二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库测试强化卷和答案{68}

《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库测试强化卷和答案{68}》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库测试强化卷和答案{68}（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库测试强化卷和答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是（）。A.对本单位的安全生产工作提出建议B.接受安全生产教育和培训C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业D.拒绝违章指挥和强令冒险作业【正确答案】B2.某项目2020年3月1日确定了中标人，2020年3月8日发出了中标通知书，2020年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（）。A.2020年3月16日B.2020年3月31日C.2020年4月7日D.2020年4月11日

2、【正确答案】C3.某建筑公司采用不同方式分别与甲乙丙丁四家材料供应商订立了仲裁协议，其中无效的仲裁协议是()。A.争议发生之后与甲达成的书面协议B.与乙在合同中约定的仲裁条款C.与丙通过电子邮件约定的仲裁意思表示D.与丁口头约定的仲裁意思表示【正确答案】D4.某施工企业按时缴纳工伤保险费，工程施工中2名工人受到事故伤害。但该施工企业未在规定时限内提交工伤认定申请，在此期间发生的工伤待遇等有关费用的负担者是()。A.工伤职工个人B.用人单位C.工伤职工和用人单位D.社会保险部门【正确答案】B5.某建筑公司由于建设单位一直拖欠工程款，近2年来一直拒绝履行质量保修工作，产生的如下法律后果中，属于行政

3、处罚的是()。A.罚款B.被扣除保证金C.申请晋升资质等级不予批准D.申请主项资质以外的资质不予批准【正确答案】A6.【真题】下列法律中，属于行政法的是()。A.建筑法B.公司法C.物权法D.合同法【正确答案】A7.某建设工程依法应实行监理，下列表述中符合建设工程质量管理条例规定的是()。A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行监理B.建设单位应当委托具有工程监理相应资质的单位进行监理C.监理单位不能与建设单位有隶属关系D.施工监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系【正确答案】B8.某施工单位在参与某建设工程的投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨限价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位

4、直接责任人应承担的刑事责任是()。A.恶意投标罪B.重大责任事故罪C.串通投标罪D.玩忽职守罪【正确答案】C9.根据安全生产法的规定，无需设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的企业有（）。A.矿山企业、金属冶炼企业B.建筑施工企业C.道路运输单位D.民用物品的生产、经营、储存单位【正确答案】D10.【真题】通过招标投标订立的建设工程施工合同，合同价应为()A.评标价B.投标报价C.招标控制价D.标底价【正确答案】B11.仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，应当（）。A.由仲裁机构强制执行B.另一方当事人可就已经裁决的事项提起诉讼C.由仲裁机构向人民法院申请执行D

5、.另一方当事人向人民法院申请执行【正确答案】D12.【真题】根据劳动合同法，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的（），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.60%B.75%C.80%D.90%【正确答案】C13.关于建设工程分包的说法，正确的有（）。A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体.非关键性工作分包给其他企业B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【正确答案】A14.【真题】仲裁的保密性特点体现

6、在以（）为原则。A.不开庭审理B.不允许代理人参加C.不公开审理D.不允许证人参加【正确答案】C15.某施工单位挖掘人员张某在施工作业中意外发现一段城墙遗址，张某应当立即停止作业，保护现场，并立即报告（?）。A.本单位负责人B.总监理工程师C.地建设行政主管部门D.当地文物行政主管部门【正确答案】D16.下列法律中，属于社会法的是（）。A.组织法.行政许可法.建筑法B.建筑法.招投标法.安全生产法C.物权法.统计法.劳动法D.安全生产法.劳动法.劳动合同法【正确答案】D17.债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应属于（）。A.合同权利的转让B.合同义务的转让C.当事人的主体变更D.当事人的主

7、体不变【正确答案】D18.李某经过长期研究发明了新型混凝土添加剂，2010年2月5日向国家专利局提出了专利申请，4月5日国家专利局将其专利公告，2011年3月15日授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。A.2030年2月5日B.2020年2月5日C.2030年3月15日D.2020年3月15日【正确答案】A19.一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求（）予以撤销。A.人民法院B.建设行政主管部门C.工商行政管理部门D.建设单位【正确答案】A20.工程建设企业标准一般是指()。A.企业的技术标准、管理标准和工作标准B.企业的管理标准、技术标

