建设监理模拟试题

《建设监理模拟试题》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设监理模拟试题（15页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、建设监理模拟试题一、单项选择题。1建设项目管理的服务主体是（ D ）A施工单位 B总承包单位 C项目业主 D监理单位2 工程项目建能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具有（ B ）A服务性 B公正性 C独立性 D科学性3项目的最终决策文件和设计依据是( A )A项目可行性研究报告 B监理大纲 C建设合同 D招标文件4报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（ C ）A1年 B2年 C3年 D5年5监理企业的监理人员应具有较高的学历，一般应为（ B ）以上学历。A中专 B大专 C本科 D研究生6管理跨度和管理层次的关系是

2、（ A ）A管理跨度加大，管理层次就减少B管理跨度加大，管理层次也加大C管理跨度加大，管理层次没影响D管理跨度减小，管理层次没影响7合同法律的主体是（ A ）A参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人B具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织C基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人D以自己的名义参与民事活动的经济实体8下列关于要约与承诺说法不正确的是（ C ）A撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人 B撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人 C承诺的内容可以与要约的内容不一致D承诺须由受要约人向要约人作出9

3、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的（ C ）A1/2 B1/3 C2/3 D3/410因为购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用，应由（ A ）承担。A发包人 B承包人 C发包人和承包人 D不能确定11下列那种措施不是承包人承担违约责任的方式（ C ）A赔偿损失B支付违约金C顺延工期D继续履行12工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（ A ）A外部的、横向的控制 B内部的、横向的控制C外部的、纵向的控制 D内部的、自身

4、的控制13关于质量体系描述不准确的一项是（ B ）A 质量体系包括组织机构、程序、过程和资源四个部分 B 资源是质量体系的人事保证C 程序是为进行某项活动所规定的途径，可分为管理性的和技术性的，可形成文件 D 过程是将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动14在工程建设中起决定性作用的环节是（ A ）A设计质量控制B施工质量控制C监理质量控制D策划质量控制15下列关于静态投资和动态投资说法不正确的是（ B ）A建筑安装工程费属于静态投资B设备工器具购置费属于动态投资C建设期利息属于动态投资D固定资产投资方向调节税属于动态投资16工程项目投资决策确定后，控制投资的关键阶段是（ A ）A设计阶段

5、 B建设项目发包C施工阶段 D项目竣工验收阶段17可行性研究报告是（ B ）向政府主管部门和环境保护部门申请建设执照的依据。A施工单位 B项目业主C监理单位 D设计单位18影响建设工程项目进度最大的干扰因素是（ A ）A人为因素 B技术因素C设备与构配件因素 D水文地质与气象因素 19下列关于关键线路和关键节点说法不准确的是（ D ）A双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点B双代号网络计划中以关键节点为完成节点的工作的总时差和自由时差相等C关键线路上所有节点均为关键节点D关键线路上的工作不必完全是关键工作20建设项目监理工作中，各有关部门之间、同一层次的各有关人员之间的相互信息交流属于

6、（ C ）A自上而下流动信息 B自下而上流动信息C横向流动信息 D建设项目内部与外部环境之间流动的信息1. 建设工程监理的实施需要（ C）委托和授权。A政府部门 B总承包单位 C项目业主 D监理单位2建设工程监理是由（ D）开展的一种监督管理活动。A施工单位 B总承包单位 C项目业主 D监理单位3 科学的建设工程管理体制，要求监理活动具有一定的（ C ）A服务性 B公正性 C独立性 D科学性4人员培训、物质准备等方面工作属于下列哪个阶段的工作（ C ）A 项目设计 B建设准备 C施工和动用前准备 D竣工验收6下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是（ D ）A不在政府部门和施工材料和设备的生产

7、供应等单位兼职 B不以个人名义承揽监理业务 C坚持独立自主的开展工作 D同时在两个监理单位注册和从事监理活动7直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（ A ）A只有一个顶头上司的一元化领导B有多个顶头上司的多元化领导C只有一个顶头上司的多元化领导D有多个顶头上司的一元化领导8保证是指（ B ）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为A 保证人和债务人 B保证人和债权人C债务人和债权人 D保证人和公证人9下列关于监理合同生效、变更、终止说法不正确的是（ C ）A监理合同自签字之日起生效B监理合同双方，任何一方申请并经双方书面同意时，可对合同进行变更C变更或解除合同的通知

