监理工程师《建设工程合同管理》考试试题（模拟测试）及答案26

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题（模拟测试）及答案26》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题（模拟测试）及答案26（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题（模拟测试）及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是（）。A.施工招标为投标报价最低者B.设计招标应为设计方案最优者C.监理招标应为施工管理和协调能力最优者D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者【正确答案】A2.某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我公司欲以3300元t的价格购买函25的螺纹钢30t，有意者请于3d内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于（）。A.承诺B.要约

2、C.反要约D.要约邀请【正确答案】B3.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。A.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格B.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件C.发布招标公告、开标、审查投标人资格D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件【正确答案】A4.能够作为保证人的为()。A.法人的职能部门B.公司C.学校D.幼儿园【正确答案】B5.工程师有权处理的索赔是()。A.承包商依据合同条款提出的索赔B.承包商依据其他法律文书提出的索赔C.承包商提出的道义索赔D.承包商无合法理由延误竣工对业主的违约赔偿【正确答案】A6.在设计合同履行过程中，设计人已完成设计工作

3、的20%，发包人要求终止或解除合同，则()。A.设计人应退还发包人已付的定金B.设计人不退还发包人已付的定金C.发包人支付该阶段设计费的一半D.发包人支付该阶段的全部设计费【正确答案】C7.【真题】关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是()。A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包C.工程勘察任务的承包人可以是自然人D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位【正确答案】B8.某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()。A.原设计

4、人对变更的设计不承担责任B.该部分设计成果需经原设计人审查批准C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【正确答案】A9.【真题】按照招标投标法实施条例，开标时宣布流标的情形是指投标人的数量少于()家。A.3B.4C.5D.7【正确答案】A10.根据FIDIC施工合同条件的规定，在引起承包人损失的事件中，承包人仅可索赔工期的是（）。A.业主提前占用工程B.非承包人原因检验导致施工的延误C.施工中遇到文物和古迹D.异常不利的气候条件【正确答案】D11.承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。A.工

5、程延误索赔B.工程变更索赔C.工程加速索赔D.合同工期索赔【正确答案】C12.在评标委员会成员中，不包括（）。A.招标人代表B.技术专家C.投标人代表D.经济专家【正确答案】C13.依据建设施工合同（示范文本）规定，因承包人的原因不能按期开工，()后推迟开工日期。A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人【正确答案】C14.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定()。A.结清全部设计费B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设计费【正确答案】A15.某招标项目的评标采用评标价法，招标文件规定

6、工期提前l个月，评标优惠20万元。某投标人报价为800万元，工期提前1个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为（）万元。A.800B.780C.820D.760【正确答案】B16.物资设备采购中划分合同包装的主要考虑因素不包括（）。A.有利于投标竞争B.要根据市场供应情况C.考虑资金计划D.尽量提前工程进度【正确答案】D17.评标委员会在评标时，除考虑投标人的报价之外，还要按照招标文件的规定考虑量化因素不包括（）。A.在中国境外所发生的内陆运输费、保险费B.投标文件申报的交货期C.在中国境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性D.投标设备的性能和生产率【正确答案】A18.在合同履行过程中，承包人

7、违反合同规定，监理人在发出整改通过()天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A.1B.14C.28D.56【正确答案】C19.合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法错误的是()。A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁C.仲裁协议约束合同当事人D.仲裁协议不排除法院对纠纷的管辖权【正确答案】D20.【真题】招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由()承担责任。A.招标代理机构B.招标监管部门C.投标人D.招标人【正确答案】D21.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止

8、后以被代理人的名义订立的合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为（）。A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销【正确答案】A22.FIDIC施工合同条件规定，预付款又称动员预付款，是业主为了帮助（）解决施工前期开展工作时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。A.承包商B.分包商C.工程师D.指定分包商【正确答案】A23.建筑工程一切险往往还加保（）。A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机械损坏险D.第三者责任险【正确答案】D24.某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、

9、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为()。A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日【正确答案】A25.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正后再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（）之日。A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣工验收C.最终验收合格D.办理竣工验收手续【正确答案】B26.FIDIC施工合同条件规定，业主提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同价的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后（）个月，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。A.3B.5C.

