基坑支护锚杆工程承发包协议

《基坑支护锚杆工程承发包协议》由会员分享，可在线阅读，更多相关《基坑支护锚杆工程承发包协议（9页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、基坑支护锚杆工程承发包协议 发包单位：_承包单位：_依据中国协议法，和相关要求，结合本工程的详细情况，双方经充足协商，签署本协议，共同遵守。第一条基础内容：工程名称：支护锚杆工程；建设地点：_。第二条建设规模、面积和承发包工程的范围及内容：本工程包含：1、基坑东侧锚杆施工，边长_米，锚杆_条。2、基坑南侧锚杆施工，边长_米，锚杆_条。两项累计，锚杆_条，总工程量为_延米。3、锚杆孔径为140，锚杆长分别为10，12，16，20米，锚杆主筋采取125或140。工作内容包含搭设平台架、锚杆钻孔、锚杆设置及灌浆。第三条本协议所承包工程的工期定为_个工作天，工期计算的起止时间是：_年_月_日开工，_年

2、_月_日完工。在履约过程中，依据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力所延误的工期等原因，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最终确定完工日期，乙方应按此完工日期完工。第四条工程质量标准及保修条件、期限，按本条第项实施：根据国家及省、市的相关要求实施。根据国家现行建筑施工规范大全相关标准实施，工程包修_年。第五条承包方法：实施大包干。即包工、包材料、包质量、包工期。锚杆每米单价包干：_元米。乙方负责按建设单位结算的总造价开发票，其中属于甲方的税金由甲方支付给乙方。第六条工程总造价按上述承包范围和方法，计为人民币：_元整。工程结算以实际发生工程量计算，单价不变。第七条甲方应负责完成下列工作：1

3、、在开工前、三、天完成“三通一平”，接通水、电源和办理报建、暂时场地、占用道路等的同意手续。同时向乙方提交施工图纸和说明书和相关的技术资料各_份；水电安装图纸_份；地质勘探资料_份；建筑许可证和报建审核意见书。2、提供现场水电接点，材料堆放点及暂时设施。3、基坑南侧的地下管路，如煤气管、水管等，开工前应在施工图中标明。4、按时向乙方拨付工程款。第八条乙方应负责完成下列工作：1、在开工前_天完成组织施工图会审、编制施工组织设计，并送交甲方，作为甲方检验监督实施施工计划的依据。2、全方面负责锚杆施工，保质保量按期完成任务。3、完工后，提供有效的完工资料三份。第九条乙方承包的任务，非经甲方同意，不得

4、随意分包给第三方。乙方必需严格根据施工图和说明书和施工技术规范和操作规程进行施工，按要求做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必需接收质量监督部门和甲方的监督，甲方发觉其在关键形象上拖进度_天时，或在关键工程上存在重大质量问题时，经质监部门确定后，甲方应以书面通知乙方，乙方在_天内必需采取有效方法纠正。不然甲方有权采取方法直至终止协议，调换施工队伍。所以所造成的实际损失，由乙方负责。乙方在施工过程中，发觉施工图纸和说明书不符，主要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺点时，应立刻以书面通知甲方。甲方应在_天内会同设计单位进行处理，并办理技术签证。不然，

5、乙方有权停工，除工期顺延外，所以所造成的窝工损失由甲方负责。第十条甲方派_为驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检验验收隐蔽工程、办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按要求搞好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理，负责签证、处理应由甲方处理的问题，和其它事宜。第十一条材料、设备的供给及其消耗含量和价差处理，按本条第项实施：工程所需材料，全部由乙方负责，其费用和材料价格已按_的要求列入造价内，在施工过程中，如材料价格变动，按相关要求进行调整。施工过程中，材料价格如有变动，不再调整。第十二条工程价款的支付和结算必需划入乙方的开户银行：_行，帐号：_，不然，由此所造成的一切后果均由甲方负责

6、。乙方不得将工程款转入第三方帐户或挪作她用。工程备料款和进度款按本款第项实施：按市建设银行工程价款结算措施的拨付要求办理，即在协议签署_天内，按总造价的百分之_预付备料款，进度款按工程进度百分之_时付款百分之_，工程进度百分之_时付款百分之_，工程进度百分之_时再付百分之_，其他工程进度款由预付备料款抵充，留下尾款百分之五待审定完工结算后付清。工程款支付措施：1、在乙方进场之日，按工程总造价25支付备料款，即_万元。2、工程进度达30时，按工程总造价25支付进度款，即_万元。3、工程进度达55时，按工程总造价25支付进度款，即_万元。4、工程完工验收合格，除按工程总造价5待保修期满后支付外，其