8、或协议可以采取口头的形式，协议未达成之前，原合同仍然有效D暂停监理业务期限超过半年时，乙方可向甲方发出终止合同的通知10下列哪项不符合工程师批准承包人工期顺延条件的是（ D ）A发包人不能按专用条款的约定提供开工条件B设计变更和工程量增加C一周内非承包方原因停水、停电、停气造成停工累计超过八小时D承包人实际进度与计划进度不符时，经工程师确认执行修改后进度计划，不能按期完工11实现建设监理三大控制的重点，建设项目的核心，决定工程成败的关键是（ A ）A工程建设质量控制 B工程建设投资控制C工程建设进度控制 D工程建设合同控制12对水泥材料的质量控制，就是检验水泥（ D ）A凝结时间指标 B细度指

9、标C稠度指标 D是否符合质量标准13合理的质量是指（ B ）A在满足业主所需功能和使用价值的前提下，所付出的费用最少B在一定投资限额下，能达到业主所需要的最佳功能和质量水平C在一定进度内，达到业主所需要的质量水平D工程质量竣工后，验收合格14下列关于建设工程投资相关叙述不正确的一项是（C ）A 建设工程项目总投资是指进行某项工程建设花费的全部费用B 生产性项目总投资包括建设投资和铺底流动资金的一次性费用总和C 建设投资不包含设备工器具购置费和建筑安装工程费D 建设工程投资可分为静态投资和动态投资两种15一个建设工程项目，耗资最大的阶段是（ C ）A设计阶段 B建设项目发包阶段C施工阶段 D项目

10、竣工验收阶段16可行性研究的核心是（ D ）A市场需求 B技术方案C建设条件 D经济评价18对于关键线路说法正确的一项是（ D ）A网络计划中的关键线路只有一条B关键线路中不可能经过虚工作C关键线路上的工作不必完全是关键工作D单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零19关于对网络计划优化说法不正确的一项是（ C ）A工期优化是压缩计算工期以达到要求工期目标，或在一定约束条件下使工期最短的过程B工期优化一般通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标C在优化过程中，可以将关键工作压缩成非关键工作D在优化工程中，出现多条关键线路，必须将各条关键线路持续时间压缩同一数值20信息的时效性

11、是指（ D ）A合同时间内可用的信息 B现场提供的信息 C预定时间内可用的信息 D在有效时间内可用的信息 3征地、拆迁、平整场地等方面工作属于下列哪个阶段的工作（ B ）A项目设计 B建设准备 C施工和动用前准备 D竣工验收5项目监理机构操作层的代表人物是（ D ）A 项目总监理工程师 B项目总监理工程师代表 C专业监理工程师 D监理员6监理工程师与监理员的主要不同点在于（ B ）A 从事的工作内容不同 B 监理工程师有岗位签字权 C 要求的具有的学历高低不同 D 从事工程建设项目年限不同7收集、加工、整理工程经济信息和数据，对各种实现目标的计划进行资源、经济、财务诸方面的可行性分析等工作属于

12、目标控制综合措施中（ C ）的范畴。A组织措施 B技术措施 C经济措施 D合同措施8担保法规定，下列财产可以作为抵押的是（ A ）A 国有土地使用权 B 学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施 C 依法被查封、扣押、监管的财产 D 所有权、使用权不明或有争议的财产9合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（D ）的行为。 A解除合同 B变更合同 C转让合同 D中止履行合同义务10施工合同中，下列哪项属于承包人的工作范畴（ D ）A办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作B办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通等工作C协调

13、处理施工现场周围地下管线和临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用D按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫11下列那种措施不是发包人承担违约责任的方式（ C ）A赔偿损失B支付违约金C采取补救措施D继续履行12工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中政府方面质量控制的特点是（ C ）A外部的、横向的控制 B内部的、横向的控制C外部的、纵向的控制 D内部的、自身的控制14施工阶段质量控制分为事前控制、事中控制、事后控制三个阶段，图纸会审及技术交底属于（ A ）阶段A事前控制 B事中控制C事后控

