建设工程勘察协议示范文本最新

《建设工程勘察协议示范文本最新》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程勘察协议示范文本最新（19页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、建设工程勘察协议示范文本最新 篇一：9建设工程勘察协议范本(2021年修订稿)GF-2021-0203建设工程勘察协议岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探工 程 名 称：工 程 地 点:合 同 编 号：（由勘察人编填）勘察证书等级：发包人：勘察人：签 订 日 期：中国建设部国家工商行政管理局 监制发包人：勘察人：发包人委托勘察人负担 任务。 依据中国协议法及国家相关法规要求，结合本工程的详细情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签署本协议，共同遵守。第一条 工程概况1.1工程名称： 。1.2工程建设地点： 。1.3工程规模、特征： 。1.4

2、工程勘察任务委托文号、日期： 。1.5工程勘察任务（内容）和技术要求：按设计单位提供的工程地质勘察任务书及发包人其它书面要求实施。1.6承接方法：委托。1.7估计勘察工作量：。第二条 发包人应立即向勘察人提供下列文件资料，并对其正确性、可靠性负责。2.1提供本工程同意文件（复印件），和用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面部署图。2.3提供勘察工作范围已经有的技术资料及工程所需的坐标和标高资料。2.4提供勘察工作范围地下已经有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、多种管道、人防设施、洞室等）及详细位置分布图。第三条 勘

3、察人向发包人提交勘察结果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察结果资料 捌 份及光盘壹张，发包人要求增加的份数另行收费。第四条 开工及提交勘察结果资料的时间和收费标准及付费方法4.1开工及提交勘察结果资料的时间：4.1.1本工程的勘察工作定于 年月 日开工， 年月 日提交勘察结果资料，因为发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交结果资料时，按本协议第六条要求办理。4.1.2勘察工作使用期限以发包人下达的开工通知书或协议要求的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量改变、不可抗力影响和非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2费用结算及支付方法4.2.1本工程勘察按国家要求的现行收

4、费标准国家发展计划委员会、建设部工程勘察设计收费标准（计价格202110号）优惠 %计取费用。国家要求的收费标准中没有要求的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。4.2.2勘察结果经过施工图审查后10天内，勘察人应提供手续完善、完整的勘察结算资料报发包人办理结算审计。发包人按长沙市大河西先导区管委会及长沙先导投资控股有限企业相关要求对勘察费用结算进行初审，并按程序上报长沙先导投资控股有限企业进行二审审定（先导区管委会政府性直接投资项目以三审审定结论为准），最终审定结算作为双方费用结算的有效依据。4.2.3本工程估算勘察费暂定￥元（大写：人民币 元）。（1）协议签署生效后，勘察人提交勘察正式结果资

5、料后，发包人支付协议暂定勘察费的 30 %；（2）勘察结果经过施工图审查、勘察结算终审审计完成后，发包人累计支付至勘察结算终审金额的 95 ；（3）基础工程验收合格后一次性付清余款。4.2.4其它支付约定（1）发包人向勘察人每次付款前，勘察人应向发包人开具对等增值税专用发票（A、增值税税控系统专用设备开具的；B、发票联和抵扣联），并提供税务机关核发的增值税专用发票领购簿供发包人查验，以证实发票的真伪，不然，发包人有权拒绝付款并顺延付款时间。因勘察人开具的发票不规范、不正当或涉嫌虚开发票引发税务问题的，勘察人需依法向发包人重新开具发票，并向发包人负担赔偿责任（包含但不限于税款、滞纳金、罚款及相关

6、损失等）。（2）勘察人应根据发包人要求，立即向发包人开具能够抵扣税款的增值税专用发票。因勘察人开具发票不立即给发包人造成无法立即认证、抵扣发票等情形的，勘察人需向发包人负担赔偿责任（包含但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等）。（3）勘察人向发包人开具的增值税专用发票，勘察人必需确保发票票面信息全部真实，相关品目、价款等内容和本协议相一致。因发票票面信息有误造成发票不能抵扣税款或被认定为虚开的，勘察人需向发包人负担赔偿责任（包含但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等）。勘察人收取价外费用的，需依法开具增值税专用发票。必须时，发包人需帮助勘察人提供开票所需资料。（4）假如勘察人是通常纳税人，勘察

