一级建造师法规知识考试试题（模拟测试）及答案（第46次）

《一级建造师法规知识考试试题（模拟测试）及答案（第46次）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师法规知识考试试题（模拟测试）及答案（第46次）（77页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、一级建造师法规知识考试试题（模拟测试）及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.某工程项目完成施工拟进行竣工验收，按照建设工程质量管理条例规定，下列不属于工程竣工验收必备条件的是()。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工、监理等单位共同签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告【正确答案】B2.【真题】甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于（）。A.不当得利B.侵权C.合同D.无因管理【正确

2、答案】A3.知识产权的法律特征具有()。A.新颖性B.地域性C.创造性D.实用性【正确答案】B4.施工许可证的法定审批条件中，对施工图设计文件的要求是应当满足()。A.施工需要并按规定通过审查B.施工进度的要求C.主要设备材料订货的要求D.施工安全的要求【正确答案】A5.某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中，严重违反民用建筑节能强制性标准的规定，造成严重后果，按照民用建筑节能条例的规定，可由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，()内不予注册。A.1年B.2年C.3年D.5年【正确答案】D6.企业事业单位发生事故，造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()报告。

3、A.事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门B.事故发生地的县级以上地方人民政府或者公安部门C.事故发生地的市级人民政府或者行政主管部门D.事故发生地及受影响区域的上一级人民政府【正确答案】A7.【真题】施工企业的施工现场消防安全责任人是()。A.施工企业负责人B.专职安全员C.专职消防安全员D.项目负责人【正确答案】D8.某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即：抵押权人的优先受偿权；消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。上述三种优先权利的法定优先顺序是（）A.B.C.D.【正确答案】C9.某生产安全事故死亡人数5人，直

4、接经济损失5000万元，则事故等级定为()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】B10.人民法院对仲裁进行司法监督时，对于涉外仲裁裁决仅审查其()。A.主体问题B.程序问题C.实体问题D.法律适用问题【正确答案】B11.建设单位为工程项目办理质量监督手续应在()。A.领取工程规划许可证前B.领取工程规划许可证时C.领取施工许可证前D.领取施工许可证后【正确答案】C12.环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。但以下夜间施工无需取得

5、证明的是()。A.配合建设单位24小时联动试车B.为避免冬期施工进行抢工C.自来水管道爆裂进行抢修D.全运会项目开幕时间临近必须抢工【正确答案】C13.下列关于工程分包的表述中，正确的是()。A.工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完成B.专业工程分包是指专业工程承包人将所承包的部分专业工程施工任务发包给具有相应资质的企业完成C.劳务作业分包是指施工总承包人或专业分包人将其承包工程中的劳务作业分包给劳务分包企业D.劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业【正确答案】C14.行政强制法所称的行政强制，包括行政强制措施和行政强制()。A.许可B.赔偿

6、C.执行D.处罚【正确答案】C15.【真题】关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（）。A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有B.确因建设工期紧迫绒者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施【正确答案】D16.属于企业资质证书撤销的是（）A.对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的?B.资质证书有效期届满，未依法申请延续的?C

7、.建筑业企业依法终止的?D.建筑业企业资质依法被撤销、撤回或吊销的【正确答案】A17.【真题】建筑施工企业的管理人员和作业人员每()应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。A.半年B.二年C.一年D.三年【正确答案】C18.张某继承了一套商铺，在办理产权登记前就以300万元的价格卖给了李某，并由李某使用。张某在办理了产权登记后，又以380万元的价格将这套商铺卖给王某，并办理了过户手续。对此，下列选项中正确的说法是()。A.张某与李某间的买卖合同无效B.张某与王某间的买卖合同无效C.这两个买卖合同均有效D.张某办理产权登记前不享有所有权【正确答案】C19.注册建造师管理规定中规定，注册建造师或

8、者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以()的罚款。A.500元以上2000元以下B.1000元以上1万元以下C.5000元以上2万元以下D.2万元以上5万元以下【正确答案】B20.以下合同类型，不属于合同法有名合同的是()。A.建设工程施工合同B.建设工程勘察设计合同C.房地产项目贷款合同D.房地产项目合作开发合同【正确答案】D21.【真题】在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担。A.合同成立B.标的物交付C.合同生效D.

