一级建造师法规知识考试试题（模拟测试）及答案｛44｝

《一级建造师法规知识考试试题（模拟测试）及答案｛44｝》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师法规知识考试试题（模拟测试）及答案｛44｝（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、一级建造师法规知识考试试题（模拟测试）及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.建设工程施工许可证的申请主体是()。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.项目管理服务单位【正确答案】B2.北京施工企业与深圳销售公司于2011年7月在长沙市签订了建筑材料买卖合同。合同约定将材料运送到上海市的工程所在地，并约定合同争议由原告所在地或者合同签订地人民法院管辖。后因北京施工企业拖欠货款，深圳销售公司在深圳市的法院起诉北京施工企业。下列关于管辖权的说法中，正确的是()。A.深圳市的人民法院或长沙市的人民法院均有管辖权B.北京市的人民法院有管辖

2、权C.上海市的人民法院有管辖权D.合同约定的管辖法院条款无效【正确答案】A3.?担保活动应遵循的原则不包括（）。A.诚信?B.平等?C.自愿?D.公开?【正确答案】D4.施工许可证与安全生产许可证之间的关系是()。A.两者无任何关系B.两者同时取得C.施工许可证以安全生产许可证为前提D.安全生产许可证以施工许可证为前提【正确答案】C5.投标人串通投标的，中标无效，对投标人及其负责人分别处以罚款，情节严重的，依法()。A.追究刑事责任B.没收非法所得C.取消12年内参加投标的资格，直至吊销营业执照D.赔偿他人损失【正确答案】C6.【真题】下列物权种类中，属于担保物权的是（）。A.抵押权B.使用权

3、C.收益权D.地役权【正确答案】A7.工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件，承包人在共同检查前通知监理人检查。监理人在检查中发现该工程施工质量不合格，则因此产生的修复和重新检查费用由()承担。A.承包人B.业主C.监理人D.承包人和监理人共同【正确答案】A8.根据我国民事诉讼法，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。A.被告住所地B.调解协议签订地C.原告住所地D.调解组织所在地【正确答案】D9.【真题】某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该(

4、)作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格【正确答案】B10.无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由()承担赔偿责任。A.王某B.某建筑公司C.某建筑公司和王某连带D.双方按事先的约定【正确答案】C11.按照建设工程质量保证金管理暂行办法规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。A.3%B.5%C.8%D.10%【正确答案】B12.【真题】分包工程发生质量、安全、进度

5、等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是()。A.分包单位只对总承包单位负责B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利【正确答案】C13.根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险的期限是()A.与合同计划工期一致B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止【正确答案】B14.?蓝天房地产开发公司与远大建筑公司签订建

6、设工程合同，合同中的仲裁条款应包括的内容是（）(1)双方请求仲裁的意思表示?(2)远大建筑公司不向法院起诉的承诺(3)双方需要仲裁的事项?(4)双方争议的解决方式(5)双方共同选定仲裁委员会A.(1)(3)(5)B.(2)(4)(5)C.(1)(3)(4)D.(3)(4)(5)【正确答案】A15.某建筑施工企业与应聘者刘某建立劳动关系，刘某2016年4月5日到达施工现场工作，但未订立书面劳动合同，该企业最晚应于()与其订立书面劳动合同。A.2016年5月15日B.2016年5月5日C.2016年4月15日D.2016年4月25日【正确答案】B16.【真题】关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是

7、（）A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证【正确答案】C17.【真题】根据仲裁法，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当（）。A.按照首席仲裁

8、员的意见作出B.按照多数仲裁员的意见作出C.按照仲裁委员会主任的意见作出D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出【正确答案】B18.企业名称、地址、注册资金、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的()天内办理资质证书变更手续。A.15B.30C.45D.60【正确答案】B19.【真题】甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于（）。A.不当得利B.侵权C.合同D.无因管理【正确答案】A20.【真题】关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废B.未取

9、得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发【正确答案】A21.某项目地下管线施工中，施工单位未经监理工程师验收就将管道予以覆盖，后监理责令其重新剥露检查，检查结果符合设计图纸和施工规范要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用应由（）承担。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.建设单位和监理单位共同【正确答案】A22.下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B.建设单位不得任意压缩合同工期C.建设单位进行装修时

