前将已完工程项目标工程量清单报甲方现场技术、质量人员审查。4、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分项工程项目数量报表后，由施工技术部、物资设备部、安全环境保护部、质量管理部、计划部负责现场核实，确定已完分项工程数量无误且达成质量标准及验收标准，资

18、料提交齐全时给计量，发觉工程质量不合格不予计量，并责令乙方返工处理，期间发生的一切费用均由乙方负担。待工程全部达质量标准后，重新申报验工计量。5、计量数量为乙方实际完成、达成本协议要求质量标准、并经现场监理工程师、甲方现场技术责任人员签字认可的不超出图纸设计量的数量。甲方和业主计量支付完成并被同意后方对乙方进行计量，计量数量为乙方承包范围内的甲方和业主所计量数量。乙方应立即提供相关检验资料，如检验资料提供不立即而造成甲方不能按时从业主方计量，由此引发的一切损失均由乙方负责。6、结算工程量以乙方实际完成并经业主及甲方完工验收合格同意的不超出设计图纸数量为准。7、每个月计量报表业主批复后，甲乙双方

19、共同清理当月计量工程量，并将乙方范围内的复印给乙方一份。8、结算前，乙方须将所保管使用的属甲方提供主材的剩下部分、周转材料、机具等移交给甲方，材料的节超由甲方核实，周转材料不足部分和机具损毁部分由甲方物资部门按协议要求核定赔偿费用后交由计划部门结算。第十一条劳务酬劳价款支付1、劳务酬劳的支付：甲方财务部门依据同意的支付凭证，扣除其它应扣款项(包含代发工资、代付和代缴款项等)，从银行转账支付。2、甲方按同意的验工计价款，扣留当月业主批复计价金额的%作为工程质量确保金(工程质量确保金限额亿%=万元，假如变更超出业主要求的限额需要增加，乙方也对应增加)%的管理费、税金、乙方发生的多种罚款、借款、租用

20、甲方的机械费等费及其它应扣款项后支付。3、预付款待业主支付后，按乙方负担工程百分比支付乙方，乙方确保专款专用，不得将资金外挪或用到其它项目。预付款支付分两次支付，支付百分比及程序根据雅砻江两河口水电站交通工程3#公路标段施工招标文件专用条款第条要求支付。4、计价支付以业主计价支付周期为准，但推迟7个工作日，计价支付相关条款按业主对甲方要求进行。5、甲方向乙方每次拨付工程款之前，乙方必需将上次拨付工程款开支原始依据和此次申请拨付资金开支计划，经甲方现场指导监督和财务监督人员审核、签署意见后，依据劳务施工协议条款，方可拨付工程进度款。不然，不予拨款。6、乙方应固定财务人员，建立健全财务开支明细表台

21、帐。将经济活动相关资料和资金流向报甲方立案，并接授甲方核查。7、支付方法：在甲方收到业主支付的工程进度款后10个工作日内，经过银行转帐一次或数次支付。如遇本工程业主资金不到位或业主计量款拨付延误，甲方支付工程款的日期对应顺延，乙方应主动采取方法不得影响工程进度，延期支付的资金不计利息和违约金。第十二条履约确保金1、乙方履约确保金为叁拾万元，在签定协议前一次足额交纳。2、若协议实施期间，因乙方原因未能推行协议条款，则履约确保金给予扣除。3、协议实施期间，因业主或甲方原因未能推行协议条款，则按约定返还乙方履约确保金。第十三条履约、质量确保金返还1、履约确保金在乙方根据协议要求实施和完成了全部协议工

22、程内容并全部验收合格且乙方将民工工资、材料款等全部付清的条件下，业主向甲方返还该款项后30天内甲方无息退还履约确保金。若工程有安全、质量问题(或隐患)或乙方拖欠民工工资、材料款等，在乙方未立即处理或处理不力时，甲方有权动用该确保金进行善后处理。(因为甲方原因造成业主扣甲方履约确保金不能或不足额返还，不影响甲方对乙方的履约确保金返还)2、质量确保金返还工程质量确保金待保修期满业主返还甲方后，甲方扣除乙方管段工程维修费后30天内返还乙方。第十四条甲方权利及义务1、全方面推行总承包协议的义务，组织实施施工管理，对工程的工期、质量负总责。2、负责该工程项目标控制测量、试验工作(乙方试验人员全方面配合)

23、，立即提供施工设计图纸及相关技术资料;开展设计图纸会审、施工前的交底和培训，帮助乙方处理技术难题;搜集整理技术档案资料和交工验收。3、负责编制施工组织设计，制订各项管理目标，下达年、季、月、旬(周)施工计划，审核材料、设备计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检验和验收。4、对乙方的工程进度、安全质量、现场管理、环水保等进行监控，对不按要求操作的，有权责令乙方停工整改，其发生的费用由乙方全部负担。5、负责验工计价。6、负责和业主、监理、设计相关部门联络，协调施工现场关系;对现场管理、安全质量、环水保、施工进度及内业资料进行检验评选并给表彰和奖罚。7、如因乙方原因造成的罚款

24、均由乙方全部负担;若因乙方原因被业主或监理通报，每通报一次罚款1000020210元。8、在拨付劳务酬劳前，甲方有权对乙方外欠材料款、租用设备费用及雇佣工工资进行代扣、代发和监督兑现。第十五条乙方权利及义务1、对本协议劳务分包范围的工程进度、安全质量、环水保、文明施工及现场管理向甲方负责。在协议签署后7天内按甲方要求及乙方承诺组织含有对应资格证书的熟练工人、管理人员及技术人员，自有机械设备、周转料进入施工现场，并满足施工需要。负责编制具体施工方案，报甲方同意后实施。乙方承诺上场的人员、机械设备见附件乙方上场关键人员清单、乙方上场关键机械设备清单。2、帮助完成甲方制订的工程创优目标及方法，确保工