8、准和组织标准C.企业的技术标准、经营标准和工作标准D.企业的生产标准、管理标准和技术标准【正确答案】A21.用人单位可以解除劳动合同的情形是（）。A.提供劳务的甲为未成年人B.乙患病在规定的医疗期内C.丙患职业病丧失劳动能力的D.丁因公负伤部分丧失劳动能力的【正确答案】A22.某开发公司聘请王某做销售员，双方签订劳动合同，约定劳动试用期6个月，6个月后再根据王某工作表现确定劳动合同期限。对此下列选项表述正确的是()。A.开发公司与王某订立的劳动合同属于无固定期限合同B.王某的工作不满1年，试用期不得超过1个月C.劳动合同的试用期不得超过9个月，所以王某的试用期是成立的D.试用期是不成立的，6个

9、月应为劳动合同期限【正确答案】D23.【真题】施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误【正确答案】A24.【真题】依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是（）。A.技术复杂，有特殊要求的B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的C.采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用将大幅增加【正确答案】B25

10、.根据建筑工程施工许可管理办法的规定，下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中，错误的是()。A.需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证B.有保证工程质量和安全的具体措施C.已经确定施工企业D.建设资金已经落实【正确答案】A26.某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行了备案手续，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利5%的补充协议，工程结算时双方对工程价款发生争议，则作为结算工程价款依据的应当是()。A.备案的建设工程施工合同B.补充协议C.重新商定的合同D.当地建设行政主管部门发布的计价方法【正确答案】A27.劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主

11、要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的属于（）A.违法分包?B.转包?C.违法发包?D.挂靠【正确答案】A28.【真题】根据建筑法，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期B.某工程因地震中施工，1年后向发证机关报告C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证【正确答案】D29.【真题】生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（）。A.本企业负责人B.当地安全生产监督管理部门C.

12、县级以上地方人民政府D.省级(含自治州、直辖市)安全生产监督管理部门【正确答案】A30.在建设单位的下列行为中，违反法律规定的是（）。A.将建筑工程肢解后发包给几个承包商B.自行采购工程所需的建筑材料及设备C.要求承包商负责工程所需建筑材料的采购任务D.将工程的设计和施工任务发包给一个工程总承包单位【正确答案】A31.某高速公路项目，甲招标人委托乙招标代理机构代理招标，乙招标代理机构编制招标文件。则该招标文件的著作权归（）所有。A.甲招标人B.乙招标代理机构C.全体投标人D.王某【正确答案】A32.某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2014年9月1日，该工程

13、经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。A.2016年8月，施工单位所在地突发洪灾，1个月后恢复生产B.2017年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，1个月后恢复生产C.2017年7月，施工单位法定代表人生病住院，1个月后痊愈出院D.2017年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉【正确答案】B33.材料供应商甲因施工企业乙拖欠货款，诉至人民法院。法院开庭审理后，在主审法官的主持下，乙向甲出具了还款计划，人民法院据此制作了调解书并由双方当事人签收。则此欠款纠纷解决的方式是（）。A.诉讼前和解B.诉讼内调解C

14、.诉讼中和解D.诉讼外调解【正确答案】B34.关于生产经营单位的生产安全事故应急救援预案的修订，下列说法中错误的是（）。A.施工单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审B.应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案三大类C.每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练D.应急预案应每年至少修订一次【正确答案】D35.【真题】劳动合同仅约定试用期限的，按劳动合同法的规定，该处理结果为()。A.该试用期为劳动合同期限B.按无效劳动合同处理C.按无固定期限合同处理D.按完成一定工作任务为期限的劳动合同处理【正确答案】A36.我国对建筑业企业的资质管理模式是()。A.国务院建设主

15、管部门集中管理B.分级实施与有关部门相配合C.国务院建设主管部门统一管理D.省、市人民政府建设主管部门管理【正确答案】B37.建筑市场诚信行为信息中的不良行为记录主要是指由()所形成的记录。A.合同履行纠纷B.投诉或诉讼过程C.工程质量和安全检查D.行政处罚【正确答案】D38.结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度应小于()m。A.0.2B.0.5C.0.8D.1.0【正确答案】B39.下列关于诉讼代理人的说法，不正确的是（）。A.在工程建设领域，最常见的是法定诉讼代理人B.诉讼代理人分为法定诉讼代理人、委托诉讼代理人和指定诉讼代理人C.当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人

