人工费施工合同

《人工费施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《人工费施工合同（20页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、人工费施工合同人工费施工合同在人们越来越相信法律的社会中，越来越多的人通过合同来调和 民事关系，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么一般合 同是怎么起草的呢？以下是本店铺整理的人工费施工合同，欢迎大家 分享。人工费施工合同1发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法、建设部建筑法以及其他相 关法律法规。本着遵守国家法律、公平、合理的原则，经甲、乙双方 协商一致签订本合同。合同条款如下：一、工程名称：二、工程地点：三、开竣工时间：20xx年 月 日一20xx年月曰四、工程内容及方式：1、主要工程内容为：基础、框架、砌块、墙面、地面、场地。2、施工方式：包工不包料。五、结算及

2、拨款方式：1、本合同工程款总额：工程俊工结算后，双方结算大表上的人工费（元每人每天）和管理费（人工费xl.3）的总和。2、工人工资按月发放，在施工现场，由甲方监督之下，直接发 放给工人。3、工程竣工验收后，工人工资全部结清，其余款项，等甲方结 算完后 15 日内，按甲方结算大表上的人工费及管理费，一次性结算 至工程款的 90%。4、余款在工程质保期满无质量问题时，十个工作日内一次性付5、承包方收到工程款后5 日内应当向发包方开据符合税法规定 的票据。六、质量与安全1、工程质量标准：现行的国家标准，达到合格要求。2、乙方必须严格按安全操作规程施工。如不按操作规程施工， 发生安全事故，由乙方承担全

3、部行政、刑事、民事责任。3、乙方须在进场前按相关规定为工人购买各种保险，如甲方发 现乙方未按规定购买保险，甲方有权代乙方购买，保险费用从工程款 中扣留。4、质保期为工程验收后的一年。七、甲方权利和义务1、甲方向乙方交付具备合同项下作业开工条件的施工场地。2、甲方向乙方提供满足作业所需的供应，通信及施工道路的畅 通。3、甲方向乙方提供相应的工程资料及技术图纸。4、甲方向乙方提供图纸，及时向乙方交付材料。5、甲方按合同约定，向乙方支付工程进度款。6、因甲方原因，停工24小时以上的，甲方应按现场实际情况， 支付乙方现场人员的人工费用，由甲方现场管理人员签字生效。人工 费按 100元/天计。7、因设计

4、变更发生费用，由甲方按实际发生的工程量付给乙方八、乙方权利和义务1、乙方应严格按照图纸的工程量组织具有资格的工人投入工作， 遵守法律法规。2、严格按照设计图纸及验收规范、有关技术要求及施工组织设 计精心组织施工，确保工程达到约定标准。3、科学管理，安排作业计划，投入足够的人力、务必确保工期 承担由于自身造成的质量修改、返工、工期拖延等责任。4、自觉遵守有关部门的监督检查。九、违约责任：1、甲方如不能按时支付工程进度款，迟于约定时间个工作日的， 乙方有权停止施工，同时甲方支付乙方停工损失，其损失按工人工资 100元/天计算。2、乙方如不能按时保质、保量、保工期完成施工项目，承担由 此造成的经济损

5、失，并向甲方支付违约金，违约金数额为所施工项目 工程款总额的10，甲方可直接从工程款中扣收违约金。十、双方发生争议时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。十一、 本合同一式贰份双方各执壹份，自签字之日起生效。合同款付清之后 失效。甲方（签章）：乙方（签章）：法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话：年月日人工费施工合同2 为了明确甲、乙双方在施工过程中各自的权力和义务，保证双方 利益，明确双方的职责，约束双方的行为，相互紧密配合，保质保量 完成商定的分项工程，现经甲、乙双方充分协商制定本合同，以便共 同遵守。第一条：工程项目概况 1：工程名称：江都市地方税务局综合楼及附楼装饰

6、工程 2：施工工种： 木制作天花工程 3：工程地点： 龙川路 4：工 程承包范围： 1： 1-3层的天花2：窗帘盒 、天花线条5：工程总 价： 安工程结算单为准第二条：工程期限本工程定于20xx年05月21日开工，至20xx年07月20日竣工交付使用。（按项目部施工进度表实施） 第三条：工程付款：结算方式及条件 1：本合同生效后，乙方进驻工地施工10天后，甲方支付部分工 人生活费以确保工程顺利进展。支付金额右甲方按乙方每人 10 元/ 天的标准预付生活费。（实际施工工日和每天进场人数由发包方审核2：工程中、乙方所施工的工程进度款不付，年终总结。3：分项工程施工完毕，待建设单位整体工程验收合格交