14、制 D以上都不是16进行工程建设全过程投资控制时，对建设项目投资影响程度最大的阶段是（ A ）A技术设计阶段 B建设项目发包阶段C施工建设阶段 D项目竣工验收阶段17控制投资项目最有效的手段是（ D ）A组织措施 B合同与信息管理C经济措施 D技术与经济相结合18监理工程师进度控制采取措施的种类主要涉及经济、技术、组织、合同四方面，下列关于进度控制的工作属于经济措施的一项是（ D ）A落实项目监理组织机构进度控制部门的人员B审查承建单位提交的进度计划编制进度控制工作细则采用网络计划技术等C严格控制合同变更D对工期提前给予奖励，对工程延误收取误期损失赔偿19工程网络计划的计划工期应（ C ）A等

15、于要求工期B等于计算工期C不超过要求工期D不超过计算工期20建设项目监理工作中，各有关部门之间同一层次的各有关人员之间的相互信息交流属于（ C ）A自上而下流动信息 B自下而上流动信息C横向流动信息 D建设项目内部与外部环境之间流动的信息1根据“项目业主责任制”原则，在项目建设过程中，（ C ）始终处于主要负责的地位。A政府部门 B总承包单位 C项目业主 D监理单位5目标控制的循环中，每个控制过程的顺序是（ A ）A投入、转换、反馈、对比、纠正 B投入、反馈、转换、对比、纠正 C对比、投入、反馈、转换、纠正 D投入、转换、对比、反馈、纠正6协助业主确定对目标控制有利于的工程承包模式和合同结构，

16、拟订合同条款参加合同谈判，处理合同执行过程中的问题等工作属于目标控制综合措施中（ D ）的范畴。A组织措施 B技术措施 C经济措施 D合同措施7担保法规定，下列财产不可以作为抵押的是（ C ）A抵押人所有的房屋交通运输工具 B抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒丘、荒滩等荒地的使用权 C国有土地的所有权 D抵押人依法有权处分的机器等财产8下列有关承诺的说法不正确的是（D）A承诺的内容应当与要约的内容一致B承诺应当在要约的有效期内到达要约人C承诺生效时合同成立D任何情况下，承诺方式必须以通知的方式作出10关于建设行政部门对投标活动监督描述不正确的一项是（ A ）A建设行政主管部门派员参加开

17、标、评标、定标的活动，所派人员可以作为评委会成员B建设行政主管部门不得以任何形式干预和影响招标人按法定程序选择中标人C建设行政主管部门有权依法对招投标活动中的违法行为进行查处 D建设行政主管部门对招标活动监督的对象主要是招标人是否按法定的程序选择中标人11下列与监理招标三个特点不符的一项是（ D ）A招标宗旨是对监理单位能力的选择B报价在选择中居于次要地位C邀请投标人较少，一般采用邀请招标的方式D选择监理单位一般采用公开招标的方式，且投标人越多越好12工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中承建商方面质量控制的特点是（ D ）A外部

18、的、横向的控制 B内部的、横向的控制C外部的、纵向的控制 D内部的、自身的控制13最直接影响工程项目的进度控制、质量控制、投资控制的方法控制是（ A ）A施工技术方案 B组织措施C检测手段 D工艺流程14施工阶段质量控制分为事前控制、事中控制、事后控制三个阶段，分部、分项工程的质量评定属于（ B ）阶段。A事前控制 B事中控制C事后控制 D以上都不是17在建设项目投资全过程中，耗资量最多主要发生在施工阶段，约占总投资的（ A ）以上。A70% B60% C50% D80% 18建设工程进度控制计划系统涉及建设单位、监理单位、设计单位、施工单位，其中对项目可行性研究设计任务书及初步设计的工作进度

19、安排属于（ A ）的计划系统。A建设单位 B设计单位C施工单位 D监理单位3监理的三大控制目标是指（ A ）A投资、进度、质量 B安全、质量、进度 C安全、进度、投资 D成本、质量、社会效益5监理工程师是一种岗位职务，专业执业资格实行注册制度，监理工程师初始注册有效期为（ C ）A1年 B2年 C3年 D5年6监理规划是工程监理企业接受业主委托并签订建设工程委托监理合同后，由（ B ）主持编写的。A 承建商 B项目总监理工程师 C专业监理工程师 D监理员7建设工程目标控制循环中的最后也是具有决定意义的工作是（ D ）A投入 B转换 C对比 D纠正10招标准备阶段四项主要工作的依次顺序是（ A

