造价工程师《建设工程造价管理》考试试题模拟卷及参考答案[41]

《造价工程师《建设工程造价管理》考试试题模拟卷及参考答案[41]》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价工程师《建设工程造价管理》考试试题模拟卷及参考答案[41]（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、造价工程师建设工程造价管理考试试题模拟卷及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.下列关于现金流量的说法中，正确的是()。A.收益获得的时间越晚、数额越大，其现值越大B.收益获得的时间越早、数额越大，其现值越小C.投资支出的时间越早、数额越小，其现值越大D.投资支出的时间越晚、数额越小，其现值越小【正确答案】D2.某人计划建立一项养老金，等20年后退休时每年末可从养老金中提取6000元(假设期限无限长)。已知银行存款利率为10%，(AP，10%，20)0.1175，(AF，10%，20)0.0175，则他现在每年末应存入银行()元

2、。A.7050B.1050C.51064D.6000【正确答案】B3.根据我国合同法的规定，()的合同属于无效合同。A.因重大误解订立B.订立时显失公平C.损害社会公共利益D.以欺诈、胁迫手段订立【正确答案】C4.【真题】美国建筑师学会(AIA)标准合同体系中，A系列合同文件是关于（）之间的合同文件。A.发包人与建筑师B.建筑师与专业顾问公司C.发包人与承包人D.建筑师与承包人【正确答案】C5.下列经济评价参数中，（）是判断项目偿债能力的参数。A.资产负债率B.总投资收益率C.财务内部收益率D.项目资本金净利润率【正确答案】A6.在下列评价方法中，属于互斥型投资方案经济效果动态评价方法的是（）

3、。A.净年值法B.年折算费用法C.增量投资回收期法D.增量投资收益率法【正确答案】A7.为了适应工程项目大型化、项目大规模融资及分散项目风险等需求，工程项目管理的发展趋势是（）。A.集成化、网络化、动态化B.集成化、网络化、信息化C.集成化、国际化、动态化D.集成化、国际化、信息化【正确答案】D8.下列措施中属于主动控制措施的是（）。A.建立有效的信息反馈系统B.依据合同合理确定工程索赔费用C.用科学的方法制订计划D.应用现代管理手段检查工程实施情况【正确答案】C9.以生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点越低，表明项目建成投产后的（）越小。A.盈利可能性B.适应市场能力C.抗风险能力D.盈亏平衡

4、总成本【正确答案】D10.仲裁协议的内容不包括（）。A.请求仲裁的意思表示B.选定的仲裁委员会C.仲裁事项D.仲裁协议的约束【正确答案】D11.某项目设计生产能力为50万件/年，预计单位产品售价为150元，单位产品可变成本为130元，固定成本为400万元，该产品营业税金及附加的合并税率为5%。则用产销量表示的盈亏平衡点是（）万件。A.14.55B.20.60C.29.63D.32.00【正确答案】D12.施工图审查中按预算定额顺序或施工的先后顺序逐一进行全面审查，且审查的全面、细致、质量高，但工作量大的审查方法是（）。A.全面审查法B.分组计算审查法C.对比审查法D.分解对比审查法【正确答案】

5、A13.已知某双代号网络计划中，该工作ES=4天、EF=6天、LS=7天、LF=9天，则该工作的总时差为（）。A.1天B.2天C.3天D.5天【正确答案】C14.【真题】下列流水施工参数中，属于空间参数的是（）。A.流水节奏B.施工过程C.流水步距D.施工段【正确答案】D15.下列成本分析方法中，将同类指标不同时期的数值进行比较，求出比率，以分析该项指标的发展方向和发展速度的方法是（）。A.动态比率法B.相关比率法C.因素分析法D.差额计算法【正确答案】A16.某机械加工产品生产线。已知其系统效率为6000万元，设置费为1000万元，维持费为2000万元，则该产品生产线的费用效率为（）。A.6

6、.00B.3.00C.2.00D.0.50【正确答案】C17.资金是具有时间价值的，用来衡量资金时间价值的绝对尺度是（）。A.利息额B.利润C.利率D.机会成本【正确答案】A18.根据合同法的规定，具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权，则（）。A.撤销权归于消灭B.撤销权依然存在C.合同效力灭失D.合同效力待定【正确答案】A19.缔约过失责任是指（）。A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D.因订立合

7、同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任【正确答案】D20.【真题】关于BT项目经营权和所有权归属的说法，正确的是（）。A.特许期经营权属于投资者，所有权属于政府B.经营权属于政府，所有权属于投资者C.经营权和所有权均属于投资者D.经营权和所有权均属于政府【正确答案】D21.线性盈亏平衡分析的前提条件之一是（）。A.只生产单一产品且生产量等于销售量B.单位可变成本随生产量的增加成比例降低C.总生产成本是生产量的线性函数D.销售收入是销售量非线性函数【正确答案】C22.某公司发行票面总额为300万元的优先股股票，筹资费费率为5，年股息率为15，公司所得税率为25，则其资金成本率

