一级建造师法规知识考试试题（模拟测试）及答案75

《一级建造师法规知识考试试题（模拟测试）及答案75》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师法规知识考试试题（模拟测试）及答案75（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、一级建造师法规知识考试试题（模拟测试）及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。A.仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致B.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁C.当事人约定争议可以向仲裁机构中申请仲裁也可以向人民法院起诉D.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁【正确答案】B2.根据建设工程质量管理条例的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是()。A.因使用不当造成的质量缺陷B.因用户

2、装修引起的卫生间渗漏C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝D.地震导致的剪力墙裂缝【正确答案】C3.根据我国物权法的规定，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有的权利不包括（）A.所有权B.使用权C.收益权D.占有权【正确答案】A4.住房和城乡建设部发布的危险性较大的分部分项工程安全管理办法中规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。安全专项施工方案的内容不包括（）A.工程概况B.编制依据C.施工图预算D.施工工艺技术【正确答案】C5.公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起（）内提出行政复议申请；但是法律另有规定的除外。A.1

3、5日B.2个月C.6个月D.2年【正确答案】B6.【真题】物权变更自登记时发生法律效力的是()。A.船舶所有权B.土地抵押权C.机动车所有权D.地役权【正确答案】B7.当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向()申请执行。A.申请人所在地的中级人民法院B.被执行人所在地的基层人民法院C.被执行财产所在地的中级人民法院D.被执行人所在地的高级人民法院【正确答案】C8.关于劳动争议仲裁，提出仲裁的一方应当自劳动争议发生之日起()内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。A.60日B.半年C.一年D.任何期限【正确答案】C9.某项目施工过程中，监理工程师发现设计图纸保温层厚度

4、不符合工程质量标准，则其正确做法是()。A.直接修改设计B.要求设计单位修改C.报告建设单位提出修改建议D.报告工程建设行政主管部门要求修改【正确答案】C10.【真题】关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是（）。A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发【正确答案】B11.【真题】某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是()。A.返还

5、垫资并按银行同期贷款利率支付利息B.认定垫资违法，利息予以没收C.返还垫资但不支付利息D.返还垫资并双倍支付利息【正确答案】C12.某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权()A.进行辩论B.进行和解C.提起反诉D.提起上诉【正确答案】A13.【真题】某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由()承担举证责任。A.职工本人B.工商治疗机构C.用人单位D.社会保险行政部门【正确答案】C14.按照建筑法及相关法规的规定，大型建筑工程或结构复杂的建筑工程，

6、可由两个以上承包单位结成联合体共同承包。对此，下列表述中正确的是()。A.联合体是法人B.联合体中各单位资质等级不同时，应以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程C.联合体中标后，由各组成单位分别与建设单位签约D.联合各方对承包合同的履行承担连带责任【正确答案】D15.【真题】某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照建筑法规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在（）开工。A.2014年3月1日B.2014年5月1日C.2014年8月1日D.2014年11月1日【正确答案】D16.运输合同中托运人的义务是()。A.告知的义务B.提货验收的义务C.

7、货物毁损、灭失的赔偿义务D.特殊情况下拒运的义务【正确答案】A17.抵押担保与质押担保的区别是（）A.债务人或者第三人可以是担保人B.担保期间不转移对财产的占有C.债权人有权优先受偿D.债务人不履行债务时，可以依法拍卖抵押物【正确答案】B18.无效合同从()之日起就不具备法律效力。A.确认B.订立C.履行D.谈判【正确答案】B19.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6年，则甲的试用期应在（）个月内确定。A.1B.2C.3D.6【正确答案】D20.下列关于地役权的表述中，正确的是()。A.地役权可以单独转让B.地役权自合同签订时设立C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权D.

8、当事人可以采用口头形式订立地役权合同【正确答案】C21.【真题】关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）A.重点是防治排放物污染B.爆破作业必须选择风力小的天气进行，做好计划C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于2mD.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5m【正确答案】B22.【真题】某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲提担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是()。A.甲不能同时担任该两个项目的项目经理B.经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理C.经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项

9、目经理D.经建设主管部门同意，甲可以同时提任该两个项目的项目经理【正确答案】B23.根据建筑起重机械安全监督管理规定，施行施工总承包的工程，建筑起重机械安装完毕后，由()组织验收。A.建设单位B.使用单位C.施工总承包单位D.安装单位【正确答案】C24.【真题】在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由()承担。A.设备使用单位B.具有相应资质的单位C.设备出租单位D.检验检测机构【正确答案】B25.建设工程活动中涉及的代理行为比较多，下列选项中不得委托代理的是()。A.工程招标B.工程承包C.纠纷诉讼D.材料设备采购【正确答案】B26.下列关于招标代理机构

