建筑工程劳务分包协议建设工程施工劳务分包协议范本

《建筑工程劳务分包协议建设工程施工劳务分包协议范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程劳务分包协议建设工程施工劳务分包协议范本（19页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、建筑工程劳务分包协议建设工程施工劳务分包协议范本 建设工程施工劳务分包协议工程名称 ：劳务发包人：劳务承包人：北京市建设工程招标投标管理办公室制北京市建设工程发包承包交易中心二七年一月劳务作业发包人：劳务作业承包人：根据中国协议法、中国建筑法及其它法律、法规，遵照平等、自愿、公平和老实信用的标准，双方就劳务分包事项协商达成一致，签订本协议。第一部分1、劳务分包工程基础情况工程名称：工程地点：建筑面积：分包范围：劳务作业内容：劳务作业人数：人。2、协议价款本工程的协议价款采取下列第 种方法计算：固定协议价款；约定不一样工种劳务的工日单价，按确定的工日计算；综合工日单价；平米包干。本工程的协议价款

2、，除经劳务发包人和劳务承包人双方书面确定的工程变更以外，不再调整。采取第种方法计价的，协议价款中包含其中劳务费 元。协议价款合计 元。大写 元。采取第种方法计价的，不一样工种劳务费工日单价分别为：单价为 元/工日，共 工日；单价为 元/工日，共 工日；单价为 元/工日，共 工日；单价为 元/工日，共 工日；单价为 元/工日，共 工日。另：中小型施工机具、设备费 元，劳务作业周转、低值易耗材料费 元；协议价款合计 元。大写 元。采取第种方法计价的，劳务费综合工日单价为 元/工日，共 工日。另：中小型施工机具、设备费 元，劳务作业周转、低值易耗材料费 元；协议价款合计 元。大写 元。采取第种方法计

3、价的，劳务费单价为 元/m2，建筑面积为 m2。另：中小型施工机具、设备费 元/m2，共 元，劳务作业周转、低值易耗材料 费 元/m2，共 元；协议价款合计 元。大写 元。施工中发生的零工单价为 元/工日，窝工 元/日。劳务费包含内容为：工人工资；劳保统筹费用；劳动保护费用；管理费用；各项保险费用；临设费用；文明施工及环境保护费用；利润；税金。劳务承包人委派的协议价款收取责任人为 ，身份证号码：职务：联络电话：在京住址：家庭住址：3、分包工作期限开工日期：年 月 日完工日期：年 月 日总日历天数为：天4、质量标准工程质量：按国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工程

4、必需达成质量评定 等级。安全文明施工要求：5、协议文件及解释次序组成本协议的文件及优先解释次序以下：本协议；中标通知书；投标书及其附件；标准、规范及相关技术文件；图纸及工程量清单；其它 。6、标准规范除本工程总包协议另有约定外，本协议适用标准规范以下：7、图纸劳务发包人应在劳务分包工作开工 天前，向劳务承包人提供和分包工程相关的图纸 套。8、项目经理劳务发包人委派的担任驻工地推行本协议的项目经理为 ，职务：工程建造师证书号 。身份证号码：委托权限：劳务承包人委派的担任驻工地推行本协议的施工责任人为 ，职务：岗位证书号：身份证号码：委托权限：9、材料、设备机具、构配件供给劳务发包人应根据施工计划

5、向劳务承包人提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件。如劳务发包人不能按时提供，则应对应延长工期并赔偿误工费用；如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务承包人应在验收时以书面形式提出，劳务发包人负责在三日内更换或调整。劳务承包人应妥善保管、合理使用劳务发包人供给的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应进行赔偿，并负担所以造成的经济损失，但赔付总额不超出协议总价的%。施工中所需的中小型机具在施工开始前 日内由 方提供，并出具清单双方确定。施工中所需的周转、低值易耗材料由 方提供，并出具清单双方确定。10、担保劳务发包人、劳务承包人为了全方面推行

6、协议，应相互提供以下担保：劳务发包人向劳务承包人提供工程款支付担保，按协议约定支付工程价款及推行协议约定的其它义务。担保方法为：担保金额 ，担保使用期 ，担保协议作为本协议附件。劳务承包人向劳务发包人提供履约担保，按协议约定推行自己的各项义务。担保方法为：担保金额 ，担保使用期 ，担保协议作为本协议附件。双方约定的其它担保事项：一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人负担对应责任。11、协议价款的支付采取固定协议价款方法计算协议价款的，劳务承包人和劳务发包人约定按下列方法支付：协议生效 日内即支付预付款 元；中间支付：年 月 日前支付 ， 年 月 日前支付 ， 年 月 日前支付 ， 年 月 日

