砌体劳务分包协议

《砌体劳务分包协议》由会员分享，可在线阅读，更多相关《砌体劳务分包协议（18页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、砌体劳务分包协议 篇一：砖砌体工程劳务承包协议砌体工程劳务承包协议甲 方：乙 方：工程名称： 工程地址：根据中国协议法及相关法规要求的要求，遵照平等自愿、互惠互利和诚实守信的标准，甲方将承建的 *标段工程的砌体工程承包给乙方。为确保工程按期、保质顺利完成，经协商双方达成条款以下：一、关键工作范围1、本工程施工图（含设计变更）范围内全部砌体工程。2、砖砌体工程：含墙基冲洗、砖墙放线、砌块润湿、切割、砌块砌筑、预留空洞、拉强筋、转角筋埋设等砖砌体工程全部工序。3、结构柱浇砼。4、施工现场一切所需材料的装卸和运输（包含人力运输、人力传输或机械配合运输、二次转运、数次转运）、砂浆搅拌。5、砌筑脚手架的

2、搭拆，完工后多出材料的转运、楼层清理、垃圾运输等。6、斗车、广线、线坠、水平尺、灰桶灰盆、水带、切制打磨机械和砌体工种所用的一切工具等，均由乙方自备。7、虽上述未明确提及但在协议议定过程中已口头约定或按行规属于本工程范围内的项目。8、甲方提供的材料紧限于：砂子、石子、水泥、钢筋、多种砌块、相关添加剂、外加剂等主材，除此以外的全部材料均由乙方自供。9、甲方提供的大型机具紧限于：塔吊、龙门吊、搅拌机；动力电源及水源接通至各大型机具，楼层电源及水源接通至各楼层配电箱（配电盘），除此以外的机具、工具及终端增强照明用线缆灯具等均由乙方自备。（搅拌机机操工工资由甲方单独认价，一并计入乙方结算）10、乙方配

3、置1个以上专职质检员，跟班作业，配合甲方检验工程质量。二、承包方法及承包单价1、承包方法：人工费承包，详细为：包人工、包质量、包进度、包安全、包验收前的成品保护、包验收、包自用工具及材料的采购和保管。2、承包单价：本工程包含结构柱砼浇筑，全部工种工序的结算均按验收合格的砌体体积计算（扣除门窗），单位以立方米（m3）计算，单价为：155.00元m3；现场发生的零星签证工、计时工经甲方核准后一律以：通常技术工：130元工日，普工：80元工日计算。以上单价包含自备材料费、自备机具损耗及折旧费、管理费、风险费、利润等；因设计变更造成返工重做的按实计价。协议实施过程中任何情况下单价均不作调整。三、价款结

4、算及节点支付方法1、价款的结算：按协议单价和经甲方验收合格、现场收方验方的工程量进行价款结算。2、支付方法：按甲乙双方议定的支付节点进行支付，详细为：乙方全方面完成协议约定的施工任务时，支付至概算完成量的50%；甲方工程抹灰分项完工时支付至乙方协议价款的70%；甲方装饰、安装工程全方面完工时支付至乙方协议价款的90%；剩下10%于甲方工程全方面完工、验收合格之日起三月内付清。四、工程质量要求根据国家现行验收评定标准、依据施工图纸及甲方技术交底施工，确保工程质量经过验收。若乙方不能达成甲方质量要求，甲方有权终止协议，乙方无条件退场。五、工期要求工程施工时，乙方必需根据甲方编制或现场要求的计划工期

5、按时合格完成，未完成时按500元/天进行处罚，不足一天者按一天计算。六、安全要求为落实“安全第一，预防为主”的方针，依据中国建设工程安全生产管理条例和国家相关法律法规，明确安全生产中各自的权利、义务和责任，双方尤其约定以下：1、甲乙双方必需认真落实国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的相关安全生产、消防工作的方针、政策，严格实施相关劳动保护法规、条例、要求。2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程；特种作业人员的审证考评制度；安全生产岗位责任制度；安全检验制度；安全生产奖罚制度；安全教育制度等。3、甲乙双方的相关人员必需认真对本单位职员进行安全生产制度及安全技术知识的教育，增强法制

