造价工程师《建设工程造价管理》考试试题测试强化卷和答案(第40期)

《造价工程师《建设工程造价管理》考试试题测试强化卷和答案(第40期)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价工程师《建设工程造价管理》考试试题测试强化卷和答案(第40期)（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、造价工程师建设工程造价管理考试试题测试强化卷和答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.招标投标的最终目的是签订合同，而合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，则根据合同法的规定，下列关于招投标行为法律性质表述正确的是()。A.招标是要约，投标是承诺B.招标是要约邀请，投标是要约C.投标是要约邀请，中标通知是要约D.招标是要约，中标通知是承诺【正确答案】B2.施工成本的管理方法中成本计划的编制方法中不正确的是()。A.回归分析法B.目标利润法C.技术进步法D.历史资料法【正确答案】A3.对于不同年份使用程度差别大的专业机械、设备，宜采用(

2、)计提折旧。A.平均年限法B.工作量法C.年数总和法D.双倍余额递减法【正确答案】B4.在按工作计算法计算双代号网络计划时间参数的过程中，网络计划的计算工期应等于（）。A.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最大值B.紧前工作最早完成时问的最大值C.网络计划终点节点的最早时间D.网络计划终点节点的最迟时间【正确答案】A5.下列风险中属于业主人为风险是()。A.信息取舍失误风险B.资金筹措困难C.保标与买标风险D.资金筹措不力【正确答案】D6.根据我国合同法的规定，缔约过失责任的构成条件不包括()。A.当事人有过错B.有损害后果的发生C.当事人的过错和造成的损失有因果关系D.当事人

3、有违背诚实信用原则的行为【正确答案】D7.下列施工机械折旧方法中，年折旧率为固定值的是（）。A.平均年限法和年数总和法B.工作量法和加速折旧法C.平均年限法和双倍余额递减法D.工作量法和年数总和法【正确答案】C8.投保施工人员意外伤害险，施工单位与保险公司双方应根据各类风险因素商定保险费率，实行（）。A.差别费率和最低费率B.浮动费率和差别费率C.标准费率和最低费率D.差别费率和标准费率【正确答案】B9.寿命周期成本评价法的目标是（）。A.提高系统的工期B.判断系统的可行性C.提高系统的技术性D.提高系统寿命周期的经济性【正确答案】D10.在下列投资方案评价指标中，不考虑资金时间价值的指标是（

4、）。A.利息备付率和净年值B.投资收益率和净现值率C.利息备付率和内部收益率D.投资收益率和偿债备付率【正确答案】D11.对下列商品和服务价格，政府没有定价权的是()。A.与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格B.资源稀缺的少数商品价格C.自然垄断经营的商品价格D.鲜活、季节性商品【正确答案】D12.根据合同法。下列关于承诺的说法，正确的是（）。A.承诺期限自要约发出时开始计算B.承诺通知一经发出不得撤回C.承诺可对要约的内容做出实质性变更D.承诺的内容应当与要约的内容一致【正确答案】D13.建设工程合同纠纷以（）为合同履行地。A.施工行为地B.被告住所地C.原告住所地D.合同履行地

5、【正确答案】A14.招投标过程中。如果招标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定，可以自知道或者应当知道之日起（）日内向有关行政监督部门投诉。A.5B.10C.15D.20【正确答案】B15.年利率8%，按季度复利计息，则半年期实际利率为（）。A.4.00%B.4.04%C.4.07%D.4.12%【正确答案】B16.根据建设工程质量管理条例的规定，下列选项中不属于工程验收必备条件的是（）。A.有完整的技术档案B.有完整的施工管理资料C.设计单位签署的质量合格文件D.监理单位签署的工程质量保修书【正确答案】D17.【真题】下列费用中，属于建设工程静态投资的是（）。A.基本

6、预备费B.涨价预备费C.建设期贷款利息D.建设工程有关税费【正确答案】A18.（）至今只能作为一种实现建设工程全寿命期造价最小化的指导思想，指导建设工程的投资决策及设计方案的选择。A.全寿命期造价管理B.全过程造价管理C.全要素造价管理D.全方位造价管理【正确答案】A19.在下列各项费用中，不属于静态投资的是（）。A.建筑安装工程费用B.设备和工器具购置费C.涨价预备费D.基本预备费【正确答案】C20.某固定资产原价为60000元，预计净残值为800元，预计使用年限5年，若采用双倍额递减法计提折旧，则第2年的折旧额为()元。A.14400B.19400C.20800D.24000【正确答案】A