8、为（）。A.11.84B.15.00C.15.79D.20.00【正确答案】C23.【真题】项目融资过程中，投资决策后首先应进行的工作是（）。A.融资谈判B.融资决策分析C.融资执行D.融资结构设计【正确答案】B24.根据标准施工招标文件，已具备竣工验收条件的，监理人应在收到竣工验收申请报告后（）天内提请发包人进行工程验收。A.14B.21C.28D.30【正确答案】C25.下列关于工程造价管理的含义的论述，不正确的是（）。A.工程造价管理，一是指建设工程投资费用管理，二是指建设工程价格管理B.建设工程投资费用管理属于价格管理范畴C.建设工程价格管理属于价格管理范畴D.国家对工程造价的管理，承

9、担了一般商品价格的调控职能和政府投资项目上的微观主体的管理职能【正确答案】B26.工程施工阶段要进行工程计量和工程款支付管理，处理工程变更和索赔并编制和审核()。A.竣工结算B.施工图预算C.工程概算D.标底【正确答案】A27.【真题】下列分析方法中，可用来识别工程项目风险的是（）。A.流程图法B.敏感性分析法C.横道图法D.蒙特卡洛模拟法【正确答案】A28.为了有效地控制建设工程造价，造价工程师可采取的组织措施是()。A.重视工程设计多方案比选B.严格审查施工组织设计C.严格审核各项费用支出D.明确工程造价管理职能分工【正确答案】D29.在单因素敏感性分析中，当产品价格下降幅度为5.91%、

10、项目投资额增加幅度为25.67%、经营成本上升幅度为14.82%时，该项目的净现值均为零。按净现值对产品价格、投资额、经营成本的敏感程度由大到小进行排序，依次为()。A.产品价格-投资额-经营成本B.产品价格-经营成本-投资额C.投资额-经营成本-产品价格D.经营成本-投资额-产品价格【正确答案】B30.【真题】某投保建筑工程一切险(含第三者责任保险)的工程项目，在保险期限内出现下列情况，其中应由保险人负责赔偿损失的是（）。A.两个施工班组工人打架致伤B.施工单位拆除临边防护未及时恢复导致工人摔伤C.工人上班时间突发疾病死亡D.企业提供的物料内突降冰雹受损【正确答案】D31.下列对资金时间价值

11、的理解，正确的是（）。A.资金是运动的价值，资金的价值与时间没有关系B.利息是一种机会成本，不是资金时间价值的表现形式C.由于资金时间价值的存在，使不同时间上发生的现金流量可以直接加以比较D.资金时间价值的实质是资金作为生产要素，在扩大再生产及资金流通过程中，随时间产生的增值【正确答案】D32.根据国家有关部门关于建设项目法人责任制的规定，下列表述中正确的是()。A.基础设施项目，除军事工程等特殊情况外，都要组成项目法人B.在项目建议书被批准后，应由项目的投资方派代表正式成立项目法人C.国有单位所有大中项目在建设阶段必须组建项目法人D.依法登记成立的项目公司，其章程须报国务院建设行政主管部门备

12、案【正确答案】A33.某固定资产原价为15万元，预计净残值为6000元，使用年限为10年。若采用年数总和法计算折旧，则第5年的折旧额为（）元。A.13636B.13091C.16364D.15709【正确答案】D34.【真题】产品功能可从不同的角度进行分类，按功能的性质不同，产品的功能可分为（）。A.必要功能和不必要功能B.基本功能和辅助功能C.使用功能和美学功能D.过剩功能和不足功能【正确答案】C35.当仲裁委员会依法对合同争议作出裁决后，若一方当事人不执行此裁决，则另一方当事人有权请求()。A.仲裁委员会代其向有管辖权的人民法院起诉B.仲裁委员会强制执行C.有管辖权的人民法院重新作出裁定D

13、.有管辖权的人民法院强制执行【正确答案】D36.对项目风险的分析和评估应在（）阶段完成。A.投资决策分析B.融资决策分析C.融资谈判D.融资结构设计【正确答案】D37.工程项目承包模式中，建设单位组织协调工作量小，但风险较大的是（）。A.总分包模式B.合作体承包模式C.平行承包模式D.联合体承包模式【正确答案】B38.应用美国建筑师学会(AIA)合同条件时，采用不同的计价方式只需选用相应的（）。A.协议书格式与通用条件B.通用条件与专用条件C.专用条件与财务管理表格D.财务管理表格与协议书格式【正确答案】A39.下列选项中，属于非生产性工程项目的是()A.钢铁建设项目B.农业建设项目C.商业建