10、的说法中，正确的是()A.招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系或者其他利益关系B.建设行政主管机构可以为招标人指定招标代理机构C.招标人自行办理招标事宜的，应当经有关行政监督部门批准D.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标【正确答案】A27.甲将自己临街的房屋租给乙作商铺，合同约定租期为25年，在第20年租期届满时，甲提出终止租赁合同，乙可采取的正确做法是()。A.要求甲继续履行合同B.与甲协商续订租赁合同C.要求甲赔偿损失D.要求甲支付违约金【正确答案】B28.关于代理的法律特征，下列表述中正确的是()。A.任何行为都可以代理B.代理行为的法律后果归属于第三人C.代理人应该

11、以自己的名义实施代理行为D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为【正确答案】D29.施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是，甲、乙双方订立合同，约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以通过乙单位的道路运送材料。在此合同中，施工单位甲拥有的权利是()。A.相邻权B.地役权C.土地租赁权D.建设用地使用权【正确答案】B30.建筑工程一切险的()是指其财产或人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。A.投保人B.被保险人C.保险人D.受益人【正确答案】B31.根据招标投标法实施条例，通过资格预审的申请人少于3个的，应当()。A.暂停招标B.增加申请人C.新招重标D.

12、直接发包【正确答案】C32.某材料供应商与建筑商因拖欠货款而产生纠纷，材料商拟提起诉讼，则该案件应由()管辖。A.材料商住所地法院B.建筑商住所地法院C.工程所在地法院D.交货地点法院【正确答案】B33.劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向()报告。A.兼职安全巡查员B.专业监理工程师C.发包人代表D.建设工程安全生产监督站【正确答案】A34.受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过承诺期限。按照合同法的规定，下列选项中正确的是()A.应视为受要约人撤回承诺B.应视为受要约人撤销承诺C.若要约人未做出任何表示

13、，则该承诺有效D.因承诺超过规定期限到达，则该承诺只能无效【正确答案】C35.当事人在买卖合同中未明确约定履行地点的，以约定的()为合同履行地。A.交货地点B.货物到达地C.货物验收地D.货物安装调试地【正确答案】A36.甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自（）时起不具有法律效力。A.合同订立B.合同生效C.当事人提起诉讼D.法院判决生效【正确答案】A37.下列关于保证金的说法正确的是()。A.履约保证金不得超过中标合同金额的2%B.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的10%C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致D.中标人不

14、履行与招标人订立的合同的，投标保证金不予退还【正确答案】C38.某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则（）A.不能继续使用，必须拆除B.继续使用即可C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用D.委托鉴定，重新界定使用期【正确答案】D39.?根据我国有关法律规定，下列关于证据证明力的表述哪个是正确的?（）A.原始证据的证明力大于传来证据B.直接证据的证明力大于间接证据C.国家机关依职权制作的公文书证的效力一般大于其他书证D.书证的证明力一般大于鉴定结论?【正确答案】C40.在建设工程施工合同中，解除权可以针对()行使。A.无效合同B.有效合同C.效力待定合同D.可撤销合同【正确答案

15、】B41.职工在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在()小时内经抢救无效死亡的，可以视同工伤。A.12B.24C.48D.60【正确答案】C42.以下关于仲裁作为民事纠纷的法律解决途径的表述中，错误的是（）A.合法有效的仲裁协议不能排除人民法院的管辖权B.专家裁案是民商事仲裁的重要特点之一C.仲裁以不公开审理为原则D.仲裁裁决一经作出即发生法律效力，不能上诉【正确答案】A43.施工单位向厂家询价购买某型号设备，厂家报价为5000元/台，限7天订货。施工单位10天后表示同意订货，双方签订供货合同。下列说法中正确的是()。A.厂家发出的要约失效B.厂家要约撤销C.施工单位同意订货的表示是承诺D.