7、21.【真题】在进行产品功能价值分析时，若甲、乙、丙、丁四种零部件的价值系数分别为V甲=0,5，V乙=0,8,V丙=1，V丁=1,2，则应重点研究改进的对象是（）。A.零部件甲B.零部件乙C.零部件丙D.零部件丁【正确答案】A22.风险识别是一项复杂的工作，常见的风险识别的方法不包括()。A.头脑风暴法B.初始风险清单法C.专家调查法D.流程图法【正确答案】C23.【真题】与传统的贷款融资方式不同，项目融资主要是以（）来安排融资。A.项目资产和预期收益B.项目投资者的资信水平C.项目第三方担保D.项目管理的能力和水平【正确答案】A24.根据建筑工程施工质量验收统一标准，下例工程中，属于分部工程

8、的是（）。A.木门窗安装工程B.外墙防水工程C.土方开挖工程D.智能建筑工程【正确答案】D25.【真题】根据工程造价咨询企业管理办法，工程造价咨询企业可被处1万元以上3万元以下罚款的情形是()。A.跨地区承接业务不备案的B.出租、出借资质证书的C.设立分支机构未备案的D.提供虚假材料申请资质的【正确答案】B26.设备出口国政府给设备购买商或出口商低息长期贷款，属于()筹资方式。A.外国政府贷款B.融资租赁C.出口信贷D.国际金融组织贷款【正确答案】C27.依照价格法的规定，由政府价格主管部门或者其他有关部门按照定价权限和范围制定的价格为（）。A.政府定价B.政府指导价C.市场调节价D.权限定价

9、【正确答案】B28.对个人转让房地产的，凡居住未满（）年的，土地增值税不实行优惠。A.1B.3C.5D.7【正确答案】B29.PFI模式最早出现在（）。A.英国B.美国C.德国D.日本【正确答案】A30.施工合同中应用广泛，建设单位造价控制容易，施工单位需要承担较大风险的合同是（）。A.总价合同B.单价合同C.固定酬金D.浮动酬金【正确答案】A31.【真题】投保安装工程一切险时，安装施工用机器设备的保险金额应按（）计算。A.实际价值B.损失价值C.重置价值D.账面价值【正确答案】C32.有关项目融资的特点，正确的是（）。A.贷款人可以在贷款的任何阶段对项目借款人实行追索B.借款人承担项目的风险

10、而贷款人不分担项目的风险C.项目融资属于资产负债表之外的融资D.融资结构复杂、融资成本较低【正确答案】C33.当仲裁委员会依法对合同争议作出裁决后，若一方当事人不执行此裁决，则另一方当事人有权请求()。A.仲裁委员会代其向有管辖权的人民法院起诉B.仲裁委员会强制执行C.有管辖权的人民法院重新作出裁定D.有管辖权的人民法院强制执行【正确答案】D34.当某工程网络计划的计算工期等于计划工期时，该网络计划中关键工作是指()的工作。A.时标网络计划中没有波形线B.与紧后工作之间时间间隔为零C.开始节点与完成节点均为关键节点D.最早完成时间等于最迟完成时间【正确答案】D35.施工成本的管理方法中成本计划

11、的编制方法中不包括（）。A.回归分析法B.目标利润法C.技术进步法D.历史资料法【正确答案】A36.【真题】根据注册造价师工程管理办法，取得造价工程师执业资格证书的人员，自资格证书签发之日起1年后申请初始注册的，应当提供（）证明。A.工程造价咨询业绩B.社会基本养老保险C.医疗保险D.继续教育合格【正确答案】D37.【真题】在工程建设监理中，协助业主确定对目标控制有利的承包模式，是目标控制的（）之一。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施【正确答案】D38.【真题】进行投资方案敏感性分析的目的是（）。A.分析不确定因素在未来发生变动的概率B.说明不确定因素在未来发生变动的范围C.度量

12、不确定因素对投资效果的影响程度D.揭示不确定因素的变动对投资效果的影响【正确答案】D39.某企业新建一工业厂房，在厂房封顶之前遭受强台风袭击而全部毁损。该工业厂房()。A.按新设计重建的，根据新设计内容确定其性质B.按新设计重建的，属于新建项目C.按新设计重建的，属于恢复项目D.按新设计重建的，属于更新改造项目【正确答案】A40.根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师的执业范围包括了()。A.项目设计方案的优化B.项目投资估算的编制、审核C.项目施工组织设计的编制D.项目环境影响评价报告的编制【正确答案】B41.下列关于我国建设工程造价管理组织中政府行政管理系统作用的说法正确的是（）。A.