9、支付货款【正确答案】A22.在第一审民事诉讼程序中，当事人可以自行和解的最后阶段是()。A.法庭辩论终结前B.开庭审理前C.法院作出判决前D.最后陈述前【正确答案】A23.【真题】某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲提担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是()。A.甲不能同时担任该两个项目的项目经理B.经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理C.经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理D.经建设主管部门同意，甲可以同时提任该两个项目的项目经理【正确答案】B24.【真题】下列物权种类中，属于担保

10、物权的是（）。A.抵押权B.使用权C.收益权D.地役权【正确答案】A25.安全生产许可证条例规定，安全生产许可证的有效期为()年。A.2年B.3年C.5年D.因企业类型不同而不同【正确答案】B26.【真题】在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由()承担。A.设备使用单位B.具有相应资质的单位C.设备出租单位D.检验检测机构【正确答案】B27.【真题】关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是()。A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C.即使合同通用条款中由此约定，

11、也不能作为结算依据D.此约定即使写入合同中，也属无效条款【正确答案】B28.某建筑工程在城市住宅区内，主体结构施工阶段建筑公司拟进行混凝土浇筑，使用的机械设备可能产生噪声污染，建筑公司必须在浇筑施工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的相关情况。A.3B.5C.10D.15【正确答案】D29.根据建设工程安全生产管理条例，生产经营单位的主要负责人因不履行安全生产管理职责，造成重大伤亡事故受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起()年内不得担任任何。施工单位的项目负责人。A.1B.3C.5D.7【正确答案】C30.下列关于建筑市场诚信行为的公布的表述中，正确的是(

12、)A.良好行为记录信息公布期限一般为9个月至3年B.对整改确有实效的，经批准不良行为记录信息公布期限最短不得少于6个月C.被公告的招标投标当事人申请行政复议的，公告部门应停止违法行为记录的公告D.不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内【正确答案】D31.李某日工资100元，按规定向公司提出休带薪年假5天。因工作需要未获批准。如李某同意不跨年度带薪年假，则公司应支付李某()元年假工资。A.500B.1000C.1500D.2000【正确答案】B32.建筑市场信用体系的建立，要按照诚信激励和失信惩戒的原则建立诚信奖惩机制，对失信行为特别恶劣的单位和人员，要()。A.进行诚信法制教育，

13、促其执法、懂法、守法B.予以行政处罚、经济制裁C.坚决追究失信者的法律责任，提高失信成本，使失信者得不偿失D.采用行政、经济、法律和社会舆论等综合治理措施公布、曝光【正确答案】C33.工程施工中所造成的下列损失中，承包人不承担任何损失的是()。A.承包方与监理方串通造成的损失B.承包方不履行保修义务所造成的损失C.发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失D.工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失【正确答案】C34.某工程项目外墙保温工程、底层隐蔽工程施工完毕后应由（）主持验收。A.项目经理B.项目技术负责人C.监理工程师D.建设单位驻工地代表【正

14、确答案】C35.?下列不属于发包人义务的情形是（）。A.提供必要施工条件B.就审查合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明C.及时组织工程竣工验收D.向有关部门移交建设项目档案【正确答案】B36.某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成，则该专项方案应由()来组织专家论证。A.建设单位B.总承包单位C.土方分包单位D.监理单位【正确答案】B37.甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出的一分要约，很感兴趣，就向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于()。A.要约邀请B.新要约C.承诺D.承诺意向【正确

15、答案】B38.甲、乙在合同谈判中，甲恶意磋商，导致合同未能签订，给乙造成损失。甲违反了合同订立的（）原则。A.平等原则B.合法原则C.公平原则D.自愿原则【正确答案】C39.【真题】建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A.12B.36C.48D.24【正确答案】D40.在重点工程的施工现场，施工单位应当履行的消防安全职责不包括（）A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理C.实行每周防火巡查，并建立巡查记录D.对职工进行岗前消防安全培

16、训，定期组织消防安全培训和消防演练【正确答案】C41.甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自（）时起不具有法律效力。A.合同订立B.合同生效C.当事人提起诉讼D.法院判决生效【正确答案】A42.【真题】关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。A.当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外B.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出C.人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉【正确答案】A43.某旧城改造项目

17、范围内有部分建筑需要拆除，建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证，则其应提交的资料中不包括()A.旧城改造项目批准文件B.建设用地规划许可证C.建设工程规划许可证D.国有土地使用权批准文件【正确答案】C44.甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失，对此，正确的处理方式应当是（）A.业主方只能要求乙赔偿?B.如果业主方要求甲赔偿，甲可以乙是业主认可的分包商为由而拒绝?C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔?