16、D.委托诉讼代理人既可以是律师，也可以是当事人的近亲属【正确答案】A40.【真题】关于合同成立地点的说法，正确的是（）。A.当事人不得约定合同成立地点B.要约发出地点为合同成立地点C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点D.承诺生效地点为合同成立地点【正确答案】D41.关于行政复议和行政诉讼的说法，错误的是（）A.行政复议、行政诉讼必须以书面形式提出申请B.行政复议不是行政诉讼的必然程序C.人民法院已经受理行政诉讼的，不得申请行政复议D.复议机关受理行政复议的，不得向人民法院提起行政诉讼【正确答案】A42.施工现场需要设置警示标志的部位不包括（）A.施工起重机械B.脚手架C.基坑边沿

17、D.防火板仓库【正确答案】D43.建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以（）次为限，每次不超过3个月。A.1；1B.2；2C.3；2D.4；3【正确答案】C44.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，负有修复或返修义务的是()。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【正确答案】C45.法人在建设工程中的地位，表现在()。A.它所扮演的总、分包角色上B.它具有民事权利能力和民事行为能力C.承包合同约定的权利、义务中D.建设参与方分工协作的关系中【正确答案】B46.某施工单位中标某学校教学楼项目，成立了项目部。

18、该施工单位的施工人员工伤保险费的缴纳者应当是()。A.建设单位B.该施工单位C.项目部D.职工个人【正确答案】B47.【真题】根据注册建造师管理规定，不予注册的情形是()。A.申请人年龄达到60周岁B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故【正确答案】B48.根据我国担保法的规定，既允许债务人用自己的财产也可以用第三人的财产向债权人提供担保的方式是（）。A.保证B.留置C.定金D.质押【正确答案】D49.【真题】定

19、金合同以（）之时生效。A.当事人签字B.合同备案C.定金实际交付D.主合同成立【正确答案】C50.甲将一套住房出卖与乙，但并未及时办理过户登记，三年后该房屋拆迁，开发商与产权人甲签订了拆迁补偿协议，而乙分文未得。甲对乙应承担（）责任。A.侵权B.违约C.不当得利D.无因管理【正确答案】B51.某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护.文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。A.10B.20C.30D.50【正确答案】C52.国务院关于加强和改进消防工作的意见中指出，作为消防安全重点单位的施工单位，对本单位进行消防安全检查评估

20、的时间间隔为()。A.每月B.每季度C.每半年D.每年【正确答案】B53.张某的日工资为100元，2021年元旦国家规定放假3天，其中1月1日属于法定休假日，其他两天为周末休息日。公司安排张某在这3天加班而且不能安排补休。根据劳动法的规定，公司应当向张某支付加班费合计（）元。A.300B.500C.700D.900【正确答案】C54.某招标项目，投标有效期为2021年5月15日，招标人在确定中标人以后，于2021年5月3日只向中标人寄出中标通知书。但是招标人后来想更换中标人，在2021年5月10日又寄出招标人改变中标结果的通知。则下列说法正确的是()。A.招标人有权改变中标结果，并不需要为此承

21、担任何法律责任B.中标结果只需要通知中标人C.招标人应当为擅自改变中标结果依法承担法律责任D.招标人由于在投标有效期前发出通知，因此不需要承担任何责任【正确答案】C55.【真题】某工地施工扬尘严重，市环保局接到群众举报并进行查实后，依法判其做出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，（）申请行政复议。A.市环保局B.省建设厅C.市人民政府D.省人民政府【正确答案】C56.建设工程发生质量事故，有关单位按照建设工程质量管理条例的规定，应当及时向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告的时限是（）小时内。A.3B.6C.12D.24【正确答案】D57.关于不动产物权设立的说法，正确