13、政府在工程造价管理中只起到宏观管理主体的作用B.国务院建设主管部门造价管理机构负责制定全国造价管理专业人员执业资格准人标准C.省、自治区、直辖市工程造价管理部门负责审核行政管辖范围内工程的标底D.国务院各部委工程造价管理机构主要担负本行业所有项目的概算审批和调整职责【正确答案】B42.当年名义利率一定时，每年的计算期数越多，则年有效利率（）。A.与年名义利率的差值越大B.与年名义利率的差值越小C.与计息期利率的差值越小D.与计息期利率的差值趋于常数【正确答案】A43.某工程网络计划中工作M的总时差为3天，自由时差为0。该计划执行过程中，只有工作M的实际进度拖后4天，则工作M的实际进度将其紧后工

14、作的最早开始时间推迟和使总工期延长的时间分别为（）。A.3天和0天B.3天和1天C.4天和0天D.4天和1天【正确答案】D44.不实行资本金制度的项目是（）。A.经营性固定资产投资项目B.公益性项目C.基础设施项目D.小型项目【正确答案】B45.某固定资产原值为20万元，现评估市值为25万元，预计使用年限为l0年，净残值率5%。采用平均年限法折旧，则年折旧额为（）万元。A.1.90B.2.00C.2.38D.2.50【正确答案】A46.【真题】设备更新方案比较的特点之一是不考虑（）。A.沉没成本B.使用成本C.设备残值D.设备的经济寿命【正确答案】A47.【真题】某项借款，年名义利率为10%，

15、计息周期为月时，则年有效利率是（）。A.8.33%B.10.38%C.10.47%D.10.52%【正确答案】C48.【真题】应用直方图法分析工程质量状况时，直方图出现折齿型分布的原因是（）。A.数据分组不当或组距确定不当B.少量材料不合格C.短时间內工人操作不熟练D.数据分类不当【正确答案】A49.根据国务院关于投资体制改革的决定。对于企业不使用政府资金投资建设的项目，区别不同情况实行（）。A.专家评议制或政府审批制B.核准制或登记备案制C.政府审核制或核准制D.政府审批制或登记备案制【正确答案】B50.在排列图中，若干个直方图形分别表示（）。A.影响因素的大小程度B.质量影响因素的项目C.

16、质量影响因素的分部D.影响质量的各种因素【正确答案】B51.下列经济评价参数中，（）是判断项目偿债能力的参数。A.资产负债率B.总投资收益率C.财务内部收益率D.项目资本金净利润率【正确答案】A52.根据合同法，债务人转让合同债务应当（）。A.通知债权人B.与债权人协商C.经过债权人的同意D.重新签订合同【正确答案】C53.下列关于建设期利息的说法不正确的是（）。A.建设期利息包括银行借款和其他债务资金的利息，以及其他融资费用B.建设期利息指资本化利息C.投产以后发生的借款利息应计入建设期利息D.分期建成投产的投资方案，应按各期投产时间分别停止借款费用的资本化【正确答案】C54.根据相关规定，

17、下列关于评标委员会的说法中，错误的是（）。A.评标委员会由招标单位代表及有关技术、经济等方面的专家组成B.评标委员会成员应为5人以上单数C.评标委员会成员中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3D.评标委员会的负责人应当由招标单位确定【正确答案】D55.某建设工程一切险保险合同于2013年5月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2013年5月20日。为保证工程如期开工，承包人于2013年5月10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为（）。A.2013年5月1日B.2013年5月10日C.2013年5月15日D.2013年

18、5月20日【正确答案】B56.某企业发行普通股正常市价为58元，估计年增长率为15，第一年预计发放股利2元，筹资费用率为股票市价的10，企业所得税率为33，则发行普通股的资金成本率为（）。A.12.62B.17.57C.18.83D.20.72【正确答案】C57.根据标准施工招标文件的相关规定。发包人在收到承保人竣工验收申请报告（）日后未进行验收的。视为验收合格。A.14B.28C.30D.56【正确答案】D58.【真题】根据我国招标投标法规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（?）前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.10天B.15

19、天C.20天D.30天【正确答案】B59.法人的法定代表人超越权限订立的合同（）。A.该代理行为一律无效B.该代理行为一律有效C.除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代理行为无效D.除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代理行为有效【正确答案】D60.【真题】下列工程项目目标控制方法中，可用来判断工程造价偏差的是（）。A.控制图法B.鱼刺图法C.S曲线法D.网络计划法【正确答案】C61.某企业2009年发生了两笔互换房产业务，并办理了相关手续。第一笔业务是换出的房产价值为900万元，换进的房产价值为400万元；第二笔业务是换出的房产价值为500万元，换进的房产价值为800万元。已知当

20、地政府规定的契税税率为3%，该公司应缴纳的房产契税为（）万元。A.9B.15C.18D.24【正确答案】A62.关于基准收益率的说法，错误的是（）。A.基准收益率是衡量项目财务内部收益率的基准值B.基准收益率是投资者在相应项目上最低可接受的财务收益率C.在中国境外投资的建设项目财务基准收益率的测定，应首先考虑国家风险因素D.国家行政主管部门统一测定并发布的行业财务基准收益率，在企业投资的各类建设项目经济评价中必须采用【正确答案】D63.某地方政府新建一所大型综合医院而进行招标，下列所述评标委员会人数符合招标投标法的是()人。A.7B.4C.3D.8【正确答案】A64.某企业为筹集资金。发行50