18、D.乙可以拒绝甲的追赔要求【正确答案】C45.安全生产责任制的主要内容不包括()。A.确立安全责任管理体系责任制B.项目经理等从事建筑活动主体的负责人的安全生产责任制C.从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制D.技术员等岗位人员的安全生产责任制【正确答案】A46.受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包的，属于（）A.投资总承包B.施工总承包C.分项总承包D.工程总承包【正确答案】D47.【真题】被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应()。A.由被代理人向第三人承担责

19、任，代理人承担连带责任B.由被代理人独自向第三人承担责任C.由第三人自己承担损失D.由代理人独自向第三人承担责任【正确答案】A48.【真题】关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）A.注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人D.工程所在地省级建设主管部门和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目执业准入条

20、件【正确答案】C49.我国现行强制性标准未对某工程项目结构构件检测要求作规定，建设单位要求采用国际标准，则建设单位应当就该标准向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门()。A.审查B.审批C.登记D.备案【正确答案】D50.按照城市维护建设税暂行条例，施工单位在缴纳()的同时，还应缴纳城市维护建设税。A.利息税B.企业所得税C.营业税D.个人所得税【正确答案】C51.某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。甲公司的行为视同()。A.用其他建筑企业的名义承揽工程B.允许他人以本企业名义承揽工

21、程C.与他人联合承揽工程D.违法分包【正确答案】B52.某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2015年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2016年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（）A.2015年10月10日?B.2015年10月20日?C.2015年12月1日?D.2016年5月1日【正确答案】C53.?第三方当事人不知道某企业董事长越权，与其签订了保证合同，则该合同（）。A.待定?B.可撤销?C.有效?D.无效?【正

22、确答案】C54.用人单位与劳动者自()起建立劳动关系。A.用工之日B.试用期满之日C.签订合同之日D.劳动者提供担保之日【正确答案】A55.?招标人采用邀请招标方式的，应当向（）以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。A.2个?B.3个?C.4个D.5个【正确答案】B56.关于执行申请期间的说法，正确的是（）。A.申请执行的期间为6个月B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日算起C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日算起D.自法律文书规定的履行期间最后一日算起【正确答案】D57.劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和企业工会代表组成，劳动争议

23、调解委员会主任由()担任。A.职工代表B.用人单位代表C.工会代表D.劳动行政部门【正确答案】C58.根据民法通则规定，法定代理终止的情形不包括()。A.代理期间届满或者代理事务完成B.被代理人或者代理人死亡C.代理人丧失民事行为能力D.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定【正确答案】A59.某市西城区建委根据市政府总体规划，对某大街实施改造，刘某房屋位于改造区。某日，西城区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知，刘某未搬迁。数日后，区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋，刘某不服提起行政复议，则可以作复议机关的是()。A.省政府B.市政府C.西城区政府D.西城区建委【正确答案】C60.企

24、业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业()，其资质等级按照最低资质等级核定。A.工程业绩B.注册资本C.技术人员情况D.技术装备情况【正确答案】A61.安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形是()。A.出借安全生产许可证B.未办理延期手续C.生产单位变更企业名称D.超越法定职权颁发安全生产许可证【正确答案】D62.某市政工程沟槽发生基坑坍塌事故，作业人员被覆盖于坑底无法报告，事故现场除一名过路人外没有其他工作人员。下列说法中错误的是()。A.该过路人负有法定的报告义务B.过路人可以直接向相关主管部门报告C.过路人应当在事故发生后2小时内报告D.过路人可以向该施

25、工现场的负责人报告【正确答案】C63.劳动合同法规定，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者()。A.已解除劳动合同B.已订立期限为1年的固定期限合同C.签订期限为2年的固定期限合同D.已订立无固定期限劳动合同【正确答案】D64.下列不属于承租人的主要义务的是()。A.支付租金B.恰当使用租赁物C.妥善保管租赁物D.保证无第三人对租赁物主张权利【正确答案】D65.【真题】关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B.以出让方