6、观念，提升职员的安全生产思想意识和自我保护能力，督促职员自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。4、施工前，甲方应对乙方的管理人员、施工人员进行安全生产进场教育，介绍相关安全生产管理制度、要求和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派相关人员出席会议，介绍施工中相关安全、防火等规章制度及要求，乙方必需检验、督促施工人员严格遵守、认真实施。依据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，推行签字手续，交底材料归档备查。5、施工期间，乙方指派 * 负责本工程项目标相关安全、防火工作，甲方督促、检验和指导。甲方有帮助乙方搞好安全生产、防火管理和督促检验的义务，对

7、于查出的隐患，乙方必需在限期内整改，过期不整改者，将按500元次罚款。6、在生产操作过程中的个人必需正确穿戴防护用具，甲方有权进行检验，如乙方违者按50元人.次罚款。7、乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必需认真检验，发觉隐患，应立刻停止施工，并由相关单位落实整改后方准施工。乙方对施工过程中因为上述原因不良而造成的事故后果负责。8、乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作，如乙方野蛮、私自施工所发生安全事故由乙方负责。9、乙方在施工期间所使用的多种自备工具、自备材料和自备机具等应认真检验、正确操作。因自备材料或设备出现质量问题或操作不妥而造成的后果由乙方自行负责。10、乙方人员对施工

8、现场的脚手架，各类安全设施、安全防护、安全警示牌、不得私自拆除、更动，违者按500元次进行处罚并负担因恢复各项设施所发生的人工费、材料费等。对因私自拆除而造成工伤事故的，由乙方负全责。如施工需要确实需要拆除更动的，必需经工地施工责任人和甲方指派的安全管理人员同意，并采取必须、可靠的安全方法后方能拆除。11、特种作业必需实施特种作业人员安全技术培训考评管理要求经特种作业安全技术考评后持证上岗。中、小型机械的操作人员必需按要求做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必需遵守“十不吊”要求，禁止违章、无证操作，禁止不懂电器、机械设备的人私自操作使用电器或机械设备。12、乙方必需严格实施各类防爆制

9、度，易燃易爆场所禁止吸烟及动用明火，消防器材不准挪作她用。13、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应优秀行检测，并做好检测统计，如不符合安全要求的应立即向甲方提出，甲方应主动整改，整改合格后方准使用，违反本要求或不经甲方许可，私自乱拉电气线路造成后果均由乙方负责。14、落实谁施工谁负责安全的标准。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警火灾、机械等重大事故等由乙方负责，甲方应协力进行紧急抢救伤员、保护现场，并按程序逐层上报。15、乙方必需向甲方提供施工管理人员和现场工人名单和相关证件，包含作业人员身份证复印件及相关证件，人员确定后人员应相对稳定，凡需变动，必需立即通知甲方，取得同意后方可变动。16、

10、乙方人员上下班途中及离开工地发生的任何安全事故，甲方不负担任何责任。17、凡发生工伤事故，根据“四不放过”的标准进行调查处理，由责任方负担一切经济损失和对应的法律责任。七、甲乙双方的职责1、甲方立即提供甲方应该提供的材料和大型机具和夜间照明设施。2、甲方负责对乙方进行施工安全及施工技术交底。3、甲方管理人员应尽最大努力，组织好交叉施工，预防或尽可能降低乙方窝工。因材料短缺或甲方原因造成窝工或停工时，由甲方酌情赔偿。4、甲方项目部组织会议时(原文来自：wWw.xiaOcAofANweN.coM 小 草 范 文 网:)，乙方协议签署人必需参与，不然甲方按缺席100次，迟到50元次处罚乙方。5、乙方

