造价工程师《建设工程计价》考试试题测试卷和答案（第36卷）

《造价工程师《建设工程计价》考试试题测试卷和答案（第36卷）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价工程师《建设工程计价》考试试题测试卷和答案（第36卷）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、造价工程师建设工程计价考试试题测试卷和答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，包装费的计取基数不包括该设备的（）。A.材料费B.加工费C.外购配套件费D.设计费【正确答案】D2.承包人提交的进度款支付申请，除合同另有规定外，一般不包括（）。A.累计已完成的工程价款B.本周期拟完成计日工金额C.应抵扣的工程预付款D.应扣减的质量保证金【正确答案】B3.投标人投标报价前研究招标文件。进行合同分析的内容不包括（）。A.投标人须知分析B.合同形式分析C.图样分析D.技术标准和要求分析【正确答案】A4

2、.【真题】某施工企业承建某市区一住宅楼工程，工程不含税造价为2000万元，当地地方教育附加率为2%,则该工程应缴纳的建筑安装工程税金为()万元。A.65.60B.67.00C.68.20D.69.60【正确答案】D5.工料单价不包括()。A.人工费B.材料费C.机械费D.企业管理费【正确答案】D6.【真题】关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是()。A.即指零星工作所消耗的人工工时B.在投标时计入总价，其数量和单价由投标人填报C.应按投标文件载明的数量和单价进行结算D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由招标人填写【正确答案】D7.对建设地点(厂址)选择进行费用分析时，下列属于项目投产后生

3、产经营费用的是（）。A.拆迁补偿费B.动力设施费C.土地征购费D.动力供应费【正确答案】D8.住宅小区建设规划设计的核心问题是（）。A.增加建筑密度B.提高土地利用率C.增加住宅单元数量D.减少住宅净高【正确答案】B9.资格预审是指在（）对潜在投标人进行的资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面情况进行资格审查，而资格后审是指在（）对投标人进行的资格审查。A.投标前开标前B.投标前开标后C.开标后开标前D.开标前开标后【正确答案】B10.【真题】下列工程设计阶段中，对控制工程造价影响最小的是（）阶段。A.初步设计B.技术设计C.施工图设计准备D.施工图设计【正确答案】D11.以下事件中，承包方

4、要求的索赔事件不成立的是（）。A.业主要求暂停全部工作B.建设方未能及时给出图纸C.施工单位因机器损坏而导致停工D.监理人指令承包人加速施工【正确答案】C12.关于投标报价的编制依据中，表述错误的是（）。A.工程量清单计价规范B.国外造价协会颁发的计价办法C.建设工程设计文件及相关资料D.市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息【正确答案】B13.建设项目竣工验收方式中，称为交工验收的是（）。A.单位工程验收B.单项工程验收C.工程整体验收D.分部工程验收【正确答案】B14.【真题】关于施工合同预付款。下列说法中正确的是（）A.承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款B.采用起扣点

5、计算法抵提确付款对承包人比较不利C.预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少D.预付款的额度通常与主要材料和构件费用占建安费的比例相关【正确答案】D15.根据建设工程价款结算暂行办法的规定，若工程合同金额为3000万元，则预付款金额最低为（）万元。A.150B.300C.450D.900【正确答案】B16.【真题】关于最终结清，下列说法中正确的是（）。A.最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清B.最终结清支付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止C.质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方式处理D.最终结清付款涉及政府投资的，应按国家

6、集中支付相关规定和专用合同条款约定办理【正确答案】D17.除按照工程变更规定引起的工程量增减外，采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，承包人用于结算的最终工程量应该是（）A.按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量B.承包人完成合同工程应予计量的工程量C.招标工程量清单中列示的工程量D.总价合同各项目的工程量【正确答案】D18.关于投标有效期，下列描述正确的是（）。A.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天B.投标人同意延长投标有效期的，不应相应延长其投标保证金的有效期C.投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投标保证金D.若投标人在规

7、定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还【正确答案】D19.当拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似而又没有可用的概算指标时采用，但必须对建筑结构差异和价差进行调整，适用于（）。A.概算指标法B.类似工程预算法C.分组计算审查法D.标准预算审查法【正确答案】B20.某挖土机挖土一次正常循环工作时间为50s，每次循环平均挖土量为0.5m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差系数为25%，按8小时工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为（）台班/1000m3。A.5.43B.7.2C.8D.8.68【正确答案】A21.建设项目的工程造价在量上与（）相等。A.固定资