7、付使用 后，甲方付到承包总价的95%。留取5%维修款，维修期1年，1年 后一次性结算。如工程跨年度时，甲方必须在春节前按乙方实际完成 工程量、付80%为工人人工费。 4：结算条件：1、合同2、工程部结 算清单、3、分管经理审批。第四条：双方责任甲方：1、向乙方提供设计图纸。2、甲方负责设计与技术上的指导工作，及施工队伍流程安排工 作。制定工程的各项规章制度及分项单位的协调工作。3、根据乙方的材料计划及时供应所需材料。4、负责协调各工种的关系及因交差施工所引起的各类矛盾。乙方：1、严格按甲方的要求施工，遵守公司规定的各项规章制度，服 从管理，听从安排，管理安排好自已的施工队伍。2、及时开出材料计

8、划单，严禁多开材料，合理使用材料，杜绝 浪费现象发生。3、自行解决住宿及日常生活等问题。4、严格遵守施工规范，若材料到现场后，由现场安排搬运，若乙方不搬，甲方自理，自理费用在乙方费用金中扣除。5、出现明显质量事故，而又无法修改的将视情节给予处罚。6、在施工现场由于乙方人员不戴安全帽，不采取必要的安全防 护措施，恶意违章所造成的工伤事故由乙方承担责任。第五条：1、如设计变更出现二次施工，甲方将按实际返工量付给乙方。2、如乙方未按设计施工，及未经甲方同意施工返工自负，并承 担材料浪费的责任。第六条：奖惩制度1、本工程确保优良工程，否则承担相应责任；2、严格按JG73 91建筑装饰工程施工及验收规范

9、的要求施工。3、严格按QB1838 93室内装饰工程质量规范的要求施工。4、乙方在施工期间应严格按规范施工，对违反者（乱开材料、 浪费材料、返工）所造成的损失应由乙方承担责任。5、乙方应无条件按合同工期保质保量完成工作，如能在合同期 内，甲方将一次性奖励乙方人民币元整。如不能按期完成，甲方将根 据实际情况对乙方进行一定限度的经济罚款。6、如果乙方未按照规定条款执行的，甲方有权终止协议，乙方 并承担经济责任索赔，在工程承包款中扣除。如上下力资、易耗品等。7、因甲方因素，含停工待料，影响工程进度，工期顺延，但发生的停工待料甲方应补乙方每人按10 元/日生活费（业主因素除外）8、因材料质量不符合有关

10、规定，造成质量事故，乙方均不承担 责任及维修费用。第六条：未尽事宜、甲、乙双方将根据协商签字的其它附件与本 合同具有同等效力。双方如有争议，协商解决，协商不成由扬州仲裁委员会仲裁。第七条：安全事项：1、乙方严格遵守操作规程施工，安全第一、质量第一为宗旨， 确保施工人员人生安全、用电安全、防火、防盗等。2、施工队伍要求班长每天在现场，特殊情况外出必须由代理班 长负责。正副班长都脱离现场一次罚款100 元。3、下班前现场必须清扫，材料摆放整齐，现场检查不合格一次 罚款 50元。4、现场不准任意拖拉电线，发生因电造成的事故，一次罚款 100 元。5、施工现场不准随地大小便，发现一次罚款 100 元。

11、6、施工现场规定的场所不准吸烟，中午不允许喝酒，否则发现 一次罚款 50 元。7、工地不准打架斗殴，不管任何理由各罚款 500 元。对扰乱社 会治安造成严重后果的将移交公安机关处理。8、如发现工人偷盗公司的材料（不论好坏）一次罚款500 元。并追究赔偿责任，严重将送交公安机关处理。9、若发现乙方施工人员素质太差，甲方有权辞退，乙方必须服从。以上各条款，甲、乙双方信守。 工程承包合同申请表见附件。本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。自双方签字之日起生效， 本合同工程范围内项目全部竣工，尾款结清后失效。备注：甲 方：乙 方：代表人：代表人：签订日期： 签订日期：人工费施工合同3甲方：乙方：根椐国家

12、建筑法和合同法的有关精神，结合施工现场实 际情况，经甲、乙双方本着公平、公正、自愿的原则。甲方将新都 栋 楼工程现场浇筑的砼构件模板及模板制安承包给乙方施工，经双方协 商一致达成如下协议：一、工程承包范围：1、本工程所有现场浇筑的砼构件模板及木模制安、支模需用的 搭拆架临时设施所需用的所有木板（不含一、二层使用的钢管及扣件， 标准层加固柱子的钢管扣件）、泥工所需要的操作平台板等。2、乙方自行负责组织施工工具，用具，自用安全设施.设备， 及电缆（主电缆由甲方提供），包括钉子、铁丝等。3、工程完工后的场地清理，材料堆码入库（施工现场内）。二、工程质量：1、乙方必须按甲方提供的施工图及设计变更文件施