26、式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证【正确答案】C66.【真题】根据著作权法，著作权是（）。A.随作品的发表而自动产生B.随作品的创作完成而自动产生C.在作品上加注版权标记后自动产生D.在作品以一定的物质形态固定后产生【正确答案】B67.甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6

27、月5日甲公司向乙公司支付50万元预付款，7月5日乙公司将采购物品送至甲公司处，但在6月3日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时不能履行合同，6月5日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使()A.后履行抗辩权B.不安抗辩权C.同时履行抗辩权D.撤销权【正确答案】B68.【真题】下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产条件的是（）。A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程B.配备兼职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训【正确答案】A69.下列关于企业信用档案的表述中，正确的是()。A.企业的信用档案主要记入不良行为记录B.企业信用档

28、案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供C.企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履行情况等D.企业信用档案信息的公布应征得企业同意【正确答案】C70.梁某陷入经商困境时，李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限，但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将60万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息，而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此，下列选项中错误的说法是()。A.法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持B.法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持C.借款合同可以是无偿合同D.法院对偿还逾期利息的主张予以支持【正确答案】B7

29、1.【真题】根据建筑法以欺骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是（）。A.资质许可由原资质许可机关予以撤回B.吊销资质证书,并处罚款C.给予警告,或处罚款D.申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质【正确答案】B72.按照注册建造师管理规定，下列情形中不予注册的情形是()。A.申请人年近花甲，已达59岁高龄B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D.申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故【正确答案】B73.国有资金占主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当

30、确定中标人为()。A.排名第一的中标候选人B.报价最高的中标候选人C.报价最低的中标候选人D.排名前三的中标候选人择优选择【正确答案】A74.【真题】对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是()A.行政行为超越职权B行政行为B.被告不履行或迟延履行法定职责C.行政处罚显失公平查看试题解析进入焚题库【正确答案】75.在一般情况下，生产安全事故现场有关人员应当先向()报告事故。A.安全生产监督管理部门B.本级人民政府建设行政主管部门C.本单位负责人D.负有安全生产监督管理职责的有关部门【正确答案】C76.【真题】甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立

31、一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法.正确的是（）A.王某的行为为无权代理，合同无效B.王某的行为为表见代理，合同无效C.王某的行为为委托代理，合同有效D.王某的行为为表见代理，合同有效【正确答案】D77.下列关于二审法院处理不服第一审判决、裁定的上诉案件的表述中，不正确的是()。A.对不服一审裁定的上诉案件，一律使用裁定B.二审法院审理上诉案件，不能进行调解C.二审法院判决宣告前，上诉人申请撤诉的，是否准许，由二审法院裁定D.二审法院的判决、裁定，是终审的判决裁定【正确答案】B78.建设工程发生质量事故，有关单

32、位应向当地（）和其他有关部门报告。A.当地建设行政主管部门?B.上级建设行政主管部门C.人民政府?D.质量监督机构【正确答案】A79.【真题】关于我国仲裁基本制度的说法，正确的是（）A.当事人对仲裁不服的，可以提起诉讼B.当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权【正确答案】B80.以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自()时设立。A.抵押合同订立B.抵押物登记C.抵押物交付D.抵押人作出表示【正确答案】B81.甲建设单位和乙施工企业在签订的施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后15

33、日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于2014年1月8日提交了工程竣工验收报告，2014年1月12日工程验收合格并于3d后交付甲方使用，但甲建设单位直到2014年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地人民法院起诉，要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从()计算。A.2014年1月8日B.2014年1月15日C.2014年1月31日D.2014年2月10日【正确答案】C82.【真题】甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是()。A.甲应支付相应部分报酬B.甲不得中途要

34、求乙停止制作C.甲应支付全部约定报酬D.甲不用赔偿乙的损失【正确答案】A83.根据建设工程质量管理条例的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是()。A.因使用不当造成的质量缺陷B.因用户装修引起的卫生间渗漏C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝D.地震导致的剪力墙裂缝【正确答案】C84.根据我国行政许可法，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满（）需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。A.3个月B.

