造价工程师《建设工程造价管理》考试试题测试强化卷和答案(第2卷)

《造价工程师《建设工程造价管理》考试试题测试强化卷和答案(第2卷)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价工程师《建设工程造价管理》考试试题测试强化卷和答案(第2卷)（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、造价工程师建设工程造价管理考试试题测试强化卷和答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.某项固定资产原价为2万元，预计净残值800元，预计使用年限5年，采用双倍余额递减法计算第2年的折旧额为（）万元。A.0.8B.0.48C.0.72D.0.288【正确答案】B2.下列成本分析方法中，将同类指标不同时期的数值进行比较，求出比率，以分析该项指标的发展方向和发展速度的方法是（）。A.动态比率法B.相关比率法C.因素分析法D.差额计算法【正确答案】A3.在某工程网络计划中，已知工作P的总时差和自由时差分别为5天和2天，工程师检查实际进度时。发

2、现该工作的持续时间延长了4天。说明此时工作P的实际进度（）。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟2天C.将其紧后工作的最早开始时间推迟2天，并使总工期延长1天D.将其紧后工作的最早开始时间推迟4天，并使总工期延长2天【正确答案】B4.建设工程项目总造价是指项目总投资中的（）。A.建筑安装工程费用B.固定资产投资与流动资产投资总和C.静态投资总额D.固定资产投资总额【正确答案】D5.在建设单位的计划体系中，工程项目年度计划的编制依据是批准的设计文件和（）。A.工程项目建设总进度计划B.工程项目总进度计划C.工程项目进度平衡表D.年度竣

3、工投产交付使用计划【正确答案】A6.【真题】对于大型复杂的产品，应用价值工程的重点应在产品的（）阶段。A.研究设计B.生产制造C.质量检验D.使用维护【正确答案】A7.【真题】价值工程活动中，针对具体改进目标而寻求必要功能实现途径的关键工作是（）。A.功能分析B.功能整理C.方案创造D.方案评价【正确答案】C8.当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决后，如果当事人一方不执行，另一方当事人可以向()人民法院申请强制执行。A.合同签订地B.工程所在地C.发包人住所地D.承包人住所地【正确答案】C9.工程项目多方案比选主要包括：工艺方案比选、规模方案比选、选址方案比

4、选，甚至包括污染防治措施方案比选等。无论哪一类方案比选，均包括（）两个方面。A.规划方案和实施方案B.技术方案比选和经济效益比选C.构思方案比选和实施方案比选D.总体方案比选和单项方案比选【正确答案】B10.某技术方案建设投资为1300万元，该技术方案经营期为18年。经营期每年总成本费用为300万元，折旧费和摊销费占总成本费用的20%，若直接将总成本费用列入技术方案投资现金流量表的现金流出，则会多计现金流出量合计（）。A.300万元B.600万元C.1080万元D.1300万元【正确答案】C11.在单代号网络图中，虚拟工作出现在（）处。A.起点节点B.任意节点C.中间节点D.起点节点或终点节点

5、【正确答案】D12.在工程项目建设程序的（）阶段，通过对工程项目所作出的基本技术经济规定，编制项目总概算。A.可行性研究阶段B.施工图设计阶段C.技术设计阶段D.初步设计阶段【正确答案】D13.建筑工程一切险的免除责任规定中，可以免除保险责任赔偿的是()。A.工程部分停工或全部停工引起的损失B.自然灾害造成的物质损失C.工程承包人的管理人员意外伤残D.设计错误引起的损失和费用【正确答案】D14.在价值工程的方案创造阶段，通过召开会议进行方案创造时，为激发出有价值的创新方案，会议主持人开始并不全部摊开要解决的问题，只有当会议进行到适当的时候，才宣布会议的具体要求。这种创造方案的方法称为（）。A.

6、头脑风暴法B.德尔菲法C.德比克法D.歌顿法【正确答案】D15.【真题】工程项目经济评价中，财务分析依据的基础数据是根据（）确定的。A.完全市场竞争下的价格体系B.影子价格和影子工资C.最优资源配置下的价格体系D.现行价格体系【正确答案】D16.某项目中建筑安装工程费用为1500万元，设备和工器具购置费为400万元，工程建设他费用为150万元，基本预备费120万元，涨价预备费60万元，建设期贷款利息60万元，静态投资为()万元。A.2050B.2170C.2230D.2290【正确答案】B17.下列关于承发包模式的说明中，正确的是（）。A.总分包模式由于总包商和分包商共同签订合同，因此，不利于

