造价工程师《建设工程计价》考试试题测试强化卷及答案【56】

《造价工程师《建设工程计价》考试试题测试强化卷及答案【56】》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价工程师《建设工程计价》考试试题测试强化卷及答案【56】（77页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、造价工程师建设工程计价考试试题测试强化卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是（）。A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程款C.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程款D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用【正确答案】A2.通过计时观察，完成某工程的基本工作时间为6hm2，辅助工作时间为工序作业时间的8%，规范时间占工作时间的15%

2、，则完成该工程的时间定额是（）工日m2。A.0.93B.0.94C.0.95D.0.96【正确答案】D3.【真题】采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是()。A.应付账款+预付账款+存货+年其他费用B.应付账款+应收账款-存货+现金C.应付账款+存货+预收账款+现金D.预付账款+现金+应收账款+存货【正确答案】D4.费用索赔的计算方法包括（）。A.实际费用法、修正的总费用法、总费用法B.网络图分析法、比例计算法C.标准差法D.价格对比法【正确答案】A5.【真题】根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（）。A.设备基础、工作台的砌筑工程费

3、或金属结构工程费用B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C.对系统设备进行系统联运无负荷运转工作的调试费D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用【正确答案】C6.【真题】投标人在投标前期招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为()。A.承包商任务B.计价方式C.付款方法D.合同价款调整【正确答案】B7.概算定额水平与预算定额水平之间应有一定的幅度差，幅度差一般在5%以内是概算定额编制的（）。A.准备阶段B.编制初稿阶段C.测算阶段D.审查定稿阶段?【正确答案】B8.当拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似而又没有可用的概算指标时采用，但必须对建筑结构差异和价差进行调整，适用于（）。

4、A.概算指标法B.类似工程预算法C.分组计算审查法D.标准预算审查法【正确答案】B9.通过计时观察，完成某工程的基本工作时间为6h/m2，辅助工作时间为工序作业时间的8%，规范时间占工作时间的l5%，则完成该工程的时间定额是（）工日/m2。A.0.93B.0.94C.0.95D.0.96【正确答案】D10.已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费.加工费.辅助材料费.专用工具费.废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）万元A.25.82B.25.85C.26.09D.29.09【正确答案】B11.根据计

5、时观察资料测得某工序工人工作时问有关数据如下：准备与结束工作时间为12min，基本工作时间为68min，休息时间为10min，辅助工作时间为11min，不可避免中断时间为6min，则该工序的规范时间为（）min。A.33B.79C.28D.27【正确答案】C12.【真题】关于建筑安装工程费用中税金的说法中，正确的是（）。A.税金是指按国家税法规定应计入建筑安装工程费用的营业税B.当安装的设备价值作为安装工程产值时，计税营业额中应扣除所安装设备的价款C.总承包方的计税营业额中不包括付给分包方的价款D.当预算定额中含有未计价主材时，计税营业额中应不包括此类未计价主材费用【正确答案】C13.某施工合

6、同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元台班，租赁费为150元台班，人工工资为50元工日，窝工补贴为20元工日，以增加用工人工费为基数的综合费率为40。在施工过程中，发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工2d，人员窝工30个工日；因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工30工日；场外大面积停电，停工3d，人员窝工15工日。因此，施工企业可向业主索赔费用为（）元。A.2850B.2756C.2970D.3090【正确答案】A14.对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用，总承包人应计入（）。A.暂列金额B.暂估价

7、C.计日工D.总承包服务费【正确答案】D15.在不同的进口设备交易价格方式下，费用划分与风险转移的分界点相一致的是（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价【正确答案】A16.工程总承包招标文件的澄清中，澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足（）天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应的投标截止时间延长。A.28B.30C.15D.7【正确答案】C17.工程建设标准的高低、工程的复杂程度、工程的工期长短、工程的组成内容、发包人对工程管理要求等都直接影响（）的具体内容。A.分部分项工程项目清单B.措施项目清单C.规费、税金项目清单D.其他项目清单【正确答案】D18.【

8、真题】某批进口设备离岸价格为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。则该批设备关税完税价格应为()万元人民币。A.1100.00?B.1110.00?C.1111.00?D.1111.11【正确答案】D19.可以列入“措施项目清单与计价表(二)”中的措施项目是（）。A.安全文明施工B.安全防护C.冬雨季施工D.可以精确计算工程量的措施项目?【正确答案】C20.项目规模效益赖以生存的基础是()。A.管理技术水平B.经济水平C.先进适用的生产技术及技术装备D.环境条件【正确答案】C21.关于投标报价的编制依据中，表述错误的是（）。A.工程量清单计价规范B.国外造价协会