21、0万元普通股的股票，每股正常市价为50元。预计第一年发放股利1.5元。估计股利年增长率为10%，筹资费用率为股票市价的8%;发行300万元优先股股票。筹资费用率为4%。股息年利率为l2%。则该企业的加权平均资金成本率为()。A.10.96%B.12.38%C.12.79%D.12.98%【正确答案】D65.下列有关资金成本的表述，正确的是（）。A.资金成本可以全部列入产品成本B.资金成本会因融资规模的扩大而降低C.资金成本会因证券市场的价格波动较大而降低D.资金成本是时间和资金占用额的函数【正确答案】D66.能根据工程任务的实际情况灵活地组建与之相适应的管理机构，具有较大的机动性和灵活性的组织

22、机构形式是()。A.直线制B.职能制C.直线职能制D.矩阵制【正确答案】D67.根据工程造价咨询单位管理办法的规定。甲级和乙级工程造价咨询单位专职技术负责人从事工程造价专业工作的年限分别为（）年以上。A.15和10B.12和8C.10和8D.8和6【正确答案】A68.【真题】在建设工程方案一定的前提下，工程费用会因工期的不同而不同，随着工期的缩短，工期费用的变化趋势是（）。A.直接费增加，间接费减少B.直接费和间接费均增加C.直接费减少，间接费增加D.直接费和间接费均减少【正确答案】A69.某施工企业自建房屋对外销售，该企业应（）。A.按建筑业缴纳营业税B.按销售不动产缴纳营业税C.按建筑业缴

23、纳营业税或按销售不动产缴纳营业税D.先按建筑业缴纳营业税，再按销售不动产缴纳营业税【正确答案】D70.根据合同法，属于可变更、可撤销合同的是（）的合同。A.恶意串通而损害国家利益B.当事人恶意串通损害第三方利益C.订立合同时显失公平D.违反法律强制性规定【正确答案】C71.关于工程项目策划主要作用的说法，错误的是()A.工程项目管理工作的中心任务是进行工程项目目标控制B.工程项目策划是工程项目管理的前提C.工程造价管理是工程项目策划的前提D.没有科学管理作支撑的工程项目策划将缺乏实用价值【正确答案】C72.为了有效地控制建设工程造价，造价工程师可采取的组织措施是()。A.重视工程设计多方案比选

24、B.严格审查施工组织设计C.严格审核各项费用支出D.明确工程造价管理职能分工【正确答案】D73.价值工程的目标在于提高工程对象的价值。它追求是()。A.使用费用最低时的功能B.满足用户最大限度需求的功能C.投资费用最低时的功能D.寿命周期成本最低时的必要功能【正确答案】D74.某房地产开发企业拥有一幢写字楼，2012年1月1日房产原值8000万元，2012年6月1日该公司将写字楼全部出租，年租金收入600万元，当地政府规定允许按房产原值减除20%后的余值计税。则该房地产企业当年应缴纳的房产税为()万元。A.76.8B.74.4C.72D.56.8【正确答案】B75.根据招标投标法实施条例，下列

25、关于开标和评标的说法正确的是（）。A.投标人少于3个，招标人可以延长投标时间B.超过15的评标委员会人员认为评标时间不够，招标人应当延长C.标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件D.评标委员会成员在评标过程中可以向投标人征询确定中标人的意向【正确答案】C76.一般地，工程项目在运营维护阶段所占寿命周期成本的比例是（）。A.6066B.2735C.3550D.712【正确答案】A77.【真题】计算项目资产负债率时,“负债”的范围应当（）。A.只包括短期负债，因为长期负债无偿还压力B.只包括长期负债，因为短期负债不能形成企业资产C.包括短期负债和长期负债，因为短期负债可视为

26、长期负债性资本来源的一部分D.包括长期负债和偿还期超过1年的短期负债，因为这两部分形成企业资本【正确答案】C78.根据注册造价工程师管理办法，下列工作中不属于注册造价工程师执业范围的是（）。A.投标报价的编制和审核B.工程款支付的计算C.工程保险理赔的核查D.工程结算的审批【正确答案】D79.【真题】根据建设项目工程总承包合同示范文本（试行），下列关于预付款支付和抵扣的说法，正确的是（）。A.合同约定预付款保函的，发包人应在合同生效后支付预付款B.合同未约定预付款保函的，发包人应在合同生效后10日内支付预付款C.预付款抵扣方式和比例，应在合同通用条款中规定D.预付款抵扣完后，发包人无需向承包人

27、退还预付款保函【正确答案】B80.已知A工作的紧后工作为B、C和D。B工作的总时差为4天，持续时间6天，C工作的总时差为5天，持续时间4天，D工作的总时差为3天，持续时间6天。A工作的自由时差为2天，则A工作的总时差为（）。A.3天B.5天C.6天D.7天【正确答案】B81.目前，我国工程造价咨询单位的资质等级划分为()等级。A.5个B.3个C.2个D.4个【正确答案】C82.合同计价方式采用成本加酬金合同，其中，建设单位工程造价控制最难的是（）。A.百分比酬金B.浮动酬金C.固定酬金D.目标成本加奖罚【正确答案】A83.确定建设项目总概算是()的工作内容之一。A.投资决策阶段B.可行性研究报