7、业主方的合同管理B.平行发包模式由于是业主和多个分包商分别签订合同，因此有利于工程造价的控制C.合作体承包模式，承包商的风险较大D.EPC承包模式，承包商的风险较大【正确答案】D18.下列方法中，既可用于价值工程对象选择，又可用于确定功能重要性系数的是（）。A.因素分析法B.重点选择法C.专家检查法D.强制确定法【正确答案】D19.某机械加工产品生产线。已知其系统效率为6000万元，设置费为1000万元，维持费为2000万元，则该产品生产线的费用效率为（）。A.6.00B.3.00C.2.00D.0.50【正确答案】C20.根据合同法，下列关于格式条款合同的说法中，错误的是（）。A.格式条款合

8、同类似于合同示范文本，应由政府主管部门拟定B.格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释C.格式条款和非格式条款不一致的，应采用非格式条款D.对格式条款的理解发生争议的，应按通常理解予以解释【正确答案】A21.某建设项目以财务净现值为指标进行敏感性分析的有关数据见下表。则按净现值确定的由大到小的顺序为（）。A.B.C.D.【正确答案】B22.根据招标投标法实施条例，属于招标人与投标人串标的是()A.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人的行动B.招标人授意投标人撤换、修改投标文件C.不同投标人的投标文件相互混装D.投标人提供虚假的财务状况或者业绩【正确答案】B23.【真题】

9、工程项目管理组织机构采用直线制形式的主要优点是（）。A.管理业务专门化，易提高工作质量B.部门间横向联系强，管理效率高C.隶属关系明确，易实现统一指挥D.集权与分权结合，管理机构灵活【正确答案】C24.对下列商品和服务价格，政府没有定价权的是()。A.与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格B.资源稀缺的少数商品价格C.自然垄断经营的商品价格D.鲜活、季节性商品【正确答案】D25.现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款年实际利率为

10、（）。A.11.46%B.11.50%C.12.00%D.12.36%【正确答案】A26.建设工程项目投资决策完成后，控制工程造价的关键在于（）。A.工程设计B.工程招标C.工程施工D.工程结算【正确答案】A27.对同一投资方案必须进行（）。A.确定性评价或不确定性评价B.确定性评价和不确定性评价C.确定性评价，必要时进行不确定性评价D.不确定性评价，必要时进行确定性评价【正确答案】B28.在建设工程合同卖施过程中，用于纠正费用偏差的经济措施是（）。A.落实费用控制人员B.检查工程变更有无必要C.进行技术分析D.加强合同日常管理【正确答案】B29.根据工程造价咨询企业管理办法，工程造价咨询企业

11、非法转让资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正，并处以（）罚款。A.3000元以上5000元以下B.5000元以上2万元以下C.1万元以上3万元以下D.2万元以上5万元以下【正确答案】C30.某分部工程有3个施工过程，分为4个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工，已知各施工过程的流水节拍分别为6、4、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。A.6天和3个B.4天和4个C.4天和3个D.2天和7个【正确答案】D31.【真题】下列不同计价方式的合同中，建设单位最难控制工程造价的是（）。A.成本加百分比酬金合同B.单价合同C.目标成本加奖罚合

12、同D.总价合同【正确答案】A32.对于非经营性项目，财务分析应主要分析项目的（）。A.项目的盈利能力B.财务可接受性C.财务生存能力D.项目的偿债能力【正确答案】C33.作为施工承包单位计划体系的重要内容，项目管理规划大纲应由（）编制。A.项目经理部在投标之前B.企业管理层在中标之后C.项目经理部在中标之后D.企业管理层在投标之前【正确答案】D34.【真题】根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师在每一注册有效期内应接受必修课（）学时的继续教育。A.48B.60C.96D.120【正确答案】B35.在项目建设全过程的各个阶段中，都要进行相应的计价，这种（）计价是个逐步深化、逐步细化和逐步接近

13、实际造价的过程。A.多次性B.组合性C.复杂性D.方法的多样性【正确答案】A36.在工程寿命周期成本分析中，进行系统设置费与该系统开发、设置所用全部时间之间的权衡分析时采用的主要方法是（）。A.计划评审技术B.价值分析法C.赢得值分析法D.因素分析法【正确答案】A37.在建设工程合同实施过程中，用于纠正费用偏差的合同措施是（）。A.落实费用控制人员B.落实合同规定责任C.制定合理的技术方案D.明确职责分工【正确答案】B38.某企业分两期向银行贷款，第一年年初贷款100万元，第二年初贷款200万元，贷款年利率6%，则相当于第13年内每年年末等额贷款约()万元。A.101.9B.108.0C.11

14、2.2D.114.5【正确答案】B39.计算现金流的时间单位，一般采用（）。A.天B.月C.季D.年【正确答案】D40.【真题】工程寿命周期成本分析中，可用于对从系统开发至设置完成所用时间与设置费用之间进行权衡分析的方法是()。A.层次分析法B.关键线路法C.计划评审技术D.挣值分析法【正确答案】C41.【真题】采用下列方式筹集的资金中，不列入企业资本结构管理范围的是（）。A.政府投资B.发行股票C.发行长期债券D.银行短期借款【正确答案】D42.根据工程造价咨询单位管理办法的规定，甲级工程造价咨询单位的资质标准之一是：专职专业人员和取得造价工程师注册证书的专业人员分别不少于（）人。A.12和