9、颁发的计价办法C.建设工程设计文件及相关资料D.市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息【正确答案】B22.下列费用中。属于安装工程费的有（）。A.供暖、通风、煤气等设备装设、油饰工程的费用B.动力、起重等各种需要安装的机械设备的装配费用C.设备基础、支柱等设施工程和金属结构工程费用D.设备基础、支柱、工作台等设施的工程费用【正确答案】B23.在世界银行规定的工程项目总建设成本中，设立未明确项目的准备金的目的在于（）。A.用于补偿直至工程结束时间的未知价格增长B.用于在估算时不可能明确的潜在项目C.用于物质、社会和经济的变化导致的估算增加D.用于防备天灾、非正常经济情况及罢工等情况【正

10、确答案】B24.编制招标控制价时，下列关于综合单价的确定方法，错误的是()。A.工程量清单综合单价=（定额项目合价）/工程量清单项目工程量，不考虑未计价材料费用B.工程设备、材料价格的市场风险，考虑一定率值的风险费用，纳入到综合单价中C.税金、规费等法律、法规、规章和政策变化风险和人工单价等风险费用，不应纳入综合单价D.综合单价中应包括暂估价中的材料和工程设备暂估单价【正确答案】A25.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号文)，工程在沙漠或其边缘地区、高海拔、高寒、原始森林等特殊地区施工增加的费用属于（）。A.措施项目费B.施工机具使用费C.规费D.企业管理费?【正确答案】A26.

11、【真题】下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是（）。A.已完工程及设备保护B.大型机械设备进出场及安拆C.安全文明施工D.混凝土、钢筋混凝土模板【正确答案】D27.项目建议书阶段的投资估算，其误差率应控制在（）。A.30%以上B.30%以内C.20%以内D.10%以内?【正确答案】B28.（）是确定建设工程总造价的一个重要阶段，决定着项目的总体造价水平。A.设计阶段B.招标阶段C.施工阶段D.运营阶段【正确答案】A29.根据建标201344号文，我国建筑安装工程的费用构成可划分为（）。A.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润B.人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利

12、润C.分部分项工程费、措施项目费、其他费、规费、税金D.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金【正确答案】D30.国产标准设备原价计算时一般采用（）。A.定额估价B.不带备件的原价C.带有备件的原价D.分部组合估价【正确答案】C31.在编制招标工程量清单时，需要拟定常规的施工组织设计，当估算整体工程量时通常可依据（）进行。A.预算定额B.概算定额C.估算指标D.概算指标【正确答案】D32.用实物量法编制施工图预算的主要编制依据不包括（）。当时当地的人工日工资单价、材料预算价格、机械台班单价建安工程费用定额单位估价表预算定额【正确答案】C33.在FOB交货方式下，卖方需要承担的义务是

13、（）。A.负责租船订舱B.获取进口许可证C.承担货物出厂到装运港越过船舷一切费用和风险D.承担货物在装运港越过船舷之后的各种费用【正确答案】C34.应计人台班单价的施工机械安拆费及场外运费，下列说法正确的是（）。A.一次安拆费包括施工现场机械安装和拆卸二次所需的人工费、材料费、机械费及试运转费B.一次场外费应包括运输、装卸、辅助材料和架线等费用C.年平均安拆次数由全国统一确定D.运输距离均应按照20km计算【正确答案】B35.由于承包人原因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用（）A.计划进度日期的价格指数B.实际进度日期的价格指数C.A和B中

14、较低者D.A和B中较高者【正确答案】C36.在人工单价的组成内容中，生产工人在病假5个月的休假期间的工资属于（）。A.基本工资B.工资性津贴C.辅助工资D.职工福利费【正确答案】C37.国外建筑安装工程费用的构成中，包括在合同价中，但只有工程师批准后才能动用的费用属于（）。A.分包工程费用B.管理费C.开办费D.暂定金额【正确答案】C38.在项目的建设过程中，作为建设项目投资的最高限额依据是（）。A.建设项目的投资估算B.建设项目的概算C.工程的预算价格D.建设项目的决算价格【正确答案】A39.建设项目竣工验收方式中，称为中间验收的是（）。全部工程验收单位工程验收分部工程验收单项工程验收【正确

