水电安装合同

《水电安装合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水电安装合同（12页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、- 精品文档 -合同编号：咸阳市秦都区英才学校工程水电安装劳务合同发 包 方：西安山河建筑工程有限公司英才学校项目部承 包 方：咸阳方印工程劳务有限公司-精品- 精品文档 -水电安装施工合同甲方：西安山河建筑有限公司英才学校项目部乙方：咸阳方印工程劳务有限公司按照中华人民共和国合同法， 中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平诚信的原则。结合英才学校项目具体情况，在协商一致的基础上，双方签订本合同。一、工程名称：咸阳市秦都区英才学校工程(地下车库、风雨餐厅设备、中学教学楼 )二、工程地点：咸阳市秦都区世纪大道韩非路三、承包范围 :1、地下车库、风雨餐厅设备、 中学教学楼图纸设

2、计范围内的全部强电弱电预埋、强电安装内容（电气配管、预埋、通关、二次布管、灯具面板布线安装， 电力电缆敷设，电箱、电柜安装，主井道桥架安装，应急及疏散指示安装， 防雷网及接地制作安装， 电管防腐，系统调试，试运行，来料卸车等）。2、地下车库、风雨餐厅设备、 中学教学楼图纸设计范围内的全部给排水安装（管道、管件安装、焊接、保温及防腐、水表仪表安装，冷凝水管、雨水管安装，卫生器具安装等） ，消火栓及喷淋系统预埋、暖气安装（管道焊接、安装，散热器安装等） ，系统调试、试运行及来料卸车等。-精品- 精品文档 -四、承包方式：包工不包料（包施工质量、包安全、保进度、包文明施工、包工具及工具耗材、包耗材）

3、 。五、承担风险范围：包含施工工具、工具材料（钻头、焊条、切割片等），止合同签订时图纸及变更的全部工作内容， 因电箱、面板安装造成电箱单边小于 6cm 的修补工作任务， 配合其他设备供应单位的安装工作；因给排水、暖气安装时的墙、板面开洞工作基安装造成的开洞补修工作任务，因图纸与实际不符合工程量 10%内的改修任务。六、双方代表：甲方代表（项目经理）：郑二位乙方代表：吴林栋七、合同价款：1、综合单价：地下车库 54 元/ ；风雨餐厅设备楼 60 元/ ；中学教学楼 58 元/ （单项价祥见附页审核报价表） 。2、综合单价的费用组成：（1）乙方应承担的各项施工现场管理费用。（2）乙方施工生产过程中

4、发生的医疗费、劳保费和意外伤害保险。（3）施工现场内的材料、机具设备倒运及装卸费用。（4）机具设备、辅材、耗材的租赁和购置费用。（5）二级箱、闸以下的全部电缆、电线、设备的购置、安装拆除费用。（6）劳务工人的工资。（7）非甲方负责意外的临建发生的费用。-精品- 精品文档 -（8）冬雨季施工降效窝工费。（9）工程施工中不可避免的工程技术费用 （如图纸、测量器具等）。（10）施工区、生活办公区清理打扫卫生费用（如：扫雪、洒水、迎接检查等），临电的维护管理费用。（11）必要的教育、学习用工费用。（12）电工、电焊工等特殊工种的用工费用。（13）非甲方原因发生的停工、窝工费用。（14）安全及文明施工用

5、工费用。（15）成品半成品保护、完工清场的用工费用。（17）夜间施工、加班抢工期补贴费用、施工现场安全保卫用工费用。（18）不可预测、无法预见的费用。3、合同价款采用固定综合单价合同方式确定。合同综合价一次包死、包干使用，任何一方不得擅自改变，合同价款为含税价，乙方每次在结算前，应出具增值人工费专用税票，否则拒付款。八、合同价款结算及付款方法：1、本工程不予支付工程预付款。2、保证金：合同签订进场前三天内乙方向甲方交纳工程总价的10%作为履约保证金。3、工程施工到主体封顶后七日内退还保证金总金额的50%，竣工验收后七日内将余下的保证金全部退清。4、合同签订后， 由乙方当月 25 日至 30 日

6、依据合同向项目部提出已-精品- 精品文档 -完工程验工及进度款支付申请。现场技术负责人审核实际完成工程项目及数量、其它各岗位负责人审核乙方管理违约后报项目部经理进行审核，最后报公司工程部审核签署意见并报总经理审批后交财务部以此作为拨款依据（注：每次进度款支付申请时应附劳务人员本阶段工资发放表及税票）。5、乙方垫资至主体封顶，甲方20 天内付单项完成价款的70%；乙方承包的内容全部完成经相关部门验收合格后一周内，乙方工程结算模式（结算表后附计量书、工资表等）向甲方申请付款，甲方依据合同审核、审批后付乙方至该工程劳务总工程款的80%（零星用工全额支付）竣工验收合格后，已竣工验收报告为准，乙方所提供