15、4B.12和6C.20和8D.20和10【正确答案】D43.项目公司追加筹资决策的依据是（）。A.个别资金成本B.权重资金成本C.综合资金成本D.边际资金成本【正确答案】D44.某工程划分为A、B、C、D四个施工过程，3个施工段，流水节拍均为3天，其中A与B之间间歇1天，B与C之间搭接1天，C与D之间间歇2天，则该工程计划工期应为（）天。A.19B.20C.21?D.23【正确答案】B45.关于索赔和反索赔，以下说法正确的是（）。A.索赔和反索赔具有同时性B.索赔可以给承包人带来额外的报酬C.索赔实际上是一种经济惩罚D.索赔是双向的【正确答案】D46.某企业转让房地产，收入总额为800万元，扣

16、除项目金额为300万元。则此次转让房地产应交纳的土地增值税为()万元。A.150B.205C.240D.250【正确答案】B47.（）阶段，按照有关规定编制和审核投资估算，经有关部门批准，即可作为拟建工程项目策划决策的控制造价。A.工程设计B.工程项目策划C.工程发承包D.工程施工【正确答案】B48.在正常使用条件下，给排水管道的最低保修期限为（）。A.5年B.3年C.2年D.1年【正确答案】C49.控制工程造价最有效的手段是（）。A.技术与经济相结合B.造价的主动控制C.造价的动态控制?D.以设计阶段为重点进行控制?【正确答案】A50.施工图审查中按预算定额顺序或施工的先后顺序逐一进行全面审

17、查，且审查的全面、细致、质量高，但工作量大的审查方法是（）。A.全面审查法B.分组计算审查法C.对比审查法D.分解对比审查法?【正确答案】A51.对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分项工程的是（）。A.屋面工程B.钢筋工程C.基础工程D.地下防水工程【正确答案】B52.根据合同法。下列关于承诺的说法。正确是()。A.发出后的承诺通知不得撤回B.承诺通知到达要约人时生效C.超过承诺期限发出的承诺视为新要约D.承诺的内容可以与要约的内容不一致【正确答案】B53.根据工程造价咨询企业管理办法，甲级工程造价咨询企业中专职从事工程造价专业工作的人员不得少于（）人。A.10B.12C.16D.

18、20【正确答案】D54.监控风险管理计划实施过程的主要内容不包括()。A.评估风险控制措施产生的效果B.及时发现和度量新的风险因素C.监控潜在风险的发展、监测项目风险发生的征兆D.对项目风险进行重新识别【正确答案】D55.评标委员会的成员中，技术、经济等方面的专家不得少于（）。A.3人B.5人C.成员总数的23D.成员总数的13【正确答案】C56.下列风险中，属于承包商责任风险的是()。A.中介与代理责任风险B.报价失误责任风险C.替代责任风险D.信息取舍失误责任风险【正确答案】C57.按合同法规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。A.订立合同时

19、履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款【正确答案】C58.某项目在经营年度外购原材料、燃料和动力费为1500万元，工资及福利费为500万元，修理费为50万元，其他费用为40万元，折旧费50万元，摊销费40万元，财务费用40万元，则该项目年度经营成本为（）万元。A.1600B.1640C.1650D.2090【正确答案】D59.根据建设项目工程总承包合同(示范文本)，发包人应在收到承包人提交的每期付款申请报告之日起的（）日内审查并支付

20、。A.14B.21C.25D.28【正确答案】C60.()反映融资成本的基本要素，对于贷款是利息，对于租赁是租金，对于债券是债息。A.建设期利息的支付B.债券C.融资成本D.银行贷款【正确答案】C61.分析和预测投资方案的投资回收能力属于经济效果评价中的（）。A.盈利能力分析B.清偿能力分析C.抗风险能力分析D.盈利能力分析和清偿能力分析【正确答案】B62.【真题】根据建筑工程质量管理条例，在正常使用条件下，供热与供暖系统的最低保修期限是()个供暖期，供热期。A.1B.2C.3D.4【正确答案】B63.根据注册造价工程师管理办法的规定，注册证书和执业印章是注册造价工程师的执业凭证，应当由（）保

21、管。A.注册造价工程师本人B.注册造价工程师本人所在单位C.初始注册管理机关D.注册造价工程师本人和所在单位共同【正确答案】A64.监理人收到施工承包单位的书面建议后，应与建设单位共同研究，确认存在变更的，应在收到施工承包单位书面建议后的()天内做出变更指示。A.7B.14C.21D.28【正确答案】B65.筹集资金时必须做到以需定筹，这体现了项目资金筹措的（）。A.规模适宜原则B.时机适宜原则C.经济效益原则D.结构合理原则【正确答案】A66.根据关于实行建设项目法人责任制的暂行规定，项目总经理基本职责是()。A.筹措工程建设投资B.组织工程建设实施C.提出项目开工报告D.审定债务偿还计划【