10、6D.12【正确答案】C27.决定保险成本的最主要因素是（）。A.资金的时间价值B.保险机制C.保险费率D.保险人的信誉【正确答案】C28.监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是（）。A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延C.停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期【正确答案】D29.由于无效合同自始没有法律约束力，因此，（）是处理无效合同的主要方式。A.赔偿损失B.赔礼道

11、歉C.返回财产D.追缴财产，收归国有【正确答案】C30.当施工合同文件中出现不一致时，以()为优先解释的依据。A.合同条件B.专用条款C.纪要、协议D.通用条款【正确答案】C31.某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为（）。A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日【正确答案】A32.【真题】根据标准施工合同，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。A.不利地质条件B.不利水文条件C.有毒作业环境D.不利气

12、候条件【正确答案】D33.FIDIC施工合同条件规定，设置缺陷通知期的目的是为了（）。A.证明承包商的施工工艺达到了合同规定的标准B.判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工C.考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求D.确定业主应保证履行给承包商付款的义务【正确答案】C34.【真题】关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）。A.施工招标项目必须有标底B.标底应当在开标时公布C.标底应当作为评标的依据D.个项目可以有几个不同的标底【正确答案】B35.关于工程预付款的扣还，下列说法错误的是（）。A.预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还B.从达到合同总价的10%那

13、个月起扣C.本月证书中承包商应获得的合同款额中扣除25%作为预付款的偿还D.合同款额中不包括保留金的扣减，但包括预付款的扣减【正确答案】D36.当发包人委托的监理工程师与发包人派驻代表的职责发生交叉或不明确时，应当由()。A.发包人明确双方职责，且无需做出通知、B.监理单位明确双方职责，并以书面形式通知发包人C.监理单位明确双方职责，且无需做出通知D.发包人明确双方职责，并以书面形式通知承包方【正确答案】D37.关于招标人解答投标人质疑的说法，正确的是（）。A.招标人给予口头答复即可B.招标人答复只给予提问者C.招标人答复作为招标文件的组成部分D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准【正

14、确答案】C38.建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如果授权范围不明确，则（）。A.只能由代理人(单位)向第三人承担责任B.只能由被代理人(单位)向第三人承担责任C.被代理人(单位)与代理人共同承担责任D.由被代理人(单位)向第三人承担责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的【正确答案】D39.按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和（）三类。A.建设工程监理合同B.建设工程采购合同C.建设工程分包合同D.建设工程施工合同【正确答案】D40.【真题】某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工

15、程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担【正确答案】A41.由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔，这种索赔叫做（）。A.费用索赔B.工期索赔C.工程加速索赔D.工程变更索赔【正确答案】D42.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于合同工期的说法，正确的是（）。A.合同协议书内注

16、明的施工期限B.招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和C.中标通知书内写明接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和D.合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和【正确答案】D43.因包装不符合规定而造成货物运输过程中的损坏或灭失，由（）负责赔偿。A.供货方B.采购方C.承运人D.接货人【正确答案】A44.施工图设计的内容不包括（）。A.方案设计B.建筑设计C.设备设计D.结构设计【正确答案】A45.当事人以除土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产以外财产抵押的，（）。A.可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订

17、之日起生效B.必须自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效C.必须自愿办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效D.可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效【正确答案】A46.风险管理过程中，风险识别和风险评价是两个重要步骤。下列关于这两者的表述中，正确的是()。A.风险识别和风险评价都是定性的B.风险识别和风险评价都是定量的C.风险识别是定性的，风险评价是定量的D.风险识别是定量的，风险评价是定性的【正确答案】D47.无权代理行为属于()。A.无效行为B.可撤销的行为C.效力待定的行为D.可变更的行为【正确答案】C48.下列关于招标代理机构应具备的基本条件的说法中，不正确的是（）。