20、）A工程报建、选择招标方式、申请招标、编制招标有关文件B选择招标方式、工程报建、申请招标、编制招标有关文件C工程报建、申请招标、选择招标方式、编制招标有关文件D工程报建、选择招标方式、编制招标有关文件、申请招标14我国已加入WTO，要实现国际接轨，加入国际经济的大环境中去，企业就必须按ISO9000族的要求建立和健全质量体系，ISO9000系列标准是国际标准化组织于（ A ）正式发布的。 A1987年3月 B1979年3月C1988年底 D1992年10月16对于设计方案的审核，包括总体方案的审核和专业方案的审核，下列各项中属于总体方案审核的是（ A ）A设计依据B设计标准C设备和结构选型D功

21、能和使用价值18关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是（ A ）A工程延误与工程延期是同一概念B工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延C工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分D导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加业主的干扰和阻碍等因素二、多项选择题1监理工程师“良好的品德”这一素质的要求包括（ BDE ） A不损害他人名誉B有科学的工作态度，廉洁奉公，为人正直、办事公道C不泄露保密的事项D能够听取不同方面的意见E热爱本职工作2工程监理企业的监理能力和效果主要取决于（ ABCDE ）A监理人员素质B专业配套能力C监理设施和管理水平D监理业绩E注册资本

22、3工程项目三大目标间的对立关系表现在（ ABC ）A提高质量标准就增加投资B提高质量标准就延长工期C缩短工期就增加投资 D提高质量工程不返工，相当于缩短工期E缩短工期，项目提前动用，增加经济效益4合同法律关系的构成要素是（ABE ）A主体B客体C法律责任D法律效力 E内容5监理招标的特点有( ABC )A招标宗旨是对监理单位能力的选择 B报价在选择中居于次要地位C监理单位的选择一般采用邀请招标D邀请投标人越多越好 E监理招标鼓励价格竞争6造成工期延误的原因可能有（ ABCDE ）A发包人不能按专用条款的约定提供开工条件B设计变更和工程量增加C不可抗力D发包人未按约定支付工程款 E非承包方原因停

23、水停电7监理工程师在质量控制中应遵循的原则有（ ABCDE ）A坚持质量第一的原则B坚持以人为控制核心C坚持以预防为主D坚持质量标准 E贯彻科学、公正、守法的职业规范8投资估算的主要作用包括 （ ABD ）A项目主管部门审批项目建议书，可行性研究报告的依据之一B项目筹资决策和投资决策的重要依据C确定施工方案的依据D编制初步设计概算的依据E向环保部门申请建设执照的依据9影响建设工程进度因素的来源可能是（ABCDE）A建设单位及上级机构B设计、施工及供货单位 C政府建设主管部门D监理单位本省 E自然条件10建立信息编码的原则有（ABCDE） A编码唯一 B应用方便 C逻辑性强D具有扩充性E标准化1

24、在实施建设工程监理的工程项目中，监理单位应当成为（ CDE）。A委托方的全权代表B业主与承建商合同纠纷的仲裁人C公正地维护业主合法权益的一方 D竭诚为业主提供技术服务的一方E公正地维护社会公众利益的一方2监理工程师不得在（ABCD）兼职。A政府机关 B施工单位C设备制造单位 D材料供应单位E设计单位3组织构成因素包括（BCDE）。A合理的组织联系B合理的管理跨度C合理的管理层次D合理确定职能E合理划分部门4监理目标控制的前提工作是（AB）。A目标规划和计划B落实好控制机构、人员和职能C与业主合作监理D与被监理单位充分协商E落实全部项目建设资金5担保法规定，可以抵押的财产有（ AC）。A抵押人依