35、6个月C.1年D.2年【正确答案】C85.下列关于保险合同的说法中，正确的是()。A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.被保险人或受益人必须是投保人C.保险合同仅以财产为保险标的D.受益人由被保险人或投保人指定【正确答案】D86.组织工程项目的竣工验收是()法定权利和义务。A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.总承包单位【正确答案】B87.施工项目进行公开招标时，投标保证金有效期应当超过()30天。A.中标日期B.投标文件截止日C.投标有效期D.招标文件发出日【正确答案】C88.下列关于建设工程发包的说法中，错误的是()A.建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法

36、中标的承包单位B.建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位C.合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料D.合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商【正确答案】D89.根据我国物权法关于设立建设用地使用权的相关规定，工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，不能采取（）方式出让。A.招标B.拍卖C.协议D.挂牌【正确答案】C90.【真题】根据生产安全事故报告和调查处理条例的有关规定，除到了变通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内

37、，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.15B.20C.30D.40【正确答案】C91.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.全国人大常委会B.最高人民法院C.国务院D.全国人民代表大会【正确答案】A92.在下列担保方式中，只能由第三方担保的方式是()。A.质押B.抵押C.留置D.保证【正确答案】D93.甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同，约定甲收到设备后20个工作日内向乙支付设备款，设备由乙交运输公司运送到甲指定的地点，甲收到设备后向运输公司支付运费。运输途中，因遭遇山体坍塌导致该设备完全损毁。下列正确的选项是()。A.运输公司可以要求甲支付运费

38、B.运输公司可以要求乙支付运费C.甲可以要求乙赔偿损失D.乙可以要求甲支付设备款【正确答案】D94.甲、乙、丙、丁、戊等单位参与某省卫生厅办公楼新建项目的投标，甲、乙是存在控股关系的两个公司，丙因自身原因，不再具备招标文件规定的资格条件，甲、丁相互串通投标，在招标文件要求提交投标文件的时间截止前，经招标人同意，戊修改了投标文件，以下投标有效的是()。A.甲B.乙C.丙D.戊【正确答案】D95.【真题】关于规划许可证的说法正确的是（）。A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可D.建设工程规

39、划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理【正确答案】D96.甲开发商委托乙设计公司进行施工图设计，由乙公司设计师丙负责具体设计工作；对于设计图纸的著作权归属没有约定，则该施工图设计的著作权属于()。A.甲开发商B.乙设计公司C.丙设计师D.乙、丙共有【正确答案】B97.某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使用，使用中发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是()。A.学院自己承担责任B.学院可直接扣除施工方质量保修金C.施工方承担质量保修责任D.学院和施工方共同承担责任【正确答案】C98.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应

40、商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()A.物证B.勘验笔录C.书证D.视听资料【正确答案】C99.施工中，施工单位经监理工程师进行隐蔽工程验收后进行覆盖，后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期由()承担。A.业主B.施工单位C.监理单位D.业主和监理单位共同【正确答案】B100.【真题】公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是()。A.不服行政机关作出的行政处分B.不服行政机关作出的行政处罚决定C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解D.

41、不服地方人民政府颁布的规章【正确答案】B二.多选题(共70题)1.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的职责有（）A.组织开展安全教育培训与交流B.监督在建项目安全生产费用的使用C.对安全生产进行现场监督检查D.发现安全事故隐患及时向项目负责人和安全生产管理机构报告E.制止违章指挥、违章操作现象【正确答案】CDE2.【真题】当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决的情形有()A.没有仲裁协议的B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的C.当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D.仲裁庭的组成或仲裁程序违反法定程序的E.仲裁所依据的证据是伪造的【正确答案】A

42、BDE3.根据节约能源法规定，国家对固定资产投资项目实行()制度，不符合强制性节能标准的项目，依法负责审批或者批准的机关不得批准或者核准建设。A.节能评估B.节能复查C.节能审查D.节能审核E.节能测试【正确答案】AC4.甲、乙两施工单位签订施工分包合同。则下列缔约过程中的情形中，当事人应承担缔约过失责任的有()A.甲假借订立合同，恶意进行磋商B.甲恶意进行磋商，给乙造成损失C.乙隐瞒其资质的真实情况D.甲提供虚假项目报批手续，给乙造成损失E.乙未尽保密义务，给甲造成损失【正确答案】ACDE5.【真题】根据物权法，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另