18、A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有丰富的政府机关人脉C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”【正确答案】B49.施工中订购了10000m电缆线的合同，在合同约定的时间内交付了9000m，供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知，但在合同约定期限内采购方对此发货通知未做答复，则对这1000m电缆而言，（）。A.供货方不应再继续发运B.供货方发运后，采购方有权拒收C.供货方发运后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款D.供货方发运后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款【正确答案】D50.某工程的大型设

19、备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由（）进行审查认可。A.承包总体工程设计的设计单位B.发包人C.监理工程师D.设备安装承包商【正确答案】A51.某工程监理酬金总额为40万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元。在合同履行过程中，因监理单位的过失给业主造成经济损失50万元。依据委托监理合同(示范文本)，监理单位应承担的赔偿金额为（）万元。A.40B.47C.37D.50【正确答案】C52.下列情形中，不属于施工中不利物质条件的有（）。A.污染物B.不利于施工的气候条件C.非自然的物质障碍D.不可预见的自然物质条件【正确答案】B53.某工程项目的

20、承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由()。A.审查单位与监理单位共同承担B.承包人与审查单位连带承担C.承包人全部承担D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失【正确答案】C54.英国NEC施工合同文本规定，当承包人发现意外地质条件有可能造成推迟竣工时间和影响合同价格时，应当()。A.立即向对方发出早期预警B.事后再进行索赔C.要求对方赔偿D.自己承担损失【正确答案】A55.代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施

21、的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。A.代理人和被代理人B.被代理人C.第三人D.自己【正确答案】B56.在设计合同的履行过程中，发包人应当按照合同约定时间，一次性或陆续向设计人提交设计的依据文件和相关资料。如果发包人提交上述资料及文件超过规定期限（）d以内的，设计人规定的交付设计文件时间应相应顺延。A.5B.15C.10D.20【正确答案】B57.某施工项目采用评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为5050万元、评标价为5060万元，乙的投标价为5070万元、评标价为5050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()。A.甲投标人，合同价为5050万元

22、B.甲投标人，合同价为5060万元C.乙投标人，合同价为5070万元D.乙投标人，合同价为5050万元【正确答案】C58.施工合同履行过程中，竣工后的试车组织和试车工作由（）负责。A.承包人B.发包人C.工程师D.承包人和发包人共同【正确答案】B59.FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为【正确答案】D60.施工合同履行过程中，工期相应顺延的情况是（）。A.由于承包人采购的材料不符合标准

23、造成损失的B.由于承包人采购设备制造原因试车达不到验收要求的C.由于发包人采购设备制造原因试车达不到验收要求的D.由于承包人施工原因试车达不到要求的【正确答案】C61.合同法律关系的客体是指()。A.合同的当事人B.合同双方的权利C.合同双方的义务D.合同的标的【正确答案】D62.FIDIC施工合同条件规定，合同工期的（）作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准。A.测量和估价B.时间界限C.变更和调整D.竣工检验【正确答案】B63.在监理合同履行中，出现()情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。A.工程总投资超过预期金额B.因承包人原因导致工程延长C.监理工程师没有进行合同内规

24、定的检查而出现质量事故D.监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加【正确答案】C64.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用（）计算交货数量。A.查点法B.理论换算法C.衡量法D.经验鉴别法【正确答案】A65.【真题】关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以设有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人的行业缉质只设甲级【正确答案】C66.下列选项中不属于编制设计要求文件应兼顾方面的是（）。A.严格性B.完整性C.灵活性D.准确性【正确答案】D67.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，不可抗

25、力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后48h内向（）通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。A.工程师B.发包人C.勘察设计单位D.有关行政监督部门【正确答案】A68.项目经理是由（）授权的派驻施工现场代表承包人的总负责人。A.监理单位B.发包人C.承包人D.工程师【正确答案】C69.【真题】标准施工合同中的“合同工期”是指（）。A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限D.承包人在投标函内承诺完成工

26、程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【正确答案】D70.本次招标经过评审比较，投标人的投标书均不满足招标文件的规定而未能选出中标人，后续处理的原则是（）。A.投标截止时间止，投标人少于3个的应重新招标B.经评标委员会评审后否决所有投标的不再进行招标C.重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后应重新进行招标D.重新招标后所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后应重新招标【正确答案】A71.下列关于代理的表述，错误的是（）。A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在