25、法有权处分的国有土地使用权B国有土地所有权C抵押人所有房屋 D汇票、债券等所有证券 E学校、医院等公益设施6关于委托监理合同所涉及双方权利说法有误的一项是（ ACD ）A乙方有授予甲方权限的权利 B甲方有委托监理工程重大事项的决定权C甲方有完成监理任务后获得酬金的权利D乙方有对合同承包单位的选定权 E乙方有获得奖励的权利7监理工程师对工程索赔的影响体现在（ ABCD ）A工程师受业主委托进行工程项目管理B工程师有处理索赔问题的权利C作为索赔争议的调解人D在争执的仲裁过程中作为见证人 E在诉讼过程中作为甲方的合伙人8建设工程投资控制的几个阶段分别是 （ ABCDE） A投资决策阶段 B设计阶段

26、C建设项目发包阶段D施工阶段 E竣工验收阶段10施工过程中需要收集的主要信息有（ABDE） A业主提供的信息B承包方提供的信息C推销商提供的信息D监理方提供的信息E与工地相关的其他信息1建设工程监理的性质包括（BCDE ） A强制性 B科学性 C独立性 D公正性E服务性2建设工程监理规划的作用有（ ABDE ） A指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作B是工程监理企业重要的存档资料C指导建设工程的设计、施工活动有序开展D是业主确认工程监理企业履行监理合同的主要依据E是建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据3组织设计原则包括（ABDE） A权责一致 B专业分工与协作统一C精简 D才

27、职相称E效率与弹性4控制的基本环节工作包括（ BCD ） A规划、计划B投入、转换C反馈、对比D纠正E检查、总结5要约人发出要约后，要约失效的情形有（ADE） A要约人依法撤销要约 B受要约人对要约的内容作出非实质性变更C受要约人发出拒绝要约的通知D承诺期限届满，受约人未作出承诺E拒绝要约的通知到达要约人6建设工程委托监理合同的标的主要包括（ ABC ）A正常的工作B附加的工作C额外的工作D延误的工作 E累积的工作7通常所说的技术管理中的几大支柱，即质量管理的主要活动包括（ BCDE） A质量监督B质量控制C质量保证D质量改进E质量策划8建设投资的组成包括（ ABCDE） A设备器具购置费 B

28、建筑安装工程费 C工程建设其他费D预备费 E利税2监理组织结构中一般有（ACE）等几个层次。A决策层B经营管理层C协调层和执行层D实施层E操作层3法人应具备的条件有（ ABCD ）A依法成立B有必要的财产和经费C有自己的名称、组织机构和场所D能够独立承担民事责任 E必须是独立的自然人4招标准备阶段的主要工作有( ABCD )A工程报建 B选择招标方式C申请招标D编制招标文件 E开标5组成建设工程施工合同的文件包括（ ABCDE ）A施工合同协议书B中标通知书C工程报价单或预算书D工程量清单 E图纸6建设监理目标控制包括（ ABC ）A质量控制B投资控制 C进度控制D人员控制 E设备控制7根据材

29、料的保证资料和信息的具体情况，质量检验程度分为（ BCD）。A详检 B抽检 C免检D全部检验 E漏检1建设工程监理的性质主要包括（ ABCD ）A服务性 B公正性C独立性 D科学性E强制性2构成建设工程管理体制的三方当事人是指（ ABC ）A项目业主 B承建商C监理单位 D设计单位E政府监理机构3工程监理企业管理水平的高低主要取决于（ BDE ）A监理业绩 B领导能力C注册资本 D管理制度的健全E系统、科学、有效的项目管理方法和手段4组织构成一般是上小下大的形式，其构成因素有（ ABCD ）A管理层次 B管理跨度C管理部门 D管理职责E管理手段5依据民法通则，法人成立应具备下列条件（ ABCE

30、 ）A依法成立 B必要的财产和经费C有自己的名称、组织机构和场所 D有符合法定条件的法定代理人E能独立承担民事责任6招标准备阶段工作由招标人独立完成，投标人不参与，其主要工作包括（ ABCD ）A工程报建 B选择招标方式C申请招标 D编制招标文件E现场考察7监理工程师在进行工程项目质量控制过程中应该遵循的原则（ABCDE ）A坚持质量第一的原则B坚持以人为控制核心C坚持预防为主 D坚持质量标准E贯彻科学、公正、守法的职业规范8建设工程投资控制包括哪几个阶段（ ABCD） A投资决策阶段 B投资设计阶段C建设项目发包阶段D投资施工阶段E建设项目竣工阶段9建设工程进度控制计划系统包括（ACDE ）