11、指定 *为现场施工责任人。6、乙方立即提供自备机具及其它按约定应自备的材料、工具等，确保工程顺利施工，按期保质完成。7、乙方协议签署人必需确保所属工种开始施工时每个月最少80%的天数在场且天天不少于4小时，并确保通讯通畅，乙方指定现场责任人必需确保所属工种施工时天天在场且确保通讯通畅（特殊情况须向责任工长请假），不然甲方按200元次处罚乙方。8、甲方从项目大局出发，有权对工期、工序和乙方承包范围作局部调整，乙方必需服从；对甲方下发的工作任务单，乙方必需签收并严格实施；不然按拖延工期500元次进行处罚。9、乙方责任人必需陪同甲方参与质检站的质量检验并作好统计，如有缺席甲方按200元次处罚乙方。1

12、0、如因乙方一再不听从甲方安排，不服从甲方管理的，甲方有权随时勒令乙方退场，并不予结算全部工程量。11、协议签署后，乙方应按甲方要求按期组织工人进场施工，施工中途不得私自退场。如乙方自行退场，则甲方只按乙方完成工程量的70%给予结算工程款，剩下30%作为后续班组的补助；如在施工过程中有未完成的工作经甲方通知不给予实施的，则未完工程量按承包单价的3倍从已完工程量中扣出，扣完为止。12、乙方应常常对职员进行安全文明施工教育，禁止偷窃甲方财物，如经发觉，则按500元次处以罚款，情节严重的将扭送当事人至公安机关接收处理。13、甲方只负责按协议约定的节点支付方法向乙方支付工程进度款，如乙方发放工人工资有

13、不足部分，由乙方自行负责处理，如乙方未按时足额发放工人工资而出现工人罢工、闹事、上访时，乙方无条件进行协调并负责出资支付拖欠的工人工资。如乙方因劳资纠纷引发罢工、闹事、上访等事件，乙方同意按所涉金额的2倍接收处罚，对甲方造成经济支出或财产损失的，由乙方负责。14、施工时，乙方必需注意节省用料，禁止浪费。砌筑用砂浆必需严格控制用量，落地灰随清随用，如发觉砌筑砂浆落地灰不立即清理或天天收工后砂浆多出浪费，甲方将视情况按5001000元次进行处罚，对造成的材料浪费，由乙方负责赔偿。如发觉有浪费材料现象时，除追究乙方的赔偿责任外，将按200元次对乙方进行处罚。15、乙方应十分注意和其它班组的协调配合，

14、如因本身工序或工期安排不妥而影响其它班组进度时，要负担所以造成的经济损失。16、禁止打架斗殴，禁止私自拉闸停电，一经发觉按1000元次处罚。17、禁止在工地现场大小便，违者按50元次处罚。18、乙方禁止招用未满16岁的童工。19、乙方自行处理人员食宿。（工地现场禁止乙方人员留宿）八、保廉约定1、甲乙双方及双方工作人员应本着老实、守信、公平、公正的标准进行合作和工作，遵守职业道德，坚守为人底线。2、甲方工作人员不得借工作关系向乙方索要礼金或礼品；不得为乙方多算工程量、多结工程款，并从中收取回扣，谋取私利；不得因乙方拒绝协议外的不合理要求，而有意刁难乙方。3、凡查实因乙方主动向甲方相关工作人员赠予

15、礼金或礼品的，则按每查实一次罚款2021元处罚乙方，对甲方造成损失的，按损失的2倍从乙方工程款中扣除。九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商处理，协商不成的，可提请甲方所在地劳动监察执法部门或当地人民法院仲裁。十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，完成完工结算并付清工程款后自动失效，均具有相同法律效力。甲方单位：（章） 乙方单位：（章）甲方签字：乙方签字：甲方委托代表人：乙方委托代表人：联络电话：联络电话：签署地点：签署地点：签署日期：签署日期：篇二：砖砖 发包方：（下称甲方） 承包方：（下称乙方）现甲，乙双方本着平等，公平，自愿的标准，就兰州老街的砖砌体施工达成以下协