22、的是（）。A.经依法登记，发生设立效力B.合同签字盖章，发生设立效力C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D.未经登记，不动产交易合同无效【正确答案】A58.【真题】用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同，属于()劳动合同。A.固定期限B.无固定期限C.以完成一定工作任务为期限D.短期【正确答案】C59.【真题】关于承揽合同中解除权的说法，正确的是（）。A.定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定做人有权解除合同C.定做人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同D.承揽人可以随时解除合同，造成定做人损失的，应该赔偿损

23、失【正确答案】A60.某政府投资工程预计于2012年1月1日开工，该工程的开工报告的领取日期为2011年12月20日。根据规定，建设单位最迟应当于（）前开工。A.2012年3月20日B.2012年4月1日C.2012年6月20日D.2012年7月1日【正确答案】C61.某建筑设计院工程师李某，接受公司委派的任务，为某住宅楼绘制了工程设计图，按照著作权法的规定，下列表述正确的是（）。A.李某享有署名权，公司享有著作权的其他权利B.该公司享有图纸著作权的所有权利，但应给李某相应的奖励C.李某享有图纸的所有权，但该公司在其业务范围内可优先使用D.李某享有发表权、署名权、修改权和保护作品的完整权，公司

24、享有著作权的其他权利【正确答案】A62.下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）A.施工企业超越资质等级订立的合同B.发包人胁迫施工企业订立的合同C.供应商欺诈施工单位订立的采购合同D.施工企业与发包人订立的重大误解合同【正确答案】A63.关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是()。A.由项目经理兼任专项施工方案实施情况检查员，对现场实施监督?B.施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况?C.发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改?D.发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离【正确答案】B64.【真题】下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是（）。A.客体.内容均变更B.主体

25、.客体均变更C.主体.内容均变更D.形式.主体均变更【正确答案】A65.以下符合房屋建筑工程施工总承包一级企业的法定条件的是（）。A.注册资本金3亿元以上，总资产3.6亿元以上；具有一级建造师50人以上B.注册资本金5000万元以上，净资产6000万元以上；具有一级建造师12人以上C.注册资本金6000万元以上，净资产5000万元以上；具有一级建造师10人以上D.注册资本金2000万元以上，净资产2500万元以上；具有一级建造师10人以上【正确答案】B66.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当()。A.要求施工单位整改B.要求施工单位采取有效措施保证生产安全C.要求施工单

26、位暂时停止施工，并及时报告建设单位D.直接向有关主管部门报告【正确答案】A67.某工程总承包商将土方工程分包给了甲分包商，将基础工程分包给了乙分包商。在施工合同履行中，甲分包商延误了工期。对此，乙分包商提出要求承担违约责任的对象是()。A.发包方B.总承包商C.甲分包商D.监理单位【正确答案】B68.某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地；(2)施工中发生了洪灾，拖延施工7天；(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到84小时；(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为()。A

27、.2012年11月7日B.2012年11月14日C.2012年11月21日D.2012年11月28日【正确答案】B69.对2年内发生2次转让出借资质证书的施工单位，应按有关规定，责令其停业整顿()，停业整顿期间，不得承揽新的工程项目。A.3个月以下B.3个月以上C.6个月以上D.6个月以下【正确答案】C70.某建设项目由于涉及深基坑工程，总包单位依法分包给专业工程公司，对于编制专项施工方案，下列说法中错误的是（）。A.该专项方案应当由施工总承包单位组织编制B.该专项方案可由专业工程公司组织编制C.该专项方案应当由施工单位技术负责人签字D.该专项方案经现场监理工程师签字后方可实施【正确答案】D7

28、1.甲乙双方均愿就合同纠纷以仲裁方式解决，但始终未达成书面协议。后甲向仲裁委员会申请仲裁，此时仲裁委员会正确的处理方法是()。A.受理B.驳回申请，令双方补充协议后再申请C.交给人民法院处理D.不予受理【正确答案】D72.建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位在对施工方案审查时，审查的重点是（）。A.安全生产投入是否充足B.是否符合工程建设强制性标准C.施工现场人员的安全生产管理能力D.安全技术措施是否得到落实【正确答案】B73.某项目负责人违章指挥、强令职工冒险作业，尚不够刑事处罚，按照管理权限给予撤职处分。该项目负责人自受处分之日起，不得担任任何项目负责人的时间是()。A.2年B.3年