43、有约定外，该合同效力为()。A.合同自办理物权登记时生效B.未办理物权登记合同无效C.合同生效当然发生物权效力D.合同自成立时生效E.未办理物权登记不影响合同效力【正确答案】DE6.下列属于工程总承包方式的是（）A.设计-施工总承包（D-B）B.设计采购施工（EPC）C.采购-施工总承包（P-C）D.建设-转让总承包（B-T）E.设计-采购总承包（E-P）【正确答案】ABCE7.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有()。A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币150万元B.材料采购的单项合同估算值为人民币80万元C.施工单项

44、合同估算价为人民币300万元D.项目总投资额为人民币3500万元E.监理服务采购的单项合同估算价为人民币60万元【正确答案】ACDE8.人民调解委员会是群众性自治组织，工作在()指导下进行。A.人民政府B.基层人民法院C.仲裁机构D.居委会E.上级调解委员会【正确答案】AB9.【真题】申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应()。A.中止仲裁程序B.不予受理反请求C.审查反请求是否符合受理条件D.将案件移送相关人民法院E.继续审理原仲裁申请【正确答案】CE10.下列合同中，属于可撤销合同的有()。A.因误解订立的合同B.违反法律的强制性规定的合同

45、C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D.订立合同时显失公平的合同E.以合法行为掩盖非法目的的合同【正确答案】CD11.注册证书和执业印章失效的情形有（）。A.聘用单位被吊销营业执照的?B.聘用单位被吊销或者撤回资质证书的?C.已与聘用单位解除聘用合同关系的?D.依法被撤销注册的?E.受到刑事处罚的【正确答案】ABC12.某建筑公司与某设备供应商签订了设备买卖合同，除购买一台大型设备外还捎带采购几个零部件。验货时发现该设备不符合合同约定的质量要求，但零部件满足质量要求。对此，下列选项中正确的有()。A.建筑公司可以解除设备买卖合同B.解除设备合同的效力及于零部件C.解除设备合同的效力不涉及零部件D

46、.建筑公司可以拒绝接收这台设备E.建筑公司可以解除设备合同但不应拒绝接收零部件【正确答案】ABD13.【真题】下列情形之中，视为投标人相互串通投标的有（）?A.不同投标人的投标文件相互混装?B.属于同一集团.协会.商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标?C.招标人授电投标人撤换.修改投标文件?D.不同投标人委托同一单位办理投标?E.单位负责人为同一人或者存在控股.管理关系的不同单位参加同一招标项目不同阶段的投标。?【正确答案】ABD14.【真题】根据环境噪声污染防治法，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有()。A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污

47、染防治设施的，必须事先报批B.征收的超标准排污费可以用于污染的防治C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理D.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费E.限期治理是由省级人民政府按国务院规定的权限决定【正确答案】ACD15.行政机关及其工作人员在行使行政职权时有()情形的，受害人有取得赔偿的权利。A.唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的B.因公民、法人和其他组织自己的行为致使损害发生的C.违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的D.违法使用警械造成公民身体伤害或者死亡的E.非法拘禁或者以其他方

48、法非法剥夺公民人身自由的【正确答案】ACDE16.商事仲裁裁决生效后，应当向()申请执行。A.作出裁决的仲裁委员会B.申请人住所地的中级人民法院C.被执行人住所地的中级人民法院D.仲裁委员会所在地的中级人民法院E.被执行财产所在地的中级人民法院【正确答案】CE17.下列选项中符合法规规定颁发施工许可证条件的有（）A.已经领取了拆迁许可证，准备开始拆迁?B.没有建设工程规划许可证，但已经有了建设用地规划许可证?C.有满足开工需要的施工图纸及技术资料?D.已经依法确定了施工企业，但尚未按规定委托监理企业?E.办理了建设工程质量.安全监督手续【正确答案】CE18.【真题】关于建筑施工企业负责人带班检

49、查的说法，正确的有（）。A.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门留档备案B.超过一定规模的危险性较大的分部分工程施工时，施工企业负责人应到工程现场进行带班值班C.工程出现险情时发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查D.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%E.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查【正确答案】ABCD19.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当()A.通知抵押权人B.经抵押权人同意C.重新办理抵押登记D.经所有权人许可E.告知受让人转让物已经抵押的