15、答案】B40.按专业特点和地区特点编制的概算定额手册，内容基本上是由（）组成。A.文字说明、编制依据、定额项目表、附录B.编制依据、定额项目、附录C.文字说明、定额项目表、附录D.文字说明、定额项目表、取费表、附录【正确答案】C41.作为工程预付款的抵扣方式之。业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值（）工程预付款数额时开始起扣。A.大于B.小于C.等于D.无法比较【正确答案】C42.工程方案应力求降低造价、节约资金，但必须满足的前提是（）。A.满足使用功能、确保工程质量B.与项目的规模相适应C.达到美观和节能的要求D.和国家政策相适应【正确答案】A43.下列利用分项详细估算法计算流动资

16、金的公式中，正确的是（）。A.预收账款=营业收入年金额预收账款周转次数B.应收账款=年经营成本应收账款周转次数C.在产品=(年经营成本一年其他营业费用)在产品周转次数D.预付账款=外购原材料、燃料费用预付账款周转次数?【正确答案】B44.建设项目总概算中的单项工程综合概算不包括()。A.土建工程概算B.空调工程概算C.照明工程概算D.工程建设其他费用概算【正确答案】D45.对于技术密集型的建设项目，由于工业和科学技术力量雄厚，协作配套条件完备、信息灵通，根据建设地区的选择原则，其选址宜在（）。A.远离城市的郊区B.中心城市C.特大城市D.大中城市【正确答案】D46.应用定额单价法编制施工图预算

17、时，在工料分析后，紧接的工作是()。A.计算材料价差B.计算主材费并调整人材机费C.计算措施费D.计算间接费【正确答案】B47.采用工程量清单模式进行建设项目招标控制价的编制，其工程项目分部分项工程量清单中的措施项目费中不包括()。A.管理费和利润B.规费和税金C.风险费用D.人工费【正确答案】B48.投标人针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，可以采取的正确做法是（）。A.即向招标人提出异议，要求招标人修改B.不向招标人提出异议，风险自留C.是否向招标人提出修改意见取决于投标策略D.等中标后，要求招标人按实调整【正确答案】C49.根据评标委员会和评标方法暂行规定和标准施工招标文件的规定，我国目

18、前详细评标中主要采用的方法包括（）。A.定性评审法和定量评审法B.综合评估法和定量评审法C.经评审的最低投标价法和综合评估法D.综合评估法和定性评审法【正确答案】C50.【真题】在财务分析基础上进行经济费用效益流量的识别和计算时，错误的做法是（）。A.对没有市场价格的产出物的正面效果，以支付意愿原则计算其影子价格B.对没有试产价格的产出物的负面效果，以受偿意愿原则计算其影子价格C.提出财务现金流量表中的通过膨胀因素，得到以实价表示的财务现金流量D.对于外部效果，应当货币化并计入经济效益用流量【正确答案】D51.必须编制工程项目概算的设计阶段是（）。A.方案阶段B.初步设计阶段C.扩大初步设计阶

19、段D.施工图阶段【正确答案】B52.用计时观察法测定时间消耗的诸多方法中，精确度较高的方法是（）。A.数示法B.图示法C.接续法D.选择法?【正确答案】C53.关于规费的计算，下列说法中正确的是（）。A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用B.规费由社会保险费和工程排污费组成C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成【正确答案】C54.除按照工程变更规定引起的工程量增减外，采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，承包人用于结算的最终工程量应该是（）A.按

20、照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量B.承包人完成合同工程应予计量的工程量C.招标工程量清单中列示的工程量D.总价合同各项目的工程量【正确答案】D55.【真题】下列费用项目中，应计入建筑安装工程材料基价的是（）。A.材料一般性鉴定检查费B.材料二次搬运费C.新结构、新材料试验费D.材料工地管理费【正确答案】D56.以下各项中属于安装工程费的是（）。A.设备基础工程的费用B.石油、天然气钻井等工程的费用C.电缆导线敷设工程的费用D.与设备相连的工作台等设施的工程费用【正确答案】D57.材料运杂费是指国内采购材料自来源地、国外采购材料自到岸港运至工地仓库或指定堆放地点发生的费用，