22、正确答案】B67.根据建筑法，下列建筑工程承发包行为中属于法律允许的是（）。A.承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人B.两个以上的承包单位联合共同承包一项大型建筑工程C.分包单位将其承包的部分工程发包给他人D.承包单位将其承包的全部建筑工程肢解后发包给他人【正确答案】B68.下列不属于互斥方案动态分析方法的是（）。A.净现值法B.净年值法C.增量投资内部收益率法D.增量投资回收期法【正确答案】D69.【真题】根据合同法，关于要约和承诺的说法，正确的是（）。A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人B.承诺的内容应当与要约的内容一致C.要约邀请是合同成立的必经过程D.撤回承诺的

23、通知应当在要约确定的承诺期限内到达要约人【正确答案】B70.【真题】价值工程的核心是（）。A.对象选择B.信息资料收集C.功能评价D.功能分析【正确答案】D71.根据国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知，各种经营性固定资产投资项目必须实行资本金制度，用来计算资本金基数的总投资是指投资项目的（）。A.静态投资与动态投资之和B.固定资产投资与铺底流动资金之和C.固定资产总投资D.建筑安装工程总造价【正确答案】B72.下列关于投资方案资本金说法错误的是()。A.投资方案资本金是在投资方案总投资中由投资者认缴的出资额B.投资方案资本金对于投资方案来说是非债务性资金C.投资方案资本金主要强调的

24、是作为投资方案实体而不是企业所注册的资金D.投资方案资本金可以抽回【正确答案】D73.下列有关承担合同违约责任的说法中，正确的是()。A.违反合同的当事人在承担了赔偿金后，就免除了履约责任B.当事人既约定了违约金，又约定定金的，一方违约，对方可以选择适用违约金或定金条款，但两种违约责任不能合并使用C.当事人一方履行合同义务不符合约定，在采取补救措施后，对方还有其他损失的，此时就不应当再承担赔偿责任D.合同约定了违约金的，因当事人一方违约使对方产生损失，此时不论损失多大，均只应向损失方支付约定的违约金【正确答案】B74.下列关于造价工程师初始注册的说法中，正确的是（）。A.初始注册申请者应提交工

25、程造价岗位工作证明B.初始注册申请者应当向聘用单位所在地县级主管部门提出申请C.取得资格证书之日起1年后不得申请注册D.初始注册的有效期为3年【正确答案】A75.因委托代理的授权委托书授权不明而给第三人造成损失时，则()。A.代理人向第三人承担民事责任，被代理人负连带责任B.被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任C.代理人向第三人承担由此产生的全部民事责任D.被代理人向第三人承担由此产生的全部民事责任【正确答案】B76.当仲裁委员会依法对合同争议作出裁决后，若一方当事人不执行此裁决，则另一方当事人有权请求()。A.仲裁委员会代其向有管辖权的人民法院起诉B.仲裁委员会强制执行C.有管辖权

26、的人民法院重新作出裁定D.有管辖权的人民法院强制执行【正确答案】D77.【真题】企业缴纳所得税后形成的净利润应首先用于（）。A.提取法定公积金B.向投资者分配C.向经营者发放奖金D.弥补企业以前年度亏损【正确答案】D78.某人计划建立一项养老金，等20年后退休时每年末可从养老金中提取6000元(假设期限无限长)。已知银行存款利率为10%，(AP，10%，20)0.1175，(AF，10%，20)0.0175，则他现在每年末应存入银行()元。A.7050B.1050C.51064D.6000【正确答案】B79.下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A.建设单位不得将建设工程肢解发

27、包B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.建设单位不得任意压缩合同工期D.涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案【正确答案】D80.【真题】企业发生的年度亏损,在连续（）年内可以税前利润弥补。A.2.B.3.C.5.D.10.【正确答案】C81.下列固定资产折旧方法中，属于平均分摊固定资产折旧额的方法是（）。A.年数总和法和双倍余额递减法B.双倍余额递减法和使用年限法C.使用年限法和工作量法D.工作量法和年数总和法?【正确答案】C82.建设工程项目实施非代理型的CM承包模式时，由（）的计价方式签订。A.业主与CM单位以简单的成本加酬金B.业主与CM单