27、被代理人追认前，相对人可以撒销C.无权代理的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为【正确答案】C72.【真题】根据标准施工合同，合同工期应自（）载明了开工日起计算。A.发包人发出的中标通知书B.监理人发出的开工通知C.合同双方签订的合同协议书D.监理人批准的施工进度计划【正确答案】B73.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照()处理。A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予

28、顺延【正确答案】C74.中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在()后退还。A.业主提交履约担保B.投标有效期C.撤销投标书D.保证书退还【正确答案】B75.材料采购合同履行过程中，检验水泥含碱量的质量检验方法是()。A.化学实验B.理论换算法C.物理实验D.经验鉴别法【正确答案】A76.招标人向建设行政主管部门办理（）手续认可后才可进行招标工作。A.立项批准B.征地许可C.安全许可D.申请招标【正确答案】D77.【真题】标准施工合同中“暂估价”的含义是（）。A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生

29、工程变更需增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成部分【正确答案】D78.【真题】根据建设工程设计合同（示范文本），关于初步设计应满足的深度要求的说法，错误的是()。A.满足主要材料订货的需要B.满足非标准设备制作的需要C.满足编制施工招标文件的需要D.满足编制施工图设计文件的需要【正确答案】C79.根据标准施工合同，关于暂估价的说法，错误的是（）。A.暂估价是签约合同价的组成部分B.该笔款项在合同履行阶段一定发生C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容包括计日工【正确答案】D80.有关招标代理机构的说法中，错误的是（）。A.上级主管部门可以指定招标代理机构B.招标代理机构与行

30、政机关无隶属关系C.招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜D.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定【正确答案】A81.【真题】建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的()。A.1/2B.1/3C.2/3D.3/4【正确答案】C82.下列关于资格预审和资格后审的说法，不正确的是()。A.资格预审与资格后审不同时使用B.公开招标的项目，实行资格预审C.邀请招标的项目，实行资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别【正确答案】D83.【真题】工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计

31、划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔。认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为（）。A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【正确答案】A84.施工过程中，因承包人的原因施工进度滞后于计划进度，承包人按照工程师的要求修改了进度计划并提出了相应措施，经工程师确认后执行。但执行中由于措施有问题导致损失，此损失应由()负责。A.承包人B.发包人C.工程师D.设计人【正确答案】A85.勘察合同履行管理时，如果发包人不履行合同，

32、发包人（）。A.无权要求返还定金B.有权要求返还定金C.只能要求返还定金的一半D.无权要求返还定金且需支付违约金【正确答案】A86.根据招标投标法的规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，（）。A.必须自行办理招标事宜，无须备案B.必须自行办理招标事宜，并向有关行政监督部门备案C.可以自行办理招标事宜，但需要向有关行政监督部门备案D.可以自行办理招标事宜，无须备案【正确答案】C87.设计施工总承包合同模式下，一般其履约担保需要在（）一直有效。A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前【正确答案】B88.当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约

33、的是（）。A.投标文件B.招标公告C.宣传广告D.招股说明书【正确答案】A89.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是()。A.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少D.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多【正确答案】A90.【真题】因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()。A.不可抗力发生日B.发出通知日C.通知到达对方日D.对方同意日【正确答案】C91.以下不属于综合评估法

34、初步评审内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.项目管理机构评审【正确答案】D92.【真题】根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列情形中监理人可获得经济奖励的是（）。A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求B.监理的工程施工中未发生安全事故C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔【正确答案】C93.关于担保的表述中，有误的是（）。A.担保通常由当事人双方订立担保合同B.担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效C.担保活动应当遵循协商一致的原则D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履

35、行债务实现债权人的权利的法律制度【正确答案】C94.【真题】某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是（）。A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B.仲裁事项可以通过默示的方式体现C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效【正确答案】B95.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，分包合同的价格应为（）。A.承包商发出的“中标通知书”中接受的价格B.分包商提出的估算价格C.工程师确定的价格D.通过业主同意的价格【正确答案】A96.设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的（）。A.10%B.20%C.30%