7、人应提供营业执照、通常纳税人资格认定的税务事项通知书复印件，作为本协议附件。相同条件下，发包人有权优先选择通常纳税人企业，取得能够进行抵扣的增值税专用发票，降低当期应纳增值税。（5）发包人以汇款/支票方法向勘察人支付协议价款。 发包人需要委托第三方向(转自：wWw.XiAocAoFanWeN.cOm 小 草 :)勘察人支付协议价款的，由发包人负责提供委托协议作为本协议的附件。第五条 发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条要求提供文件资料。5.1.2发包人应立即为勘察人提供并处理勘察现场的工作条件和出现的问题。5.1

8、.3工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应依据勘察人提出的工程用料计划，按时提供多种材料及其产品合格证实，并负担费用和运到现场，派人和勘察人的人员一起验收。5.1.4勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量办理现场签证并支付勘察费。5.1.5因为发包人原因造成勘察人停、窝工，工期顺延。5.1.6发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、汇报书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化提议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得私自修改、传送或向第三人转让或用于本协议外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任。篇二：建设工程勘察协议示范文本GF

9、20210203协议编号：_建设工程勘察协议（示范文本）住房和城镇建设部国家工商行政管理总局制订说明为了指导建设工程勘察协议当事人的签约行为，维护协议当事人的正当权益，依据中国协议法、中国建筑法、中国招标投标法等相关法律法规的要求，住房和城镇建设部、国家工商行政管理总局对建设工程勘察协议（一）岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探（GF-2021-0203）及建设工程勘察协议（二）岩土工程设计、治理、监测（GF-2021-0204）进行修订，制订了建设工程勘察协议（示范文本）（以下简称示范文本）。为了便于协议当事人使用示范文本，现就相关问题说明以下：一、示范文本的组成示范文本

10、由协议协议书、通用协议条款和专用协议条款三部分组成。（一）协议协议书示范文本协议协议书合计12条，关键包含工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、协议工期、质量标准、协议价款、协议文件组成、承诺、词语定义、签署时间、签署地点、协议生效和协议份数等内容，集中约定了协议当事人基础的协议权利义务。（二）通用协议条款通用协议条款是协议当事人依据中国协议法、中国建筑法、中国招标投标法等相关法律法规的要求，就工程勘察的实施及相关事项对协议当事人的权利义务作出的标准性约定。通用协议条款详细包含通常约定、发包人、勘察人、工期、结果资料、后期服务、协议价款和支付、变更和调整、知识产权、不可抗力、协议生效和终

11、止、协议解除、责任和保险、违约、索赔、争议处理及补充条款等合计17条。上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的相关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。（三）专用协议条款专用协议条款是对通用协议条款标准性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。协议当事人能够依据不一样建设工程的特点及详细情况，经过双方的谈判、协商对对应的专用协议条款进行修改补充。在使用专用协议条款时，应注意以下事项：1.专用协议条款编号应和对应的通用协议条款编号一致；2.协议当事人能够经过对专用协议条款的修改，满足详细项目工程勘察的特殊要求，避免直接修改通用协议条款；3.在专用协议条款中有横道线的地方，协议当事人可针

12、对对应的通用协议条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、示范文本的性质和适用范围示范文本为非强制性使用文本, 协议当事人可结合工程详细情况，依据示范文本签订协议，并根据法律法规和协议约定推行对应的权利义务，负担对应的法律责任。示范文本适合用于岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程物探/测试/检测/监测、水文地质勘察及工程测量等工程勘察活动，岩土工程设计也可使用建设工程设计协议示范文本（专业建设工程）（GF-2021-0210）。目录第一部分 协议协议书 . .1一、工程概况 . 1二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量 . 1三、

13、协议工期 . 1四、质量标准 . 1五、协议价款 . 2六、协议文件组成 . 2七、承诺 . 2八、词语定义 . 2九、签署时间 . 3十、签署地点 . 3十一、协议生效 . 3十二、协议份数 . 3第二部分 通用协议条款 . 4第1条 通常约定 . 41.1 词语定义 . 41.2 协议文件及优先解释次序 . 61.3 适使用方法律法规、技术标准 . 61.4 语言文字 . 7篇三：建设工程勘察协议(一)(示范文本)建设工程勘察协议（一）（示范文本）GF-2021-0203岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探工程名称：_工程地点:_协议编号：_（由勘察人编填）勘察证书等级：