28、位以保证最大工程费用加酬金C.CM单位与分包商以简单的成本加酬金D.CM单位与分包商以保证最大工程费用加酬金【正确答案】B83.某建设项目。承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当认定（）。A.施工合同成立，但不生效B.施工合同成立，且已生效C.施工合同不成立，不生效D.施工合同不成立，但有效【正确答案】B84.之所以采用内部收益率法评价投资方案经济效果而不选用净现值法，是因为内部收益率法（）。A.考虑资金的时间价值B.反映项目投资中单位投资的盈利能力C.反映投资过程的收益程度D.考虑项目在整个计算期内的经济状况【

29、正确答案】C85.非保险的风险转移一般是通过（）方式将项目风险转移给非保险的对方当事人。A.谈判B.签订合同C.行政指令D.协商【正确答案】B86.根据我国注册造价工程师管理办法，在注册有效期内，注册造价工程师暂停执业的，应当到注册初审机关办理暂停执业手续，（）。A.交回注册证书B.不交回注册证书和执业印章C.交回执业印章D.交回注册证书和执业印章【正确答案】D87.下列关于建筑工程一切险赔偿处理的说法中，正确的是（）。A.被保险人的索赔期限，从损失发生之日起，不得超过1年B.保险人的赔偿必须采用现金支付方式C.保险人对保险财产造成的损失赔付后，保险金额应相应减少D.被保险人为减少损失而采取措

30、施所发生的全部费用，保险人应予赔偿【正确答案】C88.全面造价管理是有效地使用专业知识和专门技术去()资源、成本、盈利和风险。A.估算B.预测C.筹划和控制D.管理【正确答案】C89.目前，美国造价估算中允许的误差幅度一般为（）。A.可行性研究阶段-30%+30%B.初步设计阶段-20%+25%C.施工图设计阶段-15%+10%D.可行性研究阶段-20%+30%【正确答案】D90.项目的承发包模式中，（）强调资源共享，信息作为一种重要的资源，对于参与各方必须公开。A.合作体承包模式B.CM模式C.Partnering模式D.EPC模式【正确答案】B91.甲乙两个方案为互斥方案，且寿命期不同，则

31、优选方案应采用（）。A.净现值法B.净现值率法C.内部收益率法D.研究期法【正确答案】D92.下列不属于横道图优点的是()。A.能够较为准确的反应各工作之间的逻辑关系B.简单C.便于掌握工程费用的全貌D.直观【正确答案】A93.根据国务院关于投资体制改革的决定，对于常用直接投资和资金注入方式的政府投资项目，政府需要严格审批其（）。A.初步设计和概算B.开工报告C.资金申请报告D.项目核准报告【正确答案】A94.城市维护建设税根据纳税人所在地的不同，分别规定不同的税率。其中，纳税人所在地在市区或县城的，其税率分别为()。A.3%和1%B.5%和1%C.7%和5%D.5%和3%【正确答案】C95.

32、对项目风险的分析和评估应在（）阶段完成。A.投资决策分析B.融资决策分析C.融资谈判D.融资结构设计【正确答案】D96.某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作E的自由时差为（）。A.0B.1周C.2周D.3周【正确答案】B97.?在建设工程进度控制计划体系中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（）。A.工程项目总进度计划表B.工程年度计划项目表C.工程项目进度平衡表D.投资计划年度分配表【正确答案】C98.根据建筑法，下列有关建筑工程施工许可的说法，正确的是（）。A.建筑单位应当自领取施工许可证之日起6个月内开工B.因故中止施

33、工的，建设单位应当自中止施工之日起3个月内向发证机关报告C.中止施工满1年的工程恢复施工前建设单位应当报发证机关核验施工许可证D.批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过3个月的，应重新办理开工报告【正确答案】C99.关于工程造价咨询管理行为准则的说法，错误的是()A.遵守国家和地方的法律、法规及有关规定B.不得损害其他单位的利益和名誉C.按照公平、公正和公开的原则开展业务D.督促员工接受继续教育【正确答案】C100.生产性建设项目的总投资包括（）两部分。A.建安工程投资和设备、工器具购置费B.建安工程投资和工程建设其他费用C.固定资产投资和流动资产投资D.固定资产静态投资和动态投资【正确

34、答案】C二.多选题(共70题)1.【真题】下列评价指标中，可用于评价投资方案盈利能力的动态指标有（）。A.净产值B.净现值C.净年值D.投资收益率E.偿债备付率【正确答案】BC2.企业增资扩股中企业可以通过原有股东增资扩股以及吸收新股东增资扩股，包括（）的增资扩股。A.国家股B.企业法人股C.个人股D.外资股E.商业股【正确答案】ABCD3.建设项目可通过（）来筹集资本金。A.借用国外资金B.发行股票C.自筹投资D.利用外资直接投资E.银行贷款【正确答案】BCD4.关于工程造价管理的组织系统，下列说法正确的是（）。A.造价管理的组织系统是动态的组织活动过程和相对静态的造价管理部门的统一B.政府