36、D.40%【正确答案】C97.材料采购合同中，结算方式可以是现金支付、转账结算或异地托收承付。下列说法不正确的是()。A.现金结算只适用于成交货物数量少，且金额小的购销合同B.转账结算适用于同城市或同地区内的结算C.托收承付适用于合同双方不在同一城市的结算D.托收承付适用于合同双方在同一城市的结算【正确答案】D98.以下不属于质量验收方法的是（）。A.物理试验B.化学实验C.观察法D.经验鉴别法【正确答案】C99.在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前（）天的各可调因子的价格指数。A.14B.28C.42D.56【正确答案】C100.2009年2月10日，

37、甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙于2010年7月10日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）。A.2010年2月10日B.2011年7月10日C.2011年2月10日D.2012年7月10日【正确答案】B二.多选题(共70题)1.保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为（）。A.发生与否的不确定性B.发生范围的不确定性C.发生原因的不确定性D.发生时间的不确定性E.发生后果的不确定性【正确答案】ADE2.【真题】根据标准施工合同工准备阶段的主要义务有（）。A.审定施工方案B.组织设计交底C.提供施工现场D.约定开工时间E.讨论通过施工组织

38、设计【正确答案】BCD3.【真题】材料采购合同履行z中，可用于现场交货数量验收的方法有（）。A.磅差分析法B.查点法C.经验鉴别法D.衡量法E.理论换算法【正确答案】BDE4.对选定的评标因素，可采用以下（）量化方法调整评标价格。A.运输费、保险费和其他费用B.根据投标文件申报的交货期调整C.根据付款条件的偏差来调整D.投标设备的预计运行和维护费用E.成套设备的费用【正确答案】ABCD5.在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有()。A.开展监理业务前向监理人支付预付款B.负责建设工程所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件C.免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料D.与监理人协商一致，

39、选定项目的勘察设计单位E.将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确【正确答案】ABCE6.【真题】建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有（）。A.工地内第三者对工程造成的损害B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡D.工地外第三者对工程造成的损害E.承包商基础土方开挖破坏了图样上未标明的市政供水管道造成的损害【正确答案】BC7.下列属于引起合同法律关系变更的事件有（）。A.战争B.业主违约C.洪水D.双方协商延长工期E.政策变化【正确答案】ACE8.【真题】依据合同法，下列合同属于建

40、设工程合同的有()。A.勘察合同B.设计合同C.监理合同D.施工合同E.设备采购合同【正确答案】ABD9.仲裁的原则包括()。A.自愿原则B.公平合理原则C.公开原则D.一裁终局原则E.仲裁依法独立进行原则【正确答案】ABDE10.【真题】某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业行使权利的说法，正确的有()。A.施工企业可以行使代位权B.施工企业可以行使撤销权C.施工企业应以建设单位名义行使权利D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利E.施工企业行使权利的范围以其债权为限【正确答案】BDE11.根据合同法的规定

41、，采用合同形式的不要式原则的理由有（）。A.合同本质对合同形式不作要求B.电子技术对合同形式的影响C.当事人对合同的形式不予重视D.国际公约要求不应对合同形式进行限制E.市场经济要求不应对合同形式进行限制【正确答案】ABDE12.【真题】根据标准施工招标文件，应当进行重新招标的情形有()。A.投标截止时间后招标人不同意开标的B.投标截止时间止，投标人少于3家的C.投标人投诉中标人的D.经评标委员会评审后否决所有投标的E.招标人不接受评标评审结果的【正确答案】BD13.下列关于标准施工招标文件的说法，错误的有()。A.“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜B.“投标人须

42、知前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.编制依法必须进行招标的项目的资格预审文件和招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本D.“投标人须知”正文内容不得与“投标人须知前附表”内容相抵触，否则抵触内容无效E.行业标准施工招标文件中的“专用合同条款”可对标准施工招标文件中的“通用合同条款”进行补充、细化【正确答案】BD14.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，接到分包商的支付报表后，承包商代表应对照分包合同工程量清单中的工作项目、单价或价格复核取费的合理性和计算的正确性，并依据分包合同的约定扣除（）等后，核准该阶段应付给分包商的金额。A.分包管