28、告C.设计阶段D.建设准备阶段【正确答案】C84.静态投资是以（）的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的瞬时值。A.计算投资时B.竣工日期C.某一基准年、月D.开工日期【正确答案】C85.建设单位在()时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。A.公开招标B.申请领取施工许可证C.申请领取开工报告D.申报项目的可行性研究报告【正确答案】B86.应用美国建筑师学会(AIA)合同条件时，采用不同的计价方式只需选用相应的（）。A.协议书格式与通用条件B.通用条件与专用条件C.专用条件与财务管理表格D.财务管理表格与协议书格式【正确答案】A87.某工程计划砌筑砖基础工程量为150m3，每1m

29、3用砖523块，每块砖计划价格为0.2元。实际砌筑砖基础工程量为160m3，每1m3用砖520块，每块砖实际价格为0.17元。则由于砖的单价变动使施工总成本节约（）元。A.2340.0B.2353.5C.2496.0D.2510.4【正确答案】C88.工程项目承包模式中，建设单位组织协调工作量小，但风险较大的是（）。A.总分包模式B.合作体承包模式C.平行承包模式D.联合体承包模式【正确答案】B89.关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，错误的是()A.勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实B.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位做出详细说明C.施工中的所有建筑材料设

30、计单位都不得指定供应商D.设计单位应当参与建设工程质量事故分析【正确答案】C90.【真题】根据工程造价咨询企业管理办法，工程造价咨询企业资质有效期为（）年。A.2B.3C.4D.5【正确答案】B91.在组织建设工程流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。A.流水节拍B.工作面C.流水强度D.施工过程【正确答案】B92.下列关于PFI融资模式的说法有误的是（）。A.PFI项目中政府与私营部门是一种合作关系B.运用PFI融资方式建造的项目本质上是设计、建设、融资和运营模式C.PFI项目的目的是提供具体的建筑物(一般是发挥公共服务作用的建筑物)D.对PFI项目服务的购买是由有采

31、购特权的政府与私营企业签订的【正确答案】C93.某钢筋混凝土结构二层房屋的分项工程按A、B、C三个施工过程进行分层施工，组织成的流水节拍分别为tA=6d、tB=6d、tC=9d的加快成倍节拍流水施工，则每层施工段数是（）。A.2B.3C.5D.7【正确答案】D94.根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师续期注册的有效期为（）。A.2年B.3年C.4年D.5年【正确答案】C95.价值工程的核心和目标分别是产品的（）。A.功能评价和生产成本B.功能评价和寿命周期成本C.功能分析和确定研究对象的寿命周期成本D.分析实现研究对象功能的途径【正确答案】C96.下列有关目标控制的类型的说法，正确的是（

32、）。A.主动控制是一种前馈控制，也是一种事前控制、事中控制B.主动控制不能解决传统控制过程中存在的时滞影响C.被动控制是一种反馈控制也是一种消极的控制D.有效控制是将主动控制与被动控制结合起来，并增大主动控制的比例【正确答案】D97.甲乙两个方案为互斥方案，且寿命期不同，则优选方案应采用（）。A.净现值法B.净现值率法C.内部收益率法D.研究期法【正确答案】D98.某企业有一笔5万元借款，期限3年，年利率8%，复利计算到期时本息一次偿还，则企业应归还的利息为()。A.1200元B.13000元C.1298.4元D.63000元【正确答案】B99.为了有效地控制建设工程造价，造价工程师可采取的组

33、织措施有（）。A.重视工程设计多方案比选B.严格审查施工组织设计C.严格审核各项费用支出D.明确工程造价管理职能分工【正确答案】D100.下列（）不属于施工图预算的审查方法。A.对比审查法B.分解对比审查法C.主要问题复核法D.全面审查法【正确答案】C二.多选题(共70题)1.【真题】互斥型投资方案经济效果评价可采用的静态分析方法有（）。A.最小公倍数法B.增量投资收益率法C.增量投资回收期法D.综合总费用法E.年折算费用法【正确答案】BCDE2.根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师的义务包括（）。A.保证执业活动成果的质量B.依法独立执行工程造价业务C.保守在执业中知悉的技术秘密D.执

34、行工程造价计价标准和计价方法E.使用注册造价工程师名称?【正确答案】ACD3.关于合同的生效，下列说法正确的是（）。A.合同生效，当事人应具有相应的民事权利能力和民事行为能力B.一般说来，依法成立的合同，自成立时生效C.书面合同自受要约人承诺时生效D.法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然未履行全部或主要义务的，也可以视为合同有效E.附条件的合同，包括附生效条件的合同和附解除条件的合同两类?【正确答案】ABE4.建筑工程一切险的物质损失除外责任情形包括()。A.设计错误引起的损失和费用B.因工艺不善引起的被保险财产本身的损失C.维修保养或正常检修的费用D.盘点时发现的短缺E.不可预料的以及

