最新最新施工协议范本

《最新最新施工协议范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新最新施工协议范本（9页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2021最新最新施工协议范本 发包方 以下称甲方 ：法定代表人：身份证号码：承包方 以下称乙方 ：法定代表人：身份证号码：风险提醒：发包人的相对义务依据法律要求发包人应办理法律要求由其办理的许可、同意或立案，包含但不限于建设用地计划许可证、建设工程计划许可证、建设工程施工许可证、施工所需暂时用水、暂时用电、中止道路交通、暂时占用土地等许可和同意。且发包人应帮助承包人办理法律要求的相关施工证件和批件。若发包人因未能立即办理完成前述许可、同意或立案，由发包人负担由此增加的费用和 或 延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据中国协议法、中国建筑法及其它相关法律、法规、条例、规章等，双方遵照平等、自愿

2、、公平和老实信用的标准，就_建设工程协商一致，签订协议并共同遵照实施。第一条施工工程基础信息1、工程项目名称：2、工程施工地点：3、工程承包范围：4、工程立项同意文号：第二条工程期限一、协议工程总工期为_天；开工日期：_年_月_日；风险提醒：有关实际完工日期的要求当因实际完工日期确实认发生纠纷时，能够以相关要求参考详细情形：工程经完工验收合格的，以承包人提交完工验收申请汇报之日为实际完工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的完工验收申请汇报42天内完成完工验收，或完成完工验收不予签发工程接收证书的，以提交完工验收申请汇报的日期为实际完工日期；工程未经完工验收，发

3、包人私自使用的，以转移占有工程之日为实际完工日期。完工日期：_年_月_日。二、工期经甲方现场代表签证后可对应顺延的情况：1、发包方未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。2、发包方未能按协议约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常运行。3、工程师未按协议约定提供所需指令、同意等，致使施工不能正常进行。4、设计变更和工程量增加。5、一周内非承包方原因停水、停电、停气造成停工累计超出8小时。6、不可抗力。7、工程师同意工期顺延的其它情况。第三条工程价款、结算及付款方法1、双方约定按工程节点付款。基础完成时付总工程款的25%，完成二层付总工程款的15%，主体验收合格付总工程款的15%，初验合格付到总

4、工程款的90%，最终付款依据审计为准，乙方按要求提供甲方需要的具体验收资料，并经甲方签收后经第三方审计单位审计，双方确定工程量后30天内付至总工程款95%；剩下5%作为工程保修金 不计利息 ，在保修期满一年后14日内无质量问题一次性付清余款。2、以上付款时间为乙方上报已完工程款7日内。如有质量问题，乙方应立即修复，若拖延不修或维护达不到要求的，甲方有权自行安排人员修复，修复费用从质量保险金中扣除。3、乙方在收取工程款时应向甲方提供诸暨市建安发票。4、办理施工许可证时的乙方负担建设工程交易费、工程质量检测费、工程保险费、建筑施工安全服务费、定额编制费等全部政策性要求由乙方负担的费用则乙方自行负担

5、，如甲方代行缴纳，扣除上述费用时，应向乙方出具相关缴费单据。第四条建筑材料、设备的供给和采购风险提醒：对于采购材料和工程设备的义务和责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或相关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或相关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和 或 延误的工期，由承包人负担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合协议约定的，或因发包人原因造成交货日期延误或交货地点变更等情况的，根据发包人违约的约定办理。一、工程材料、设备由乙方采购。二、乙方采购的材料、设备，必需附有产品合格证和试验汇报才能用于工程，

6、甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验汇报。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方负担。第五条工程质量标准及验收风险提醒：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达成协议约定标准的，由发包人负担由此增加的费用和 或 延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达成协议约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达成协议约定的标准为止，并由承包人负担由此增加的费用和 或 延误的工期。1、工程质量按国家现行规范验收必需达成合格标准。2、开工前须提供施工组织设计、总进度计划表及各专业施工方案，每个