16、厂家的要约仍然有效【正确答案】A44.某一建筑工程计划建设工期为1年8个月，工程合同价格为600万元，按照建筑工程施工许可管理办法的规定，其到位资金原则上不得少于()万元。A.180B.200C.240D.300【正确答案】A45.施工单位在完成某项目的施工后，于2016年6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收，同年1o月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行，2016年10月20日建设单位实际使用该工程，则该工程的竣工日期为()A.2016年6月1日B.2016年8月30日C.2016年10月8日D.2016年10月20日【正确答案】A46.建筑施工总承包特

17、级资质企业，应至少配备()名专职安全生产管理人员。A.8B.6C.4D.3【正确答案】B47.某市西城区建委根据市政府总体规划，对某大街实施改造，刘某房屋位于改造区。某日，西城区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知，刘某未搬迁。数日后，区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋，刘某不服提起行政复议，则可以作复议机关的是()。A.省政府B.市政府C.西城区政府D.西城区建委【正确答案】C48.某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计680万元，经双方签署还款协议约定：甲公司应2013年5月1日前清偿300万元；同年6月1日前清偿200万元；同年7月1日前清偿100万元；余款80万

18、元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是()。A.2013年5月1日B.2013年6月1日C.2013年7月1日D.2013年7月31日【正确答案】D49.下列纠纷中，适合仲裁法仲裁的是()A.总分包之间的合同纠纷B.继承纠纷C.劳动合同纠纷D.对罚款不服发生的纠纷【正确答案】A50.【真题】关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。A.施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样B.设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%C.墙体保温材料必须实施见证取样和

19、送检D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当【正确答案】A51.【真题】甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。A.甲的地役权因办理等级而设立B.乙转让土地使用权应经甲同意C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意D.甲的地役权对丙具有约束力【正确答案】D52.甲单位负有向乙单位支付50万元工程款的义务，乙单位负有向甲单位交付50万元建材的义务，则下列关于双方债务抵消的说法，正确的是()A.双方的债务法定抵消B.双方债务基于一方主张而抵消C.双方债务性质不同不得抵消D.双方债务只有约定方可抵消【正确答案】D53.【真题】按照各法院的辖区和民事

20、案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限，称为()。A.级别管辖B.指定管辖C.地域管辖D.移送管辖【正确答案】C54.关于建设工程招标投标交易场所的表述中，不正确的是()。A.招标投标交易场所以营利为目的B.国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标C.招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系D.设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所【正确答案】A55.甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约的内容无效，则()。A.甲发出后一个通知的行为是要约撤销B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回C.后一个通知必须不迟于

21、前一个通知到达乙时才有效D.后一个通知只要不迟于乙发出承诺到达甲时才有效【正确答案】D56.【真题】关于人民调解的说法，正确的是（）A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织B.人民调解委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有同样的法律效力C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉【正确答案】C57.在项目评标委员会的成员中，无须回避的是()A.投标入主要负责人的近亲属B.项目主管部门的人员C.项目行政监督部门的人员D.招标人代表【正确答案】D58.?可以不进行招标的项目包括（）。A.涉及国家安全的项目?

22、B.涉及国家秘密的项目C.施工主要技术采用特定的专利的项目?D.抢险救灾的项目?【正确答案】C59.【真题】承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。A.以合同约定的竣工日期为准B.相应顺延C.以承包人提交竣工报告之日为准D.以实际通过的竣工验收之日为准【正确答案】C60.由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担【正确答案】D61.以下关于审判监

23、督程序的表述中，不正确的是()。A.当事人对生效的判决、裁定，认为有错误的，向原审法院申请再审B.申请再审不停止判决、裁定的执行C.申请再审应当提交再审申请书等材料D.申请再审，一般应当在判决、裁定生效后2年内提出【正确答案】A62.【真题】某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包功程发生了安全事故，则该事故（）。A.按约定由分包单位自行承担全部责任B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任C.总承包单位承担全部责任D.总承包单位与分包单位承担连带责任【正确答案】D63.当债务人期满不能清偿债务，债权人将第三人提供的抵押物折价拍卖、变

24、卖后，如价款不足或超过债权数额，则()。A.超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿B.超过部分归抵押人，不足部分由债权人承担C.超过部分归债务人，不足部分由抵押人承担D.超过部分归抵押人，不足部分由债务人清偿【正确答案】D64.关于建设工程领域的民事纠纷，下列表述错误的是()A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷B.发包人和承包人因合同变更产生的纠纷属于民事纠纷C.在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷D.民事纠纷的法律解决途径主要有和解、调解、仲裁、诉讼【正确答案】A65.根据我国物权法关于设立建设用地使用权的相关规定，工业、商业、旅游、娱乐和商