21、并包括（）。A.调车和驳船费，不包括装卸费、运输费及附加工作费B.调车和驳船费、装卸费，不包括运输费及附加工作费C.装卸费，不包括调车和驳船费、运输费及附加工作费D.调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费【正确答案】D58.【真题】下列引起投资偏差的原因中，属于业主原因的是（）。A.结构变更B.地基因素C.进度安排不当D.投资规划不当【正确答案】D59.进口一批车辆，已知到岸价为800万美元，关税税率为10，增值税率为17，消费税率为5，进口车辆购置税率为10，则该批车辆的进口车辆购置税为（）万元。(1美元=6.8元人民币)A.518.8B.598.4C.629.9D.736.9【正确答案】

22、C60.人工日工资单价的组成中，停工学习时支付的工资属于()。A.计时工资B.特殊情况下支付的工资C.奖金D.津贴补贴【正确答案】B61.从工程造价信息动态性划分。可将工程造价信息划分为（）。A.过去的、现在的和未来的工程造价信息B.文件式信息和非文件式信息C.固定信息和流动信息D.系统化信息和非系统化信息【正确答案】A62.定额单价法和实物量法是编制施工图预算的两种方法。关于这两种方法的编制步骤和特点，下列说法中正确的是（）A.定额单价法在计算得到分项工程工程量后，先套用消耗量，再进行工料分析B.实物量法在计算得到分项工程工程量后，先套用消耗量定额，再进行工料分析C.定额单价法反映市场价格水

23、平D.实物量法编制速度快，但调价计算繁琐【正确答案】B63.关于设备及工(器)具购置费，下列说法中正确的是（）。A.它由设备购置费和工(器)具及生活家具购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【正确答案】C64.某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费20万元，加工费2万元，辅助材料费4000元，专用工具费3000元，废品损失率10%，外购配套件费5万元，包装费2000元，利润率为7%，税金4.5万元，非标准设备设计费2万元，运杂费率5%，该设备购置费

24、为（）万元。A.40.35B.40.72C.39.95D.41.38【正确答案】A65.【真题】砌筑每m3一砖厚砖墙，砖(24011553)的净用量为529块，灰缝厚度为10，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则每m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m3。A.0.217B.0.222C.0.226D.0.231【正确答案】D66.在进口设备交货类别中，买方需要承担装运港到目的港风险月以及相应海运运费的交货方式是（）。A.FOBB.CFRC.CIFD.出口国内陆指定地点交货方式【正确答案】A67.根据计时观察法获知，人工挖基坑二类土1m3的有关数据如下：基本工作时间200分钟，辅助工作时间占工序

25、作业时问的百分比为5%，准备与结束等规范时间占工作日时间百分比为23%，则挖该基坑1m3的定额时间为（）分钟。A.256.0B.258.9C.273.4D.277.8【正确答案】C68.【真题】某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂。该地区2015年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元。2015年和2017年该地区的工程造价指数(定基指数)分别为1.12、1.15，生产能力指数为0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%。则该项目的静态投资为（）万元。A.7147.08B.7535.09C.7911.84D.8307.43【正确答案】B69.在定额单

26、价法编制施工图预算时，单位工程建筑安装工程预算造价的计算公式是（）。A.建筑安装工程预算造价=分项工程量分项工程工料单价B.建筑安装工程预算造价=(分项工程量分项工程工料单价)+措施费+间接费+利润+税金C.建筑安装工程预算造价=(分顼工程量分项工程工料单价)+措施项目费+规费+税金D.建筑安装工程预算造价=(分项工程量分项工程工料单价)+规费+税金【正确答案】B70.在国际竞争性招标中，若采用两个信封制度，如果采购合同简单，则技术和商务标的开启顺序是（）。A.技术标和商务标在一次开标会议上先后开启B.技术标和商务标在两次开标会议上分别开启C.商务标和技术标在一次开标会议上先后开启D.技术标和

27、商务标在一次开标会议上同时开启【正确答案】A71.某施工合同约定。施工现场主导施工机械台，由施工企业租得。台班单价为300元(台班)，租赁费为100元(台班)，人工工资为40元工日，窝工补贴为10元工日，以人工费为基数的综合费率为35，在施工过程中，发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20工日；场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为（）元。A.1080B.1380C.1500D.1650【正确答案】B72.关于项目建设规模合理化的制约因素描述中。正确的是（）。A.项目规模确定中首要考