13、工，保证轴 线位置、构件几何尺寸正确，符合设计要求。2、工程质量必须符合设计和现行施工质量验收规范及GB50300-20XX施工质量验收标准的合格要求。3、施工质量不符合以上要求，造成返工或浪费的材料及人工全 部由乙方负责。4、模板面平整度垂直度必须满足设计规范的有关要求，模板望 板超过半公分以上的必须经过打磨。三、单价及付款：1、按实际完成建筑面积计算（客厅阳台全算）单价为82元/m2。 注：（本合同单价在20xx年8月30日前不作任何调整，于20xx年 9月后所剩工程量由双方协商调整）2、单栋在五层楼面板完成后开始支付第一次工程款；以后每五 层支付一次工程款；即（五层顶板-十层顶板-十五层

14、顶板等以此类 推）：单栋每次每五层按完成工程量的80%支付人工工资给乙方（其 余中途不借支，由乙方全额垫资）, 20%余款待工程竣工验收合格后 三个月内全部付清。3、单价中已包含人工费、材料费、安全施工补偿，劳保福利等 各项津贴补助。四、工期：根据监理、业主审批后的施工进度计划工期为准，如未按要求完 成, 延长工期罚款 500.00 元/天（由甲方或不可抗拒的自然因素引起 的，工期顺延）。五、安全：1、乙方在施工中必须遵守施工现场安全规定和公司安全管理制 度, 严格按 59-99 合格）标准化施工现场。发生安全事故经济费用在 20000.00 元以内全部由乙方自行负责；如超出 20000.00

15、 元以外在 60000.00以内部份，由乙方负责 20000.00后，甲方负责余款的60%, 乙方负责余款的 40%；如超出 60000.00 元以外部份，由乙方负责 20000.00后，甲方负责余款的80%,乙方负责余款的 20%。六、其他：1、 如乙方未按工程进度及相关质量要求施工，工程未全部完成 或单方不履行合同，甲方有权责令其出场，对所作工程量不支付任何 费用，且乙方必须赔偿从进场之日起耽误的工期损失按 500.00 元/ 天计算付与甲方。2、 乙方在签定合同之前向甲方缴纳 20000.00 元人民币作为履约保证金（如乙方未按工程进度及相关质量要求施工、工程未全部完成或单方不履约合同，

16、甲方将不退还保证金）。3、支模材料周转方式:当乙方把材料准备妥当后造成停工的经 济损失全部由甲方负责（如果停工由建设单位原因造成，工期顺延）。4、其他未尽事宜由双方协商解决，协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。甲方代表： 乙方代表：年月日年月日人工费施工合同4发包方：承包方：一、工程概况：1、工程地点：华诺国际2、工程面积：约15003、工程内容及做法，按甲方提供的图纸施工。4、承包方式：乙方单包工5、工程期限开工日期：20xx年 月 日竣工日期：20xx年 月 日6、工程单价：580元/m?7、施工范围：按设计图纸的室内施工范围。8、面积计算，按图纸实际

17、丈量外墙包边尺寸计算。9、安全责任事故：施工期间，乙方所有自己的施工人员安全责 任事故全部由乙方自行负责，与甲方无关。二、乙方工作1、施工中严格执行施工规范，质量标准、防火规定、安全优质 按期完成合同约定的工程内容。2、施工期间，乙方施工人员擅自损坏施工材料由乙方全部赔偿。三、甲方工作1、由乙方为清包工，甲方必须按时将施工所需的普通材料及加 工材料送到现场。2、在规定工期内，在甲方按时将施工材料送到现场的情况下， 乙方未按期完工，每天按贰仟元为额度赔偿，如果因甲方原因延误工 期，所延工期自动往后顺延。3、甲方负责工地的垃圾清理、材料管理及提供台架。四、其它 乙方进场开始施工，甲方支付5万元，工