7、他一次付清。工程结算：乙方应在全部工程完工验收合格后_天内提出完工结算，送甲方和经办银行审核，甲方应在接到结算之日起_天内提出意见，逾期视作同意，由经办银行划帐，结算尾数。双方对完工结算确定后_天内，应进行退补结算。第十三条甲方因生产或使用需要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并提供由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按要求办理变更工程手续，签署补充协议或变更协议，造价按工程增减的要求进行调整和结算。工程中途停建、缓建或因为设计变更和设计错误造成的返工，甲方应采取方法填补或降低损失，同时经相关部门审定后赔偿乙方所以而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。第十

8、四条工程交工验收1、工程交工验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审统计、相关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。2、隐蔽工程在隐蔽前_天，由乙方通知甲方到场检验，甲方不按时到现场检验的，乙方可自行检验后隐蔽，并认真如实填写隐蔽统计，甲方应予认可。若事后甲方提出复查的，复查合格，全部费用和所以造成乙方的经济损失，由甲方负担，所耽搁的时间应顺延工期；复查不合格，检验费用由甲方负担，乙方应负责无偿返修。若乙方未通知甲方到场检验，单方完成隐蔽工程的，甲方有权要求重新检验，不管检验结果是否合格，一切费用由乙方负担。3、工程完工前五天，由乙方通知甲方组织相关单位进行验收。验收工

9、作在工程完工后_天内进行，并应按期验收完成。工程质量及工程内容符合要求的，双方在完工工程验收证实书上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容还未完成者，由乙方在约定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达成符合标准和要求为止。并按最终验收合格的日期作为完工日期，由此支付的一切费用均由乙方负责。甲方逾期组织验收的，除应向乙方偿付违约金外，假如验收合格的，按本款要求的验收日期作为完工日期；验收不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。工程未经验收，甲方提前使用或私自动用，所以而发生的质量或其它问题，由甲方负担责任。4、工程完工后，应绘制完工图。工程变更不大的，

10、由乙方在原施工图上加上注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由乙方另绘完工图。5、锚杆抗拔力按设计要求，即锚1抗拔力10t，锚2抗拔力20t，依据规范验收。不合格须补做，费用由乙方负责。第十五条奖励1、提前完工或赶工奖励：_。2、乙方按期完工，并经工程质监部门和主管部门检验判定或认可的优良级品工程的，甲方同意按工程总造价_分之_奖励给乙方。第十六条违约责任1、甲方逾期供给材料、设备或逾期推行第七条各项要求之一者，从逾期_天次日起，除应负担乙方的实际损失外，并按拖延天数顺延工期。2、甲方不按期拨付工程款，从超出_天次日起，按拖欠数额，根据银行相关延期付款的要求向乙方偿付逾期付款违约金。同时，乙方有

11、权停止施工，直至结清之日，停工期间的窝工和其它损失按实由甲方负担，工期顺延。3、乙方逾期完工，从逾期_天次日起，每逾期一天，按工程总造价的万分之_向甲方偿付违约金。4、甲方逾期组织验收交工工程，乙方逾期提交完工结算的，从逾期_天次日起，每逾期一天按工程总造价的万分之_向对方偿付违约。5、一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期_天次日起，按应结清或退回数额，比照银行相关延期付款的要求，向对方偿付逾期违约金。第十七条遇人力不可抗拒的灾难损失，按本条第_项处理：1、报上级相关部门裁定。2、工期顺延。第十八条其它事项及补充条款1、相关本工程的施工图纸和说明书和会审统计，和图表、资料，双方进行的相关会议，

12、洽谈统计，双方协商同意并经双方当事人签证的相关修改设计的变更文件等，全部是据以施工和交工验收的技术资料，也是本协议的组成部分。2、乙方应加强防火、防盗、施工安全防护方法和加强对施工队伍的管理，遵守和实施安全、文明和深夜施工等的要求。不然，造成造成的损失和相关部门按要求给的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。本协议自签署之日起生效，到工程交工验收和结清工程款之日自然失效。本协议正本_份，双方各执_份；副本_份，双方各执_份；送建委、双方主管业务部门、经办银行、税务局、工商局及相关单位各一份。甲方：_乙方：_住所：_住所：_签约代表：_签约代表：_电话：_电话：_传真：_传真：_邮政编码：_邮政编码：_签署地点：_签署地点：_年_月_日_年_月_日