10、不得变动建筑主体和承重结构D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标【正确答案】C23.合同中具有相对独立性，效力不受合同无效、变更或者终止影响的条款是()条款。A.违约责任B.解决争议C.价款或酬金D.数量和质量【正确答案】B24.由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担【正确答案】D25.?专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量

11、等部门的专业技术人员进行审核，经审核合格后的，由施工单位（）签字。A.技术负责人?B.项目经理?C.负责人?D.行政部门?【正确答案】A26.【真题】施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()。A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任【正确答案】A27.【真题】某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的

12、建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）?A.重大劳动安全事故罪?B.强令违章昌险作业罪?C.重大责任事故罪?D.工程重大安全事故罪?【正确答案】D28.人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应()。A.判决驳回上诉，维持原判B.裁定撤销原判，发回重审C.依法改判D.判决变更【正确答案】C29.【真题】甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同()。A.效力待定B.自动解除C.失效D.继续有效【正确答案】D30.施工许可证的法定审批条件中，对施工图设计文件的要求是应当满足()。A.施

13、工需要并按规定通过审查B.施工进度的要求C.主要设备材料订货的要求D.施工安全的要求【正确答案】A31.发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应()A.予以支持B.不予支持C.征求发包人意见D.要求承包人提供证据【正确答案】B32.【真题】根据节约能源法，用能产品的生产者、销售者，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则是（）。A.自愿原则B.强制原则C.限制原则D.申请原则【正确答案】A33.关于法的形式和效力层级，下列说法中正确的是

14、()A.行政法规是由全国人大常委会制定和颁布的规范性法律文件B.部门规章是由地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于地方性法规D.地方性法规的效力低于法律和行政法规【正确答案】D34.甲公司收到乙公司发来的定货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议，乙公司拒绝收货的合法理由应当是（）。A.要约已撤回B.要约已撤销C.合同已失效D.甲公司未承诺【正确答案】B35.甲开发商委托乙设计公司进行施工图设计，由乙公司设计师丙负责具体设计工作；对于设计图纸的著作权归属没有约定，

15、则该施工图设计的著作权属于()。A.甲开发商B.乙设计公司C.丙设计师D.乙、丙共有【正确答案】B36.下列关于招标文件的说法正确的是()。A.国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人可以在招标文件中提出相应要求或者以其他方式另行提出相应要求B.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于15日C.招标文件中应当明确最高投标限价和最低投标限价D.招标人应当在招标文件中载明投标有效期【正确答案】D37.某材料供应商与建筑商因拖欠货款而产生纠纷，材料商拟提起诉讼，则该案件应由()管辖。A.材料商住所地法院B.建筑商住所地法院C.工程所在地法院D.交

16、货地点法院【正确答案】B38.【真题】对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是()A.行政行为超越职权B行政行为B.被告不履行或迟延履行法定职责C.行政处罚显失公平查看试题解析进入焚题库【正确答案】39.组织工程项目的竣工验收是()法定权利和义务。A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.总承包单位【正确答案】B40.【真题】投标有效期应从()之日起计算。A.招标文件规定的提交投标文件截止B.提交投标文件C.提交投标保证金D.确定中标结果【正确答案】A41.根据房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法的规定，对于接受转包、违法分包和利用他人名义承揽工程的单位，处以()的罚款。A.

17、1万元以上3万元以下B.合同金额2%以上4%以下C.合同金额0.5%以上1%以下D.50万元以上100万元以下【正确答案】A42.按照劳动合同法的规定，在下列选项中，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是()。A.劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的B.劳动者试用期间被证明不符合录用条件的C.劳动者被依法追究刑事责任的D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的【正确答案】D43.关于赔偿损失特征的表述中，不正确的是()。A.赔偿损失具有补偿性B.赔偿损失具有一定的任意性C.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生

18、的责任形式D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则【正确答案】D44.【真题】生产经营单位制定的应急预案应当至少每()年修订一次。A.1B.2C.4D.3【正确答案】D45.【真题】根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的【正确答案】B46.甲房地产开发公司对该市建委对其作出不予颁发施工许可证