28、虑的因素是产品的技术水平情况B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件【正确答案】D73.【真题】在用全费用综合单价法编制施工图预算时，单位工程建筑安装工程预算造价的计算公式是（）。A.建筑安装工程预算造价=分项工程量分项工程全费用单价B.建筑安装工程预算造价=(分项工程量分项工程全费用单价)+措施项目完全价格C.建筑安装工程预算造价=(分项工程量分项工程全费用单价)+措施项目不完全价格+规费+税金D.建筑安装工程预算造价=(分项工程量分项

29、工程全费用单价)+规费+税金【正确答案】B74.质量保修完成后，由()组织验收。A.承包人B.供应商C.监理单位D.发包人【正确答案】D75.根据建设工程质量管理条例的规定，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有工程使用的主要建筑材料、建筑构(配)件和设备的进场试验报告C.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件D.竣工图表、竣工决算、工程总结等必要的文件资料【正确答案】D76.将不能同度量现象过渡为可以同度量现象的因素称为（）。A.转换同度量因素B.同度量因素C.转换量因素D.指数化因素【正确答案】B77.设计概算是以（）为依据，按

30、照规定的程序、方法和依据，对建设项目总投资及其构成进行的概略计算。A.初步设计文件B.施工图设计文件C.可行性研究文件D.前期阶段设计文件【正确答案】A78.对于非生产性建设项目，项目总投资不包括的内容为()。A.建设投资B.建设期利息C.预备费D.铺底流动资金【正确答案】D79.某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款300万元，第二年贷款600万元，第三年贷款400万元，年利率为12，建设期内利息只计息不支付，则建设期利息为（）万元。A.74.16B.235.22C.148.32D.253.48【正确答案】B80.为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日

31、。对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第（）d作为基准日，对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第（）d作为基准日。A.30，30.B.28，28.C.14，30.D.7，28.【正确答案】B81.建设期利息不包括下列中的（）。A.银行借款利息B.其他债务资金的利息C.其他融资费用D.预备费利息【正确答案】D82.在国外建筑安装工程费用构成中，下列项目中属于材料费的是（）。A.材料预涨费B.施工用电费C.施工用水费D.现场材料试验费用【正确答案】A83.投标人编制投标报价时应考虑合理的风险，以下各项中应由承包人承担的风险是（）A.人工费

32、发生变化B.自身技术水平和管理风险C.超过5%的材料、工程设备价格风险D.规费发生变化【正确答案】B84.【真题】根据建设工程价款结算暂行办法，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是()。A.不迟于约定的开工日期前的7日内B.不迟于约定的开工日期后的7日内C.不迟于约定的开工日期前的14日内D.不迟于约定的开工日期后的14日内【正确答案】A85.下列项目中，应计入引进技术和进口设备其他费的是（）。A.引进项目图样资料翻译复制费B.设计及技术资料费C.专利技术费D.引进设备财产保险费【正确答案】A86.确定投标有效期应考虑的因素不考虑()。A.签订合同需要的时间B.确定中标人需要的时

33、间C.投标人提交投标文件截止需要的时间D.组织评标委员会完成评标需要的时间【正确答案】C87.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于工程计量，下列说法中正确的是（）。A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量C.成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量D.总价合同应按实际完成的工程量计算【正确答案】A88.根据标准施工招标文件规定，关于工程变更价款调整的说法，正确的是()。A.对于分部分项工程，已标价清单有适用项目，且变更导致的该清单项目的工程数量变化不足10%的，采用该项目的单价B.措施项目中安全文明施工费变

34、更，按照实际发生变化的措施项目以及承包商的浮动率调整C.如果变更使承包商在清单中填的综合单价与招标控制价中综合单价偏差超过15%的，综合单价可由承包人提出，监理人确定进行调整D.非承包商原因删减了原合同约定的工程，致使承包商发生的费用和应得收益不能得到补偿，承包商有权提出并得到合同的费用与利润补偿【正确答案】D89.概算定额与预算定额的主要不同之处在于（）。A.贯彻的水平原则不同B.表达的主要内容不同C.表达的方式不同D.项目划分和综合扩大程度不同【正确答案】D90.关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任B.初始延误者属发包人原因的，承包

35、人可得工期补偿，但无经济补偿C.初始延误者属客观原因的，承包人可获得工期补偿，但很难得到费用补偿D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿【正确答案】C91.已知进口设备货价为500万美元，美元与人民币的汇率为1：83，国际运费率为10%，运输保险费率为5%，银行财务费率为2%，则该进口设备的银行财务费为（）万元人民币。A.10B.83.00C.95.87D.96.11【正确答案】B92.生产性建设项目总投资不包括（）。A.建设投资B.流动资金C.建设期利息D.生产运营期产生的利息【正确答案】D93.生产要素询价的内容不包括（）。A.材料询价B.分包询价C.施工机械