35、被保险人无法控制并造成物质损失【正确答案】ABCD5.为有效地控制工程造价，应遵循()原则。A.以施工阶段为重点进行控制B.以勘察阶段为重点的全过程造价管理C.实施全方位造价控制D.技术与经济相结合E.主动控制与被动控制相结合【正确答案】DE6.下列关于异步距异节奏流水施工的特点的说法，正确的是（）。A.同一施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等B.相邻施工过程之间的流水步距不尽相等C.不同施工过程之间的流水节拍均相等D.专业工作队数目大于施工过程数E.施工段之间可能有空闲时间【正确答案】ABE7.【真题】根据合同法，应当先履行债务的当事人，有确切证据对方（）的，可以中止履行合同。A.经营状况

36、严重恶化B.同时投资的项目过多C.丧失商业信誉D.转移财产以逃避债务E.抽逃资金以逃避债务【正确答案】ACDE8.根据国务院关于投资体制改革的决定，只需审批资金申请报告的政府投资项目是指采用（）方式的项目。A.直接投资B.投资补助C.转贷D.资本金注入E.贷款贴息【正确答案】BCE9.下列有关建筑工程一切险赔偿处理的说法，正确的有（）。A.保险人以将被保险财产修复至或基本恢复至其受损前状态的费用为准进行赔偿B.若修复费用超过被保险财产损失前的价值时，则以被保险财产损失前的实际价值为准C.损失赔付后，保险金额应相应减少，并且不退还保险金额减少部分的保险费D.在发生第三者责任项下的索赔时，保险人有

37、权以被保险人的名义接办或自行处理索赔E.被保险人的索赔期限，从损失发生之日起，不得超过1年【正确答案】CD10.工程项目年度计划的表格部分内容包括（）。A.年度竣工投产交付使用计划表B.投资计划年度分配表C.年度建设资金平衡表D.年度设备平衡表E.工程项目进度平衡表【正确答案】ACD11.按现行财务制度规定，施工承包单位计提折旧一般采用（）。A.德尔菲法B.工作量法C.年数总和法D.平均年限法E.双倍余额递减法【正确答案】BD12.【真题】关于公司资本结构的说法，正确的有（）。A.公司的筹资方案影响资本结构B.公司的短期资金不列入资本结构管理范围C.公司的资本结构应保持长期不变D.公司的资本结

38、构由公司的资质类别及等级决定E.资本结构的合理性需要通过分析每股收益衡量【正确答案】AB13.企业偿还贷款的资金来源有()。A.流动资金B.未分配利润C.企业留利D.折旧费E.其他收益【正确答案】BDE14.工程项目目标控制的主要方法有()。A.网络计划法B.香蕉曲线法C.直方图法D.敏感性分析法E.看板管理法【正确答案】ABCE15.在建设工程项目的招投标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标，则（）。A.该行为目的是为了排挤其他对手，应当禁止B.没有违背诚实信用原则，不应禁止C.是降低了工程造价，应当提倡D.该投标文件应作废标处理E.其做法符合低价中标原则，不应禁止【正确答案】AD16.施工

39、组织总设计中总体施工准备包括（）。A.物资准备B.技术准备C.现场准备D.资金准备E.机械准备【正确答案】BCD17.下列关于价值工程的说法中，正确的有（）。A.价值工程的核心是对产品进行功能分析B.降低产品成本是提高产品价值的唯一途径C.价值工程活动应侧重于产品的研究、设计阶段D.功能整理的核心任务是剔除不必要功能E.功能评价的主要任务是确定功能的目标成本【正确答案】ACE18.【真题】按我国建设工程施工合同（示范文本）规定，应由发包人完成的工作包括（）。A.土地征用和拆迁B.临时用地申报批准手续C.提供工程地质报告D.做好现场安全保卫工作E.提供工程进度计划表【正确答案】ABC19.进行独

40、立型投资方案经济效果评价时，认为方案在经济上可行、能够通过绝对经济效果检验的条件是（）。A.增量投资收益率不小于基准投资收益率B.静态投资回收期不超过基准投资回收期C.增量投资内部收益率不小于基准投资收益率D.增量投资回收期不超过基准投资回收期E.投资净现值非负【正确答案】BE20.与ABS融资方式相比，BOT融资方式的特点是（）。A.运作程序简单B.投资风险大C.适用范围小D.运营方式灵活E.融资成本较高【正确答案】BCE21.营业税实行差别比例税率，对不同行业实行不同税率。下列营业税税率中正确的有（）。A.建筑、安装、装卸运输的税率为3%B.转让商标权、专利权的税率为4%C.转让土地使用权