19、行为不服，欲直接向人民法院提起诉讼的，则甲房地产开发公司应当在知道作出行政行为之日起（）内提出。A.3个月B.6个月C.2年D.5年【正确答案】B47.【真题】根据水污染防治法，与建设项目主体工程同时设计.同时施工.同时投入使用的水污染防治设施，应当经过()验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用A.建设行政主管部门B.省级人民政府C.县级以上人民政府D.环境保护主管部门【正确答案】D48.注册商标没有正当理由连续三年不使用的，()可以向商标局申请撤销该注册商标。A.商标局B.商标使用人C.商标异议人D.任何单位或个人【正确答案】D49.李某日工资100元，按规定向公司提出休带薪年假

20、5天。因工作需要未获批准。如李某同意不跨年度带薪年假，则公司应支付李某()元年假工资。A.500B.1000C.1500D.2000【正确答案】B50.下列纠纷中，适合仲裁法仲裁的是()A.总分包之间的合同纠纷B.继承纠纷C.劳动合同纠纷D.对罚款不服发生的纠纷【正确答案】A51.下列关于有限责任公司责任承担的说法正确的是()A.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其

21、债务承担责任【正确答案】A52.某工程项目完成施工拟进行竣工验收，按照建设工程质量管理条例规定，下列不属于工程竣工验收必备条件的是()。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工、监理等单位共同签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告【正确答案】B53.联合体中标的，联合体各方应()与招标人签订合同。A.分别B.共同C.共同推选代表D.资质等级高的单位【正确答案】B54.下列属于监理单位的安全责任的是()A.编制施工组织设计文件B.制定安全施工措施C.对安全事故隐患要求施工单位整改D.确定建设工程安全措施所需费用

22、【正确答案】C55.【真题】关于分包工程的说法，正确的是()。A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成【正确答案】D56.甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为符合法律规定的是()。A.以甲的名义在媒体上发布招标公告B.修改经甲同意并加盖了招标人公章的工程招标代理成果文件C.根据评标报告和推荐的中标候选人确定某中标人D.将工程

23、招标代理业务转让给其他招标代理机构【正确答案】A57.施工企业对重大危险源应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定()，告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。A.应急预案B.管理制度C.评估体系D.救助方案【正确答案】A58.根据建筑业企业资质管理规定，申请领取施工总承包一级资质的企业，由()许可。A.国务院B.国务院住房城乡建设主管部门C.省级人民政府D.省级人民政府住房城乡建设主管部门【正确答案】B59.【真题】建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以()行政处罚。A.吊销资质证书B.罚款C.停业整顿D.降低资质等级【正确答案

24、】B60.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人()。A.可以拒绝承担保证责任B.应当承担保证责任C.只对主债权承担责任D.免除保证责任【正确答案】A61.?下列不属于发包人义务的情形是（）。A.提供必要施工条件B.就审查合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明C.及时组织工程竣工验收D.向有关部门移交建设项目档案【正确答案】B62.水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()A.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时B.水泥厂的答复文件到达施工单位时C.施工单位发出订购水泥的要约时

25、D.水泥厂发出答复文件时【正确答案】B63.建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位()。A.向发证机关报告后即可开工B.应向发证机关申请施工许可证延期C.应向发证机关重新申请领取施工许可证D.应当报发证机关重新核验施工许可证【正确答案】C64.在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是()A.定金B.质押C.抵押D.留置【正确答案】C65.建设工程发生质量事故，有关单位应向当地（）和其他有关部门报告。A.当地建设行政主管部门?B.上级建设行政主管部门C.人民政府?D.质量监督机构【正确答案】A66.某项目施工过程中

26、，监理工程师发现设计图纸保温层厚度不符合工程质量标准，则其正确做法是()。A.直接修改设计B.要求设计单位修改C.报告建设单位提出修改建议D.报告工程建设行政主管部门要求修改【正确答案】C67.国有资金占主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定中标人为()。A.排名第一的中标候选人B.报价最高的中标候选人C.报价最低的中标候选人D.排名前三的中标候选人择优选择【正确答案】A68.根据我国公司法的规定，公司财产清算后的清偿顺序为（）。A.清算费用、职工工资、社会保险费用、法定补偿金、所欠税款B.清算费用、社会保险费用、职工工资、法定补偿金、所欠税款C.清算费用、职工工资、法定补偿金、社会

27、保险费用、所欠税款D.清算费用、社会保险费用、法定补偿金、职工工资、所欠税款?【正确答案】A69.【真题】某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故（）A.按约定由分包单位自行承担全部责任B.由分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任C.由总承包单位承担全部责任D.由总承包单位与分包单位承担连带责任【正确答案】D70.?根据劳动合同法律制度的规定，下列各项中，劳动者不需要事先告知即可解除劳动合同的是（）。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全C