8、产投资与流动资产投资之和B.工程费用与工程建设其他费用之和C.建设期利息与固定资产投资方向调节税之和D.固定资产投资【正确答案】D22.在建设工程施工招标程序中。可用资格预审公告代替招标公告，资格预审后不再单独发布招标公告。资格预审公告和招标公告中的共同内容是（）A.申请人的资格要求B.资格预审文件的获取C.项目概况与招标范围D.投标文件的递交【正确答案】C23.人工日工资单价的组成中，停工学习时支付的工资属于()。A.计时工资B.特殊情况下支付的工资C.奖金D.津贴补贴【正确答案】B24.对于其他项目中的暂列金额，投标人正确的报价方式是（）。A.按政策规定标准估算报价B.按招标文件提供的金额

9、报价C.自主报价D.待签证时报价【正确答案】B25.【真题】某招标项目采用经评审的最低投票价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为5%，投标人四同时投标1#、2#标段，报价分别为5000万元，4000万元。若四在1#标段中标，则其在2#标段的评标价为()。A.3750B.3800C.4200D.4250【正确答案】B26.【真题】根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（）。A.基本工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资【正确答案】D27.在工程索赔中，属于不可原谅延期的条件是（）。A.全因业主

10、的原因造成的延误B.全因工程师原因造成施工延误C.全因发包人原因造成的工期延误D.全因承包人的原因造成施工进度滞后【正确答案】D28.下列选项中，不属于按定额用途分类的是（）。A.施工定额B.概算指标C.概算定额D.企业定额【正确答案】D29.建设工程预算编制中的总预算由（）组成。A.综合预算和工程建设其他费、预备费B.预备费、建设期利息及铺底流动资金C.综合预算和工程建设其他费、铺底流动资金D.综合预算和工程建设其他费、预备费、建设期利息及铺底流动资金【正确答案】D30.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，直接从事建筑安装工程施工的生产工人的停工学习应计入（）。A.特殊情况下支付的工

11、资B.津贴补贴C.企业管理费D.现场管理费【正确答案】A31.【真题】某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总价款的5，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。A.10B.12C.50D.60【正确答案】A32.根据标准施工招标文件规定，关于工程变更价款调整的说法，正确的是()。A.对于分部分项工程，已标价清单有适用项目，且变更导致的该清单项目的工程数量变化不足10%的，采用该项目的单价B.措施

12、项目中安全文明施工费变更，按照实际发生变化的措施项目以及承包商的浮动率调整C.如果变更使承包商在清单中填的综合单价与招标控制价中综合单价偏差超过15%的，综合单价可由承包人提出，监理人确定进行调整D.非承包商原因删减了原合同约定的工程，致使承包商发生的费用和应得收益不能得到补偿，承包商有权提出并得到合同的费用与利润补偿【正确答案】D33.根据总承包合同示范文本的规定，发包人签发工程接收证书或合同解除时，预付款尚未抵扣完时，发包人有权要求承包人支付尚未抵扣的预付款，首先采取的手段是（）。A.从预付款保函中扣除?B.从应付给承包人的款项中或属于承包人的款项中一次或多次扣除?C.签订支付尚未扣完的预

13、付款支付时间安排协议书?D.从承包人提交的履约保函中抵扣【正确答案】B34.【真题】关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的是（）。A.单位工程竣工结算由承包人编制B.建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效C.竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告D.结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人【正确答案】D35.关于评标定标的概念，下列表述正确的是（）。A.项目评标委员会成员可以在中标结果前公开B.初步评审包括经评审的最低投标价法C.中标候选人应限定在35人以内D.招标人除了给中标人发出中标通知书，还要中标结果通知所有未中标的人【正确答案】

14、D36.承包人依据招标文件的相关规定进行投标，经复核资料等前期工作的整理，现确定该投标工程中分部分项工程费中人工费单价50元工日，加权材料费200元m3，机械费为500元台班，管理费费率20%，利润费率为15%，则该分部分项工程费的综合单价是（）。A.1035B.763C.959D.1012.5【正确答案】A37.根据标准设计施工总承包招标文件的规定，经评审的最低投标价法的详细评审标准，应考虑的量化因素主要是（）。A.工期提前B.质量提高C.付款条件D.多标段投标【正确答案】C38.已知进口设备货价为500万美元，美元与人民币的汇率为1：83，国际运费率为10%，运输保险费率为5%，银行财务费