7、前结清全部款项。采取工日单价方法计算协议价款的，每个月应结清上月完成的工作量并支付其中的劳务费总额，其它费用的支付方法为：年 月 11111111日前结清全部款项。采取平米包干方法计算协议价款的，每个月应结清上月完成的工作量并支付其中的劳务费总额，其它费用的支付方法为：年 月 日前结清全部款项。劳务作业工作完成，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方根据本协议约定的计价方法，进行协议价款的最终支付。劳务发包人收到劳务承包人递交的结算资料后28天内进行核实，给确定或提出修改意见。劳务发包人确定结算资料后28天内向劳务承包人支付协议价款尾款。劳务承包人和劳务发包人对协议结算价款发生争议时，

8、按本协议有关争议的约定处理。劳务发包人必需将协议价款支付给劳务承包人在款中指定的协议价款收取责任人，并索要收款证实。因为劳务发包人将协议价款支付给协议价款收取责任人以外的人员、现金支付协议价款，或存在其它违规支付行为的，造成后果由劳务发包人负责。劳务承包人协议价款收取责任人收到协议价款后产生的分配问题由劳务承包人自行负责。12、违约责任当发生下列情况之一时，劳务发包人应负担违约责任：劳务发包人违反本协议第11条的约定，不按时向劳务承包人支付协议价款；劳务发包人不能按时提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件造成窝工的；劳务发包人不能提供足够的工作面，造成窝工的。劳务

9、发包人不按约定核实劳务承包人完成的工程量或不按约定支付协议价款，应按劳务承包人同期向银行贷款利率向劳务承包人支付拖欠协议价款的利息，并按拖欠金额向劳务承包人支付每日 的违约金。劳务发包人不推行或不按约定推行协议义务的其它情况时，应向劳务承包人支付 违约金 元，劳务发包人顺延延误的劳务承包人工作时间。当发生下列情况之一时，劳务承包人应负担违约责任：劳务承包人因本身原因延期交工的，每延误一日，应向劳务发包人支付违约金 元，最高不超出协议总金额的5%。劳务承包人施工质量不符合本协议约定的质量标准，劳务发包人能够要求劳务承包人返工，劳务承包人无法完成的，劳务发包人能够委派其它劳务企业完成，产生的费用由

10、劳务承包人负担；由此给劳务发包人造成损失的，劳务承包人应向劳务发包人支付违约金 元，最高不超出协议总金额的5%。延误的劳务承包人工作时间不予顺延。劳务承包人不推行或不按约定推行协议的其它义务时，应向劳务发包人支付违约金 元，最高不超出协议总金额的5%。延误的劳务承包人工作时间不予顺延。一方违约后，另一方要求违约方继续推行协议时，违约方负担上述违约责任后仍应继续推行协议。13、协议份数本协议正本两份，含有相同效力，由劳务发包人和劳务承包人各执一份；本协议副本 份，劳务发包人执 份，劳务承包人执 份，劳务发包人负责向行政主管部门立案 份。14、补充条款15、协议生效协议签订时间：年 月 日协议签订

11、地点：附件一：劳务发包人供给材料、设备机具、构配件计划清单附件二：劳务作业中小型施工机具、设备清单附件三：劳务作业周转、低值易耗材料清单劳务发包人：劳务承包人：地 址：住 址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：邮政编码：邮政编码：联络电话：联络电话：第二部分16、劳务发包人义务组建和工程相适应的项目管理班子，全方面推行总包协议，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责。劳务发包人有对劳务承包人实施的劳务作业进行监督抽查，并提出整改要求的义务。劳务发包人应落实落实实名制管理要求，推行监管职责，并按要求留存管理资料。负责编制施工组织设计，统一制订各项管理目标，组织编制

12、年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、试验化验的控制、监督、检验和验收。负责工程测量定位、沉降观察、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的搜集整理及交工验收。统筹安排、协调处理非劳务承包人独立使用的生产、生活暂时设施、工作用水、用电及施工场地。按时提供图纸，立即交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施确保施工需要。按本协议约定，向劳务承包人支付协议价款，并实现“月结月清”。负责和工程发包人、监理、设计及相关部门联络，协调现场工作关系。负责办理本协议所包括的立案手续。17、劳务承包人义务对本协议劳务分包范围内的工程质

13、量向劳务发包人负责，组织含有对应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵遵法律法规及相关规章制度。劳务承包人负责到相关行政管理部门进行人员登记立案，施工现场必需实施实名制管理，并做好工人出勤统计、任务完成统计。劳务承包人依据施工组织设计总进度计划的要求，每个月月底前5天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，或按劳务发包人要求提交旬、周施工计划，和和完成上述阶段、时段施工计划对应的劳动力安排计划，经劳务发包人同意后严格实施。严格根据设计图纸、施工验收规范、相关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达成约定的等级；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，确保工期；加强安全教育，认