28、.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费?【正确答案】B71.施工中，施工单位经监理工程师进行隐蔽工程验收后进行覆盖，后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期由()承担。A.业主B.施工单位C.监理单位D.业主和监理单位共同【正确答案】B72.甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()A.应当由甲公司承担全部债务B.乙公司与丙公司均不承担清偿债务C.应当由乙、丙公司承担连带债务D.应当由乙公司承担全部债务【正确答

29、案】C73.【真题】根据合同法，下列合同转让合法生效的是()。A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位【正确答案】B74.民事诉讼当事人中，()是指对他人争议的诉讼标的有独立的请求权，或者虽无独立的请求权，但案件的处理结果与其有法律上的利害关系，而参加到原告、被告已经开始的诉讼中进行诉讼的人。A.共同诉讼人B.第三人C.诉讼

30、代理人D.律师【正确答案】B75.当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿额度为（）A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失B.合同中约定的额度C.违反合同一方违反合同时预见到的损失D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益【正确答案】A76.【真题】建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托()鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。A.勘察、设计单位B.监理单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构【正确答案】A77.【真题】某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利

31、息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是()。A.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息B.认定垫资违法，利息予以没收C.返还垫资但不支付利息D.返还垫资并双倍支付利息【正确答案】C78.甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程，施工过程中因甲施工的工程质量问题而出现赔偿责任，则建设单位（）A.可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿B.只能要求甲负责赔偿C.只能与甲、乙、丙协商由谁赔偿D.如向乙赔偿，乙有权拒绝【正确答案】A79.下列关于我国对总承包制度的说法中，错误的是()。A.总承包分为工程总承包和施工总承包B.工程总承包不设立专门的资质C.具有设计总承包资质的单位可承接相应等级的施工

32、总承包业务D.具有施工总承包资质的单位，可从事相应等级的工程总承包【正确答案】C80.生产安全事故报告和调查处理条例规定，安全事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况，经批准可以适当延长，但延长的期限最长不超过()。A.15日B.30日C.60日D.120日【正确答案】C81.王某所签订的下列合同中，不属于我国合同法调整范围的是()A.劳动合同B.借款合同C.劳务分包合同D.房屋租赁合同【正确答案】A82.【真题】关于知识产权的说法，正确的是()。A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C.我国法律规定的

33、工业产权范围广于保护工业产权巴黎公约所规定的工业产权D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果【正确答案】A83.【真题】根据招标投标法，开标的主持者（）。A.建设行政主管部门B.招标代理机构C.招标人D.投标人推选的代表【正确答案】C84.注册商标有效期满，可以提出续展申请，续展申请的次数为()。A.1次B.3次C.无数次D.5次【正确答案】C85.根据下列材料，回答以下3道题:某单位投资2100万元新建办公楼，建设单位与甲施工单位签订了工程承包合同，并约定电梯由建设单位供应，经建设单位同意，甲将消防工程分包给乙施工单位；施工阶段由丙监理公司实施监理。工程于2011年7月1日开工

34、建设，消防工程于2011年4月26日通过了当地消防机构验收，整个丁程于2012年5月12日验收合格，2012年5月24日投入使用。2012年8月20日夜，位于3楼的一处给排水管道由于质量缺陷，造成漏水，致使丁公司存放予该处的两台电子设备损坏，估计损失3万元。（）应当向公安机关申请消防设计竣工验收。A.建设单位?B.乙?C.甲?D.丁【正确答案】A86.抵押担保与质押担保的区别是（）A.债务人或者第三人可以是担保人B.担保期间不转移对财产的占有C.债权人有权优先受偿D.债务人不履行债务时，可以依法拍卖抵押物【正确答案】B87.王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法

35、律赋予的()A.正当防卫权B.紧急避险权C.拒绝权D.知情权【正确答案】B88.安全生产责任制的主要内容不包括()。A.确立安全责任管理体系责任制B.项目经理等从事建筑活动主体的负责人的安全生产责任制C.从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制D.技术员等岗位人员的安全生产责任制【正确答案】A89.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在()的监督下现场取样并送检。A.设计单位B.工程质量监督机构C.监理单位D.施工企业质量管理部门【正确答案】C90.?建造师执业的基本要求（）A.一师多岗B.取得建造师执业资格证书C.接受继续教育，更新知识，不断提高业