41、、销售建筑物的税率为5%D.金融保险、文化体育业的税率为8%E.邮电通信业的税率为5%【正确答案】AC22.根据合同法，下列选项中属于效力待定合同的是（）。A.损害集体利益的合同B.甲失去了其公司的代理权，但以该公司的名义与第三方签订了一份合同C.一方以胁迫手段订立的合同D.乙14周岁签订的一份卖房合同E.损害社会公共利益的合同【正确答案】BD23.偿债备付率指标中“可用于还本付息的资金”包括（）。A.无形资产摊销费B.营业税及附加C.计入总成本费用的利息D.固定资产大修费E.固定资产折旧费【正确答案】ACE24.施工招标策划中施工标段的划分应考虑的因素包括()。A.工地管理B.建设资金C.设

42、计图纸供应D.合同类型E.工程特点【正确答案】ABCE25.【真题】下列评价方法中，属于互斥投资方案静态评价方法的（）。A.年折算费用法B.净现值率法C.增量投资回收期法D.增量投资收益率发E.增量投资内部收益率法【正确答案】ACD26.我国的固定资产投资包括了()。A.基本建设投资B.更新改造投资C.房地产开发投资D.动态投资E.其他固定资产投资【正确答案】ABCE27.工程项目设计方案的评价指标体系包括以下内容（）。A.使用价值指标B.项目社会价值指标C.工程项目满足需要程度的指标D.财务分析指标E.反映创造使用价值所消耗的社会劳动消耗量的指标【正确答案】ACE28.【真题】投保建筑工程一

43、切险时，不能作为保险项目的有（）。A.现场临时建筑B.现场的技术资料、账簿C.现场使用的施工机械D.领有公共运输执照的车辆E.现场在建的分部工程【正确答案】BD29.建设单位审查工程竣工结算的内容包括（）。A.审查结果资料递交手续、程序的合法性，以及结算资料具有的法律效力B.审查结果资料的完整性、真实性和相符性C.总承包单位分包工程项目的界面划分和总承包单位的配合费用D.工程施工合同范围以外调整的工程价款E.工程施工合同的合法性和有效性【正确答案】ABDE30.ABS融资方式的特点主要包括（）。A.通过证券市场发行债券筹集资金B.ABS融资风险仅与项目资产未来现金收入有关C.ABS融资风险与项

44、目原始权益人无关D.ABS方式融资的载体是项目权益人本身E.ABS融资方式不需要投资项目资产在未来有现金收入?【正确答案】ABC31.根据建设工程安全生产管理条例，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有（）。A.对建设工程项目的安全生产负责B.落实安全生产责任制C.制定安全生产规章制度和操作规程D.确保安全生产费用的有效使用E.根据工作特点组织制定安全施工措施【正确答案】ABDE32.根据国务院关于投资体制改革的决定，只需审批资金申请报告的政府投资项目是指采用()方式项目。A.直接投资B.投资补助C.转贷D.资本金注入E.贷款贴息【正确答案】BCE33.施工段是用以表达流水施工的空间参

45、数。为了合理地划分施工段，应遵循的原则包括（）。A.施工段的界限与结构界限无关，但应使同一专业工作队在各个施工段的劳动量大致成比例B.每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产C.施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性D.每个施工段要有足够的工作面，以满足同一施工段内组织多个专业工作队同时施工的要求E.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求，并在每个施工段内有足够的工作面【正确答案】BCE34.根据价格法的规定，政府在必要时可以实行政府指导价或政府定价的商品或服务包括（）。A.自然垄断经营的商品B.国家级贫困地区的各类农用商品C.重

46、要的公用事业价格D.国家投资开发的高新技术类服务E.重要的公益性服务【正确答案】ACE35.AIA合同条件的计价方式包括（）。A.总价B.单价C.成本补偿D.最高限定价格E.利润补偿【正确答案】ACD36.下列哪些属于偿债能力指标()。A.投资回收期B.利息备付率C.内部收益率D.资产负债率E.偿债备付率【正确答案】BDE37.根据标准施工招标文件，下列关于施工质量和检验的说法，正确的是（）。A.由于承包人原因造成质量不合格的，发包人有权要求返工直至符合合同要求为止B.工程质量不符合要求，返工的费用应由承包人承担C.承包人应按合同约定进行全过程的质量检查和检验D.监理人有权对工程的所有部位进行

47、检查和检验E.监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任【正确答案】ACDE38.施工组织设计根据编制对象不同，可分为()等层次。A.施工组织总设计B.单位工程施工组织设计C.施工方案D.分部工程施工组织设计E.分项工程施工组织设计【正确答案】ABC39.下列属于维持费的项目有()。A.研发费B.维修费C.贷款利息D.人工费E.试运转费【正确答案】BD40.根据建筑工程施工图设计文件审查暂行办法，建设单位将施工图报建设行政主管部门审查时，需提供的材料包括（）。A.项目建议书B.初步设计批准文件C.结构计算书D.主要的初步设计文件E.施工许可证【正确答案】BCD41.【真题】工程项目建