25、品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，不能采取（）方式出让。A.招标B.拍卖C.协议D.挂牌【正确答案】C66.某设计院法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属于()。A.法定代理B.委托代理C.表见代理D.指定代理【正确答案】B67.下列关于招标投标人的说法正确的是()。A.投标人应当具备承担招标项目的能力B.招标人已经落实进行招标项目的资金来源，可以不在招标文件中载明C.投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，不受任何地区或部门的限制D.投标人是响应招标、参加投标竞争的自然人、法人或者其他组织【正确答案】A68.某省直机关办公楼建设项目进行招标，招标文件中

26、明确规定投标人的资质等级必须是施工总承包二级以上（包括二级），甲（施工总承包三级）.乙（施工总承包二级）.丙（施工总承包一级）.丁（施工总承包一级）纷纷组成投标联合体参与投标，则下列说法正确的是（）A.甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标?B.乙.丙组成投标联合体，其资质等级应为施工总承包一级?C.若丙.丁组成的投标联合体中标，以丁作为代表与招标人签订施工合同?D.丙.丁组成联合体，将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人【正确答案】D69.【真题】关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照B.施工企业应当拒绝其他企业转让资质

27、证书C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程【正确答案】B70.【真题】下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是()。A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练C.参加生产安全施工的调查和处理工作D.协调配备项目专职安全生产管理人员【正确答案】B71.【真题】根据民事诉讼法，申请仲裁裁决强制执行的期间()A.6个月B.1年C.2年D.3年【正确答案】C72.甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经

28、理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标，则该联合体资质等级应为()A.一级B.二级C.三级D.暂定级【正确答案】C73.【真题】下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产条件的是（）。A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程B.配备兼职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训【正确答案】A74.在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷，双方同意调解解决。在下列解决争议的方式中，由()主持或参与的调解，属于行政调解。A.施工方上级单位B.建设方C.当地政府建设主管部门D.人民法院【正确答案】C75.在某案件仲裁

29、裁决作出过程中，3名仲裁员针对某争议问题的意见不能形成多数意见，则该部分仲裁裁决()。A.暂不作出B.由秘书长裁定C.应当按首席仲裁员意见作出D.由专家委员会裁定【正确答案】C76.施工单位与供货商签订的钢材供货合同中未约定交货地点，双方对此也没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后（）A.应将钢材送到施工现场B.应将钢材送到建设单位的办公所在地C.应将钢材送到建设单位的仓库D.可通知建设单位自提【正确答案】D77.在第一审民事诉讼程序中，当事人可以自行和解的最后阶段是()。A.法庭辩论终结前B.开庭审理前C.法院作出判决前D.最后陈述前【正确答案】A78.【真题】关于租赁合

30、同的说法，正确的是()。A.租赁期限超过20年的，超过部分无效B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除【正确答案】A79.按照劳动合同法的规定，下列关于劳务派遣的表述中，正确的是()。A.被派遣劳动者应与用人单位签订劳动合同B.派遣单位应与被派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同C.劳务派遣一般在临时性、辅助性、替代性的工作岗位上实施D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低生活保障标准按月支付生活费【正确答案】C80.下列生效的文书中，不属于人

31、民法院执行根据的是()。A.民事判决书B.仲裁调解书C.和解协议书D.民事裁定书【正确答案】C81.对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院予以支持的是()。A.支付存款本金及利息的请求权B.支付国债本息的请求权C.基于投资关系产生的缴付出资请求权D.支付工程款请求权【正确答案】D82.为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利，称为()。A.用益物权B.担保物权C.收益权D.不动产物权【正确答案】B83.甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按期偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的清偿顺序，正确的是（）A.乙、丙、丁平均受偿?B.乙无权分

32、配，由丙和丁平均受偿?C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿?D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿【正确答案】D84.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1/5B.1/4C.1/3D.1/2【正确答案】A85.某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是()A.这起行政处罚不适用听证程序B.行政机关应负责组织听证C.行政机关应承担组织听证的费用D.施工单位有权要求举行听证【正确答案】A86.甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，