14、设项目D.广播电视建设项目【正确答案】D40.下列关于投资收益率指标和总投资收益率指标的说法中，正确的是（）。A.投资收益率是指投资方案达到设计生产能力后一个正常生产年份的年收益总额与方案投资总额的比率B.总投资收益率是指项目达到设计生产能力后正常年份的年息税后利润与项目总投资的比率C.投资收益率在一定程度上反映了投资效果的优劣，但不适用于规模较大的项目D.投资收益率指标作为主要的决策依据不太可靠【正确答案】D41.某化工建设项目设计年生产能力5万t，预计年固定总成本为800万元，产品销售价格1500元/t，产品销售税金及附加为销售收入的10%，产品变动成本1150元/t，则该项目的盈亏平衡价

15、格是（）元/t。A.1435.56B.1445.56C.1455.56D.1465.56【正确答案】C42.根据我国现行规定，对某些投资回报率稳定、收益可靠的基础设施、基础产业投资项目，以及经济效益好的竞争性投资项目，经国务院批准，可以通过（）方式筹措资本金。A.银行贷款B.国外借款C.发行可转换债券D.融资租赁【正确答案】C43.【真题】下列不同计价方式的合同中，施工承包单位承担风险相对较大的是（）。A.成本加固定酬金合同B.成本加浮动酬金合同C.单价合同D.总价合同【正确答案】D44.某施工企业承包一项工程，2011年3月1日将施工设备运抵工地，2011年3月6日破土动工，工程于2012年

16、5月20日完工，6月份联动试车，所有设备都是新设备。7月1日正式投产。则该项目的建筑工程一切险的保险期限最短为()。A.2011年3月6日到2012年5月20日B.2011年3月1日到2012年6月30日C.2011年3月6日到2012年6月30日D.2011年3月1日到2012年5月20日【正确答案】B45.【真题】工程项目盈亏平衡分析的特点是()。A.能够预测项目风险发生的概率，但不能确定项目风险的影响程度B.能够确定项目风险的影响范围，但不能量化项目风险的影响效果C.能够分析产生项目风险的根源，但不能提出应对项目风险的策略D.能够度量项目风险的大小，但不能揭示产生项目风险的根源【正确答案

17、】D46.属于标准预算审查方法特点的是（）。A.应用范围较小B.审查时间长C.需要具有较为丰富的相关工程数据库作为开展工作的基础D.全面、细致【正确答案】A47.监理人收到施工承包单位的书面建议后，应与建设单位共同研究，确认存在变更的，应在收到施工承包单位书面建议后的()天内做出变更指示。A.7B.14C.21D.28【正确答案】B48.工程造价咨询单位依法终止的，则其资质证书应该被()。A.撤销B.撤回C.注销D.吊销【正确答案】C49.对于非经营性技术方案，经济效果评价主要分析拟定方案的（）。A.盈利能力B.偿债能力C.财务生存能力D.抗风险能力【正确答案】C50.A、B工作完成后C工作开

18、始，C工作完成后D、E、F三项工作开始。已知A、B、C、D、E、F六项工作持续时间分别为3天、2天、4天，3天、5天、5天，A、B工作最早开始时间分别为8天、10天，D、E、F工作最迟完成时间分别为25天、26天，25天，则A工作的最迟开始时间应为（）。A.13天B.14天C.15天D.16天【正确答案】A51.资金发生在某一特定时间序列始点上的价值称为（）。A.终值B.等值C.现值D.年金【正确答案】C52.建设单位在办理工程质量监督注册手续时，需提供（）。A.投标文件B.专项施工方案C.监理实施细则D.施工图设计文件【正确答案】C53.下列关于建设期利息的说法不正确的是（）。A.建设期利息

19、包括银行借款和其他债务资金的利息，以及其他融资费用B.建设期利息指资本化利息C.投产以后发生的借款利息应计入建设期利息D.分期建成投产的投资方案，应按各期投产时间分别停止借款费用的资本化【正确答案】C54.在价值工程的方案创造阶段，通过召开会议进行方案创造时，为激发出有价值的创新方案，会议主持人开始并不全部摊开要解决的问题，只有当会议进行到适当的时候，才宣布会议的具体要求。这种创造方案的方法称为（）。A.头脑风暴法B.德尔菲法C.德比克法D.歌顿法【正确答案】D55.下列关于工程建设静态投资或动态投资的表述中，正确的是（）。A.静态投资中包括涨价预备费B.静态投资中包括投资方向调节税C.动态投

20、资中包括建设期贷款利息D.动态投资是静态投资的计算基础【正确答案】C56.以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程造价咨询企业资质的，由资质许可机关予以警告，并处一定数额的罚款，申请人在规定期限内不得再次申请工程造价咨询企业资质。其罚款的数额和规定期限分别是()。A.5000元以上2万元以下和3年B.1万元以上3万元以下和3年C.1万元以上3万元以下和1年D.5000元以上2万元以下和1年【正确答案】B57.工程项目投资方案现金流量表不包括（）。A.投资现金流量表B.资本金现金流量表C.项目投资经济费用效益流量表D.投资各方现金流量表【正确答案】C58.下列不属于施工企业营业收入核算范围的是（）。A.