35、也是政府投资项目的微观管理主体C.审核国家投资工程标底、结算，处理合同纠纷的是国务院建设主管部门造价管理机构D.修订、编制和解释行业的工程建设标准定额是国务院建设主管部门造价管理机构的主要职责E.企事业单位对工程造价的管理属微观管理的范畴?【正确答案】ABE5.偿债备付率是指项目在借款偿还期内各年可用于本付息的资金与当期应还本付息金额的比值。其中，应还本付息金额包括（）。A.借款还本金额B.计入总成本费用的全部利息C.计入经营成本的全部利息D.运营期内的短期借款本息E.融资租赁费用【正确答案】ABDE6.有关工程造价的相关概念说法正确的有()。A.固定资产投资等于静态投资B.固定资产投资包含静

36、态投资C.动态投资就是工程造价D.建设项目总投资是工程造价E.动态投资包含静态投资【正确答案】BCE7.在评价工程寿命周期成本的过程中，常用的费用估算方法不包括（）。A.头脑风暴法B.类比估算法C.百分比分析法D.参数估算法E.费用模型估算法【正确答案】AC8.关于价值工程基本原理的说法，正确的有()A.价值工程的价值指的是经济价值和交换价值B.价值工程的三要素是价值、功能和生产成本C.在一定范围内，产品的生产成本和使用成本存在此消彼长的关系D.提高价值最为理想的途径是提高功能的同时降低成本E.价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备所必须具备的功能【正确答案】CDE9.根据建筑工程施

37、工图设计文件审查暂行办法，建设单位将施工图报建设行政主管部门审查时，需提供的材料包括（）。A.项目建议书B.初步设计批准文件C.结构计算书D.主要的初步设计文件E.施工许可证【正确答案】BCD10.选择价值工程工作对象的方法有（）。A.ABC分析法B.专家意见法C.强制确定法D.加权评分发E.价值指数法【正确答案】ACE11.申请人有下列（）情形之一的，造价工程师注册机关不得予以注册。A.不具有完全民事行为能力的B.申请在两个单位注册的C.受到刑事处罚未满3年的D.被吊销注册证书未满3年的E.未达到造价工程师继续教育合格标准的?【正确答案】ABDE12.工伤保险条例规定，不得认定为工伤和不得视

38、同工伤的情形有（）。A.醉酒或者吸毒的B.自残或者自杀的C.患职业病的D.受到暴力等意外伤害的E.故意犯罪的【正确答案】ABE13.在建设工程项目的招投标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标，则（）。A.该行为目的是为了排挤其他对手，应当禁止B.没有违背诚实信用原则，不应禁止C.是降低了工程造价，应当提倡D.该投标文件应作废标处理E.其做法符合低价中标原则，不应禁止【正确答案】AD14.【真题】施工承包单位内部审查工程竣工结算的主要内容有（）。A.工程竣工结算的完备性B.工程量计算的准确性C.取费标准执行的严格性D.工程结算资料递交程序的合法性E.取费依据的时效性【正确答案】BCE15.关于造

39、价工程师的注册条件，下列说法中正确的有()。A.取得造价工程师执业资格证书B.没有不予注册的情形C.在一定范围内允许他人以本人名义执业D.相关专业本科毕业满四年E.受聘于一个工程造价咨询企业或相关专业的单位【正确答案】ABE16.下列有关敏感性分析的局限性的说法，正确的是（）。A.不能定量描叙不确定因素的变动对项目投资效果的影响B.不能及早排除那些无足轻重的变动因素C.不能说明项目对不确定因素的不利变动所能容许的风险程度D.不能说明不确定因素发生变动的情况的可能性大小E.没有考虑不确定因素在未来发生变动的概率【正确答案】DE17.工程项目承包商的风险可以归纳为（）。A.人为风险B.决策错误风险

40、C.缔约和履约风险D.经济风险E.责任风险【正确答案】BCE18.根据合同法，应当先履行债务当事人，有确切证据证明对方()的，可以中止履行合同。A.经营状况严重恶化B.同时投资的项目过多C.丧失商业信誉D.转移财产以逃避债务E.抽逃资金以逃避债务【正确答案】ACDE19.根据九部委标准施工招标文件中的通用合同条款，工程变更包括（）。A.取消合同中的任何一项工作B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置和尺寸D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序E.为完成工程需要追加的额外工作【正确答案】BCDE20.房地产法调整对象包括（）。A.房地

41、产行政管理关系B.房地产所有权关系C.与房地产所有权有关的其他财产关系D.房地产使用权的取得E.房地产流转关系【正确答案】ABCE21.我国的固定资产投资包括了()。A.基本建设投资B.更新改造投资C.房地产开发投资D.动态投资E.其他固定资产投资【正确答案】ABCE22.【真题】建设工程总分包模式的特点有（）。A.总承包商的责任重，获利潜力大B.业主合同结构简单，组织协调工作量小C.业主选择总承包商的范围大，合同总价较低D.总包合同价格可以较早确定，业主的风险小E.承包商内部增加了控制环节，有利于控制工程质量【正确答案】ABDE23.下列关于盈亏平衡点的说法正确的是()。A.盈亏平衡价格表示