43、理费B.对分包施工支援的实际应收款项C.预付款D.保留金E.材料费、设备费【正确答案】ABCD15.对公证的合同效力，描述正确的一项是()。A.公证的效力高于鉴证的效力B.鉴证的效力高于公证的效力C.公证的文书应当作为人民法院认定事实的依据D.公证的文书人民法院应当审查确定其效力E.公证的文书具有强制执行的效力【正确答案】ACE16.某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于3台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，以下关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有()。A.买方可要求推土机生产厂承担违约责任B.买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任C.

44、买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任D.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半E.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按规定处理【正确答案】ABCE17.施工招标的评标过程中，综合评分法可分为（）。A.评标价评分法B.按比例折算评分法C.以标底衡量报价得分的综合评分法D.无标底的综合评分法E.以复合标底值作为报价评分衡量标准的综合评分法【正确答案】CDE18.对违反合同者追究责任时，实行()A.违约金、定金并用原则B.以补偿性为原则C.过错原则D.因不可抗力不能履行合同时，部分或者全部免除责任E.严格责任原则【正确答案】BDE19.在招标程序中，()等将作为未来合同文

45、件的组成部分。A.招标文件B.中标人的投标文件C.中标函D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改E.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改【正确答案】BC20.属于委托监理合同正常监理酬金中直接成本的有（）。A.经营业务费B.交通费、差旅费、办公设施费C.监理人员和监理辅助人员的王资，包括津贴、附加工资、奖金等D.用于该项工程监理人员的其他专项开支，包括差旅费、补助费等E.监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用【正确答案】CDE21.建筑工程一切险承担保险责任的范围包括（）。A.错误设计引起的费用B.火灾C.工人恶意行为造成的事故D.技术人员过失造成的事故E.盗

46、窃【正确答案】BCDE22.狭义的工程保险包括（）。A.建筑工程一切险（及第三者责任险）B.安装工程一切险（及第三者责任险）C.机器损坏险D.人身意外伤害险E.货物运输险【正确答案】AB23.订立勘察合同时，发包人应提供的勘察依据文件和资料包括（）。A.提供地震安全性评价和环境评价B.提供勘察工作范围地下已有埋藏物的具体位置分布图C.提供工程勘察任务委托书和建筑总平面布置图D.提供勘察工作范围已有的技术资料和工作范围的地形图E.提供本工程批准文件(复印件)及用地、施工、勘察许可等批件（复印件）【正确答案】BCDE24.建设行政主管部门对招标文件的核查内容包括（）。A.招标文件的组成是否包括招标

47、项目的所有实质性要求和条件B.招标项目需要划分标段时，承包工作范围的合同界限是否合理C.招标文件是否有限制公平竞争的条件D.招标文件是否已经备案E.拟签订合同的主要条款，是否能使投标人明确承包工作范围和责任，并能够合理预见风险【正确答案】ABCE25.下列属于监理人职责的有（）。A.约定开工时间B.提出开工申请C.组织设计交底D.审查承包人的实施方案E.开工通知【正确答案】DE26.【真题】采用FIDIC施工合同条件签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可能的原因有()。A.工程量清单中的工程量不准确B.承包商的投标报价漏缺C.合同内有调价条款D.施工中发生工程变更E.承包商拖期

48、竣工的赔偿【正确答案】ACDE27.【真题】根据FIDIC施工合同条件，承包商提交工程师中期结算的工程进度款支付报表中，应包括的内容有（）。A.经工程师计量的合格工程的工程款额B.完成变更工程的款额C.作为保留金本期减扣的款额D.承包商需支付给分包商的款额E.本期经工程师批准的索赔款额【正确答案】BC28.依据FIDIC土木工程施工分包合同条件中有关分包合同管理的规定，下列说法中错误的有（）。A.承包商应对分包合同进行协调管理B.承包商代表有权直接向分包商发布指示C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示E.无论何种原因造成的损失，