14、真实施安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全方法，确保施工安全；加强现场管理，严格实施建设主管部门及环境保护、消防、环卫等相关部门对施工现场的管理要求，做到文明施工；负担因为本身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及多种罚款。自觉接收劳务发包人及相关部门的管理、监督和检验；接收劳务发包人随时检验其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况，且持证上岗率必需达成100%。按劳务发包人统一计划堆放材料、机具，按劳务发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好本身责任区的治安保卫工作。按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合劳务发包人办理

15、交工验收手续。做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工部分的成品保护工作，因劳务承包人责任发生损坏，劳务承包人自行负担由此引发的一切经济损失及多种罚款。妥善保管、合理使用劳务发包人提供或租赁给劳务承包人使用的机具、周转材料及其它设施。劳务承包人须服从劳务发包人转发的工程发包人及工程师的指令。劳务承包人必需和每个劳务作业人员签署劳动协议，不得私招乱雇、使用零碎工。劳务承包人必需每个月按时向劳务人员结清、发放劳动酬劳，发放数额不得少于当月北京市最低工资标准，并做好劳务酬劳发放统计。劳务承包人收到劳务费后必需首先支付工人劳务酬劳。18、安全施工和检验劳务发包人应严格根据建设工程安全生产管理相

16、关要求，负责施工现场整体安全施工的组织工作，并有详尽的安全施工方案。劳务承包人应无条件的服从劳务发包人安全施工管理。同时劳务承包人必需配置专职安全员配合劳务发包人工作。因为劳务发包人安全施工方案不完善造成的安全事故，责任由劳务发包人负担。因为劳务承包人不能落实安全施工方案或不服从劳务发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由劳务承包人负担。19、安全防护劳务承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段和临街交通要道周围施工时，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务发包人要向劳务承包人提供安全防护方法，费用由劳务发包人负担。劳务承包人在施工现

17、场内使用的安全保护用具，由劳务承包人提供。20、事故处理发生重大伤亡及其它安全事故，劳务发包人应按相关要求立刻上报相关部门，同时按国家相关法律、行政法规对事故进行处理。劳务承包人要主动配合劳务发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家眷的抚慰工作，避免过激行为的发生。21、施工人员意外伤害保险根据北京市实施建设工程施工人员意外伤害保险措施及国家相关管理措施实施。22、工程量确实认采取固定协议价款方法的，施工过程中不计算工程量。采取工日单价或平米包干计价方法的，由劳务承包人每个月 日前按月将完成的工程量报劳务发包人，由劳务发包人确定。对劳务承包人未经劳务发包人认可，超出设计图纸范围或因劳务承包人原因造

18、成返工的工程量，劳务发包人不予计量。23、施工变更施工中如需对原工作内容进行变更，劳务发包人应提前7天以书面形式向劳务承包人发出变更通知，并提供变更的对应图纸和说明。劳务承包人根据劳务发包人发出的变更通知及相关要求，进行下列需要的变更：更改工程相关部分的标高、基线、位置和尺寸；增减协议中约定的工程量；改变相关的施工时间和次序；其它相关工程变更需要的附加工作。由非劳务承包人原因造成的变更造成协议价款的增加及造成的劳务承包人损失，由劳务发包人负担，延误的工期对应顺延；因变更降低工程量，协议价款应对应降低，工期对应调整。由劳务承包人原因造成的变更费用和由此造成劳务发包人的直接损失，由劳务承包人负担，

19、延误的工期不予顺延。24、施工验收劳务承包人施工完成，应向劳务发包人提交完工汇报，通知劳务发包人验收；劳务发包人应该在收到劳务承包人的上述汇报后7天内对劳务承包人的施工结果进行验收，验收合格或劳务发包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务承包人已经完成了本协议的约定工作。但劳务发包人和工程发包人间的隐蔽工程验收结果或工程完工验收结果表明劳务承包人施工质量不合格时，劳务承包人应负责无偿修复，不延长工期，并负担由此造成的劳务发包人的相关损失。全部工程完工一经工程发包人验收合格，劳务承包人仅对其分包的劳务作业范围内的施工质量对劳务发包人负担保修责任。25、施工配合劳务承包人应配合劳务发包人做好以下工作