42、项目可以接受的最低价格B.盈亏平衡产量越大，项目抗风险能力越强C.在项目可行的前提下，盈亏平衡产量与项目正常生产能力差距越大，项目越安全D.可变成本率越低，项目抗风险能力越强E.盈亏平衡价格越高，项目抗风险能力越强【正确答案】ACD24.根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师的义务包括（）。A.依法独立执行工程造价业务B.执行工程计价标准和计价方法C.保守在执业中知悉的技术秘密D.保证执业活动成果的质量E.在本人执业活动中形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章【正确答案】BCD25.下列关于寿命周期成本的论述正确的有()。A.功能水平越高，寿命周期成本越低B.功能水平越低，寿命周期成本

43、越低C.存在使寿命周期成本达到最小值的功能水平D.生产成本随功能水平的提高而降低E.使用成本随功能水平的提高而降低【正确答案】CE26.资金成本有()等形式。A.个别资金成本B.综合资金成本C.边际资金成本D.长期资金成本E.短期资金成本【正确答案】ABC27.生产企业进行价值工程活动，应优先选择为价值工程的对象有（）。A.结构复杂或落后的产品B.制造方法落后的产品C.在总成本中所占比重大的产品D.手工劳动较少的产品E.互换材料较少的产品【正确答案】ABC28.无权代理行为所产生的法律后果包括（）。A.“代理人”的撤销B.“代理人”意志的独立表示C.“被代理人”的追认D.“被代理人”的拒绝E.

44、“被代理人”的变更【正确答案】CD29.施工组织总设计的主要内容包括（）。A.总体施工部署B.施工总进度计划C.施工方法及工艺要求D.总体施工准备E.施工总平面布置【正确答案】ABDE30.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，下列关于建设工程安全生产责任的说法，正确的是（）。A.设计单位应在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节B.施工单位对于安全作业费用有其他用途时需经建设单位批准C.施工单位应对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训D.施工单位应向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装E.施工单位应自施工起重机械验收合格之日起60日内向有关部门登记【正确答案】ACD31.

45、关于突然降价法，下列说法正确的是（）。A.可以迷惑对手，提高中标概率B.对投标单位的分析判断和决策能力要求较高C.要求投标单位能全面掌握和分析信息，作出正确判断D.适用于招标文件中对项目技术规范要求过于苛刻的项目E.适用于有可能在中标后，将大部分工程分包给索价较低的一些分包商的项目【正确答案】ABC32.工程项目设计阶段设计方案评价的方法包括()。A.比选法B.多指标法C.单指标法D.多因素评分法E.类比法【正确答案】BCD33.工程项目中，发包人在合同履行的过程中的一般义务包括()。A.应按合同约定向承包人支付合同价款B.应按合同约定及时组织竣工验收C.应按合同约定负责施工场地及周边环境与生

46、态的保护工作D.应按有关法律规定纳税E.应委托监理人按合同约定的时间向承包人发出开工通知【正确答案】ABE34.下列()属于国务院建设主管部门造价管理机构的主要职责。A.研究工程造价管理体制的改革B.编制招标文件、标底，参加评标、合同谈判等工作C.组织制定工程造价管理有关法规、制度并组织贯彻实施D.制定全国工程造价管理专业人员执业资格准入标准，并监督执行E.审核国家投资工程的标底、结算、处理合同纠纷【正确答案】CD35.下列关于违约责任的说法正确的有（）。A.以无效合同为前提B.是一种民事责任C.当事人无权加以约定D.以违反合同义务为要件E.应当贯彻损益相当的原则【正确答案】BDE36.下列属

47、于工程造价计价依据中的设备单价计算依据的是（）。A.设备原价B.设备运杂费C.进口设备关税D.人工单价E.机械台班费【正确答案】ABC37.合同履行的原则有（）。A.公平合理原则B.平等原则C.全面适当履行原则D.合法原则E.诚实信用原则【正确答案】CE38.下列选项可以不进行招标的是（）。A.招标后没有施工单位投标B.技术复杂只有少量潜在投标人可供选择C.为了不影响施工需要向原中标人采购工程D.公开招标所需费用占项目合同金额的比例过大E.需要采用不可替代的专利或者专有技术，【正确答案】CE39.关于区域经济与宏观经济影响分析指标，下列说法正确的是（）。A.增加值、净产值、纯收入、财政收入等经