33、看到丙公司向乙公司发出的一分要约，很感兴趣，就向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于()。A.要约邀请B.新要约C.承诺D.承诺意向【正确答案】B87.某大学建设教师公寓项目，未经竣工验收，校方就投入使用；使用过程中，又发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，这一质量缺陷，承担责任的说法正确的是（）A.大学自己承担责任?B.大学负责维修?C.施工方承担质量保修责任?D.大学和施工方共同承担责任【正确答案】C88.【真题】建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以()行政处罚。A.吊销资质证书B.罚款C.停业整顿D

34、.降低资质等级【正确答案】B89.按照城市维护建设税暂行条例，施工单位在缴纳()的同时，还应缴纳城市维护建设税。A.利息税B.企业所得税C.营业税D.个人所得税【正确答案】C90.以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自()时设立。A.抵押合同订立B.抵押物登记C.抵押物交付D.抵押人作出表示【正确答案】B91.【真题】根据大气污染防治法，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。A.国务院环保部门B.各级地方政府环保部门C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门D.大气污染排放总量控制区内的人民政府【正确答案】B92.建筑业企业资质有效期届满，企业需要继续从事建筑施工活动的，应当在资质证书有效期届满

35、()个月前，申请资质延续。A.1B.2C.3D.6【正确答案】C93.【真题】生产经营单位制定的应急预案应当至少每()年修订一次。A.1B.2C.4D.3【正确答案】D94.甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是()A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权B.丙必须以乙名义行使乙的债权C.丙可以行使不安抗辩权D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务【正确答案】A95.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法，正确的是（）。A.责令限期改正，并处合同价款1倍以上3倍以下的罚

36、款B.责令停业整顿，降低资质等级C.责令限期改正，情节严重的，吊销资质证书D.责令停业整顿，并处5万以上10万以下的罚款【正确答案】D96.注册商标有效期满，可以提出续展申请，续展申请的次数为()。A.1次B.3次C.无数次D.5次【正确答案】C97.以市场为主导，以守法、守信(主要指经济信用，包括市场交易信用和合同履行信用)、守德(主要指道德、伦理信用)、综合实力(主要包括经营、资本、管理、技术等)为基础进行综合评价的是()。A.政府对市场主体的守法诚信评价B.社会中介信用机构的综合信用评价C.行业协会的综合信用评价D.行业协会协助政府部门的综合信用评价【正确答案】B98.施工企业应建立的建

37、设工程安全生产管理基本制度中，()是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。A.安全生产责任制度B.群防群治制度C.安全生产教育培训制度D.安全责任追究制度【正确答案】A99.根据安全生产许可证条例，建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得()。A.项目开工B.从事建筑施工活动C.参与项目投标D.办理工程竣工验收【正确答案】B100.【真题】根据建设工程质量管理条例，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政法为（）A.终身不予注册B.吊销执业资格证书，5年内不子注册C.责令停止执业3年D.责令停止执业1年【正确答案】A二.多选题(共70题)1.下列工程

38、建设地方标准的条文中，经国务院建设行政主管部门确定，可作为强制性条文的有()A.直接采用国际标准的条文B.直接涉及公共利益的条文C.直接涉及环境保护的条文D.直接涉及人体健康的条文E.直接涉及人民生命财产安全的条文【正确答案】BCDE2.【真题】根据建筑法，关于建筑工程分包的说法，正确的有（）A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程B.资质等级较低的分包单位可以超越一个等级承接分包工程C.建设单位指定的分包单位，总承包单位必须采用D.严禁个人承揽分包工程业务E.劳务作业分包可不经建设单位认可【正确答案】ADE3.【真题】在施工过程中施工技术人员发行设计图纸不符合技术标准，

39、施工技术人员应()。A.继续按照工程图纸施工B.按照技术标准修改图纸C.按照标准图集施工D.及时提出意见和建议E.通过建设单位要求设计单位予以修改【正确答案】DE4.【真题】施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有()。A.甲有权要求乙承担民事责任B.甲有权要求丙承担民事责任C.甲无权要求丁承担民事责任D.乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿【正确答案】ABDE5.【真题】根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问

40、题的解释，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有（）。A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣亚日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之白为竣工日期【正确答案】BCE6.?合同法规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则根据合同的性质、目的和交易习惯履行（）等义务。A.保管?