16、议：一、 工程名称：二、 工程地点：三、 本工程采取乙方包质量，包安全，包文明施工，包成品和半成品的保护在内。四、 承包内容：本工程采取包工不包料的形式，乙方承包甲方全部砖体砌筑，门过梁制安，结构柱，外墙窗台压顶，全部圈梁，卫生间返边装模，捣砼等。不但限于以上内容的全部工作在内，甲方验收成品，乙方必需根据国家规范施工及验收。五、 现场施工要求，及材料机械设备配置1、 甲方仅提供垂直运输、机砂浆机一台，其它一切大，小型工具由乙方包干（单价已含此部分费用在内）2、 甲方负责提供主轴线，各层柱提供水平点，乙方负责墙体施工放线工作3、 因设计图纸变更或小量修改返工，一次改动在二个工日内的（或不超出2m

17、3工程量的）甲方不作任何赔偿，结算按实际施工图计算工程量。4、 在施工过程中，乙方要认真节约材料，当日砂浆要用完，当日下班前一定要把场地清理洁净，砖块整齐堆放，做到文明施工，天天下班未清理的，违者按每次处罚200元，并负担甲方派人清理的一切人工费（协议内甲方扣乙方人工费小工按元/天，大工按元/天计算）。5、 乙方施工人员必需有带班责任人在现场，要提前熟悉图纸，如有疑问应立即和施工单位沟通，避免返工。因乙方原因造成的返工一切费用由乙方负担。7、 乙方做好配合水电，消防等部门留置预留洞，线槽等工作 施工脚手架补砖灰缝应填满砂浆。 砌体的位置及垂直度应许偏差，用2m检验尺检验不得超出5mm；超出6m

18、m的处罚100元每处；严重超出10mm的要求返工，并处罚500元每处9、 砌砖前应充足淋水，未淋水的罚款50元每次10、 为确保砌筑的墙体外观美观，整齐，要求砍砖必需使用专业工具锯刀，不得随意拿砖刀直接乱砍，如发觉一次处罚50元每次.11、 乙方施工过程中所需钢管架子的搭拆均由乙方包干（或乙方自行钉木凳），甲方不提供门字架等.12、 乙方必需配合外架拆架，并做好零星修补工作。13、 乙方须服从项目部的其它管理条例，因施工场地担心，安排加班的必需到位，确保材料进场不受耽搁，如安排加班不实施的，处罚1000元每次。14、 进场施工人员必需年满18周岁，乙方人员进入工地后不得闹事，斗殴，造成影响的处

19、罚500010000元每次。六、 工期要求1、 乙方必需按甲方项目部排出的进度计划，组织足够的人力进行施工。2、 不管发生任何情况，乙方不能用停工或变相停工来要求甲方处理任何事项，未经甲方同意乙方无故停工一天，乙方同意甲方处罚乙方5000元/天作为赔偿，停工超出3天的，甲方视乙方自动退场，余账不结。3、 乙方必需完全服从甲方施工人员的管理和配合日常质量检验，有拒不整改的或辱骂、威胁施工人员的，将处罚班组责任人1000元每次。4、 乙方在施工过程中，达不到甲方要求的，甲方有权随时清退乙方全部人员，工程款按实际完成量的80%支付，乙方需无条件配合。5、 乙方自行负责处理施工过程中的大、小工伤安全事

20、故，由乙方自行负责全部费用，单价已含此风险在内。6、 工地禁止施工电磁炉，热得快等高功率电器，每发觉一台处罚200元一次，乙方必需自购液化气在制订地点煮饭等7、 进场人员必需做好三级安全教育工作，填好三级教育表，未填写好三级安全教育表的甲方不负任何责任，如发觉未带安全帽的处罚50元每人次，穿拖鞋上岗的处罚100元每次。8、 乙方人员因任何纠纷聚齐到项目部闹事的，根据每人罚款1000元/次处理，如有问题需处理的，乙方只能派3个以内的代表负责协商处理。七、承包单价：采取固定综合单价元/立方米（单价已包含安全，质量，进度，风险费在内），施工单价不做调整，工程量按图计算，甲方每个月根据乙方完成的成品6