29、C.5年D.8年【正确答案】C74.根据我国招标投标法的有关规定，下列有关开标的表述中错误的是（）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C.投标人少于3个的，不得开标D.投标人对开标有异议应书面向评标委员会提出【正确答案】D75.【真题】合同生效后，履行地点约定不明确，双方不能达成协议，按照过去习惯又无法确定的，给付货币的，应该在（）履行。A.给付货币一方所在地B.接受货币一方所在地C.合同签订地D.被告所在地【正确答案】B76.按照建筑业企业资质管理规定，企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件且逾期不改的，其资质证

30、书将被()。A.撤回B.撤销C.注销D.吊销【正确答案】A77.下列关于确定中标人的说法，错误的是（）。A.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同C.招标人和中标人可以订立背离合同实质性内容的其他协议D.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人【正确答案】C78.【真题】当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是()。A.代理人超越代理权订立的合同B.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同C.因重大误解而订立的合同D.以合法形式掩盖非法目的的合同【正确答案】C

31、79.下列关于对潜在投标人进行资格审查的规定，表述错误的是()。A.应当发布资格预审公告、编制资格预审文件B.资格预审结束后，招标人应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书C.未通过资格预审的申请人可以再次提出资格预审申请D.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标【正确答案】C80.按照我国有关法律法规的规定，分包工程的发包人可以要求分包工程的承包人提供分包工程的()。A.投标担保B.履约担保C.付款担保D.维修担保【正确答案】B81.关于建设工程分包，下列表述错误的是()。A.建设工程施工分包可分为专业工程分包与劳务作业分包B.专业工程分包是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业

32、工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动C.劳务作业分包是指施工总承包企业或专业承包企业将其承包工程中的劳务作业分包给劳务分包企业完成的活动D.劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业【正确答案】D82.甲诉乙损害赔偿一案，双方在诉讼中达成和解协议。关于本案，下列说法正确的是()。A.当事人无权向法院申请撤诉B.法院应当裁定终结诉讼程序C.当事人可以申请法院对和解事项制作调解书D.当事人可以申请法院依和解协议内容制作判决书【正确答案】C83.施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，其处理办法是()。A.责令工程停工B.责令限期改正，给予警告

33、C.责令限期改正，降低企业资质等级D.责令限期改正，处罚款【正确答案】D84.建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，设计单位将工程设计图交由本单位的甲设计师完成，则此工程设计图的署名权归()。A.建设单位和设计单位共同所有B.设计单位和甲设计师共同所有C.建设单位和甲设计师共同所有D.甲设计师【正确答案】D85.【真题】根据建筑业企业资质管理规定，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在（）内不得再次申请。A.4年B.3年C.2年D.1年【正确答案】D86.【真题】注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发

34、现（）。A.立即吊销其注册建造师证书B.立即取消其继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布C.立即注销其建造师资格证书D.处以1万元罚款【正确答案】B87.根据工伤保险条例的规定，劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向（）提出申请。A.省级劳动能力鉴定委员会B.设区的市级劳动能力鉴定委员会C.区级劳动能力鉴定委员会D.有资质的三甲医院【正确答案】B88.下列关于中标通知书的表述，正确的是（）。A.中标通知书对招标人具有法律效力，而对中标人无法律效力B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内订立书面合同C.招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下

35、订立背离合同实质性内容的协议D.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起30日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告【正确答案】C89.根据劳动法的规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的（）的劳动和其他禁止从事的劳动。A.夜班B.第4级体力劳动强度C.冷水低温作业D.第3级体力劳动强度【正确答案】B90.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当首先进行的工作是()。A.委托具有相应资质等级的勘察、设计单位制定技术加固措施B.委托具有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强C.委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定D.委托具有相应资质等级的勘察、

36、设计单位重新界定使用期【正确答案】C91.某工地新进场一批建筑材料，若要在工程上使用这批材料，必须有相应的人员签字认可。工地上具有这一签字权的人员是()。A.监理单位总工程师B.施工单位总工程师C.监理工程师D.项目经理【正确答案】C92.工程勘察、设计、施工单位组成联合体以EPC方式共同承包工程时，其承包工程范围以()资质等级划定。A.勘察单位B.设计单位C.施工单位D.三者中资质等级低的单位【正确答案】D93.某学校实验室从化工产品商店购买了一种普通化学制剂，双方分期付款解除买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()的，出卖人有权要求支付全部价款或者解除合同。A.1/5B.2/5C.3/