18、程以20天为支付工程款时间，每次支工程款按完成量的70%支付，工程完工使用前支付余 额，留3万元作为人工质保金，一年内分两次付清，六个月付1.5万 元，十二个月付 1.5 万元。五、工程不包括工作：1、空调、家俱、消防、新排风。2、防水、石膏线条及石膏加工用品、金泊、银泊。 甲乙双方本着相互信任、平等的原则，如发生争议，双方协商解 决。甲方：乙方：年月日人工费施工合同5甲方：乙方：甲方为了抓工程施工进度，确保工程施工质量，安全顺利完成重 庆市綦江县公信建材有限公司活动板房地坪施工任务，将本分项工程 发包给乙方，为了明确甲乙双方责任。经双方协商共同达成如下协议：一、工程名称：重庆市綦江县公信建材

19、有限公司活动板房地坪硬 化工程二、工程地点：桥河工业园区区内三、工程性质：人工费（注：含材料）。四、人工费工作范围、内容及价格。1、工作范围及内容：地坪平整、c20砼100厚地坪硬化（含 c20砼材料）约15X8米；（在施工途中所须的一切劳动工具及安全 帽由乙方自行购买，并派人配合好施工人员超平放线等工作）。2、人工费价格：地坪硬化（含c20砼材料和运一切材料、机具 到现场），价格为42。4元/m?（含税票），工作完成后按实际面积进行结算。五、质量等级要求：经甲方现场验收达到合格标准。六、人工费的支付：工成完工后乙方凭税票，甲方一次性付款。七、乙方必须确保安全生产。在施工中的安全设施、防护用具

20、由 乙方自行负责，禁止违章作业。若因乙方管理不力、防护不到位、人 为造成一切事故责任事故，由乙方自行承担经济及民事责任。八、乙方必须保证质量，若因质量不合格造成反工、停工的直接 损失由乙方全部负责。九、乙方在施工中的质量、安全必须接受甲方监督检查，甲方有 权按照安全协议和相关管理条例对违规、违章、违纪行为进行处罚。十、乙方人员交通、住宿、日常生活由乙方自理。十一、工期：按甲方计划和双方协商年月日动工至年月日。十二、本协议经双方签字盖章生效，未尽事宜以补充协议为准。十三、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，各份均具同等效 力。甲方：乙方：年月日年月日人工费施工合同6甲方：（以下简称甲方）乙方：

21、（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 有关法律法规规定，结合本公司该工程的实际情况，本着平等，双方 自愿的原则，经协商，双方同意签订以下合同条款。一、甲方将沙湾妇幼保健院消防水池，水泵房，发电机房，等工 程的施工人工费承包干给乙方（钢筋工，防水除外）。二、承包工程范围及内容： 消防水池，水泵房，发电机房架模，打混凝土，地面硬化都属 乙方承包范围. 基础工程：包括池底，地面清理，回填，工程完工后场地清理。. 主体工程：该水泵房，发电机房为框架结构，消防水池为全混 凝土，按甲方要求和图纸施工。 地面工程：地面清理，回填，地面硬化，雨水排水沟。三、合同工期：开工时间为20

22、xx年10月20日，竣工时间为20xx年11月20日。四、合同价款及结算方式：该合同所有费用包干价是4.5万元整（肆万伍仟元整）乙 方做完所有施工项目后，由甲方验收合格后以现金形式支付给乙方人 工费3万元整（叁万元整）。剩余1.5万元整（壹万伍仟元整）由沙 湾妇幼保健院验收合格后甲方以现金形式支付给乙方全部人工费。甲方不提供任何施工工具，乙方负责所有施工工具如（搅拌机， 模板，钢管，脚手架等）。五、材料供应：甲方根据乙方提供的材料计划单，及时供应建筑材。六、质量要求： 乙方必须按甲方设计要求施工，工程质量等级必须达到合格标 准，并且保证各项工序质量一次性验收合格，否则，由此返工造成的 一切损失

23、由乙方负责。 乙方按甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延，更不能影响 其他工种施工。如乙方不能按甲方的施工进度完成计划工程量，严重 影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用乙方负责，否 则甲方有权要求乙方无条件解除合同，并由甲方另行选择施工队伍， 乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。七、施工安全：乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定、严格按安全生产 标准组织施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章 作业，应立即停止作业进行整改。采取必要的安全防护措施，消除事 故隐患。凡在施工过程中造成的事故和伤亡及责任和因此发生的费 用，均由乙方承担。八、工期延误：非甲方原因，非人力不可