41、B.通知?C.协助D.保密E.运送?【正确答案】BCD7.我国专利法保护的是发明创造专利权，发明创造是指()。A.发现B.发明C.注册商标D.实用新型E.外观设计【正确答案】BDE8.下列关于建设工程质量最低保修期的年限，说法正确的是()。A.外墙面防渗漏工程的保修期是2年B.空调制冷系统专业工程的保修期是2年C.地面石材铺贴工程的保修期是2年D.电气工程的保修期是2年E.主体结构工程保修期为无限期【正确答案】CD9.【真题】投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。A.没收财产B.拘役C.有期徒刑D.罚金E.管制【正确答案】BCD10.注册建造师有()情形

42、的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。A.受到刑事处罚B.依法被撤销注册C.依法被吊销注册证书D.年龄超过55周岁E.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止满3年【正确答案】ABC11.施工作业人员的主要安全生产义务有()。A.正确使用安全防护用具B.接受安全生产教育培训C.施工安全事故隐患报告D.紧急避险E.拒绝违章指挥【正确答案】ABC12.行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并载明下列事项()。A.当事人有权提起行政复议或行政诉讼B.涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式C.履行义务的

43、方式D.履行义务的期限E.当事人依法享有的陈述权和申辩权【正确答案】BCDE13.下列情形中，属于设计单位相关质量责任和义务的是()。A.按照工程建设强制性标准进行设计B.组织建设工程质量事故分析，提出技术处理方案C.向建设单位详细说明施工图设计文件D.设计文件选用的建筑材料必须符合国家规定的标准E.设计文件应符合国家规定设计深度，注明工程合理使用年限【正确答案】ADE14.【真题】根据建设工程质量管理条例，属于违法分包的情形有()。A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的C.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认

44、可，承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成D.施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位的E.分包单位将承包的建设工程再分包的【正确答案】ACDE15.根据大气污染防治法的规定，排污单位排放大气污染物的()有重大改变的，应当及时申报。A.种类B.数量C.温度D.湿度E.浓度【正确答案】ABE16.某开发商拖欠某施工单位结算款200余万元逾期未偿还，后在施工单位一再催促下，作出相关意思表示，下列开发商所作的意思表示可以视为同意履行义务的是()。A.承诺分三次偿还B.承诺近期偿还100万元C.承诺由物业公司偿还D.提供还款的银行担保函E.承诺出售其名下房产来偿还【正确答案】ABDE

45、17.【真题】下列情形之中，视为投标人相互串通投标的有（）?A.不同投标人的投标文件相互混装?B.属于同一集团.协会.商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标?C.招标人授电投标人撤换.修改投标文件?D.不同投标人委托同一单位办理投标?E.单位负责人为同一人或者存在控股.管理关系的不同单位参加同一招标项目不同阶段的投标。?【正确答案】ABD18.【真题】根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定,关于安全生产许可证的说法正确的有（）。A.施工企业未取得安全生产许可证的,不得从事建筑施工活动B.施工企业变更法定代表人的,不必办理安全生产许可证变更手续C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的

46、项目,不得颁发施工许可证D.施工企业取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件E.未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时自动延期【正确答案】ACD19.施工现场的消防供水设施应当保证()等满足灭火要求。A.数量B.水质C.水量D.水压E.水源【正确答案】ACD20.授予专利权的发明和实用新型，应当具备()。A.新颖性B.地域性C.创造性D.时间性E.双重性【正确答案】AC21.下列法律事实中，能够引起建设工程债产生的有()A.债务相互抵消B.行为人违法侵害他人的财产权C.无因管理D.不当得利E.提存【正确答案】BCD22.以下关于人民法院就数个证据对同一事实证明力认定原则的表述，正确的是

47、()。A.物证的证明力一般小于其他书证B.经过公证的书证的证明力一般大于其他书证C.鉴定意见的证明力一般大于其他书证D.直接证据的证明力一般大于间接证据E.与当事人有亲属或其他密切关系的证人证言，其证明力和其他证人相等【正确答案】BCD23.下列选项中符合法规规定颁发施工许可证条件的有（）A.已经领取了拆迁许可证，准备开始拆迁?B.没有建设工程规划许可证，但已经有了建设用地规划许可证?C.有满足开工需要的施工图纸及技术资料?D.已经依法确定了施工企业，但尚未按规定委托监理企业?E.办理了建设工程质量.安全监督手续【正确答案】CE24.关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合建设工

48、程文件归档整理规范的有()A.在施工合同中，建设单位应对工程文件套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求B.建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交C.在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收D.未取得工程档案验收认可文件，建设单位不得组织竣工验收E.建设工程实行总承包的，各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交【正确答案】ACD25.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的职责有（）A.组织开展安全教育培训与交流B.监督在建项目安全生产费用的使用C.对安全生产进行现场监督检