15、率为2%，则该进口设备的银行财务费为（）万元人民币。A.10B.83.00C.95.87D.96.11【正确答案】B39.废水污染治理采用的方法是（）。A.冷凝法B.活性炭吸附法C.催化燃烧法D.重力分离法【正确答案】D40.下列关于不可抗力事件造成的工期延误及损失处理。说法正确的是（）。A.工期顺延，承包商承担与工程施工有关的损失B.工期顺延，损失按一定的比例由双方共同分担C.工期顺延，各自的损失各自承担，工程师的损失由业主承担D.工期顺延，人员伤亡的损失由业主承担【正确答案】C41.在施工机械台班单价的组成和确定过程中，下列不涉及台班折旧费计算的因素是（）。A.机械预算价格B.建筑工程量C

16、.耐用总台班数D.残值率【正确答案】B42.在工程总承包合同条件下，下列关于进度款时间延误的处理说法不正确的是（）。A.因发包人的原因未能按合同约定的时间向承包人支付工程进度款的，应从发包人收到付款申请报告后的第26日开始，向承包人支付延期付款利息和相关罚金，作为延期付款的违约金额。B.发包人延误付款15天以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款的，承包人可暂停部分工作，视为发包人导致的暂停，并按合同中关于发包人暂停的约定执行C.当双方未能达成延期付款协议，导致工程无法实施，承包人可停止部分或全部工程发包人承担违约责任，导致工程关键路径延误时，竣工日期顺延D.发包

17、人的延误付款达60天以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权根据合同的约定向发包人发出解除合同的通知。并有权就因此增加的相关费用向发包人提出索赔【正确答案】A43.【真题】某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输危险费率3，则离岸价为（）万元。A.881.08B.883.74C.1063.18D.1091.90【正确答案】A44.筑路机在道路修筑过程中.在末端工作区掉头而引起的筑路机无负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的()。A.无效工作时间B.不可避免的无负荷工作时间C.多余工作时间D.低负荷下的工作时间【正确答案】B45.人工单价组成中工人的工龄工资

18、属于（）。A.基本工资B.劳动保护费C.职工福利费D.辅助工资【正确答案】A46.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（）A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费【正确答案】B47.下列关于其他项目清单的描述，错误是（）。A.其他项目清单包含暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费B.其他项目清单中的项目不可以根据工程实际情况进行补充C.其他项目清

19、单中的项目都是固定的，不能修改。D.其他项目清单的内容会受工程复杂程度、工期的长短、工程的组成内容等因素影响【正确答案】C48.关于措施项目费调整下列说法正确的是（）。A.工程变更引起的项目措施变化，承包人不可以提出B.安全文明施工费可以浮动C.措施项目费单价项目按分部分项工程费调整方法调整D.按总价计算的措施项目费按实际发生的调整，但应考虑承包人报价浮动率【正确答案】C49.关于工程总承包中的预付款抵扣，下列说法错误的是（）。A.预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排由合同约定B.预付款抵扣完成后发包人应及时向承包人退还预付款保函C.从应付承包人的款项中一次货多次扣除预付款D.应付款不足以

20、抵扣的，发包人无权从预付款保函中扣除，只能从结算中抵扣【正确答案】D50.以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的比例系数估算项目静态投资的方法称为（）。A.系数估算法B.比例估算法C.指标估算法D.扩大指标估算法【正确答案】A51.国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由（）组成。A.各分部分项目工程费、单项工程开办费B.直接工程费、管理费、利润及税金C.直接工程费、开办费、利润及税金D.各分部分项目工程费、单项工程开办费、措施费【正确答案】A52.下列关于招标文件的表述，错误的是（）。A.招标文件是由招标人发布的B.招标文件的编制及其内容必须符合有关法律法规的规定C.招标文件

21、中提出的各项要求，对发承包双方不具有约束力D.招标文件既是投标单位编制投标文件的依据，也是招标人与将来中标人签订工程施工合同的依据【正确答案】C53.根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是（）。A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程款C.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程款D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用【正确答案】A54.下列不属于建设项目竣工决算报告情况说明书内容的是（）。A.新增生产能力效益分析B.债权债务的清偿情况