48、设总进度计划的内容包括（）。A.投资计划年度分配表B.竣工投产交付使用计划表C.工程项目进度平衡表D.年度建设资金平衡表E.年度设备平衡表【正确答案】AC42.【真题】计算土地增值税时，允许从房地产转让收入中扣除的项目有（）。A.取得土地使用权支付的金额B.旧房及建筑物的评估价格C.与转让房地产有关的税金D.房地产开发利润E.房地产开发成本【正确答案】ABCE43.建设项目敏感性分析中，确定敏感因素可以通过计算（）来判断。A.盈亏平衡点B.评价指标变动率C.不确定因素变动率D.转换值E.敏感度系数【正确答案】DE44.静态评价方法是不考虑资金时间价值，其适用于（）。A.方案的初步评价B.方案的

49、详细评价C.资金周转速度快的项目评价D.对短期投资项目评价E.对逐年收益大致相等的项目评价【正确答案】ADE45.建筑工程一切险物质损失的除外责任的情形包括（）。A.盘点时发现的短缺B.临时工程因台风而造成的损失C.维修保养或正常检修的费用D.因工艺不善引起的被保险财产本身的损失E.不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失【正确答案】ACD46.招标投标法规定了必须进行招标的工程建设项目，这些项目包括（）。A.大型基础设施、公用事业等关系公共利益、公众安全的项目B.全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目C.施工主要技术采用特定的专利或专有技术的D.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资

50、金的项目E.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的【正确答案】ABD47.注册造价工程师的执业范围包括()A.建设项目建议书、可行性研究投资估算的编制和审核B.工程合同价款的签订及变更、调整C.工程量清单、投标报价的编制和审核D.工程保险理赔的核查E.工程经济纠纷的调解【正确答案】ABCD48.【真题】下列评价指标中，可用于评价投资方案盈利能力的动态指标有（）。A.净产值B.净现值C.净年值D.投资收益率E.偿债备付率【正确答案】BC49.【真题】施工企业的下列资产中，属于流动资产的有（）。A.专利权B.已完施工C.短期投资D.土地使用权E.原材料【正确答案】BCE50.工

51、程计价具有的特征是（）。A.单件性B.重复性C.组合性D.多样性E.复杂性【正确答案】ACDE51.【真题】根据政府采购法，可采用竞争性谈判方式进行货物或服务采购的情形有（）。A.只能从唯一供应商处采购B.不能事先计算出价格总额C.货源充足且价格变化幅度小D.采用招标所需时间无法满足用户紧急需要E.不能事先确定详细规格或具体要求【正确答案】BDE52.【真题】价值工程活动中，用来确定产品功能评价值的方法有()。A.环比评分法B.替代评分法C.强制平分法D.逻辑评分法E.循环评分法【正确答案】ACD53.在工程项目进度控制计划系统中，由建设单位负责编制的总进度计划表包括（）。A.工程项目进度平衡

52、表B.年度计划项目表C.投资计划年度分配表D.项目动用前准备工作计划表E.工程项目总进度计划表【正确答案】ACE54.以下项目的注册资本，必须由中方控股的有（）。A.民用机场B.钢铁C.电网D.核电站E.综合水利枢纽【正确答案】ACDE55.要有效地控制工程造价应该（）。A.从组织上明确项目组织结构、明确造价控制者及其任务、明确管理职能分工B.严格审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计C.把主要的精力放在施工阶段D.将控制工程造价观念渗透到各项设计和施工技术措施中E.把主要的精力放在结算建筑安装工程价款上【正确答案】ABD56.关于工程造价计价多次性的说法正确的有()。A.工程造

53、价有两种含义B.工程项目需要按一定的建设程序进行决策和实施，工程计价也需要在不同阶段多次进行，以保证工程造价计算的准确性和控制的有效性C.多次计价是个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程D.工程造价包含建设项目总造价、单项工程造价和单位工程造价E.工程造价过程包括投资估算、概算造价、修正概算造价、预算造价、合同价、结算价和决算价【正确答案】BCE57.目前与我国关系最为密切的国际金融组织是()。A.国际金融公司B.美洲开发银行C.国际货币基金组织D.世界银行E.亚洲开发银行【正确答案】CDE58.在建筑工程一切险中，保险金额按保险标的的重置价值确定的有（）。A.建筑工程B.业主提供的物料及项目C.安装工程项目D.施工用机械、设备E.工地内现有的建筑物【正确答案】BCD59.工程项目在履行合同的过程中，由于发包人的原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和增加费用，并支付合理利润，主要有()。A.不可抗力B.增加合同工作内容C.提供图纸延误D.未按合同约定支付预付款E.改