21、劳动作业收入B.设备租赁收入C.合同变更收入D.罚款净收入【正确答案】D59.某企业在四年中每年年初从银行贷款2000万元，若按年利率6复利计算，第四年末需一次归还全部本息（）万元。A.87492B.9274.2C.9830.6D.10420.5【正确答案】B60.对一般工业与民用建筑工程，下列工程中属于分项工程的是（）。A.桩基础工程B.混凝土结构工程C.玻璃幕墙工程D.地基与基础处理工程【正确答案】C61.建设单位在()时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。A.公开招标B.申请领取施工许可证C.申请领取开工报告D.申报项目的可行性研究报告【正确答案】B62.【真题】价值工程活动中，针

22、对具体改进目标而寻求必要功能实现途径的关键工作是（）。A.功能分析B.功能整理C.方案创造D.方案评价【正确答案】C63.为减少数据的传递，提高数据的及时陛，承包企业应在项目上设（），进行项目成本核算这将成为项目施工成本核算发展趋势。A.成本会计B.成本统计C.表格核算D.会计核算【正确答案】A64.某固定资产原价为60000元，预计净残值为800元，预计使用年限5年，若采用双倍额递减法计提折旧，则第2年的折旧额为()元。A.14400B.19400C.20800D.24000【正确答案】A65.单位工程施工组织设计应由()主持编制。A.建设单位项目负责人B.施工项目负责人C.设计单位项目负责

23、人D.施工项目技术负责人【正确答案】B66.下列选项中，不属于工程造价管理基本原则的是()A.以设计阶段为重点的全过程造价管理B.实行全过程动态控制C.主动控制与被动控制相结合D.技术与经济相结合【正确答案】B67.【真题】代理型CM合同由建设单位与分包单位直接签订，一般采用()的合同形式。A.固定单价B.可调总价C.GMP加酬金D.简单的成本加酬金【正确答案】D68.FIDIC合同中，缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知（）天内未派人修补，业主可凭履约担保索赔。A.7B.14C.21D.42【正确答案】D69.双代号时标网络计划图中，从检查时刻的时标出发，将各工作实际进展位置点连接而成的折

24、线是（）。A.关键线路B.前锋线C.后锋线D.波形线【正确答案】B70.在项目实施中，激励、调动和发挥项目控制人员实现目标的积极性、创造性。这是工程项目目标控制的（）之一。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施【正确答案】A71.甲在家庭大扫除时把一件旧衣服当作垃圾扔掉，没有发现其妻藏于衣服中的一张金额5000元的存折，邻居乙在捡拾垃圾时发现了该存折，欲据为己有，后被甲妻得知，遂同甲一起向乙讨要，乙认为存折系自己从垃圾中捡到，应属于自己所有，不同意归还。对于本案的分析，正确的是()。A.乙应当将该存折返还给甲B.在甲抛弃之后，乙以所有的意思占有该存折，因而乙已经取得了该存折的所有权C

25、.对此存折，应当认定为所有人不明的埋藏物，收归国家所有D.甲的抛弃行为使其对存折的所有权已经消灭【正确答案】A72.进行独立型投资方案经济效果评价时，认为方案在经济上可行、能够通过绝对经济效果检验的条件是（）。A.增量投资收益率不小于基准投资收益率B.增量投资回收期不超过基准投资回收期C.投资收益率非负D.投资收益率不小于基准投资收益率【正确答案】D73.根据建设工程施工专业分包合同(示范文本)，一周内非分包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h的，分包人应当在（）天内，将价格调整的原因、金额以书面形式通知承包人。A.7.B.10.C.15.D.30.【正确答案】B74.筹集资金的目的在于

26、确保项目所必需的资金，筹资的数量不能盲目确定，必须做到以定筹，这体现了项目资金筹措的()原则。A.规模适宜B.时机适宜C.经济效益D.结构合理【正确答案】A75.在英国，对工程造价的调整及价格指数的测定及发布有一整套严密的办法，政府部门要发布()文件。A.项目建设标准和工程造价指标B.工程调整规定和价格指数说明C.工程造价指标和价格指数说明D.项目建设标准和价格指数说明【正确答案】B76.某工程有3个施工过程A、B、C，施工段数为3，其流水节拍分别为2天、4天、6天。其中，B与A之间有平行搭接时间为3天，C与B之间有组织间歇时间为4天，这三个过程组成等步距异节奏流水施工，计算总工期为（）天。A

27、.17B.19C.21D.23【正确答案】A77.下列施工机械折旧方法中，年折旧率为固定值的是（）。A.平均年限法和年数总和法B.工作量法和加速折旧法C.平均年限法和双倍余额递减法D.工作量法和年数总和法【正确答案】C78.根据施工合同示范文本，工程施工中。承包人更换项目经理应事先得到发包人的同意，并应在（）天前通知发包人和监理人。A.7B.21C.14D.28【正确答案】C79.寿命周期成本评价法的目标是（）。A.提高系统的工期B.判断系统的可行性C.提高系统的技术性D.提高系统寿命周期的经济性【正确答案】D80.【真题】对于大型复杂工程项目，施工标段划分较多时，对建设单位的影响是（）。A.