36、务水平D.严格遵守法律、法规和行业管理的各项规定，恪守职业道德?【正确答案】D91.某建设工程完工后，承包单位向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告，那么组织竣工验收的主体是()。A.质量监督站B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【正确答案】B92.【真题】根据文物保护法，关于保护文物的说法，正确的是（）A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算B.建筑工程选址应当尽可能避开一切文物C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动【正确答案】A93.【真题】建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报

37、告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A.12B.36C.48D.24【正确答案】D94.【真题】下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。A.职工患病，在规定的医疗期内B.女职工在孕期内C.女职工在哺乳期内D.在试用期间被证明不符合录用条件【正确答案】D95.甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，甲公司发现某仲裁员与对方当事人的代理人有利害关系，则甲公司最晚应于()提出回避申请。A.在首次开庭前B.裁决书送达之前C.辩论终结前D.最后一次开庭结束前【正确答案】D96.【真题】施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由

38、()负责强制执行。A.作出决定的公安消防机构B.公安机关C.人民法院D.建设行政主管部门【正确答案】A97.下列关于建设工程招标方式的说法中，正确的是（）A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定法人或其他组织投标B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目应当公开招标C.招标人采用邀请招标方式的，应当向3个以上不特定的法人发出投标邀请书D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标【正确答案】D98.在委托代理关系中，因为授权不明确而给第三人造成损失，则应该由()。A.第三人自己承担损失B.代理人独自向第三人承担责

39、任C.被代理人独自向第三人承担责任D.被代理人与代理人向第三人承担连带责任【正确答案】D99.生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长()年内不得担任任何生产经营单位的项目负责人。A.1B.3C.5D.7【正确答案】C100.化工厂生产过程中产生水污染，被环保部门责令采取治理措施，同时应按照国家规定缴纳()，此款用于污染的防治。A.罚金B.罚款C.排污费D.超标准排污费【正确答案】D二.多选题(共70题)1.【真题】建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时()。A.立项B.竣工C.设计D.施工E.投入使用【正确答案】CDE2.【真题】根据民事诉

40、讼法，起诉必须符合的条件有()。A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织B.有明确的被告C.有具体的诉讼请求和理由D.事实清楚，证据确实充分E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖【正确答案】ABCE3.某施工合同约定由承包人垫资施工，并约定利息为央行同期贷款利率4倍。结算时双方发生争议，对此，人民法院可以支持的是()。A.垫资按工程欠款处理B.利息不予支持C.返还垫资D.按央行同期贷款利率4倍支付利息E.按央行同期贷款利率支付利息【正确答案】CE4.某工地招标文件规定，招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保，则该工程担保的方式包括()A.保证B.抵押C.

41、动产质押D.权利质押E.定金【正确答案】AD5.根据固体废物污染环境防治法规定，在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的()区域内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。A.风景名胜区B.自然保护区C.基本农田保护区D.经济技术开发区E.水源保护区【正确答案】ABCE6.【真题】关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有（）?A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准可以由外资建筑业企业承包?B.全部由外国投资.外国赠款.外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包?C.由中国投资.

42、但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽?D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成?E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程。?【正确答案】BD7.甲、乙两施工单位签订施工分包合同。则下列缔约过程中的情形中，当事人应承担缔约过失责任的有()A.甲假借订立合同，恶意进行磋商B.甲恶意进行磋商，给乙造成损失C.乙隐瞒其资质的真实情况D.甲提供虚假项目报批手续，给乙造成损失E.乙未尽保密义务，给甲造成损失【正确答案】ACDE8.根据

43、建设工程安全生产管理条例，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备符合国家规定的()A.注册资本B.技术装备C.专业技术人员D.企业效益E.职工学历水平【正确答案】ABC9.建设工程项目采用招标投标方式进行，投标人有下列()情形的，评标委员会应当否决其投标。A.投标文件盖有投标单位公章和授权委托人签字，但没有单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.经评审的投标价格最高D.投标价格低于成本E.不同投标人的投标文件由同一个单位编制【正确答案】ABDE10.建设工程施工合同履行过程中，发包人可以解除施工合同的情形有（）A.工程所在地发生泥石流造成承包人停工一个月?B.