31、A建设单位的计划系统 B咨询单位的计划系统C监理单位的计划系统 D施工单位的计划系统E设计单位的计划系统10监理工作中的信息流的种类有（ BCD） A前后流动信息 B上下流动信息 C横向流动信息D内部与外部环境之间的流动信息E全方位流动信息三、案例分析题1对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关

32、键线路上的部分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题：（1）招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？（2）定金与预付款有什么区别？参考答案:（1）对承包商资质审查的内容有：企业法人营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财产状况、工程经验、企业信誉等。（2）定金与预付款的区别：1）目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商的工程准备和材料准备中的资金问题。2）性质不同。定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。3）处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果:

33、合同正常履行，定金返还；合同不履行，双方都无过错，定金返还；支付定金的一方不履行合同，无权获得返还定金；收取定金的一方不履行合同，双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。2某办公楼工程建设项目的合同价为1750万元，该工程所签订的合同为可调值总价合同，合同报价日期为2008年3月，合同工期为12个月，每个季度结算一次，工程开工日期为2008年4月1日。2008年第四季度施工单位完成产值是710万元。工程人工费、材料费构成比例以及相关季度造价指数如表1所示。 表1项目人工费材料费不可调值费用钢材水泥集料砖砂木材比例（%）2818137946152008年第一季度造价指数1001

34、00.810293.6100.295.493.42008年第四季度造价指数116.8106.6110.595.698.993.795.5在施工过程中，发生如下四项事件：事件12008年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与给定地质资料不符，造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天；事件22008年5月，施工单位为了保证质量扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加3.0万元，相应工序的持续时间增加了3天；事件32008年7月，在主体砌筑过程中，因施工图设计有误，实际费用增加了3.8万元，相应工序的持续时间增加了2天；事件42008年8月进入雨季施工，恰逢20年一遇的大雨，造成停工损

35、失2.5万元，工期增加了4天。在以上事件中，除事件4外，其余工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对上述事件施工单位提出如下索赔要求：增加合同工期13天；增加费用11.8万元。问题：（1）施工单位对施工过程中发生上述事件可否索赔，为什么？（2）如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，则所发生的维修费用该如何处理？参考答案（1）事件1费用索赔成立，因为业主提供的地质资料与实际情况不符，这是承包商不可预见的。工期不予延长。事件2费用索赔不成立，工期索赔也不成立。因为该工作属于承包商采取的

36、质量保证措施。事件3费用索赔成立，因为这是设计方案有误。工期不予延长事件4费用索赔不成立，工期可延长。因为属异常气候条件变化，承包商不应得到费用补偿。（2）所发生的维修费用应从乙方保修金（或质量保证金、保留金）中扣除。3对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停

37、工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题：（1）监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？（2）监理工程师对两次索赔申请应如何处理？参考答案（1）监理工程师判定承包商索赔成立的条件：1）承包商受到了实际损失或损害；2）损失不是因承包商的过错造成3）损害也不是承包商应承担的风险造成）承包商在合同规定的索赔时限内提出。（2）两次索赔处理对第一次索赔1）判定第一次索赔成立。因为：遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；承包商及时提供了证据资料；承包商及时提相互了索赔申请。2）监理工程师根据监理记录核实延误的天数。3）监理工程师签发工

38、期变更指令。对第二次索赔1）判定第二次索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。2）监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复，表示索赔不成立。4某项实施监理的钢筋混凝土高层框剪结构工程，设计图纸齐全，采用玻璃幕墙，暗设水、电管线。目前，主体结构正在施工。问题：（1）监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪些？（2）监理工程师应对进场原材料（钢筋、水泥、砂、石等）的哪些报告、凭证资料进行确认？（3）在检查钢筋施工过程中，发现有些部位不符合设计和规范要求，监理工程师应如何处理？参考答案（1）监理工程师在该工程的质量控制方面应审查有关工程质量的技术资料，例如分项工