7、的全部水无票据到位，各班组的劳务人员工资发放表及相关本项目的结算书全部上报公司财务部门，审查无误后再付至劳务总工程款的95%，一年保修期满付清余下（零星用工除外）的5%（注：其工程单价按照劳务报价书审核后单价计算） 。6、甲方使用乙方人员从事合同项目以外的零星用工，必须由现场负责人及行政经理确认、乙方代表签字，报项目部经理审批后进入最终结算，技工按照每工日150元、普工按每工日100元支付劳务费。九、合同工期及进度：1、本工程自开工之日起至本工程竣工验收合格之日止。2、甲方、监理的检查引起的时间延误，并不作为工期延误的理由，乙方不得据此向甲方索赔损失和要求顺延工期。3、乙方必须根据甲方每月、

8、每周下达的工程进度计划，积极组织人-精品- 精品文档 -员落实施工，如期完成工程施工任务。4、在施工过程中甲方应具备临时供电、供水能力，连续停电停水24 小时以上方可顺延工期， 因设计变更工程量增减或不可抗力引起的工期顺延，以双方现场代表签字为准，如甲方原因造成的窝工损失，按实际情况甲方给予适当补贴。5、工期应按甲方施工进度计划规定日期内完成，若因乙方原因延误工期，按每日向甲方支付500 元作为违约金，若按期或提前甲方给予适当奖励。十、结算方式：以施工图纸建筑面积为准，即：中学教学楼建筑面积4776.04；风雨操场餐厅设备楼建筑面积6912.17；地下车库建筑面积 10952.63。实行一次性

9、包死，不作调整。十一、工程质量：1、乙方必须按照本项目施工组织设计、施工方案、安全、技术交底及国家现行施工规范组织施工。2、施工过程中乙方必须服从建设单位、 监理单位、施工单位的领导，做好各工种的配合工作，每道工序施工完成合格后， 必须由建设单位、监理单位验收合格后方可进行下道工序，甲方发现不合格的及时通知乙方，乙方在接到甲方通知后立即作出整改，否则甲方有权停工、罚款。出现重大质量事故， 甲方有权终止合同， 其损失全部由乙方承担。3、甲方以建筑工程施工验收规范对工程进行验收，如达不到要求，甲方不予验收，返修所用的工料及其它相关费用全部由乙方负责赔偿。-精品- 精品文档 -4、乙方必须配合各工种

10、做好成品保护工作。5、本工程保修期限为2 个采暖期，在保修期内若发生施工质量问题甲方告知乙方后24 小时内乙方应无条件及时进行维修或返工，发生的费用全部由乙方承担。若乙方不进行维修，甲方有权从质保金中扣除甲方所委托其他施工方维修所发生费用的2 倍。十二、乙方义务：1、乙方应全面服从甲方的项目管理制度及要求，按照项目安排的施工进度计划施工。2、乙方必须保证施工人员稳定，进场人员登记造册， 将身份证复印件上报甲方，自行为员工办理保险；作业人员须持证上岗；无条件协助甲方作好工人三级安全教育工作。 不得使用 18 周岁以下的未成年人和 50 岁以上的人员。3、乙方必须重视对自己员工进行安全教育和质量意

11、识教育，乙方管理人员必须跟班作业、检查。若发现乙方在4 小时内无人跟班，甲方有权停工、罚款。4、施工材料计划需提前一周上报，否则造成的后果乙方自行承担。乙方在施工过程中必须精打细算用好各种材料，严禁多提料、少提料，必须把所有材料控制在2%以内，不可偷工减料。5、乙方系独立承担民事责任的经济主体，对因乙方原因造成的工程质量事故、安全事故、伤亡事故，其事故责任和处理事故的费用全部由乙方承担解决。6、工地内严禁打架、斗殴。如发生打架、斗殴，打架、斗殴双方各-精品- 精品文档 -向甲方支付200-500 元的违约金，在乙方劳务费中扣除。情节严重的移送公安部门或政法部门处理。7、乙方责任人必须每天在工地