44、工程竣工验收不合格，经催告后承包人拒绝进行返修?C.承包人未经发包人同意擅自更换了施工现场技术负责人?D.承包人发现投标报价存在重大漏项后明确表示无力履行合同?E.承包人未能按期完工且在发包人催告的合理期限内仍未及时交工【正确答案】BDE11.申请建造师初始注册的人员应当具备的条件有()。A.经考核认定或考试合格取得执业资格证书B.受聘于一个相关单位C.没有注册建造师管理规定规定的不予注册的情形D.达到继续教育的要求E.具备大专以上学历【正确答案】ABCD12.施工合同可撤销、可变更的情形有（）A.订立合同时显失公平B.以欺诈手段订立的损害国家利益的合同C.违反建筑法的强制性规定的合同D.订立

45、合同时对合同内容存在重大误解的E.损害社会公共利益的合同【正确答案】AD13.下列关于行政复议的说法中，正确的是()。A.行政复议机关只审查具体行政行为的合法性B.行政机关尚未做出决定之前，可以对其倾向性意见提请复议C.行政复议以书面审查为主，以不调解为原则D.对于正确的处罚决定不得提请复议E.复议决定一般不为终局裁决【正确答案】CE14.注册建造师办理变更注册手续时应提交的材料有()。A.注册建造师变更注册申请表B.注册证书和执业印章C.专业增项资格证明D.与新聘用单位签订的聘用合同E.与原单位解除聘用合同的证明【正确答案】ABDE15.属于行政处罚种类的是()。A.没收违法所得，没收非法财

46、物B.责令停产停业C.拘役D.行政拘留E.吊销许可证【正确答案】ABDE16.在某建设项目施工中形成的下列债中，属于合同之债的有（）。A.施工单位与材料供应商订立合同B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人C.施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位账号D.材料供应商向施工单位交付材料E.施工单位向材料供应商支付材料款【正确答案】ADE17.某投标人向招标人行贿15万元人民币，从而谋取中标。则该行为造成的法律后果应当是()。A.中标无效B.有关责任人和单位应当承担相应的行政责任或刑事责任C.中标有效，对当事人以行贿受贿罪论处D.中标是否有效由招标人重新评估投标人实际能力后决定E.如果给他人造

47、成损失的，应当承担民事赔偿责任【正确答案】ABE18.下列法律事实中，能够引起建设工程债产生的有()A.债务相互抵消B.行为人违法侵害他人的财产权C.无因管理D.不当得利E.提存【正确答案】BCD19.借款合同中，借款人的义务主要有()。A.提供担保B.提供借款C.提供真实情况D.不得预扣利息E.按照约定用途使用借款【正确答案】ACE20.【真题】根据建设工程质量管理条例，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有（）。A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的B.任意压缩合理工期的C.未按照国家规定办理工程质量监督手续的D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施

48、工的E.欠付工程款数额较大的【正确答案】ABCD21.【真题】施工企业必须在变更后10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）A.企业股东变更B.企业名称变更C.企业法人变更D.企业设立分公司E.企业注册地址变更【正确答案】BCE22.根据节约能源法规定，国家对固定资产投资项目实行()制度，不符合强制性节能标准的项目，依法负责审批或者批准的机关不得批准或者核准建设。A.节能评估B.节能复查C.节能审查D.节能审核E.节能测试【正确答案】AC23.?根据我国行政复议法的规定，行政复议期间具体行政行为不停止，但是有（）情形之一的，可以停止执行。?A.被申请人认为需要

49、停止执行的?B.申请人认为需要停止执行的C.行政复议机关认为需要停止执行的D.法律规定停止执行的?E.申请人申请停止执行，行政复议机关认为要求合理，决定停止执行的?【正确答案】ACDE24.【真题】当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决的情形有()。A.没有仲裁协议的B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的C.当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D.仲裁庭的组成或仲裁程序违法法定程序的E.仲裁所依据的证据是伪造的【正确答案】ABDE25.在建设工程合同中，属于承包人义务的有()。A.及时检查隐蔽工程B.参加工程验收C.提出工期索赔D.自行完成建设工程主体结构施工E