49、查D.发现安全事故隐患及时向项目负责人和安全生产管理机构报告E.制止违章指挥、违章操作现象【正确答案】CDE26.必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证，方可上岗作业的建筑施工特种作业人员包括（）A.垂直运输机械作业人员B.安装拆卸工C.爆破作业人员D.起重信号工E.模板施工人员【正确答案】ABCD27.【真题】根据建设工程质量管理条例，关于施工单位质量责任和义务的说法，正确的有()。A.对施工质量负责B.按照工程设计图纸和施工技术标准施工C.对建筑材料、设备等进行检验检测D.建立健全施工质量检验制度E.审查批准高大模板工程的专项施工方案【正确答案】ABCD28.【真

50、题】法人应当具备的条件有()。A.依法成立B.有自己的场所C.有必要的财产或者经费D.有自己的名称、组织机构E.能够独立承担无限民事责任【正确答案】ABCD29.属于行政处罚种类的是()。A.没收违法所得，没收非法财物B.责令停产停业C.拘役D.行政拘留E.吊销许可证【正确答案】ABDE30.【真题】根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有()。A.建设单位项目负责人B.监理单位负责人C.勘察单位项目负责人D.施工单位项目经理E.造价单位项目负责人【正确答案】ACD31.某工地招标文件规定，招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作

51、为投标担保，则该工程担保的方式包括()A.保证B.抵押C.动产质押D.权利质押E.定金【正确答案】AD32.申请建造师初始注册的人员应当具备的条件有()。A.经考核认定或考试合格取得执业资格证书B.受聘于一个相关单位C.没有注册建造师管理规定规定的不予注册的情形D.达到继续教育的要求E.具备大专以上学历【正确答案】ABCD33.在合同没有具体约定违约责任的情况下，被违约方可依法要求违约方（）A.继续履行?B.采取补救措施?C.赔偿损失?D.支付违约金?E.定金【正确答案】ABC34.下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担，说法错误的是()。A.因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修

52、理、返工或改建的，发包人可以减少支付工程款B.因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任C.发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担全部质量责任D.建设工程施工合同解除后，已经完成的工程经修复后质量仍不合格，发包人不支付相应的工程款E.由于发包人要求返工，造成工程逾期交付的，承包人不承担违约责任【正确答案】CE35.建筑施工企业如发生下列()行为，将受到主管部门责令其在建项目停止施工的处罚。A.未取得安全生产许可证从事建筑施工活动B.安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动C.转让安全生产许可证施工的D.冒用他人安全生产许可证的E.使用伪造安全生产许可证的【正确答案】A

53、BDE36.下列关于招标基本程序的说法中，正确的有()A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准B.招标人所在地的人民政府应当为招标人指定或者推荐招标代理机构C.招标项目应当设定标底，标底必须保密D.招标人可以组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场E.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行【正确答案】AE37.下列关于相关单位的安全责任的表述中，正确的是()。A.为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置B.安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制

54、拆装方案、制定安全施工措施，并由检验机构人员现场监督C.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测D.出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，在设备交付使用时，应当出具检测合格证明E.设备检验检测机构进行设备检验检测时发现严重事故隐患，应当及时告知施工单位，并立即向特种设备安全监督管理部门报告【正确答案】ACE38.某工程公司董事会换届选举中，当选董事中有下列人员。根据公司法的规定，当选无效的有()A.赵某六年前因犯贪污罪被判处有期徒刑两年B.钱某两年前担任另一公司经理时，因重大决策

55、失误致该公司破产解散C.孙某去年担任另一企业财务负责人，因偷漏税款而致企业被吊销营业执照D.李某因购买住房而按揭贷款上百万元E.周某70岁，因患病而行动不便【正确答案】AB39.下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是()。A.北京市建筑市场管理条例B.评标委员会和评标方法暂行规定C.北京市建设工程造价管理办法D.北京市建设工程招标投标管理条例E.房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法【正确答案】AD40.国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见所指的安全生产第一责任人包括()。A.企业主要负责人B.实际控制人C.项目经理D.技术负责人E.安全管理员【正确答案】AB41.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的话说法，正确的有（)A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期l可D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【正确答案】BC42.安全生产法规定，生产经营单位的从业人员对其作业场所