7、月_日提供当月施工进度和下月施工进度计划。3、每七天进行工程例会，对质量、安全、进度进行分析、调整，并形成会议纪要。4、为保障该项目标工程质量、安全生产和签约后的施工进度，乙方自愿向甲方缴纳推行确保金拾伍万元。5、履约确保金退还：如乙方在协议推行过程中无违约行为，则在该项目工程完工合格后，十个工作日内退还确保金 上述确保金不计息 。完工验收合格后，乙方在十五个工作日内清场撤出 在乙方初验整改结束后_天内甲方须组织完工验收 。第六条安全施工1、依据本市安监站要求和标准，做好安全防护方法和安全教育工作，以谁施工、谁负责的标准。扎实做好安全基础工作。2、乙方在施工现场必需设置工程项目部，项目部管理班

8、子组成必需由该工程项目经理负责组成，配施工员、安全员等五人大员，并要求乙方必需全员到岗。风险提醒：保修责任的起算工程保修期从工程完工验收合格之日起算，详细分部分项工程的保修期由协议当事人在专用协议条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应该依据相关法律要求和协议约定负担保修责任。发包人未经完工验收私自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。第七条质量保修一、本工程保修期限为_年，自工程完工验收合格起算。二、在无偿保修期内，乙方应确保通讯通畅，令甲方能够随时同乙方取得联络。乙方在接到甲方维修通知后小时内抵达现场并立即处理。如乙方更换保修人员或联络电话，应立即通知甲方。若因乙方

9、通讯不畅或有意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行处理，由乙方负担全部费用并加收_%的劳务费。乙方保修联络电话：_；乙方保修联络人：_。第八条违约责任风险提醒：明确违约责任在签署协议时，双方就要想到可能产生的违反协议的行为，并在协议中要求对应的处罚措施，经过明确违约时需要负担的责任，来督促各方真正推行应负担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。1、甲方逾期支付的工程款按逾期时间计算，违约金按银行同期贷款利率计算。逾期超出_天未付工程款，双方又未达成协议的，甲方将以应付工程款的日_支付违约金。乙方还能够经过法律路径追索。2、工程质量经验收未能达成国家现行验收规范要求所出现部分或全

10、部返工、重建的全部费用由乙方负担，工期不予延期。乙方未能按本补充协议约定按期完成工程并交付的，每滞后一天按协议价的_金额赔偿，赔偿总额通常不超出总造价的_%。3、乙方如有违反本补充协议约定的行为的，履约确保金无权要求返还。4、乙方应在工程完工验收后_日内提交施工立案的全部资料。逾期按协议价的日万分之二负担违约金，还应按本补充协议第八条第3、4项负担相关责任。5、在本协议推行过程中，如乙方施工队伍素质、施工力量、机械设备、现场文明施工和安全防护投入及管理不符合施工规范、要求及甲方要求，造成现场管理混乱、工程质量、进度和现场文明施工、安全生产达不到预定计划，甲方有权要求乙方调整并充实施工力量，乙方

11、应无条件接收。当上述方法仍无效时，甲方可视情况进行要求乙方负担违约责任，直至终止协议，而且对由此引发的工期及经济损失均由乙方负担。第九条争议处理因本协议产生纠纷，如协商无法处理，双方都有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十条签署地点本协议在_签署。第十一条补充协议协议未尽事宜，协议当事人另行签署补充协议，补充协议是协议的组成部分。第十二条协议生效本协议自_生效。第十三条协议份数本协议一式_份，均含有相同法律效力，发包人执_份，承包人执_份。发包人：公章法定代表人或其委托代理人： 签字组织机构代码：地址：邮政编码：电话：传真：电子信箱：开户银行：账号：承包人：公章法定代表人或其委托代理人： 签字组织机构代码：地址：邮政编码：电话：传真：电子信箱：开户银行：账号：