12、，亲临现场，特殊情况必须向工地负责人请假，同意后方可离开， 否则每次向甲方支付100-500元违约金。8、乙方在施工时，材料计划使用合理，必须做到材料不浪费现象，及时清理、合理利用材料；如发现剩余材料没有及时清理和利用的，赔偿材料费并向甲方支付100-200元违约金。9、各种材料，机具在使用前乙方应办理好审批及出库手续，并仔细检查，对质量不合格的产品有权拒绝使用，对各种机械设备应由专人使用，发生故障应及时向项目部有关人员汇报，严禁带病工作，严禁不懂机械操作的人员使用，若由人为所造成的机械损坏，除加倍赔偿外，按每次向甲方支付100-200元违约金。10、乙方进入施工现场必须按照市级文明工地标准进

13、行施工，施工现场做到每天工完清场。如发现不及时清理，甲方安排人员及时清理，乙方付双倍人工工资。11、工程完工后，将剩余材料等清理干净后堆放到甲方指定的地方。12、乙方负责施工现场临电安装、维护，要保证施工及生活用电、用水安全运行。13、自行解决人工食宿问题。十三、甲方义务1、甲方提供给乙方一间库房， 所提供的的机械因违规操作造成的保养维修费由乙方负责，管理按仓库管理制度执行。-精品- 精品文档 -2、提供合格的材料、设备。各种施工用料需满足施工要求。3、甲方现场用电由乙方负责（该费用已计入综合报价中），由电工实施操作，如若私自接电所造成的后果责任自负。4、甲方负责工程质量的监督，施工进度的检查

14、和调控管理，乙方应积极配合，以便按时完成项目部的总体进度要求。十四、其它条款1、甲方有权对乙方不服从项目管理行为进行处罚，该处罚款项在进度款支付申请时或合同履约金中予以扣除。2、乙方不得将承包的工程向第三方转包，否则甲方有权终止合同。3、本合同未尽事宜，双方本着公平合理的原则进行协商处理。4、本合同的有关争议问题双方约定，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。5、安全协议为本合同的组成部分，具有同等法律效力。6、本合同一式五份，甲方三份，乙方两份，具有同等法律效力，从双方签字盖章之日起生效， 工程款结清后自动失效， 但保修条款除外。甲方：乙方：法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：-精品- 精

15、品文档 -年月日年月日安全协议甲方：西安山河建筑有限公司英才学校项目部乙方：咸阳方印工程劳务有限公司经甲乙双方本着公正、公平、自愿的原则，就安全生产、安全运输、安全供给等方面的事宜达成如下条款，供双方共同遵守：一、原则甲方有权随时对乙方的安全进行监督、 检查，并有权要求乙方整改；乙方对安全事宜总包揽，即生产、供给等事宜进行过程中的一切不安全均由乙方全部承担。二、甲方职责：1、项目部有关安全生产、安全操作、安全供给等方面的规章制度、安全操作规程交底于乙方。2、随时随地派专职安全人员进行安全方面的检查，及时通知乙方存在的安全隐患，并限期整改。3、签订生产、施工等协议之前，有权要求乙方为其施工人员、

16、职工购买、交纳商业保险和社会保险。4、施工人员在施工过程中的操作是否符合安全操作规程等，如违反有关安全生产规定，甲方有权制止、罚款等。三、乙方职责：1、材料进入乙方施工场地，现场材料的保管、保护归乙方负责，如-精品- 精品文档 -出现对材料保管不到位（如出现水泥防水不及时，发生材料损坏、丢失等现象）乙方照市场价进行赔偿。2、认真熟悉甲方安全生产方面的规章制度，并传授到具体操作的每一名人员身上。3、对甲方的车辆、机械等设备勤检查、勤修，对甲方提出的设备方面的要求及时改正。4、操作人员实行持证上岗，严禁无证上岗。5、提前购买个人人身保险和设备财产事故等保险，并及时交纳社会保险。6、服从甲方安排，遵守甲方的规章制度，尊重当地群众的风俗习惯。7、严禁赌博等违法乱纪事情发生。8、遵守当地防火、防盗等方面的规章制度。若有发生，乙方承担一切后果。四、违约及仲裁：甲、乙双方无论那一方不按协议执行，均属违约，另一方有权提出索赔等要求，可向咸阳仲裁委申请裁决。五、其他事宜：协议未尽事宜，双方本着公正、公平、自愿的原则商谈解决。六、本协议一式五份，甲方三份，乙方两份，自签订之日起生效，施工结束后失效。甲方（盖章）乙方（盖章）代表人（签字）：代表人（签字）：-精品- 精品文档 -年月日年月日-精品-