14、_发包人：_勘察人：_签署日期：_中国建设部、国家工商行政管理局 监制发包人_ 勘察人_ 发包人委托勘察人负担_任务。依据中国协议法及国家相关法规要求，结合本工程的详细情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签署本协议，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：_1.2工程建设地点：_1.3工程规模、特征：_1.4工程勘察任务委托文号、日期：_1.5工程勘察任务（内容）和技术要求：_1.6承接方法_1.7估计勘察工作量：_第二条：发包人应立即向勘察人提供下列文件资料，并对其正确性、可靠性负责。2.1提供本工程同意文件（复印件），和用地（附红线范围）、施工、勘察许

15、可等批件（复印件）。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面部署图。2.3提供勘察工作范围已经有的技术资料及工程所需的坐标和标高资料。2.4提供勘察工作范围地下已经有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、多种管道、人防设施、洞室等）及详细位置分布图。2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人搜集的，发包人需向勘察人支付对应费用。第三条：勘察人向发包人提交勘察结果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察结果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条：开工及提交勘察结果资料的时间和收费标准及付费方法4.1开工及提交勘察结果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于_年_月

16、_日开工，_年_月_日提交勘察结果资料，因为发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交结果资料时，按本协议第六条要求办理。4.1.2勘察工作使用期限以发包人下达的开工通知书或协议要求的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量改变、不可抗力影响和非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2收费标准及付费方法4.2.1本工程勘察按国家要求的现行收费标准_计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方法计取收费。国家要求的收费标准中没有要求的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。4.2.2本工程勘察费预算为_元（大写_），协议生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的2

17、0作为定金、计_元（本协议推行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_时，向勘察人支付预算勘察费的_的工程进度款，计_元；勘察工作外业结束后_天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的_，计_元；提交勘察结果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。第五条：发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条要求提供文件资料。5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地域（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在

18、勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人负担民事责任。5.1.3发包人应立即为勘察人提供并处理勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的相关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠和水上作业用船等），并负担其费用。5.1.4若勘察现场需要看管，尤其是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家相关要求，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并负担费用。5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应依据勘察人提出的工程用料计划，按时提供多种材料及其产品合格证实，并负担

19、费用和运到现场，派人和勘察人的人员一起验收。5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.7为勘察人的工作人员提供必须的生产、生活条件，并负担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人暂时设施费_元。5.1.8因为发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在协议要求时间内提前完工（或提交勘察结果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_元计算加班费。5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、汇报书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化提议，未经勘察人同意，发包

20、人不得复制、不得泄露、不得私自修改、传送或向第三人转让或用于本协议外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.10本协议相关条。款要求和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察。按本协议要求的时间提交质量合格的勘察结果资料，并对其负责。5.2.2因为勘察人提供的勘察结果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给补充完善使其达成质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其它单位时，勘察人应负担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接收损失部分

21、的勘察费外，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人约定为实际损失的_。5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人和发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.4勘察过程中，依据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它相关的规章制度，负担其相关资料保密义务。5.2.6本协议相关条款要求和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条：违约责任6.1因为发包人未给勘察人提供必须的工作生活条件而造成停、窝工或往返

22、进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人往返进出场费和调遣费。6.2因为勘察人原因造成勘察结果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人负担。6.3协议推行期间，因为工程停建而终止协议或发包人要求解除协议时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的；完成的工作量在50以内时，发包人应向勘察人支付预算额50的勘察费计_元；完成的工作量超出50时，则应向勘察人支付预算额100的勘察费。6.4发包人未按协议要求时间（日期）拨付勘察费，每超出一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.5因

23、为勘察人原因未按协议要求时间（日期）提交勘察结果资料，每超出一日，应减收勘察费千分之一。6.6本协议签署后，发包人不推行协议时，无权要求退还定金；勘察人不推行协议时，双倍返还定金。第七条：本协议未尽事宜，经发包人和勘察人协商一致，签署补充协议，补充协议和本协议含有相同效力。第八条：其它约定事项：_ _ _第九条：本协议发生争议，发包人、勘察人应立即协商处理，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由_仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本协议中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起拆。第十条：本协议自发包人、勘察人签字盖章后生效；按要求到省级建设行政主管部门要求的审查部门立案；发包人、勘察人认为必须时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人推行完协议要求的义务后，本协议终止。本协议一式_份，发包人_份、勘察人_份。发包人名称： 勘察人名称：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住 所： 住所：邮政编码： 邮政编码：电话：电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：银行帐号： 银行帐号：