21、0%支付工程进度款，当月工程款在下月15号前支付，工程全部完成后支付至750%,余款25%在修尾工作完成后半年内付清。七、本协议一式二份，双方各执一份，协议签字生效，款项付清后自动失效。甲方(签字或盖章)：责人：电话：年 月 日乙方(签字或盖章)：现场负现场责任人： 身 份 证 号： 银 行 账 号：电话： 年 月 日篇三：砌体工程劳务分包协议河南财专后勤服务用房项目（二期）甲 方：乙 方：签署日期：7#宿舍楼 编号：砌体工程 劳务分包协议劳务承包协议发包方：河南财专后勤服务用房项目（二期）7#宿舍楼项目部 (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)甲乙双方经过友好协商，依据互惠互利的标准，甲

22、方将河南财政税务高等专科学校后勤服务用房项目 7#宿舍 楼砌体工程交给乙方施工，结合本工程详细情况，甲乙双方签署以下协议条款，共同遵守。第一条 工程概况1.1 工程名称：河南财专后勤服务项目7#宿舍楼(以下简称本工程)1.2 工程地点：郑开大道向东K3公里处1.3 承包范围：砌体及相关分项工程，具有内外墙抹灰装修条件，工程包含：砌砖；现浇砼过梁；砼止水带；结构柱；板带；砼造型内脚手架搭设及拆除；搅拌机等机械操作人员;和虽未载明，但为本工程正常施工和使用所必需的工作。第二条 协议工期2.1 严格实施甲方总承包协议工期，详细进度节点必需符合甲方总进度计划，乙方须无条件实施。2.2工期要求： 年月日

23、至年月日完工（其中1单元 年 月 日必需具有主体验收条件）。每延误一天罚款 元第三条 质量和验收3.1 质量标准：工程质量标准按国家现行施工验收规范实施，工程质量各项指标根据国家规范必需达成 合 格 ，同时需满足业主对砌体工程要求。3.2 施工规程：乙方应认真根据中国施工技术及验收规范、国家相关规程、图集、标准和法规要求、本工程的施工图纸要求和达成业主、监理、甲方要求。假如施工图纸、甲方指令和国家及当地政府施工技术及验收规范、规程、图集、标准、法规等之间有不一致或差异的地方，乙方应以质量要求较高者为标准施工。乙方工作人员须接收甲方管理人员及监理的检验检验，并为检验检验提供便利条件。3.3 隐蔽

24、工程的检验：工程具有覆盖掩盖条件，乙方在自检合格的条件下，提前24 小时通知甲方验收，经验收合格后，方可进行下道工序施工。若在要求时间内未经甲方验收认可，或验收不合格又不整改，自行进入下道工序施工，甲方有权通知暂停施工，或采取必须的检测手段进行检测，由此而造成的工期延误、经济损失均由乙方负担。如乙方违反上述约定，每违约一次甲方将给乙方5000元的处罚，并保留其它索赔的权力。3.4 质量问题反应：乙方在施工中如发觉有质量问题或隐患须立刻通知甲方，不得自行处理，如在施工中发觉乙方对质量问题隐瞒不报的，甚至未经甲方许可自行处理的，甲方将给乙方每发觉一次1000 元的处罚，并保留其它索赔的权利。第四条

25、 承包方法及承包价格4.1承包方法：包干（含零星材料）。4.2承包价格：暂定价格综合包干单价加气块为 元/m3，素砼综合包干单价为 元/m3，钢筋砼综合包干单价为 元/m3。第五条 工程款的支付5.1 工程款按进度分阶段付款：每 层验收合格后，一星期内付合格部分工程量的80%，在工程完工验收合格后一个星期内付至95%，剩下5%为保修金，待保修期满后给予付清（每次付款时乙方必需提供施工人职员资表及身份证复印件，确保工程款发至每个施工人员手中）。5.2工程量计算：按最终完成的工程量具实计算。第六条 机械设备工具管理6.1 甲方仅为乙方提供施工现场已经有的可利用的垂直运输机械、每层的水源主立管和阀门