37、5D.4/5【正确答案】A94.【真题】施工企业因下列情形提起行政诉讼，人民法院不予受理的是()。A.认为某省人民政府制定的规章违法的B.对吊销其资质证书不服的C.对查封其财产不服的D.认为行政机关侵犯其中标权利的【正确答案】A95.施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为50万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据我国担保法的规定，该定金金额最多为（）万元。A.3B.6C.10D.18【正确答案】C96.【真题】甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉

38、讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是()。A.请求甲双倍返还定金8万元B.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元C.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元D.请求甲支付违约金6万元【正确答案】B97.关于代理的法律特征，下列表述中正确的是()。A.任何行为都可以代理B.代理行为的法律后果归属于第三人C.代理人应该以自己的名义实施代理行为D.代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为【正确答案】D98.国务院生产安全事故报告和调查处理条例将事故分为四个等级。在事故分级中考虑的第一要素是()。A.造成的直接经济损失B.造成的间接经济损失C.造成的人员

39、伤亡数量D.造成的社会影响【正确答案】C99.【真题】关于仲裁调解的说法，正确的是（）。A.仲裁庭必须先进行调解B.调解不成不能做出裁决书C.仲裁调解书与仲裁书具有同等法律效力D.经仲裁庭调解双方当事人达成调解协议的，仲裁庭不能制作裁决书【正确答案】C100.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须()。A.有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明B.有市级以上人民政府或者其有关主管部门的证明C.向县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报D.向市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报【正确答案】A二.多选题(共70

40、题)1.招标投标法规定，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括()等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。A.招标项目的技术要求B.对投标人资格审查的标准C.投标报价要求和评标标准D.标明特定的生产供应者E.不允许投标的潜在投标人【正确答案】ABC2.根据民法典的规定，担保中的质押包括（）。A.动产质押B.不动产质押C.权利质押D.固定资产质押E.无形资产质押【正确答案】AC3.合同双方当事人可以在书面合同中协议选择（）人民法院管辖，以解决双方争议纠纷。A.合同备案地B.被告住所地C.合同签订地D.合同履行地E.原告住所地【正确答案】BCDE4.建筑企业申请资

41、质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有（）。A.未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务的B.违反国家工程建设强制性标准的C.发生过安全事故的D.将承包的工程转包或违法分包的E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的【正确答案】ABDE5.发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款，发包人逾期不支付，承包人一般可以()。A.将工程直接拍卖B.与发包人协商将工程折价C.向人民法院申请将工程依法拍卖D.向仲裁机构申请将工程依法拍卖E.将工程直接占有【正确答案】BC6.关于施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险，下列选项正

42、确的是()。A.保险费由施工单位支付B.意外伤害保险实行实名制C.按工资总额计提保险费D.是一种法定的商业保险E.保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止【正确答案】ADE7.【真题】关于地役权的说法，正确的有()。A.需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率C.地役权未经登记不得对抗需役地人D.地役权由需役地人单方设立E.地役权属于用益物权【正确答案】AE8.诉讼代理人是代理当事人进行民事诉讼活动的人，下列能够作为诉讼代理人的包括()。A.律师B.法官C.限制民事行为能力人D.当事人的近亲属E.所在单位推荐的人【正确答案】ADE9.融资租赁

43、合同涉及的主体是()。A.出租人B.公证人C.出卖人D.所有人E.承租人【正确答案】ACE10.【真题】下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是（）。A.检举权B.控告权C.批评权D.接受安全教育培训的权利E.危险报告全【正确答案】ABC11.物权包括所有权、用益物权和担保物权，下列属于用益物权的是()。A.土地承包经营权B.建设用地使用权C.宅基地使用权D.地役权E.宅基地所有权【正确答案】ABCD12.下列关于无效合同的说法中正确的有（）。A.无效合同中的合同自始无效B.当事人通过追认可以使无效合同生效C.法院或仲裁机构可以主动审查决定该合同无效D.合同无效只能是全部无效E.合同无