22、分析C.工程价款结算情况分析D.主要实物工程量分析【正确答案】D55.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于工程计量，下列说法中正确的是（）。A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量C.成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量D.总价合同应按实际完成的工程量计算【正确答案】A56.在合理的施工组织设计、正常施工条件下，完成一个规定计量单位合格结构构件、分项工程所需的人工、材料和机械台班的社会平均消耗量标准是指（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标?【正确答案】B57.下列关于其他项目清单的说法

23、，正确的是（）A.暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，预留时把各专业的暂列金额合计列一项即可B.由于计日工是为解决现场发生的零星工作的计价而设立，只要填报单价，估不估暂定数量实际操作结果完全一样C.其他项目清单的具体内容可根据实际情况补充D.暂列金额一般按合同约定价款的10-15确定【正确答案】D58.作为工程定额体系的重要组成部分，施工定额是（）。A.完成一定计量单位的某一施工过程所需消耗的人工、材料和机械台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及其费

24、用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准【正确答案】A59.某市承包单位获得承建该市县城某政府办公楼，工程不含税价格2000万元，则该承包单位为此需缴纳的营业税为（）万元。A.66.97B.62.01C.61.86D.60.00【正确答案】B60.某新建项目，建设期2年，建设期内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款。第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，年利率为7%。则该项目的建设期利息为（）万元。A.77.00B.78.47C.112.00D.114.94?【正确答案】B61.按照建设工程价款结算暂行办法规定，在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的（）预付工程

25、款。A.15天内B.20天内C.开工日期前的5天D.开工日期前的7天【正确答案】D62.建筑设计评价指标中主要用于评价建筑物功能水平是否合理的综合性指标是（）。A.厂房展开面积B.工程全寿命成本C.建筑物周长与建筑面积比D.厂房有效面积与建筑面积比【正确答案】B63.按照索赔目的分类，工程索赔可以分为()。A.合同中明示的索赔和合同中默示的索赔B.工期索赔和费用索赔C.工程延误索赔和工程变更索赔D.工程变更索赔和工程加速索赔【正确答案】B64.下列利用分项详细估算法计算流动资金的公式中，正确的是（）。A.预收账款=营业收入年金额预收账款周转次数B.应收账款=年经营成本应收账款周转次数C.在产品

26、=(年经营成本一年其他营业费用)在产品周转次数D.预付账款=外购原材料、燃料费用预付账款周转次数?【正确答案】B65.关于国际工程施工合同条件下的竣工结算款，下列表述正确的是（）。A.承包商在收到工程接收证书后84天内向工程师提交竣工报表及证明文件B.在业主收到结算支付款证书后56天内支付结算款C.在工程的最后一个缺陷通知期结束后28内，工程师应当签发履约证书D.不及时支付工程结算款的承包商还有权拍卖该工程【正确答案】C66.某工程施工合同对于工程付款时间约定不明，工程尚未交付，工程价款也未结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从（）之日计付。A.工程计划交付B.提交竣工结算文件C.当事人起

27、诉D.监理工程师暂定付款【正确答案】C67.由于勘察设计方面的原因造成的质量缺陷，由（）负责承担经济责任。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【正确答案】C68.根据建设工程工程量清单计价规范的规定，工程排污费应计入（）之中。A.分部分项工程量清单计价表B.以计算基础乘费率的形式表示的措施项目清单与计价表C.其他项目清单与计价汇总表D.规费、税金项目清单与计价表【正确答案】D69.某项目建设前期15年，建设期3年，各年计划投资额如下：第一年静态投资1000万元，第二年2500万元，年均投资价格上涨率为7%，则该项目的价差预备费为（）万元。A.567.55B.707.51C.852.

28、28D.1002.03【正确答案】B70.除投标人须知前附表另有规定外。工程总承包项目的投标有效期为（）天。A.60B.70C.90D.120【正确答案】D71.根据中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例，下列关于土地使用权出让最高年限规定不正确的是（）。A.居住用地70年B.工业用地60年C.教育、科技、文化、卫生、体育用地50年D.商业、旅游、娱乐用地40年【正确答案】B72.某市一栋普通办公楼为框架结构，建筑面积为3000m2，建筑工程直接工程费为400元/m2，其中毛石基础为40元m2，而今拟建一栋办公楼4000m2，采用钢筋混凝土结构，带形基础造价为55元/m2，其他结构