48、济指标均属于经济总量指标B.增加值、净产值、纯收入、财政收入等经济指标均属于社会与环境指标C.影响力系数属于社会与环境指标D.影响力系数属于经济总量指标E.就业效果、收益分配效果指标属于社会与环境指标【正确答案】AE40.工作C有两项紧前工作AB，其持续时间为A=3天，B=4天，其最早开始时间相应为第5天和第6天，C工作的最迟开始时间为第13天，则下列计算正确的是（）。A.工作C的总时差为3天B.A工作总时差为5天C.A工作自由时差为2天D.B工作总时差为2天E.B工作自由时差为1天【正确答案】ABC41.工程项目实施策划旨在提出带有谋略性和指导性的设想。下列内容属于工程项目实施策划的是（）。

49、A.工程项目组织策划B.工程项目融资策划C.工程项目的定位D.工程项目控制策划E.工程项目管理策划【正确答案】ABCE42.【真题】有甲、乙、丙、丁四个计算期相同的互斥型方案，投资额依次增大，内部效益率IRR依次为9%、11%、13%、12%，基准收益率为10%。采用增量投资内部效益率IRR进行方案比选，正确的做法有（）。A.乙与甲比较，若IRR10%，则选乙B.丙与甲比较，若IRR10%，则选甲C.丙与乙比较，若IRR10%，则选丙D.丁与丙比较，若IRR10%，则选丙E.直接选丙，因其IRR超过其他方案的IRR【正确答案】CD43.下列方法中，可用于分析与评价工程项目风险的有（）。A.蒙特

50、卡洛模拟法B.计划评审技术法C.横道图法D.敏感性分析法E.回归分析法【正确答案】ABD44.【真题】分部分项工程成本分析中，“三算对比”主要是进行（）的对比。A.实际成本与投资估算B.实际成本与预算成本C.实际成本与竣工决算D.实际成本与目标成本E.施工预算与设计概算【正确答案】BD45.工程项目经济分析的主要报表包括（）。A.项目投资经济费用效益流量表B.经济费用效益分析投资费用估算调整表C.财务计划现金流量表D.经济费用效益分析经营费用估算调整表E.投资各方现金流量表【正确答案】ABD46.某双代号网络计划如下图所示，图中的绘图错误有（）。A.多个终点节点B.节点编号重复C.两项工作有相

51、同节点编号D.循环回路E.多个起点节点【正确答案】ABC47.BOT融资方式包括()等基本形式。A.典型BOTB.BOOC.DOTD.BOOTE.PPP【正确答案】ABD48.工程项目在履行合同的过程中，由于发包人的原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和增加费用，并支付合理利润，主要有()。A.不可抗力B.增加合同工作内容C.提供图纸延误D.未按合同约定支付预付款E.改变合同中工作的质量要求【正确答案】BCDE49.寿命周期成本评价法与传统的投资计算法的不同在于（）。A.当选择系统时，不考虑设置费，但要将所有的费用放在相应的位置上加以研究B.当选择系统时，不仅考虑设置费，还要研究所

52、有的费用C.进行费用设计，将寿命周期成本作为系统开发的主要因素D.在系统开发的初期考虑寿命周期成本E.费用效率CE与传统成本法比较基点不同?【正确答案】BCD50.工程造价的有效控制应体现的原则是（）。A.实施全过程动态控制B.以设计阶段为重点的建设全过程造价控制C.实施主动控制D.实施主动控制与被动控制相结合E.技术与经济相结合【正确答案】BDE51.下列哪些情况不予延续注册()。A.年检不合格B.无业绩证明C.仅在一家单位执业D.未参加继续教育E.在工程造价业务活动中有过失，造成重大损失【正确答案】ABDE52.与ABS融资方式相比，BOT融资方式的特点是（）。A.运作程序简单B.投资风险

53、大C.适用范围小D.运营方式灵活E.融资成本较高【正确答案】BCE53.发达国家工程造价管理的特点主要体现在（）。A.政府的间接调控B.有章可循的计价依据C.通用的合同文本D.多方式的工程造价管理E.造价工程师的动态估价【正确答案】ABCE54.施工成本管理中成本核算的方法包括()。A.同步核算法B.表格核算法C.会计核算法D.价值工程法E.技术进步法【正确答案】BC55.下列关于异步距异节奏流水施工的特点的说法，正确的是（）。A.同一施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等B.相邻施工过程之间的流水步距不尽相等C.不同施工过程之间的流水节拍均相等D.专业工作队数目大于施工过程数E.施工段之间可能有空闲时间【正确答案】ABE56.属于静态经济评价指标的有()。A.增量投资收益率B.净现值率C.静态投资回收期D.增量内部收益率E.综合总费用【正确答案】ACE57.【真题】根据合同法，应当先履行债务的当事人，有确切证据对方（）的，可以中止履行合同。A.经营状况严重恶化B.同时投资的项目过多C.丧失商业信誉D.转移财产以逃避债务E.抽逃资金以逃避