25、程一次创优，杜绝质量事故。3、自觉接收甲方及相关部门的管理、监督和检验，和现场其它单位协调配合，接收甲方统一调度。乙方上场的施工人员要有从业资格证书，特种作业人员要有有效的特种作业证书，做到持证上岗。4、配合甲方现场控制测量及试验工作，熟悉图纸，严格根据设计文件、施工规范、施工组织设计、技术交底精心组织施工，确保工程质量、工期和施工安全;甲乙双方共同完成施工日志、施工统计、自检技术资料，完工资料和完工交验工作，申报隐蔽工程检验和提供相关技术资料及完工资料的完成，上报施工计划、报表，遵守甲方项目质量、进度、验工计价等管理措施，配合甲方办理交工验收。5、乙方的农民协议工工资必需由甲方代发。乙方按甲

26、方要求每个月如实上报欠当地的材料款、设备租赁款、雇佣工工资、税费，上报的资料必需由乙方施工责任人签字加盖公章，由甲方核实后代付或代缴。代发、代付和代缴费用在乙方当期中间结算款中扣除，其它乙方未报甲方知情的和当地发生的债务或其它经济来往，由乙方自行偿还，甲方不负担和此相关的任何责任及费用。6、乙方应按时缴纳其它相关的行政要求费用。7、乙方应按时向甲方上报年、季、月施工计划，并有确保方法，乙方必需无条件地接收甲方的施工计划安排，并保质、按期完成。立即、正确、真实地向甲方上报多种资料、报表、数据等。8、在施工中乙方必需加强环境保护，预防水土流失，不然由此引发的一切后果均由乙方负责，费用已经包含在协议

27、单价中，甲方不另行支付，若乙方未立即处理，甲方有权委托其它人员进行善后处理，费用从乙方的计价款或质量确保金中扣除。9、乙方严格根据技术规范要求控制好隧道超挖，设计允许超挖工程量及对应回填工程量均已经包含在相关单价中，不单独计量，不管乙方出于任何原因此造成的超出设计许可范围的超挖，和因为超欠挖所引发的增加的工程量，均不给予计量，由乙方自行负担。10、业主、地方政府组织的多种检验评选及施工过程中的正常检验，若因乙方原因造成业主对甲方罚款，则该罚款由乙方负担，并在当月计量支付款中扣除。11、乙方必需确保洞内“三管两线”布设有序，且应做到不漏水，不漏电，通风防尘和照明符合规范要求。不然，甲方有权责令乙

28、方增加对应设备并对乙方进行每次壹万元的处罚，且甲方能够委托其它单位进行施工，由此带来的一切损失和费用均由乙方自负。12、分项工程交工验收后，乙方应负责对该工程的看管，出现任何问题均由乙方自费修复，直到该协议全部交工验收为止。13、民爆物品的管理必需遵守国家各级民爆物品管理措施和业主的安全管理要求，甲方统一采购，乙方无条件服从。14、不得将本协议范围内工程向第三方进行分包或转包。第十六条自然灾难因为人力不可抗拒的自然灾难所造成的损失，参考建设单位或保险企业赔偿标准。由乙方提出申请，经甲方核实后报建设单位或保险企业批复后给赔偿。第十七条违约责任1、乙方承包施工的工程项目严禁分包或转包，如经发觉甲方

29、将拒绝对乙方进行计量支付，甲方有权终止协议，乙方必需无条件服从，由此而造成一切损失由乙方负担，乙方无条件退场。2、在业主组织安全、质量、进度检验中，因为乙方原因造成甲方连续两个月被业主评价为较差，则对乙方处罚伍万元，对乙方施工队责任人和技术责任人分别处罚壹仟元，;若因为乙方原因造成甲方连续三个月被业主评价为较差，甲方有权终止协议，没收乙方履约确保金，并要求乙方在7天内退场，由此引发的一切责任及损失均由乙方负担。3、乙方必需按本协议要求的质量、工期要求完成本协议工程的施工，不然乙方应全部负担业主对甲方的处罚和甲方对乙方的处罚。4、乙方应根据甲方同意的实施性施工组织设计上足人员和机械设备，若乙方设

30、备、人员在协议签署后5天内未能立即到场或不能全部到场，则甲方有权另行确定施工单位或对乙方处以伍仟元人和伍仟元台机械设备的处罚，由此引发的一切损失由乙方负担。第十八条协议纠纷在推行协议中若出现纠纷时，双方应公平、合理的进行协商处理，若不能协商处理时，须在甲方上级企业工商注册所在地-陕西省西安铁路运输法院或西安市中级人民法院起诉。第十九条补充协议本协议未尽事宜，经双方协商可签署补充协议。补充协议和本协议含有相同的法律效力。第二十条协议的终止和生效本协议书经双方签字盖章，乙方上场的人员、施工设备、机具满足协议及甲方要求、在正式施工30天且经甲方综合评价合格后生效。如甲方的综合评价认为乙方不具有推行协议的能力，本协议无效，乙方立刻退出施工现场，甲方按乙方完成合格的工程量和本协议单价支付乙方费用，除另外不再支付任何费用。甲方依据完工结算将相关费用支付完成，缺点责任期结束，本协议自行失效。第二十一条其它1、协议签署地点.2、本协议壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。甲方：(盖协议专用章)乙方：(盖章)甲方法定代表人乙方法定代表人或或授权的代理人(签字)授权的代理人(签字)开户银行：开户银行：账号：账号：签约地点：签署日期：年月日