29、相同，则该拟建新办公楼建筑工程直接工程费为（）元。A.220000B.1660000C.380000D.1600000【正确答案】B73.关于经评审的最低投标价法的适用范围，下列说法中正确的是()A.适用于资格后审而不适用于资格预审的项目B.适用于依法必须招标的项目而不适用于一般项目C.适用于具有通用技术性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目D.适用于凡不宜采用综合评估法评审的项目【正确答案】C74.【真题】为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程。在施工会同中约定的基准日期一股为（）。A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天B.招标文件中规定的提交投标文件截止时同前

30、的第42天C.施工合同签订前的第28天D.施工合同签订前的第42天【正确答案】A75.在一个建设项目中，通过单项工程综合概算计算得出的是该单项工程的（）。A.建筑安装工程费B.工程费用C.工程造价D.总投资【正确答案】B76.【真题】关于工程变更的说法中，正确的是（）。A.除了受自然条件的影响外，一般不得发生变更B.尽管变更的起因有多种，但必须一事一变更C.如果出现了必须变更的情况，则应抢在变更指令发出前尽快落实变更D.若承包人不能全面落实变更指令，则扩大的损失应当由承包人承担【正确答案】D77.在建设项目决策阶段，评定技术方案的最基本的标准是（）。A.简明适用B.先进适用C.经济合理D.安全

31、可靠【正确答案】B78.下列关于中标人的确定的说法，正确的是（）。A.招标人应当自收到评标报告之日起5d内公示中标候选人B.评标委员会可以向招标人推荐中标候选人以确定中标人，也可以直接确定中标人C.中标人若不能按要求提交履约保证金，视为放弃中标，招标人应向其退还投标保证金D.对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并公示【正确答案】D79.工程总承包评标采用的详细评审内容不包括()。A.承包人建议书B.资信业绩C.承包人实施方案D.分包方案【正确答案】D80.施工现场生活卫生设施费用属于()。A.环境保护费B.文明施工费C.安全施工费D.临时设施费【正确

32、答案】B81.【真题】对于技术密集型建设项目，选择建设地区应遵循的原则是（）。A.选择在大中型发达城市B.靠近原料产地C.靠近产地消费地D.靠近电（能）源地【正确答案】A82.【真题】某工地商品混凝土的采购有关费用如下表所示，该商品混凝土的材料单价为（）元/m3。A.323.2B.338.15C.339.15D.339.36【正确答案】D83.拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似而又没有可用的概算指标时采用。但必须对建筑结构差异和价差进行调整，适用（）方法A.类似工程预算法B.概算指标法C.分组计算审查法D.标准预算审查法【正确答案】A84.固定资产投资中的积极部分不包括（）。A.

33、建安工程费用B.工艺设备购置费C.工具、器具购置费D.生产家具购置费【正确答案】A85.【真题】下列工程造价指数中，属于综合指数的是（）。A.措施费指数B.人工费指数C.间接费指数D.设备、工器具价格指数【正确答案】D86.【真题】某材料自甲、乙两地采购，相关信息如下表所示，则其材料单价为()元/t。A.63.80B.63.83C.64.26D.64.30【正确答案】D87.【真题】下列施工机械的费用项目中，不能计入施工机械台班单价的是()。A.施工机械年检费B.小型施工机械安装费C.定期保养所用辅料费D.机上司机劳动保险费【正确答案】D88.合理确定控制工程造价的前提是（）。A.可行性研究报

34、告B.合理的决策C.正确的设计D.充分的技术经济论证【正确答案】B89.下列不是工业建设项目总平面设计中影响工程造价的主要因素是（）。A.现场条件B.占地面积C.功能分区D.建设规模【正确答案】D90.招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起()日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.14B.28C.15D.30【正确答案】D91.【真题】关于建设期利息计算公式qj（=Pj-1+1/2Aj）i的应用，下列说法正确的是（）。A.按总贷款在建设期内均衡发放考虑B.pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利

35、息考虑【正确答案】A92.【真题】下列费用项目中，不在单位工程施工图预算编制范围之内的是（）。A.构筑物建筑工程费B.工业管道安装工程费C.炉窑购置费D.弱电工程安装工程费【正确答案】A93.【真题】预计某项目计算期各年现金流量数据如下表所示，根据表中内容，项目具有财务生存能力的正确判断是（）。A.因合计为正，故项目具有财务生存能力B.因第1年不为负，故项目第1年具有财务生存能力C.因第3年大于，故项目第3年具有财务生存能力D.因第4年为负，故项目第4年不具有财务生存能力【正确答案】A94.在我国建设项目的可行性研究阶段，对项目投资估算的精度要求是（）。A.允许误差30%以外B.允许误差30%