49、分包商都只能向承包商提出索赔要求【正确答案】CD29.下列对可更正的错误表述正确的有（）。A.若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价B.若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准C.如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝D.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以授受E.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会不可以授受【正确答案】ABCD30.材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有（）。A.手触B.金相试验C.拉伸试验D.压缩试验E.查，占、法【正确答案】BCD31.【真题】招标人自行组织

50、招标应具备的条件和能力有()。A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员C.有办理招标手续的人员及能力D.有编制招标文件的能力E.有组织评标的能力【正确答案】BDE32.为了确保工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，以及能使招标后工作顺利进行，招标备案的前期准备应满足的要求有（）。A.建设工程已批准立项B.技术资料能满足招标投标的要求C.向建设行政主管部门履行了报建手续，并取得批准D.建设用地已依法取得，并领取了工程施工许可证E.建设资金能满足建设工程的要求，符合规定的资金到位率【正确答案】ABCE33.【真题】根据FIDIC土木工程施工分包合同

51、条件，工程师对分包工程的管理职责有（）。A.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.协商分包工程的施工D.检查分包工程使用的材料E.参与计量分包人完成的永久工程【正确答案】BD34.合同法规定的合同变更条件包括（）。A.有效的合同B.协商一致C.变更内容明确D.须经合同管理机关批准E.合同当事人一方确有变更理由和依据【正确答案】ABCE35.【真题】某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行中出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是（）。A.发包人要求的设计变更B.发包人未按期审查承包人文件C.承包人未按已确认修改的设计文件实施D.发包人提供的材料延误

52、E.异常不利的气候条件【正确答案】ABD36.【真题】我国合同法规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为()。A.履行期限条款B.结算条款C.清理条款D.质量条款E.违约责任条款【正确答案】BC37.保险人可以对()带来的损失不负责赔偿。A.设计原因B.自然事件C.原材料缺陷或工艺不善D.意外事故E.维修保养费用【正确答案】ACE38.根据九部委联合颁布的标准施工招标资格预审文件的规定，项目招标人在编制施工招标资格预审文件时，对（）必须不加修改地引用，不能针对项目情况作修改。A.申请人须知B.申请人须知前附表C.资格审查办法D.评标办法E.技术标准和要求【正确答案】AC39.【真题】招标

53、人在招标过程中对申请人的资格审查方式有（）。A.形式审查B.详细审查C.资格预审D.资格后审E.资格备案【正确答案】CD40.【真题】根据标准施工合同，保险的正确处理方式有()。A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外和伤害险B.发包人应以自己的名义投保工程设备险C.承包人应以自己的名义投保施工设备险D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费E.承包人应以自己的名义投保进场材料险【正确答案】ACD41.可以作为抵押物的财产有()。A.房屋B.机器C.首饰D.医院E.学校【正确答案】ABC42.合同公证与鉴证的相同点体现在（）。A.合同鉴证与公证的办理机关相同B.合同鉴证与公证的

54、办理程序相同C.合同鉴证与公证的内容和范围相同D.合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则E.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性【正确答案】CDE43.人民法院审理民事案件，依照法律规定实行（）制度。A.合议B.回避C.公开审判D.两审终审E.一审终局【正确答案】ABCD44.下列关于发包人审查的说法错误的有()。A.承包人的设计文件提交监理人后，监理人应组织设计审查B.自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过7天C.发包人审查后认为设计文件不符合合同约定，监理人应以书面形式通知承包人D.承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后

55、重新报送发包人审查，审查期限重新起算E.合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为承包人的设计文件已获发包人同意【正确答案】AB45.FIDIC施工合同条件规定，由于无条件保函对承包商的风险较大，因此通用条件中明确规定了（）的情况下业主可以凭履约保函索赔，其他情况则按合同约定的违约责任条款对待。A.专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效期而未延长B.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后48d内未派人修补C.由于承包商的严重违约行为业主终止合同D.按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项E.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42d内未派人修补