28、有利于工地现场的布置与协调B.有利于得到较为合理的报价C.不利于选择有专长的承包单位D.不利于设计图纸的分期供应【正确答案】B81.当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决后，如果当事人一方不执行，另一方当事人可以向()人民法院申请强制执行。A.合同签订地B.工程所在地C.发包人住所地D.承包人住所地【正确答案】C82.监理人收到施工承包单位的书面工程变更建议后，应与建设单位共同研究，确认存在变更的，应在收到书面工程变更建议后的（）天内作出变更指示。A.7B.14C.21D.28【正确答案】B83.建设工程项目实施CM承包模式时，代理型合同由()计价方式签订。A

29、.业主与分包商以简单的成本加酬金B.业主与分包商以保证最大工程费用加酬金C.CM单位与分包商以简单的成本加酬金D.CM单位与分包商以保证最大工程费用加酬金【正确答案】A84.在项目融资中，银行贷款的数量、融资成本的高低以及融资结构的设计都是与项目的（）直接联系在一起的。A.现金流量和资产价值B.现金流量和项目资本金C.预期的现金流量和资产价值D.预期的现金流量和项目资本金【正确答案】C85.下列情形中，可能导致注册造价师的注册被撤销的是（）。A.超越法定职权准予注册许可的B.注册有效期满且未申请延续注册的C.死亡或者不具有完全民事行为能力的D.受到刑事处罚的【正确答案】A86.【真题】对于大型

30、复杂的产品，应用价值工程的重点应在产品的（）阶段。A.研究设计B.生产制造C.质量检验D.使用维护【正确答案】A87.建设工程合同纠纷以（）为合同履行地。A.施工行为地B.被告住所地C.原告住所地D.合同履行地【正确答案】A88.【真题】项目资本金是指（）。A.项目建设单位的直接资金B.项目总投资中的固定资产投资部分C.项目总投资中由投资者认缴的出资额D.项目开工时，已经到位的资金【正确答案】C89.根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师应在其执业活动中形成的工程造价成果文件上（）。A.加盖执业印章B.签字并加盖单位公章C.加盖执业印章和单位公章D.签字并加盖执业印章【正确答案】D90.根

31、据合同法，合同的订立需要顺序经过（）。A.要约邀请、要约和承诺三个阶段B.承诺、要约邀请和要约三个阶段C.承诺和要约两个阶段D.要约和承诺两个阶段【正确答案】D91.评标报告应由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的。视为（）。A.拒绝评标结果B.同意评标结果C.要求重新进行评标D.要求重新组成评标委员会【正确答案】B92.某建设工程项目的建筑安装工程费用为560万元，设备及工器具购置费为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费102万元，涨价预备费55万元，建设期贷款300万元，建设期利息为59万元，则该建设项目的静态投资为（）万

32、元。A.1023B.1125C.1180D.1425【正确答案】B93.对一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于子分部工程的是（）。A.土方开挖工程B.木门窗工程C.桩基础工程D.木门窗安装工程【正确答案】C94.某工程网络计划中工作M的总时差和自由时差分别为5天和3天，该计划执行过程中经检查发现只有工作M的实际进度拖后4天，则工作M的实际进度()。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.将其紧后工作的最早开始时间推迟1天，并使总工期延长1天C.不影响其后续工作的正常进行，但使总工期延长1天D.不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟1天【正确答案】D95.在工程施工过程

33、中。费用偏差是指工程项目或成本的（）之间的差额。A.预测值与计划值B.实际值与计划值C.预测值与实际值D.实际值与最大值【正确答案】B96.建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取()。A.建设用地规划许可证B.建设工程规划许可证C.施工许可证D.安全生产许可证【正确答案】C97.合同计价方式采用成本加酬金合同，其中，建设单位工程造价控制最难的是（）。A.百分比酬金B.浮动酬金C.固定酬金D.目标成本加奖罚【正确答案】A98.【真题】根据建设工程质量管理条例，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续的单位是（）。A.建设单位B.设计单位C

34、.监理单位D.施工单位【正确答案】A99.关于财务分析和经济分析的说法，正确的是（）。A.财务分析从国家经济整体的角度出发进行分析B.经济分析从项目的角度出发进行分析C.财务分析是经济分析的基础D.大型工程项目中，财务分析是经济分析的前提【正确答案】C100.建设工程项目风险损失控制计划系统一般由()组成。A.预防计划、灾难计划和应急计划B.回避计划、自留计划和转移计划C.非保险转移计划和保险转移计划D.损失控制计划和合同转移计划【正确答案】A二.多选题(共70题)1.美国工程新闻记录（ENR）发布的工程造价指数由（）4种个体指数组成。A.构件钢材B.波特兰水泥C.木材D.普通劳动力E.通用施