36、以内C.允许误差20%以内D.允许误差10%以内【正确答案】D95.根据计时观察法测得工人工作时间：基本工作时间为50min，辅助工作时间为8min，准备与结束工作时间为9.5min，不可避免的中断时间为6.5min，休息时间为10min，其规范时间是（）min。A.58B.34C.26D.19.5【正确答案】C96.获得各种产品的基本工作时间和辅助工作时间合并称为（）。A.规范时间B.定额时间C.工序工作时间D.必须消耗时间【正确答案】C97.按定额反映的生产要素消耗内容可以把工程定额划分为（）。A.建筑工程定额、安装工程定额B.劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额C.全国统一定额、行业

37、统一定额、地区统一定额、企业定额、补充定额D.施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标【正确答案】B98.下列关于建设工程索赔程序的说法错误的是（）。A.承包人应在确认引起索赔的事件发生后28天内向发包人发出索赔通知B.索赔意向通知发出后的14天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料C.工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天内未予答复或末对承包人进一步要求，视为该项索赔已被认可D.承包人应在索赔事件产生的影响结束后28天内，递交一份最终索赔报告【正确答案】B99.【真题】由于承包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉

38、及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（）。A.原约定日期的价格指数B.实际竣工日期的价格指数C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值D.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较低的一个【正确答案】D100.【真题】下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是()。A.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B.新产品试验费C.施工企业技术革新的研究试验费D.设计模型制作费【正确答案】A二.多选题(共70题)1.我国现行合同条件下，下列关于工程预付款的叙述中，正确的是（）。A.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7天或双方签订

39、合同后的1个月内B.根据建设工程价款结算暂行办法规定，预付款的比例原则上不超过合同额的30，不低于合同额的10C.预付款的起扣点计算法是指已完工程的主材及构件价值相当于工程预付款数额时起扣D.发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付通知E.发包人收到承包人要求预付通知后仍不预付，承包人可在发出通知7天后停止施工【正确答案】ABD2.下列关于工程造价信息的说法中，不正确的有（）。A.建筑工种人工成本信息是按照建筑工人的工种分类B.材料价格信息的发布应披露供货单位C.机械价格信息包括设备市场价格信息和设备租赁市场价格信息两部分，前者对于工程计价更重要D.指数包括已完

40、成或在建工程的各种造价信息E.按组织方式分，工程造价信息分为宏观和微观工程造价信息?【正确答案】CDE3.基本建设项目竣工决算报表包括（）。A.基本建设项目概况表B.基本建设项目竣工财务决算表C.基本竣工财务决算总表D.基本建设项目交付使用资产总表E.基本建设项目交付使用资产明细表【正确答案】ABDE4.工艺设计影响工程造价的主要因素包括（）。A.建设规模B.产品方案C.工艺流程D.原材料供应情况E.运输方式【正确答案】ABCD5.用清单综合单价编制施工图预算，预算单价综合了（）。A.人工费、材料费、施工机械使用费B.企业管理费C.规费D.利润E.税金【正确答案】ABD6.世界银行、国际咨询工

41、程师联合会规定工程项目总建设成本包括()。A.项目直接建设成本B.项目间接建设成本C.预备费D.应急费E.建设成本上升费【正确答案】ABDE7.预算单价法编制施工图预算，其构成内容包括（）。A.分项工程工料单价B.分部工程量C.利润D.企业管理费E.税金【正确答案】ACDE8.【真题】根据标准施工招标文件(2007版)通用合同条款，承包人可能同时获得工期和费用补偿、但不能获得利润补偿的索赔事件有()。A.迟延提供施工场地B.发包人更换其提供的不合格设备C.发包人负责的材料推迟提供D.监理人指令错误E.施工中发现文物【正确答案】BDE9.2013年版工程量清单与计量规范给出了各类别工程的项目设置

42、和工程量计算规则，包括有（）。A.建筑工程B.装饰装修工程C.园林绿化工程D.矿山工程E.道路桥梁工程【正确答案】ABCD10.下列各项在新增固定资产价值计算时应计入新增固定资产价值的是()。A.在建的附属辅助工程B.单项工程中不构成生产系统，但能独立发挥效益的非生产性项目C.开办费、租入固定资产改良支出费D.货币性资金及短期投资E.属于新增固定资产价值的其他投资【正确答案】BE11.建设工程项目评标时，发生（）情况应否决投标人投标。A.弄虚作假方式投标的B.提交合格“撤回通知”的投标文件C.报价低于其个别成本的投标文件，投标人且不能合理说明原因D.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或