44、效可能是部分无效【正确答案】ACE13.根据招标投标法和工程建设项目施工招标投标办法的规定，下列工程项目属于工程建设项目招标范围的有()。A.某市市政府建造一座席为5万人的体育场B.中国人民银行建造设在上海的总部大楼C.某房地产开发股份公司向建设银行贷款2亿元人民币开发居民住宅D.某大学接受联合国教科文组织的援助建造试验中心E.某跨国公司在中国设立的分公司办公大楼【正确答案】ABCD14.建设工程施工合同示范文本主要由（）等组成。A.合同协议书B.招标、投标文件C.施工图纸与工程量清单D.通用合同条款E.专用合同条款【正确答案】ADE15.【真题】某交通施工穿越噪声敏感区域，可能造成环境噪声污

45、染，下列说法正确的是（）。A.禁止一切夜间施工作业活动B.因特殊需要进行夜间施工的，须获批准C.建设工程施工前必须公告附近居民D.应当设置声屏障或采取其他有效的控制噪声污染的措施E.在开工15日前，向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告【正确答案】CDE16.【真题】根据仲裁法，仲裁裁决可能被撤销的情形有()。A.裁决的事项超出仲裁协议预定的范围B.依据伪造的证据作出的裁决C.双方当事人均对裁决不服D.重大案件适用了独任庭审理E.没有仲裁协议【正确答案】ABE17.货运合同的法律特征有（）。A.货运合同是双务、有偿合同B.货运合同的标的是获取货物C.货运合同的标的是运输行为D

46、.货运合同是诺成合同E.货运合同的收货人和托运人可以是同一人【正确答案】ACDE18.县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取的措施有()。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件B.要求施工单位购买其指定品牌的建筑设备C.进入被检查单位的施工现场进行检查D.发现有影响工程质量的问题时，责令停工E.要求被检查的单位提供有关工程的资料【正确答案】AC19.在工程领域，节约能源主要包括（）方面。A.建筑节能B.施工节能C.装修节能D.资源节能E.水资源节能【正确答案】AB20.取得招标职业资格的专业人员违反国家有关规定办理招标业务的处罚有（）。A.责令改正，给予

47、警告?B.情节严重的，暂停一定期限内从事招标业务?C.情节特别严重的，取消招标职业资格?D.处5万元以上10万元以下的罚款?E.处5万元以上25万元以下的罚款?【正确答案】ABC21.当物权人的物权受到侵害时，权利人的解决途径可以是()。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼E.公证【正确答案】ABCD22.【真题】某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后楼板出现裂缝，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的，关于此项目质量责任的说法，正确的有（）。A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担全部责任B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担D

48、.造成发包人损失的，承包人不承担责任E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担【正确答案】BE23.关于施工许可制度，下列表述正确的有()。A.有利于保证建设工程的开工符合必要条件B.避免不具备条件的建设工程盲目开工而给当事人造成损失C.便于有关行政主管部门了解和掌握所辖范围内有关建设工程的数量、规模D.便于有关行政主管部门了解和掌握所辖范围内施工队伍等基本情况E.实行开工报告批准制度的工程，必须领取施工许可证【正确答案】ABCD24.生产安全事故应急预案管理办法将生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。下列选项中属于专项应急预案的内容有()。A.

49、本单位的应急组织机构及其职责B.危险性分析C.可能发生的事故特征D.应急处置程序E.应急保障【正确答案】BCDE25.【真题】关于合同标的的说法，正确的有()。A.工程建材买卖合同是以财产为标的的合同B.工程设计合同是以劳务为标的的合同C.工程施工合同是以财产为标的的合同D.工程设备租赁合同是以财产为标的的合同E.委托监理合同是以工作成果为标的的合同【正确答案】AD26.【真题】下列国家机关中，有权制定地方性法规的有（）。A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会B.省、自治区、直辖市的人民政府C.省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会D.省级人民政府所在地的市级人民政府E.国务院