35、工机械【正确答案】ABCD2.企业对项目经理部可控责任成本的考核包括()。A.项目成本目标和阶段成本目标完成情况B.建立以项目经理为核心的成本管理责任制的落实情况C.成本计划的编制和落实情况D.在成本管理中贯彻责权利结合原则的执行情况E.对个分包工程的检查情况【正确答案】ABCD3.下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是（）。A.有防水要求的卫生间为2年B.给排水管道为5年C.电气设备安装工程为2年D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期E.装修工程为2年【正确答案】CDE4.【真题】计算土地增值税时，允许从房地产转让收入中扣除的项目有（）。A.取得土地使用权支付的金额B.旧房

36、及建筑物的评估价格C.与转让房地产有关的税金D.房地产开发利润E.房地产开发成本【正确答案】ABCE5.【真题】适用于机器设备的资产评估方法包括（）。A.收益还原法B.重置成本法C.假设开发法D.现行市价法E.残余估价法【正确答案】BD6.根据标准施工招标文件，下列关于施工质量和检验的说法，正确的是（）。A.由于承包人原因造成质量不合格的，发包人有权要求返工直至符合合同要求为止B.工程质量不符合要求，返工的费用应由承包人承担C.承包人应按合同约定进行全过程的质量检查和检验D.监理人有权对工程的所有部位进行检查和检验E.监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任【正确答案】ACDE7.

37、根据我国现行规定，下列()不予造价工程师初始注册或延续注册。A.没有业绩证明和工作总结B.在申请注册过程中弄虚作假C.被吊销注册证书，自被处罚决定之日起至申请之日止不满三年D.未按规定参加继续教育，或继续教育未达标E.丧失民事行为能力【正确答案】BCE8.工程寿命周期成本分析法的局限性在于（）。A.分析过程中涉及的因素众多，专业性，技术性强B.寿命周期的变化难以预见C.设置费与维持费之间难以权衡D.早期进行评价的准确性难以保证E.分析成本比较高【正确答案】ABDE9.【真题】根据工程造价咨询企业管理办法，工程造价咨询企业设立的分支机构不得以自己名义进行的工作有（）。A.承接工程造价咨询业务B.

38、订立工程造价咨询合同C.委托工程造价咨询项目负责人D.组建工程造价咨询项目管理机构E.出具工程造价成果文件【正确答案】ABE10.投资方案现金流量表主要有（）。A.投资现金流量表B.资本金现金流量表C.投资各方现金流量表D.财务计划现金流量表E.利润表【正确答案】ABCD11.【真题】根据价格法，政府可依据有关商品或者服务的社会平均成本和市场供求状况，国民经济与社会发展要求以及社会承受能力，实行合理的（）。A.购销差价B.批零差价C.利税差价D.地区差价E.季节差价【正确答案】ABDE12.下列给出的有关成本管理的方法中。可以用于成本控制的方法是（）。A.比较法和因素分析法B.项目成本分析表法

39、和挣值法C.差额计算法和比率法D.工期一成本同步分析法和价值工程法E.挣值法和价值工程法【正确答案】BDE13.下列()属于设置费中各项费用的权衡分析。A.支出适当的后勤支援费，改善作业环境，减少维修作业B.进行节能设计，节省运行所需的动力费C.采用整体结构，减少安装费D.将预知维修系统装入机内，减少备件购置量E.采用计划预修，减少停机损失【正确答案】CD14.投资估算是建设项目进行（）的主要依据。A.决策B.项目评估C.筹集资金D.合理控制造价E.合理控制质量【正确答案】ACD15.【真题】与传统融资方式相比较，项目融资的特点有（）。A.信用结构多样化B.融资成本较高C.可以利用税务优势D.

40、风险种类少E.属于公司负债性融资【正确答案】ABC16.下列关于工程造价咨询企业业务承接的说法正确的有()。A.乙级工程造价咨询企业只能在本省、自治区直辖市范围内承接工程造价咨询业务B.乙级工程造价咨询企业只能承接5000万元以下的工程项目的工程造价咨询业务C.工程造价成果文件只要由注册造价工程师签字并加盖执业印章即可生效D.工程造价咨询单位的分支机构可以承接工程造价咨询业务，并出具工程造价成果文件E.工程造价咨询企业跨省区承接业务时，应在承接业务之日起30日内到工程所在地建设主管部门备案【正确答案】BE17.使用国有资金投资或者国家融资的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名

41、第一的中标候选人（），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。A.放弃中标B.以行贿手段谋取中标的C.因不可抗力提出不能履行合同D.明显缺乏履约能力的E.招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的?【正确答案】ACE18.工程项目竣工验收、交付使用，应达到下列标准（）。A.生产性项目和辅助公用设施已按设计要求建完，能满足生产要求B.职工宿舍和其他必要的生产福利设施，能适应投产初期的需要C.工程内容尚未全部完成，但可以投产或使用D.主要工艺设备已安装配套，经联动负荷试车合格，形成生产能力E.生产准备工作能适应投产初期的需要?【正确答案】ABDE19.工程索赔产生的原因包括()。