26、及楼层内的三级配电箱，其它中小型机械、电动工具和施工工具全部由乙方自备（搅拌机、振动棒、斗车、铁锹、拉砖车、靠尺、墨斗、线绳、笤帚及三级配电以下电动工具等）。6.2 乙方须提供施工中所需多种加工机具(必需是国家正规厂家产品)，且确保性能良好，符合甲方的安全要求及政府的相关要求。6.3 乙方的中小型机械设备和通常防护设施实施自检后报甲方安全员验收。第七条 甲方权利和义务7.1 甲方负责提供垂直运输工具,乙方必需在甲方协调管理的条件下合理使用。7.2 负责和业主的一切联络工作：7.3负责组织对乙方施工的隐蔽和预检分项工程的验收，对乙方施工的质量、进度、材料消耗、安全和文明施工进行监督。7.4本工程

27、水电费由甲方负责交纳。乙方必需严格实施总包方的现场用水用电管理制度，乙方人员如有违规行为，甲方将给予处罚，并将在乙方工程进度款中扣除7.5 负责各分项工程的进度控制，协调组织同一现场乙方之间的穿插配合;帮助乙方处理施工难题，配合协调好乙方和其它乙方的关系，确保工程顺利进行。7.6 负责在协议要求的时间内审核乙方的工程量和工作状态；7.7 协议签署后，在协议期内假如乙方失去对应的法律行为能力，甲方有权终止协议。7.8 甲方若发觉乙方在施工过程中材料消耗、质量、进度、安全、文明施工及其它方面存在问题，甲方有权责令乙方采取对应方法，乙方必需无条件服从，情况严重时，甲方有权终止协议，清退队伍，由此造成

28、的损失由乙方负担，并不能提出任何索赔。7.9甲方随时有权对乙方的工作进行监督、检验、控制，如因为乙方履约不力时，不能达成业主或甲方要求时，甲方可另行分包该承包范围内的部分或全部或终止本协议，另行分包的费用由甲方经谈判后确定，无须征求乙方意见，发生费用从乙方费用中扣除并追加索赔(包含工期、费用等)。7.10 依据工程的进展及现场的需要，甲方在本工程的履约过程中，有权将本分包工程招标范围中的任何工作内容另行分包给第三方，乙方须承诺在本分包工程的履约过程中不得为此而向甲方索赔工期方面及经济方面的任何索赔。第八条 乙方权利和义务8.1 协议一经签定，就已视为乙方己全方面接收现场及工程现在的现实状况，不

29、能以不了解为由提出任何条件。8.2 乙方负责保管自有及甲方移交、委托乙方管理、使用材料、机具、设备等，并确保其完好无损。8.3在施工过程中，乙方必需遵纪遵法，必需遵守甲方的各项规章制度，并接收甲方各方面的监督和检验。8.4 负责所承包工程现场成品的保护工作，并确保不损坏其它施工方的已完项目，如有损坏，乙方自费给予修复。8.5 乙方的施工现场必需达成文明工地的标准：按施工安全规范要求，做好预防事故的各项安全方法，确保施工安全和第三者的安全，如因乙方原因发生的安全事故由乙方负担全部责任，并按要求书面汇报甲方和主管单位立案；乙方必需加强施工组织管理，确保现场整齐文明，做到文明施工，降低施工噪声对周围居民的干扰，不然,由此引发的一切罚款由乙方负担。8.6如在施工过程中出现质量问题，甲方将向乙方索赔全部的经济上及其它损失。8.7 乙方必需有相当的资金筹措实力，工程进度款若因业主原因