50、.对质量不合格的工程无偿修理【正确答案】BDE26.某工程公司董事会换届选举中，当选董事中有下列人员。根据公司法的规定，当选无效的有()A.赵某六年前因犯贪污罪被判处有期徒刑两年B.钱某两年前担任另一公司经理时，因重大决策失误致该公司破产解散C.孙某去年担任另一企业财务负责人，因偷漏税款而致企业被吊销营业执照D.李某因购买住房而按揭贷款上百万元E.周某70岁，因患病而行动不便【正确答案】AB27.土地上已设立()的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。A.土地承包经营权B.建设用地使用权C.宅基地使用权D.抵押担保权E.租赁使用权【正确答案】ABC28.施工图设计文件审查单位主要是

51、对工程建设()阶段执行强制性标准的情况实施监督。A.规划B.勘察C.设计D.施工E.监理【正确答案】BC29.【真题】下列情形之中，视为投标人相互串通投标的有（）?A.不同投标人的投标文件相互混装?B.属于同一集团.协会.商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标?C.招标人授电投标人撤换.修改投标文件?D.不同投标人委托同一单位办理投标?E.单位负责人为同一人或者存在控股.管理关系的不同单位参加同一招标项目不同阶段的投标。?【正确答案】ABD30.某工程项目招标人的下列行为中，属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人的有()。A.招标文件设有最高投标限价B.向投标人提供了有差别的项目

52、信息C.设定的资格、技术、商务条件与项目特点和实际需要不符D.对投标人采取不同的资格审查条件E.以特定奖项作为加分或中标条件【正确答案】BCDE31.某项目负责人带班生产时，因其他事务需离开施工现场，在离开之前应做的工作包括()A.向工程项目的建设单位请假B.向工程项目的监理单位请假C.向企业总工程师请假D.委托监理工程师负责其外出时的日常工作E.委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作【正确答案】AE32.要约失效的条件是()。A.拒绝要约的通知到达要约人B.要约人依法撤销要约C.承诺期限届满，受要约人未作出承诺D.受要约人对要约的内容作出实质性变更E.要约延误到达受要约人【正确答案】ABC

53、D33.设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对（）等方面的事项制定地方性法规A.城乡建设与管理?B.限制人身自由?C.环境保护?D.民族区域自治制度?E.历史文化保护【正确答案】ACE34.【真题】根据担保法，除双方认为需要约记的其他事项外，下列条款中，诚于保证合同应当包含的内容有（）?A.被保证的主债权种类?B.保证人的资产状况?C.保证的期间?D.保证的方式?E.保证担保的范围?【正确答案】ACDE35.以下关于人民法院就数个证据对同一事实证明力认定原则的表述，正确的是()。A.物证的证明

54、力一般小于其他书证B.经过公证的书证的证明力一般大于其他书证C.鉴定意见的证明力一般大于其他书证D.直接证据的证明力一般大于间接证据E.与当事人有亲属或其他密切关系的证人证言，其证明力和其他证人相等【正确答案】BCD36.某工程建设项目，采用公开招标的方式，甲公司是排名第一的中标候选人。若招标人重新招标，则可能发生了（）A.甲放弃中标B.甲逾期缴纳履约保证金C.甲拒不缴纳履约保证金D.甲因不可抗力提出不能履行合同E.存在不影响中标结果的违法行为【正确答案】ABCD37.【真题】关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有()。A.人民法院进行调解,只能由审判员一人进行调解B.人民法院只能在双方当事

55、人都同意的情况下进行调解C.调解达成协议,人民法院应当制作调解书D.能够即时履行的案件,人民法院可以不制作调解书E.调解书一经制作,即发生法律效力【正确答案】BCD38.国有资产占主导地位的必须进行招标的项目，可以采用邀请招标的方式的情形有()。A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大C.技术复杂，工程量大的项目D.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择E.自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择【正确答案】ABDE39.根据我国合同法的规定，不可抗力主要表现为()。A.订立合同时不能预见B.对其发生和后果不可避免并不能克服C.对其发生的后果可采取措施避免D.对其规律不可抗拒E.对其产生的后果不能承受【正确答案】AB40.【真题】下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。A.社会保险B.试用期C.保守商业秘密D.补充保险E.休息休假【正确答案】BCD41.【真题】仲裁协议应当具备的内容有()。A.仲裁事项B.具体的仲裁请求和事实、理由C.仲裁委员会的住所地D.请求仲裁的意思表示E.选定的仲裁委员会【正确答案】AD