42、A.业主方违约B.承包方违约C.合同缺陷D.工程环境变化E.不可抗力【正确答案】ACDE20.债券筹资的优点有（）。A.筹资风险高B.资金成本低C.不分散控制权D.少交所得税E.降低企业财务信誉【正确答案】BCD21.流水施工的主要特点有（）。A.实行了专业化作业，生产率高B.便于利用机动时间优化资源供应强度C.可随时根据施工情况调整施工进度D.有效利用了工作面和有利于缩短工期E.便于专业化施工队连续作业【正确答案】ADE22.下列()属于国务院建设主管部门造价管理机构的主要职责。A.研究工程造价管理体制的改革B.编制招标文件、标底，参加评标、合同谈判等工作C.组织制定工程造价管理有关法规、制

43、度并组织贯彻实施D.制定全国工程造价管理专业人员执业资格准入标准，并监督执行E.审核国家投资工程的标底、结算、处理合同纠纷【正确答案】CD23.下列关于利息备付率和偿债备付率的说法正确的是（）。A.偿债备付率和利息备付率都属于静态指标B.利息备付率是利润总额和当期应付利息的比值C.偿债备付率正常情况下应该大于1D.利息备付率是指息税前利润和当期应付利息费用的比值E.偿债备付率是可用于还款的利润和当期应还本付息金额的比值?【正确答案】ACD24.招标投标法规定了必须进行招标的工程建设项目，这些项目包括（）。A.大型基础设施、公用事业等关系公共利益、公众安全的项目B.全部或者部分使用国有资金投资或

44、国家融资的项目C.施工主要技术采用特定的专利或专有技术的D.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目E.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的【正确答案】ABD25.控制工程造价的方法包括（）。A.网络计划图B.香蕉曲线图C.S形曲线控制法D.直方图E.控制图【正确答案】BC26.关于价值工程基本原理的说法，正确的有()A.价值工程的价值指的是经济价值和交换价值B.价值工程的三要素是价值、功能和生产成本C.在一定范围内，产品的生产成本和使用成本存在此消彼长的关系D.提高价值最为理想的途径是提高功能的同时降低成本E.价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备所必须具

45、备的功能【正确答案】CDE27.【真题】根据政府采购法，可采用竞争性谈判方式进行货物或服务采购的情形有（）。A.只能从唯一供应商处采购B.不能事先计算出价格总额C.货源充足且价格变化幅度小D.采用招标所需时间无法满足用户紧急需要E.不能事先确定详细规格或具体要求【正确答案】BDE28.根据我国价格法的规定，应当建立听证会制度，以便在制定价格时征求消费者、经营者和有关方面意见的情形包括()。A.关系群众切身利益的公用事业价格B.关系群众切身利益的基本农产品价格C.自然垄断经营的商品价格D.重要的工业原材料价格E.公益性服务价格【正确答案】ACE29.下列有关敏感性分析的局限性的说法，正确的是（）

46、。A.不能定量描叙不确定因素的变动对项目投资效果的影响B.不能及早排除那些无足轻重的变动因素C.不能说明项目对不确定因素的不利变动所能容许的风险程度D.不能说明不确定因素发生变动的情况的可能性大小E.没有考虑不确定因素在未来发生变动的概率【正确答案】DE30.【真题】既有法人筹措新建项目资本金时，属于其外部资金来源的有（）。A.企业增资扩股B.资本市场发行股票C.企业现金D.企业资产变现E.企业产权转让【正确答案】AB31.下列指标中，取值越大，说明项目的效益越好的有（）。A.投资回收期B.投资收益率C.净现值D.内部收益率E.净年值【正确答案】BCDE32.下列属于建设单位应承担的质量责任的

47、有()。A.提供原始资料给勘察、设计、施工、监理单位B.不得任意压缩合理工期C.有送审施工图的责任D.依法组织竣工验收的责任E.分包单位保证施工质量的责任【正确答案】ABCD33.【真题】下列建设工程项目目标控制方法中，可用来判断工程进度偏差的有（）。A.直方图法B.网络计划法C.S曲线法D.香蕉曲线法E.控制图法【正确答案】BCD34.ABS融资方式的特点主要包括（）。A.通过证券市场发行债券筹集资金B.ABS融资风险仅与项目资产未来现金收入有关C.ABS融资风险与项目原始权益人无关D.ABS方式融资的载体是项目权益人本身E.ABS融资方式不需要投资项目资产在未来有现金收入?【正确答案】AB

48、C35.工伤保险中，不得认定为工伤和不得视同工伤的情形包括（）。A.故意犯罪的B.患职业病的C.醉酒的D.吸毒的E.自残或者自杀的【正确答案】ACDE36.【真题】建设工程施工联合体承包模式的特点有（）。A.业主的合同结构简单，组织协调工作量小B.通过联合体内部合同约束，增加了工程质量监控环节C.施工合同总价可以较早确定，业主可承担较少风险D.施工合同总价风险大，要求各承包商有较高的综合管理水平E.能够集中联合成员单位优势，增强抗风险能力【正确答案】AE37.工程项目年度计划的表格部分内容包括（）。A.年度竣工投产交付使用计划表B.投资计划年度分配表C.年度建设资金平衡表D.年度设备平衡表E.