36、设备询价D.劳务询价【正确答案】B94.关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法中错误的是（）A.招标人只负责项目编码、项目名称、计量单位和工程量四项内容的填写B.同一招标工程的项目编码不得有重码C.清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工程D.当清单计价规范附录中有两个计量单位时，应结合实际情况选择其中一个【正确答案】A95.【真题】已知某人工抹灰10的基本工作时间为4小时,辅助工作时间占工序作业时间的5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（）工日/100。A.6.30B.6.5

37、6C.6.58D.6.67【正确答案】C96.下列不属于工程造价信息管理原则的是()。A.高效性B.专业性C.标准化D.定量化【正确答案】B97.进行流动资产投资估算时，最低周转天数与流动资金需要量的关系是（）。A.最低周转天数增加，将增加周转次数，从而减少流动资金需要量B.最低周转天数增加，将减少周转次数，从而减少流动资金需要量C.最低周转天数减少，将减少周转次数，从而增加流动资金需要量D.最低周转天数减少，将增加周转次数，从而减少流动资金需要量【正确答案】D98.编制施工图预算时，措施费应在（）时计算。A.套单价B.计算工程量C.按费用定额取费D.工料分析【正确答案】C99.已知计算工程预

38、付款起扣点的公式为T=PMN，其中N的含义是（）。A.工程预付款额B.承包工程价款总额C.主要材料及构件所占比重D.开始扣回预付款时累计完成的工作量【正确答案】C100.【真题】某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，利润率为10%，增值税率为17%。假设不在发生其它费用，则该设备的销项增值税为()。A.4.08B.4.09C.4.11D.4.12【正确答案】D二.多选题(共70题)1.下列关于民用建筑设计和工程造价关系的描述，说法正确的是（）。A.矩形和正方形住宅既有利于施工又利于降低造价和方便使用B.住宅

39、的层高和净高降低，会使工程造价随之下降C.住宅结构面积系数越大，其设计方案越经济D.在满足住宅功能和质量前提下。适当加大住宅宽度，有利于降低造价E.房屋平均面积越大，内墙、隔墙在建筑面积所占比重就越小【正确答案】ABDE2.建设工程项目评标时，发生（）情况应否决投标人投标。A.弄虚作假方式投标的B.提交合格“撤回通知”的投标文件C.报价低于其个别成本的投标文件，投标人且不能合理说明原因D.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的E.未能在实质上响应的投标【正确答案】ACE3.关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有（）。A.借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的

40、行为无效B.当事人对垫资利息有约定的利息高于同期同类贷款利率的应予以支持C.当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有约定的按约定结算工程价款D.对于阴阳合同，其价款结算应以备案的中标合同作为依据E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，则工程欠款的计算日为当事人的起诉之日?【正确答案】ACDE4.根据工人工作时间分类，下列属于必需消耗的时间是（）。A.工人下班前工具整理所耗的时间B.钢筋工在钢筋下料前熟悉图样所耗的时间C.墙体砌筑工人等待砂浆所耗的时间D.因短暂停电而导致配合机械工作的工人所耗的时间E.工人擅自离开岗位的时间【正确答案】AB5.专业工程的暂估价一般应包括（）。A.材料暂估单价B.综

41、合单价C.规费D.管理费E.利润【正确答案】DE6.根据标准施工招标文件规定，既可以索赔工期，又可以索赔费用和利润的索赔事件有（）。A.业主提前占用工程B.不可预见的外界条件C.延误移交施工现场D.延误发放图纸E.承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误【正确答案】ACDE7.关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中正确的有（）。A.不属于依法必须招标的材料，应直接按承包人自主采购的价格调整暂估价B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专业工程，承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人，组织招标的费用一般由发包人另行支付D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参

42、加投标的，应由承包人作为招标人同等条件下优先选择承包人中标E.不属于依法必须招标的专业工程，应按工程变更事件的合同价款调整方法【正确答案】BDE8.施工图预算对建筑施工企业的作用包括（）。A.建筑企业投标报价的基础B.是施工企业安排调配施工力量、组织材料供应的依据C.施工企业控制工程成本的依据D.是确定工程招标控制价的依据E.拨付工程款进度款的基础【正确答案】ABC9.【真题】工程造价咨询人在进行工程造价鉴定时，应自行收集而非由委托人提供的鉴定资料有()。A.适用于鉴定项目的规章、规范性文件和定额B.鉴定项目同期同类型工程的技术经济指标C.鉴定项目施工过程中的施工组织、质量、工期等工程资料D.