50、情况【正确答案】AE20.【真题】当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。A.第一次开庭时B.提交答辩状期时C.被告收到起诉状副本之日起15日内D.法庭辩论终结前E.第一审判决作出前【正确答案】BC21.法律规定可以质押的权利是()。A.汇票B.支票C.提单D.所有基金份额、股权E.依法可以转让的专利权【正确答案】ABCE22.施工单位下列用水做法符合绿色施工导则的是()。A.自然养护混凝土B.现场机具、车辆冲洗用循环水C.生活、工程用水分别计量管理D.现场设置雨水收集利用系统E.现场供水管网就近设置多个用户点【正确答案】BCD23.?工程建设标准根据级别不同可分为（）。?A.国家标准?B

51、.部门标准?C.行业标准?D.地方标准E.企业标准?【正确答案】ACDE24.根据注册建造师管理规定，在下列情形中，不予注册的情形包括()。A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月C.丙某申请在两个单位注册D.丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故E.戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人【正确答案】ACDE25.买卖合同中出卖人的主要义务包括()。A.交付标的物B.将标的物的使用权转移给买受人C.标的物质量应符合约定D.保证第三人不得向买受人主张任何权利E.交付有关单证和资料【正确答案】ACDE26.根据注册建造师管理规定的规定，申请

52、延续注册的，应当提交的材料有()。A.原注册证书B.注册建造师延续注册申请表C.注册证书复印件D.申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料E.申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件【正确答案】ABDE27.【真题】根据民事诉讼法，起诉必须符合的条件有()。A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织B.有明确的被告C.有具体的诉讼请求和理由D.事实清楚，证据确实充分E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖【正确答案】ABCE28.下列关于工程总承包的表述中，符合现行建设法规的有()。A.总承包分为工程总承包和施工总承包B.具有工程勘察、设计或施工总承

53、包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务C.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、监理、试运行等全过程或若干阶段的承包D.总承包单位和分包单位就总承包工程对建设单位负连带责任E.具有勘察、设计资质的企业，可以进行施工总承包【正确答案】AB29.【真题】关于电子招标投标的说法。正确的有()。A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力C.投标截止时间后送达的投标的文件，电子招标投标平台不得拒收D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布E.投标人

54、应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充、修改投标文件【正确答案】ABD30.关于联合体投标的说法，正确的有()A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B.中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系D.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同E.由不同专业的单位组成的联合体，按资质低的一方确定业务许可范围【正确答案】ABCD31.建设工程施工合同履行过程中，发包人可以解除施工合同的情形有（）A.工程所在地发生泥石流造成承包人停工一个月?B.工程竣工验收不合格，经催告后承包人拒绝进行返修?C.承包人未经

55、发包人同意擅自更换了施工现场技术负责人?D.承包人发现投标报价存在重大漏项后明确表示无力履行合同?E.承包人未能按期完工且在发包人催告的合理期限内仍未及时交工【正确答案】BDE32.【真题】设计单位的安全责任包括（）A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查D.依法对施工安全事故隐患进行处理E.对设计成果的实施承担责任【正确答案】ABE33.【真题】A市B区国土资源局以甲施工企业非法占地违规建造为由，责令甲限期拆除其建筑，退还所占土地，甲不服，欲申请行政复议。关于有权受理该案行政复议的行政机关的说法，正确的

56、有（）。A.可以是A市人民政府B.只能是A市国土资源局C.可以是A市国土资源局D.可以是B区人民政府E.只能是B区人民政府【正确答案】CD34.某工程建设项目，采用公开招标的方式，甲公司是排名第一的中标候选人。若招标人重新招标，是发生了()。A.甲放弃中标B.甲逾期缴纳履约保证金C.甲拒不缴纳履约保证金D.甲因不可抗力提出不能履行合同E.存在不影响中标结果违法行为【正确答案】ABCD35.【真题】根据物权法，当事人之间订立有关设立.变更.转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为()。A.合同自办理物权登记时生效B.未办理物权登记合同无效C.合同生效当然发生物权效力D.合同自成立时生效E.未办理物权登记不影响合同效力【正确答案】DE