39、程施工工艺方案、人员资质、机械和材料的技术资料等。检查施工单位质量保证措施，如组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等。进行质量的跟踪监理检查，包括预检（模块、轴线、标高等）、隐蔽工程检查（钢筋、管线、预埋件等）、旁站监理等。监理工程师还应签证质量检验凭证，如预检、隐检中报表，抽检试验报告，试件、试块、试块施压报告等。（2）监理工程师对进场的原材料应检查确认的报告、凭证资料主要有：材料出厂证明、质量保证书、技术合格证（原材料三证）、材料抽检资料、试验报告等。（3）监理工程师对发现的工程质量问题应向承包单位提出整改（如要求返工），并监督检查整改过程，对整改后的工程进行检查验收与办理签证。5某工厂

40、建设项目分两期工程建设，项目业主与某一监理公司签订了建设监理委托合同，委托工作范围包括一期工程施工阶段监理和二期工程设计与施工阶段监理。总监理工程师在该项目上配备了设计阶段监理工程师8人，施工阶段监理工程师20人，并分设计阶段和施工阶段制定了监理规划。子项监理工程师王工在一期工程的施工监理中发现承包方未经申报，擅自将蒸馏塔设备安装工程分包给某安装公司并进场施工，立即向承包方下达了停工指令，要求承包方上报分包单位资质材料。承包方随后送来了该分包单位的资质证明，王工审查后向承包方签署了同意该分包单位分包的文件。王工还审核了承包方送来的蒸馏塔设备安装工程施工进度的保证措施，并提出了改进建议。承包方反

41、映，由于业主供应的部分材料尚未到场，有些保证措施无法落实，会影响工程进度。王工说：“我负责给你们协调，我去施工现场巡视一下，就找业主。问题：（1）该项目的监理公司应派出几名总监理工程师？为什么？总监理工程师监理项目监理机构应选择什么结构形式？总监理工程师分阶段制定监理规划是否妥当？为什么？（2）根据监理人员的职责分工，指出王工的工作哪些是履行了自己的职责，哪些不属于王工应履行的职责？不属于王工履行的职责应属于谁履行？参考答案（1）该项目监理工程师应派一名总监理工程师。因为项目只有一份监理委托合同（或一个项目监理机构）。总监理工程师应选择按建设阶段分解的直线制监理组织形式。分阶段制定监理规划妥当

42、。因为该工程项目包含设计阶段监理和施工阶段监理。（2）王工的职责问题：要求承包方上报分包单位资质材料；审查进度保证措施，提出改进建议；巡视现场，这些均属于王工的职责。不属于王工的职责有：下达停工令；审查确认分包单位资质；协调业主与承包方关系。这些都属于总监理工程师的职责。6某实施施工监理的工程，建没单位按照建设工程施工合同（示范文本）与甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定：开工日期为2009年3月1日，工期为302天：建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购；设备安装工程可以分包。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图1所示（时间单位：天）。图1施工总进度计划工程实施中发生了下列事件：事件

43、1：由于施工现场外道路未按约定时间开通，致使甲施工单位无法按期开工。2009年2月21日，甲施工单位向项目监理机构提出申请，要求开工日期推迟3天，补偿延期开工造成的实际损失3万元。经专业监理工程师审查，情况属实。事件2：C工作是土方开挖工程。土方开挖时遇到了难以预料的暴雨天气，、工程出现重大安全事故隐患，可能危及作业人员安全，甲施工单位及时报告了项目监理机构。为处理安全事故隐患，C工作实际持续时间延长了12天。甲施工单位申请顺延工期12天、补偿直接经济损失10万元。问题：（1）事件1中，项目监理机构应如何答复甲施工单位的要求？说明理由。（2）事件2中，收到甲施工单位报告后，项目监理机构应采取什么措施？应要求甲施工单位采取什么措施？对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请如何答复？说明理由。2参考答案（1）事件1答复：同意推迟3天开工（或：同意2009年3月4日开工），同意赔偿损失3万元。理由：场外道路没有开通属建设单位责任，且甲施工单位在合同规定的有效期内提出了申请。（2）事件2采取措施：下达施工暂停令。要求：撤出危险区域作业人员，制订消除隐患的措施或方案，报项目监理机构批准后实施。答复：由于难以预料的暴雨天气属不可抗力，施工单位的经济损失不予补偿； 理由：因C工作延长12天，只影响工期1天，故只批准顺延工期1天。