43、者补正的E.未能在实质上响应的投标【正确答案】ACE12.下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是()。A.工程排污费B.土地使用税C.技术开发费D.住房公积金E.社会保险费【正确答案】BC13.国际工程合同价款计算中，关于预付款下列说法中正确的有（）。A.首次预付款的支付时间以收到预付款保函和颁发中标函之日两者中较早者为准B.预付款应在支付证书中按百分比扣减的方式偿还C.当期中支付证书的累计总额超过中标合同价(含暂定金额)的10%开始扣减D.在预付款完全偿还之前承包商应保证预付款保函一直有效E.如在预付款保函截止日期前28d预付款还未完全偿还，则承包商应相应延长保函期限?【正确答案】BD

44、E14.下列工程造价指数中，采用平均数指数形式编制的有（）。A.各种单项价格指数B.设备、工器具价格指数C.建筑安装工程价格指数D.单项工程造价指数E.建设项目造价指数【正确答案】CDE15.在设备选用时，应注意处理的问题包括（）。P121A.应尽量选用国产设备B.选择先进合理的物料消耗定额C.选择主要工艺参数D.注意进口设备与原有国产设备的配套问题E.注意进口设备与维修能力之间的配套问题【正确答案】ADE16.【真题】按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于企业管理费内容的有（）。A.企业管理人员办公用的文具、纸张等费用B.企业施工生产和管理使用的属于固定资产的交通工具的购置、维修

45、费C.对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊签定检查所发生的检验试验费D.按全部职工工资总额比例计提的工会经费E.为施工生产筹集资金、履约担保所发生的财务费用【正确答案】ADE17.FIDIC条件下，工程变更的范围包括（）。A.删减任何合同约定的工作内容，并且删减的工作不交由他人实施B.任何部分标高、尺寸、位置变化C.因施工需要，施工机械日常检修时间变更D.工程质量改变E.合同中的任何工程内容的数量的改变【正确答案】ABDE18.【真题】下列索赔事件引起的费用索赔中，可以获得利润补偿的有()。A.施工中发现文物B.延迟提供施工场地C.承包人提前竣工D.延迟提供图纸E.基准日后法律的变化【正确答

46、案】BD19.【真题】承包人应在每个计量周期到期后，向发包人提交已完工程进度款申请支付申请，支付申请包括的内容有()。A.累计已完成的合同价款B.本期合计完成的合同价款C.本期合计应扣减的合同价款D.累计已调整的合同金额E.预计下期将完成的合同价款【正确答案】ABC20.根据工程建设项目施工招标投标办法的规定下列哪些情况应视为废标的是（）。A.投标文件的递交超过了投标有效期B.投标文件未按要求提交投标保证金C.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的D.投标人报价明显低于其他投标报价E.投标文件未按格式填写【正确答案】ABCE21.建设项目总概算的组成内容包括（）。A.设备购置费B.工程费用概算

47、C.基本预备费概算D.建设期利息E.铺底流动资金概算【正确答案】BCDE22.对于()特殊情况，工程施工虽未全部按设计要求完成，也应进行验收。A.因少数非主要设备或某些特殊材料短期内不能解决，虽然工程内容尚未全部完成，但已可以投产或使用的工程项目B.规定要求的内容已完成，但因外部条件的制约，如流动资金不足、生产所需原材料不能满足等，而使已建工程不能投入使用的项目C.投资额在5000万元以上的关系国计民生的大型项目D.有些建设项目或单项工程，已形成部分生产能力，但近期内不能按原设计规模续建。经主管部门批准后，可缩小规模对已完成的工程和设备组织竣工验收，移交固定资产E.国外引进设备项目，按照合同规

48、定完成负荷调试、设备考核合格后，进行竣工验收【正确答案】ABDE23.FIDIC条件下，工程变更的范围包括（）。A.删减任何合同约定的工作内容B.任何部分标高、尺寸、位置变化C.因施工需要，施工机械日常检修时间变更.D.工程质量改变E.合同中的任何工程内容的数量的改变【正确答案】ABDE24.关于对概算定额主要作用的描述，正确的是（）。A.概算定额是对生产要素提出需要量计划的依据B.概算定额是进行竣工决算和评价的依据C.概算定额是编制概算指标的依据D.概算定额是控制施工图预算的依据E.概算定额是编制施工预算的主要依据【正确答案】ABCD25.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB5050