43、鉴定项目的施工合同及补充协议E.鉴定项目所涉及实物标的的现场勘验资料【正确答案】AB10.关于编制预算定额应遵循的原则，下列说法中正确的有（）。A.反映社会平均水平B.反映社会平均先进水平C.反映先进施工企业实际机械装备水平D.尽可能综合扩大E.简明适用【正确答案】AE11.施工中材料的消耗分为必须消耗的材料和损失的材料。在确定材料定额量时，必须消耗的材料包括（）。A.直接用于建筑和安装工程的材料B.不可避免的场外运输损耗材料C.不可避免的施工废料D.不可避免的现场仓储损耗材料E.不可避免的材料损耗【正确答案】ACE12.下列各项属于建设项目基本预备费的有()。A.人工、设备、材料、施工机械的

44、价差费B.竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用C.利率、汇率调整所增加的费用D.超规超限设备运输增加的费用E.一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用【正确答案】BDE13.【真题】建筑工程概算的编制方法主要有（）。A.设备价值百分比法B.概算定额法C.综合吨位指标法D.概算指标法E.类似工程预算法【正确答案】BDE14.下列施工企业支出的费用项目中，属于建筑安装企业管理费的有（）。A.技术开发费B.印花税C.已完成工程及设备保护费D.材料采购及保管费E.财产保险费【正确答案】ABE15.某工程原土方工程量为5000m3，桩基工程300m3，因变更致使土方工程

45、增加1000m3，桩基工程减少50m3，不考虑措施项目及其他项目，调整后土方单价为15元m3，调整后桩基工程300元/m3，以下说法正确的是（）。A.土方工程单价不应调整B.桩基工程单价不应调整C.土方工程增加费用共3750元D.桩基工程减少费用共15000元E.桩基工程减少费用共1500元【正确答案】CE16.关于对概算定额主要作用的描述，正确的是（）。A.概算定额是对生产要素提出需要量计划的依据B.概算定额是进行竣工决算和评价的依据C.概算定额是编制概算指标的依据D.概算定额是控制施工图预算的依据E.概算定额是编制施工预算的主要依据【正确答案】ABCD17.关于竣工决算的说法正确的是（）。

46、A.竣工决算是竣工验收报告的重要组成部分B.竣工决算是正确核定新增固定资产价值，考核分析投资效果，建立健全经济责任制的依据C.竣工决算是反映建设项目实际造价和投资效果的文件D.竣工决算在竣工验收之前进行E.审查竣工项目移交生产使用的各种档案资料【正确答案】ABC18.下列关于投标文件的澄清和说明，表述正确的是()。A.投标文件不响应招标文件实质性条件，可允许投标人修正或撤销其不符合要求的差异B.评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正C.投标文件中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，由投标人澄清说明为准D.若投标单价有明显的小数点错位，应调整单价，并修改总价E.投标人不接受修正

47、价格的，其投标作废标处理【正确答案】BE19.根据标准设计施工总承包招标文件的规定，属于工程总承包投标文件承包人实施计划的内容有（）。A.设备方案B.项目实施要点C.总体实施方案D.分包方案E.项目管理要点【正确答案】BCE20.评标委员会完成评标后提交的评估报告包括的内容有（）。A.基本情况和数据表B.开标记录C.废标情况说明D.评标标准E.承发包合同条款【正确答案】ABCD21.【真题】根据我国标准施工招标文件，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有（）。A.法律变化引起的价格调整B.发包人的原因导致试运行失败C.发包人原因导致的工程缺陷和损失D.承包人遇到不利

48、物质条件E.不可抗力【正确答案】BC22.编制工程量清单前。需事先拟定施工总方案。其主要内容包括（）。A.施工方法B.施工步骤C.施工机械设备的选择D.施工组织E.施工进度【正确答案】ACDE23.设备安装工程费概算的编制方法包括（）。A.预算单价法B.综合单价法C.设备价值百分比法D.扩大单价法E.综合吨位指标法【正确答案】ACDE24.下列工程造价指数中，采用平均数指数形式编制的有（）。A.各种单项价格指数B.设备、工器具价格指数C.建筑安装工程价格指数D.单项工程造价指数E.建设项目造价指数【正确答案】CDE25.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB505002013)，关于单价