49、工程项目进度平衡表【正确答案】ACD38.【真题】根据建筑法，关于建筑工程承包的说法，正确的有()。A.承包单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程B.大型建筑工程可由两个以上的承包单位联合共同承包C.除总承包合同约定的分包外，工程分包须经建设单位认可D.总承包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任E.分包单位可将其分包的工程再分包【正确答案】ABC39.出口信贷通常需要支付一定的附加费用，如()等。A.管理费B.承诺费C.信贷保险费D.交易费E.利息【正确答案】ABC40.根据我国现行规定，下列关于项目法人的有关说法中正确的有()。A.项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人承担投资风险B

50、.新上项目在项目可行性研究报告被批准后，应正式成立项目法人C.在项目法人的组织形式中，国有独资公司设立股东会、董事会，董事会由投资方负责组建D.提出项目竣工验收申请报告属于项目董事会的职权E.项目总经理负责编制项目财务预、决算【正确答案】ABDE41.关于设计方案评价方法的下列阐述，正确的有（）。A.只有在方案的功能、建设标准等条件相同或基本相同时才能采用综合费用法B.全寿命期费用法评价设计方案时，以年度费用最大者为最优方案C.多因素评分法只具有定量评价方法的优点D.应用价值工程法评价设计方案时，价值系数最大的方案为最优方案E.价值工程法中，功能重要性系数一般通过打分法来确定【正确答案】ADE

51、42.下列()属于债务资金筹资方式。A.优先股B.合资经营C.融资租赁D.发行债券E.出口信贷【正确答案】CDE43.寿命周期成本评价法与传统的投资计算法的不同在于（）。A.当选择系统时，不考虑设置费，但要将所有的费用放在相应的位置上加以研究B.当选择系统时，不仅考虑设置费，还要研究所有的费用C.进行费用设计，将寿命周期成本作为系统开发的主要因素D.在系统开发的初期考虑寿命周期成本E.费用效率CE与传统成本法比较基点不同?【正确答案】BCD44.在寿命周期成本评价法中，权衡分析对象包括（）。A.设置费与维持费的权衡分析B.设置费中各项费用之间的权衡分析C.维持费中各项费用之间的权衡分析D.系统

52、效率和寿命周期成本的权衡E.从投产到系统设置完成这段时间与设置费的权衡分析【正确答案】ABCD45.下列选项中，属于效力待定合同的有()A.损害社会公共利益的合同B.限制民事行为能力人订立的合同C.无权代理人代订的合同D.显失公平的合同E.因重大误解而订立的合同【正确答案】BC46.采用动态方法评价计算期相同的互斥方案经济效果时，选择最佳方案的准则有（）。A.增量投资收益率大于基准投资收益率时投资额大的方案B.增量内部收益率大于基准收益率时投资额大的方案C.增量投资回收期小于基准投资回收期时投资额大的方案D.净现值非负且其值为最大的方案E.净年值非负且其值为最大的方案【正确答案】BDE47.在

53、工程项目招标过程中，划分标段时应考虑的因素有（）。A.工程特点B.承包单位专长的发挥C.工地管理D.设计图样供应E.履约保证金的数额【正确答案】ABCD48.与传统的贷款方式相比，项目融资具有（）等特点。A.项目导向B.无限追索C.风险分担D.公司负债型融资E.信用结构单一?【正确答案】AC49.工程合同中规定采用可调价格方式计价时，合同价款的调整因素包括()。A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款B.工程造价管理部门公布的价格调整C.一周内非分包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时D.地震、战争E.施工机械损坏【正确答案】ABC50.【真题】工程寿命周期成本分析中，估算费用

54、可采用的方法用（）。A.动态比率法B.费用模型估算法C.参数估算法D.连环置换法E.类比估算法【正确答案】BCE51.下列关于资金时间价值的说法正确有()。A.利率水平一般都低于社会平均利润率B.时间价值是资金在社会再生产过程中所产生的增值C.金融市场上借贷资本供过于求时，资金的时间价值率(利率)上升D.对于国家鼓励发展的行业，利率一般定得较低E.时间价值是对资金机会成本的衡量【正确答案】ABDE52.提高产品价值的途径有()。A.功能不变，提高成本B.成本不变，提高功能水平C.成本少量上升，功能大幅度提高D.成本少量下降，功能大幅度降低E.功能提高，成本下降【正确答案】BCE53.【真题】关于分部分项工程成本分析资料来源的说法，正确的有（）。A.预算成本以施工图和定额为依据确定B.