24、抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容， 每延误一天乙方向甲方支付本工程人工费总额的百分之一违约金。如 超过十天，甲方有权单方面解除合同。所有损失由乙方承担。九、竣工验收：该工程竣工验收应以施工方案和质量验收标准为依据进 行验收，如验收不合格，乙方应负责无常返工。 十、工程质量保修： 甲乙双方约定本工程竣工验收合格后，壹年内本工程如出现施工 带来的任何问题乙方应即时派人维修。十一、施工设备、材料、现场管理： 乙方提供的各项设备，如有损坏、遗失，乙方自己负责。 乙方 应在满足施工要求的前提下，不得浪费甲方提供给的各种材料，如有 浪费，乙方须全额赔偿所损失的费用。乙方在施工场地内施工，必须听从甲方现场

25、管理人员的管理，遵 守一切规章制度，否则甲方有权根据情节做出处置。十二、本合同签订之后，双方不得反悔，否则违约方必须支付工 程人工费总金额的 50%违约金给对方。乙方要维护公司的名誉、利益。给公司树立良好的形象，遵守公 司的各项制度，服从公司及项目经理部的领导。十三、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，此合同自甲乙双方 签字之日起生效。本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。甲方： 代表：乙方： 代表：年月日人工费施工合同7甲方：乙方：甲乙双方根据国家建筑工程有关法律法规，安全生产、文明施工， 明确双方责权利等事项进行协商，并按照公平平等，互惠互利的原则， 结合工程实际情况，境有好协商达成以下人工承包

26、合同条款。第一条 工程概况1、工程名称：长庆油田靖边气田第四天然气净化工程2、工程地点：陕西省志丹县3、工程内容：木工 混凝土工（包括楼木工支模板、混凝土浇筑。门窗及过洞梁除外）4、承包范围：人工费5、开工日期：20xx年9月23日6、竣工日期：20xx年10月31日（若遇到天气或不可抗力因素影响工期可顺延）第二条 工程名称、数量及人工费承包价格：1、长庆油田靖边气田第四净化厂中控楼。食堂、木工、混凝土 工人工费。2、数量按实际设计图纸及实际施工工程核算。3、木工人工费价格为展开面积（即沾灰面积）每平米 元。4、以上承包费用包括设计图纸内及甲方要求的缩影的工作内容 及厂内材料装卸倒运、现场清理

27、以及零星工作。第二条 工程质量及验收1、按工程设计文件，施工图说明书，国家颁发的工程施工及 验收规范，建筑安装质量检验评定标准，石油工程建设质量 验收评定标准，关于基本建筑项目竣工验收的暂行规定及其它 相关规范进行施工和验收。2、隐蔽工程在隐蔽前，乙方将验收内容，时间、地点和甲方及 时联系，甲方通知建筑单位代表及监理工程师到场验收，验收合格， 建筑单位代表及监理工程师在验收记录签字后，乙方方可继续施工， 验收不合格，乙方在监理工程师限定时间内整改后重新验收。3、无论甲方代表及监理工程师是否进行验收，当其要求对已经 隐蔽的工程重新验收时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后 重新覆盖或修复。检

28、验合格，甲方承担由此发生的全部费用，并相应 顺延工期：检验不合格，乙方承担由此发生的全部费用，工期不予以 顺延。4、工程质量必须符合国家建筑工程施工规范和标准及长庆油田 地面工程建设验收标准，所有工程严格按照设计图纸要求施工，工程 质量全部达到合格。第五条 安全责任1、甲方负责对乙方员工进行安全教育培训，加强安全管理，增 强安全意识。2、甲方必须按照公司制定的安全管理制度，对待种作业人员的 证件、上岗证及技术登记证必须进行严格审查，真正达到特种人员必 须持证上岗。3、乙方必须按照甲方安全生产章程及管理制度执行，年度安全事故考核为零。4、乙方必须按照甲方确定的安全管理制度规范操作，否则按制 度规

29、定追究其相关责任人的责任，并重罚。5、乙方在工作期间山于违章操作、渎职等给甲乙双方曹诚经济 损失、人身意外伤害的山乙方负全部责任，甲方概不负责。6、乙方工程开工时施工队人员必须购买社会劳动保险和人身意 外伤害险，若乙方在开工前不购买，甲方可强制性代购买，费用从乙 方工程款中扣回。第六条 甲方权利与义务1、乙方如果不按建筑工程施工图纸设计及验收规范和图纸设计 要求施工，监理单位和建设单位技术人员及甲方现场技术人员提出问 题未得到及时改正或拒不接受的，甲方有权利要求停工。情节严重或 已造成不良后果的，甲方有权单方面终止合同，并追究乙方的相应责 任。2、甲方负责办理该项工程开工的各项手续。3、甲方负责组织建设单位技术人员和监理单位人员向乙方现场 技术交底。