20、：劳务发包人对其工作的初步验收；劳务发包人按工程发包人或建设行政主管部门要求进行的包括劳务承包人工作内容、施工场地的检验；隐蔽工程验收、工程完工验收等。劳务发包人或施工场地内第三方的工作必需由劳务承包人配合时，劳务承包人应按劳务发包人的指令给予配合。劳务承包人按约定完成劳务作业，必需由劳务发包人或施工场地内的第三方进行配合时，劳务发包人应配合劳务承包人工作或确保劳务承包人取得该第三方的配合。26、索赔劳务发包人依据总包协议向工程发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务承包人应给予主动配合，保留并出示对应资料。在劳务作业实施过程中，如劳务承包人碰到不利外部条件等依据总包协议能够索赔的情形出现，则

21、劳务发包人应该采取一切合理步骤，向工程发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，劳务发包人应该将索赔所得的对应部分转交给劳务承包人。27、争议劳务发包人和劳务承包人在推行协议时发生争议，能够自行和解或要求相关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采取下列第 种方法处理争议：向 申请仲裁；向 人民法院起诉。发生争议后，除非出现下列情况，双方全部应继续推行协议，保持工作连续，保护好已完工作结果：单方违约造成协议确已无法推行，双方协议终止协议；调解要求停止协议工作，且为双方接收；仲裁机构要求停止协议工作；法院要求停止协议工作。28、严禁转包劳务承包人不得将本协议项下的劳务

22、作业转包给她人。不然，劳务承包人将依法负担责任。29、不可抗力不可抗力事件发生后，劳务承包人应立刻通知劳务发包人，并在力所能及的条件下快速采取方法，尽力降低损失，劳务发包人应帮助劳务承包人采取方法。劳务发包人认为劳务承包人应该暂停工作的，劳务承包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务承包人应向劳务发包人通报受害情况和损失情况，及估计清理和修复的费用；不可抗力事件连续发生时，劳务承包人应每隔7天向劳务发包人通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务承包人应向劳务发包人提交清理和修复费用的正式汇报及相关资料。因协议一方拖延推行协议后发生不可抗力的，不能免去拖延推行方的对应责任。劳务承包

23、人负担因不可抗力事件造成的本身人员和财产损失。30、文物和地下障碍物在劳务作业中发觉古墓、古建筑遗址等文物和化石或其它有考古、地质研究价值的物品时，劳务承包人应立刻保护好现场并于4小时内以书面形式通知劳务发包人，劳务发包人应于收到书面通知后二十四小时内汇报当地文物管理部门，劳务发包人和劳务承包人应按文物管理部门的要求采取妥善保护方法。劳务发包人负担由此发生的费用，顺延协议工作时间。如劳务承包人发觉后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法负担对应责任。劳务作业中发觉影响工作的地下障碍物时，劳务承包人应于8小时内以书面形式通知劳务发包人，同时提出处理方案，劳务发包人收四处置方案后二十四小

24、时内给予认可或提出修正方案，劳务发包人负担由此发生的费用，顺延协议工作时间。所发觉的地下障碍物有归属单位时，劳务发包人应报请相关部门协同处理。31、协议解除劳务承包人和劳务发包人协商一致的，能够解除劳务分包协议。312假如劳务发包人不根据本协议的约定支付协议价款，劳务承包人能够停止工作。停止工作超出28天，劳务发包人仍不支付协议价款，劳务承包人能够向劳务发包人发出通知解除协议。如在劳务承包人没有完全推行本协议义务之前，劳务发包人的承包协议解除的，劳务发包人应通知劳务承包人解除本协议。劳务承包人接到通知后应立即撤离现场，劳务发包人应支付劳务承包人已完工程的协议价款。如因不可抗力致使本协议无法推行

25、，因工程发包人原因造成工程停建或缓建，致使协议无法推行的，劳务发包人和劳务承包人能够解除协议。如因劳务承包人在施工人员数量、施工人员能力等方面的欠缺，致使工程质量、安全和工期无法达成要求时，经现场监理确定并经工程发包人同意后，劳务发包人能够向劳务承包人发出通知解除协议。劳务承包人接到通知后应立即撤离现场。劳务承包人不按要求退场，给劳务发包人造成经济损失的由劳务承包人负担。协议解除后，劳务承包人应妥善做好已完工程和剩下材料、设备的保护和移交工作，按劳务发包人要求撤出施工场地。劳务发包人应为劳务承包人撤出提供必须条件。有过失的一方应该赔偿因协议解除给对方造成的损失。协议解除后，不影响双方在协议中约定的结算和清理条款的效力。32、协议终止双方推行完协议全部义务，协议价款支付完成，劳务承包人向劳务发包人交付劳务作业结果，并经劳务发包人验收合格后，本协议即告终止。