49、0-2013)，关于投标文件措施项目计价表的编制，下列说法正确的有（）。A.单价措施项目计价表应采用综合单价方式计价B.总价措施项目计价表应包含规费和建筑业增值税C.不能精确计量的措施项目应编制总价措施项目计价表D.总价措施项目的内容确定与招标人拟定的措施清单无关E.总价措施项目的内容确定与投标人投标时拟定的施工组织设计无关【正确答案】AC26.某分部分项工程的清单编码为010302003004，则关于该编码说法正确的是（）A.01是第一级，其含义代表房屋建筑与装饰装修工程B.03是第三级，其含义代表附录分类顺序码C.02是第二级，其含义代表分部工程顺序码D.003是第四级，其含义代表分项工程

50、顺序码E.004是第五级编码，应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码【正确答案】ADE27.项目间接建设成本包括（）等。A.项目管理费B.服务性建筑费用C.业主的行政性费用D.开工试车费E.生产前费用【正确答案】ACDE28.概算指标根据具体内容的表示方法不同分为（）。A.综合指标B.单项指标C.经济指标D.专项指标E.偿债指标【正确答案】AB29.（）称为建设项目竣工财务决算，是竣工决算的核心内容。A.工程竣工图B.工程竣工造价对比分析C.竣工财务决算说明书D.竣工财务决算报表E.竣工财务结算报表【正确答案】CD30.施工中材料的消耗分为必须消耗的材料和损失的材料。在确定材料定额量

51、时，必须消耗的材料包括（）。A.直接用于建筑和安装工程的材料B.不可避免的场外运输材料损耗C.不可避免的场内运输材料损耗D.不可避免的现场仓储材料损耗E.不可避免的施工过程中材料损耗【正确答案】ACE31.【真题】下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.养老保险费B.劳动保险费C.医疗保险费D.财产保险费E.危险作业意外伤害保险费【正确答案】BD32.下列费用中，属于分部分项直接工程费单价(基价)的有（）。A.机器日常维护费用B.生产工人的工资C.养老保险费D.大型机械进出场及安拆费E.材料的保管费用【正确答案】ABE33.某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台

52、班单价为200元/台班，租赁费为100元/天，人工工资为50元/工日，窝工补贴为20元/工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生了如下事件：遇异常恶劣天气导致停工2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此，下列选项正确的有（）。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元?B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元?C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元?D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元?E.承包人可得的总索

53、赔费用为2500元【正确答案】CD34.下列用工项目中，构成预算定额人工工日消耗量，但并不包括在施工定额中的有（）。A.材料水平搬运用工B.材料加工用工和电焊点火用工C.工序交接时对前一工序修整用工D.在施工定额基础上应增加计算的用工E.完成施工任务必须消耗的技术工程用工?【正确答案】BCD35.【真题】关于联合体投标，下列说法正确的有（）。A.联合体各方应当指定牵头人B.各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投标C.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书D.同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高E.提交投标保证金必须由牵头人实施【正确答案】AB

54、CD36.【真题】依法必须招标的工程，对投标保证金的退还，下列处置方式正确的有（）。A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还?B.招标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息E.未中标人的投标保证金，应在中标通知书发书同时退还【正确答案】AD37.下列属于规范时间的是（）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束工作时间D.不可避免的中断时间E.休息时间【正确答案】CDE38.下列关于工程变更价款的调整方法说法正确的是（）。A.工程变更引起安全

55、文明施工费发生变化，应按照实际发生的变化进行调整，不得浮动B.按照总价(或系数)计算的措施项目费，除安全文明施工费外，应按实际发生变化调整，并考虑承包人报价浮动因素C.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人未事先将拟实施的方案提交发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整D.工程变更项目中，承包人投标的综合单价与发包人招标控制价中的综合单价偏差超过10%时，该变更项目的综合单价即要双方协商确定E.发包人的原因造成合同工作删减给承包人造成一定损失的，承包人有权提出并得到合理的费用补偿【正确答案】ABCE39.下列关于工程定额的说法中，正确的有()。A.劳动定额的主要表现形式是产量定额B.按定额的用途，可以把工程定额分为劳动定额、机械台班消耗定额、材料消耗定额C.概算定额是编制扩大初步设计概算的依据D.机械台班消耗定额是以一台机械一个工作班为计量单位