50、各部委【正确答案】AC27.下列施工单位人员中，应当经建设主管部门考核合格即可任职的有（）。A.施工单位的主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.项目技术员E.从事施工安全的所有负责人【正确答案】ABC28.下列关于施工许可证制度的表述中，正确的有()。A.实行施工许可证制度主要是为了确保建设工程符合法定的开工条件B.我国目前对建筑工程开工条件的审批存在着颁发“施工许可证”和批准“开工报告”两种形式C.未办理施工许可证的建设工程施工，都是违法的D.施工许可证应由施工方办理E.因不可抗力而中止施工的工程，恢复施工时，施工许可证继续有效【正确答案】AB29.某外贸公司从国外购进20集装

51、箱的货物，委托某运输公司负责运输并签订了货物运输合同。货物运输合同中运输公司的主要义务有()。A.按照约定时间运输货物B.按照约定路线运输货物C.可任意改变运输路线D.可无条件留置货物E.由于自身原因造成货物毁损灭失的赔偿【正确答案】ABE30.按照消防法的规定，被确定为消防安全重点单位的重点工程的施工现场，除应当履行所有单位都应当履行的职责外，还应当履行的消防安全职责有()等。A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理C.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练D.实行每周防火巡查E.建立巡查记

52、录【正确答案】ABCE31.甲、乙、丙三人向丁借债，约定为连带之债，借款后甲乙各使用了25%，丙使用了50%，则以下哪些说法正确（）。A.丁可以要求甲一人偿还所有的债务B.甲最多只应该偿还25%的债务，其余部分与其无关C.丁有权要求丙偿还80%的债务D.如果乙一人偿还了所有的债务，则乙可以向其他人索还替对方支付的部分E.丁只能向借款份额最多的丙索偿债务【正确答案】ACD32.行政复议与行政诉讼是解决行政纠纷的基本方式，对于二者关系说法错误的有（）。A.除规定必须先申请行政复议的以外，当事人可以选择申请行政复议或是提起诉讼B.行政复议是提起行政诉讼的必经程序C.当事人对行政复议决定不服的，除规定

53、为最终裁决的，可以向人民法院提起行政诉讼D.当事人对行政复议决定不服的，不可以再提起行政诉讼E.对人民法院判决不服，可以申请行政复议【正确答案】BDE33.市建委的下列行为中，当事人不服，可以申请行政复议的包括（）。A.限制某项目经理的人身自由B.查封某建筑公司的主要财产C.给其内部某公务员行政处分D.冻结某建筑公司的银行账户E.向某建筑公司摊派赞助费【正确答案】ABDE34.某项目业主委托某招标代理机构进行监理招标。在招标过程中，招标代理机构的主要义务有()。A.按项目业主的指示处理招标事务B.任意变更解除权C.按时提交委托事务处理报告D.因自身过错给项目业主造成损失的，应承担赔偿E.可超越

54、业主授权处理委托事务【正确答案】ACD35.依照建筑业企业资质管理规定，下列关于企业资质申请的表述中，正确的有()。A.建筑企业可以申请一项或多项建筑业企业资质B.申请多项建筑业企业资质的，应选择最高的一项资质为主项资质C.首次申请、增项申请建筑业企业资质的，不考核企业工程业绩，其资质等级按最低等级核定D.已取得工程设计资质的企业首次申请同类建筑业企业资质的，不考核工程业绩，其申请资质等级参照同类建筑企业资质等级核定E.已取得工程设计资质的企业首次申请相近类别的建筑业企业资质的，申请资质等级最高不得超过现有工程设计资质等级【正确答案】ABCE36.我国现行的建设行政法规主要有（）。A.建设工程

55、质量管理条例B.建设工程安全生产管理条例C.建设工程勘察设计管理条例D.城市房地产开发经营管理条例E.市政公用设施抗灾设防管理规定【正确答案】ABCD37.6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（）A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同?B.买卖合同自6月1日成立?C.定金合同自6月1日成立?D.若卖方不能交付货物，应返还50万元?E.若买方放弃购买，仍可以要求卖方返还5万元【正确答案】ABE38.关于表见代理，下列说法正确的有（）A.表见代理的行为人具有代理权B.表见代理在本质上属于无权代理C.表见代理的法律后果由行为人承担D.善意相对人有理由相信行为人有代理权E.未经被代理人追认的表见代理是无效行为【正确答案】BD39.建设工程民事纠纷调解解决的特点有()。A.有第三方介入B.简便易行C.能较经济及时地解决纠纷D.有利于维护双方的长期合作关系E