49、合同措施项目费的调整，下列说法中正确的有()。A.设计变更引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费B.招标工程量清单分部分项工程漏项引起的措施项目发生变化的，可以调整措施项目费C.招标工程量清单措施项目缺项的，不应调整措施项目费D.承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准E.措施项目费的调整方法与分部分项工程费的调整方法相同【正确答案】ABDE26.【真题】国外建筑安装工程费用中的开办费一股包括（）等。A.工地淸理费B.现场管理费C.材料预涨费D.周转材料费E.暂定金额【正确答案】AD27.【真题】土地使用权的取得方式影响竣工结算新增资产的核定，下列土地使用权的作价应作为无形

50、资产核算的有（）。A.通过支付土地出让金取得的土地使用权B.通过行政划拨取得的土地使用权C.通过有偿转让取得的出让土地使用权D.以补交土地出让价款，作价入股的土地使用权E.租借房屋的土地使用权【正确答案】ACDE28.关于国际工程价款结算与支付。下列表述正确的是（）。A.工程师收到承包商提交的履约保函和预付款保函是支付预付款的前提B.工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，应确定此类材料和设备的实际费用，期中支付证书中应增加的款额为该费用的80C.进度款支付时，对永久工程的计量应以实际完成的净值计算D.业主应于工程师收到承包商的报表及证明文件之日起28天内，将其中支付证书中开具的款额

51、支付给承包商E.颁发履约证书56天内，承包商提交最终报表草案【正确答案】ABCE29.【真题】编制工程量清单时，可以依据施工组织设计、施工规范、验收规范确定的要素有()。A.顶目名称B.项目编码C.项目恃征D.计量单位E.工程量【正确答案】ACE30.根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范的规定，下列属于可以精确计算工程量的措施项目有（）。A.施工排水、施工降水B.垂直运输C.冬雨季施工D.安全文明施工E.大型机械设备进出场及安拆【正确答案】ABE31.下列选项内容中属于承包人建议书的是（）。A.总体实施方案B.工程详细说明C.分包方案D.项目管理要点E.图纸【正确答案】BCE32.某施工合同约

52、定，现场主导租赁施工机械台。由承包人租得，台班单价为200元(台班)，租赁费100元天，人工工资为50元工日，窝工补贴20元工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30。在施工过程中，发生了如下事件：遇异常恶劣天气导致停工2天。人员窝工30工日。机械窝工2天；发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；场外大范围停电致停工1天。人员窝工20工日。机械窝工1天。据此，下列选项正确的有（）。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为5

53、00元E.承包人可得的总索赔费用为2500元【正确答案】CD33.下列费用包含或可能包含在材料价格中材料运杂费的是()。A.附加工作费B.装卸费C.运输损耗D.调车费E.运输费【正确答案】ABDE34.下列形成固定资产，但属于固定资产其他费用的是()。A.工器具购置费B.建设管理费C.勘察设计费D.引进技术和引进设备其他费用E.生产准备及开办费【正确答案】BCD35.工人工作时间中的损失时间包括（）。A.准备与结束工作时间B.施工本身造成的停工时间C.非施工本身造成的停工时间D.休息时间E.偶然工作时间【正确答案】BCE36.根据我国建设工程施工合同(示范文本)，下列关于工程预付款的叙述中，正

54、确的是（）A.工程预付款主要用于采购建材、招募工人和租赁设备B.建筑工程的预付款额度一般不超过当年建筑工程量的30C.安装工程的预付款额度一般不超过当年安装工程量的l5D.承发包双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和额度E.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7d【正确答案】DE37.【真题】依法必须招标的工程，对投标保证金的退还，下列处置方式正确的有（）。A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还?B.招标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息E.未中标人的投标保证金，应在中标通知书发书同时退还【正确答案】AD38.在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时分摊进单价的是（）。A.临时设施费B.总部管理费C.利润D.税金E.人工费【正确答案】BCD39.【真题】预算定额中人工、材料、机械台班消耗量的确定方法包括()。A.以施工定额为基础确定B.以现场观察测定资料为基础计算C.以工程量计算规则为依据计算D.以各类费用定额为基础确定E.以工程结算资料为依据计算【正确答案】AB40.工程方案选择应满足