监理工程师《建设工程合同管理》考试试题测试强化卷及答案｛5｝

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题测试强化卷及答案｛5｝》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题测试强化卷及答案｛5｝（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题测试强化卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.按建筑工程施工质量验收统一标准的规定，依专业性质、建筑部位来划分的工程属于()。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.子分部工程【正确答案】B2.下列关于评标委员会成员组成的做法，正确的是（）。A.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家3人B.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家6人C.招标代表人3人，技术、经济等方面的专家5人D.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家7人【正确答案】D3.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，应保障分包商免于

2、承担非承包商责任引起的索赔、诉讼或损害赔偿的是()。A.承包商B.政府监督管理部门C.工程师D.业主【正确答案】A4.关于格式条款的说法中，不正确的是（）。A.格式条款又被称为标准条款B.提供格式条款的相对人只能在接受格式条款和拒绝合同两者之间进行选择C.格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款，也可以是合同的所有条款为格式条款D.提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款有效【正确答案】D5.属于按索赔目的分类的索赔是（）。A.工程延误索赔B.工期索赔C.合同中默示的索赔D.合同中明示的索赔【正确答案】B6.某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少

3、于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应()。A.按订购数量支付B.按实际交货数量支付C.待供货方补足数量后再按订购数量支付D.按订购数最支付但扣除少交部分的违约金【正确答案】A7.【真题】工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理【正确答案】B8.勘察合同履行管理时，如果发包人不履行合同，发包人（）。A.无权要求返还定金B.有权要求返还定金C.只能要求返还定金的一半D.无权要求返还定金且需支付违约金【正确答案】A9.监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的

4、（）天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。A.7B.14C.28D.56【正确答案】C10.工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人强行使用的，由此发生的质量问题由（）承担责任。A.发包人B.承包人C.监理工程师D.监理单位负责人【正确答案】A11.【真题】根据标准施工合同，合同附件格式包括（）。A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表【正确答案】B12.因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出（）。A.扣除税金后的监理酬金总额B.监理酬金总额C.正常的监理酬金与税金总额D.正常的监理酬金与利润总额【正确答案】A13.在设计

5、合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由()承担。A.发包人B.设计人C.发包人和设计人共同D.设计审批部门【正确答案】A14.下列关于劳务分包的说法错误的是()。A.施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源B.劳务分包人在全部工程竣工验收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任C.劳务施工分包人需要编制单独的施工组织计划D.劳务分包人不需要单独办理保险【正确答案】C15.目前，（）项目的招投标，必须按照9部委联合颁布的标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件的规定执行。A.列入试点计划的工程建设项目B.工期在12个月以上的工程建设项目C.投资额达到一定标准的工程建设项

6、目D.依法必须进行招标的工程建设项目【正确答案】D16.下列关于投标人须知的说法，错误的是（）。A.投标人须知包括文字说明和投标人须知前附表两个文件B.投标人须知是对所有招标项目的通用性规定C.招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写D.附表中的内容可以与正文内容相抵触【正确答案】D17.FIDIC施工合同条件规定，承包商签订合同时应提供（），接受预付款前应提供预付款担保。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.履约担保【正确答案】D18.合同被撤销后的法律后果为（）。A.返还财产，赔偿损失，追缴财产，收归国有B.赔礼道歉，赔偿损失，追缴财产，收归国有C.赔礼道歉，赔偿损失，追缴财产，

7、收归集体所有D.返还财产，恢复原状，追缴财产，收归集体所有【正确答案】A19.一般情况下，（）应当由招标人完成。A.确定中标人B.评标情况说明C.对各个合格投标书的评价D.推荐合格的中标候选人【正确答案】A20.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，投料试车工作应在工程竣工（）。A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责【正确答案】A21.将控制类型划分为前馈控制和反馈控制的依据是()。A.控制措施作用于控制对象的时间B.控制信息的来源C.控制过程是否形成闭合回路D.制定控制措施的出发点【正确答案】C22.根据FIDIC施工合同条件的规定，下列关于

8、履约担保的保证期限的表述中，不正确的是（）。A.履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务B.工程接收证书的颁发是对承包商按合同约定圆满完成施工义务的证明C.履约保函应担保承包商到工程师颁发工程接收证书为止D.如果双方有约定的话，允许颁发整个工程的接收证书后，将履约保函的担保金额减少一定的百分比【正确答案】C23.承担违约责任的主要方式是（）。A.继续履行B.支付违约金C.赔偿损失D.采取补救措施【正确答案】C24.某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。依照合同法的规定，承包人行使的是()。A.不安抗辩权B.先履行抗辩权C.同时履行抗辩权D

9、.后履行抗辩权【正确答案】C25.确定建设工程施工合同变更价款的原则不包括（）。A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款C.合同中没有适用于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D.合同中有类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行【正确答案】D26.FIDIC施-K合同条件规定，承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前（）d将某一确定的日期通知工程师，说明此日后已准备好进行竣工检验。A.7B.14C.21D.28.【正确答案】C27.某顷目分

10、项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是()。A.工期和经济损失由承包人承担B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期C.顺延合同工期，不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期【正确答案】A28.根据FIDIC施工合同条件规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿和（）。A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有效赔偿限额D.最低赔偿限额【正确答案】B29.合同约定范围内的工作需国家有关

11、部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审的批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由()承担。A.承包人B.发包人C.政府部分D.发包人和承包人【正确答案】B30.根据标准施工合同，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，永久工程损失的差额部分应由（）进行补偿。A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构【正确答案】A31.将施工索赔分为工期索赔和费用索赔，是按照()进行的分类。A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索赔事件的性质【正确答案】A32.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递

12、交（）。A.现场同期记录B.索赔意向通知C.索赔报告D.索赔证据【正确答案】B33.设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建（构）筑物需注明（）。A.施工方案B.合理使用年限C.竣工验收的标准D.设计变更的期限【正确答案】B34.工程建设项目招标人自行办理招标事宜，须具备（）和组织评标的能力。A.编制招标文件B.委托招标代理机构C.编制招标标底D.编制招标公告【正确答案】A35.甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据合同法的规定，下列表述中正确的是（）。A.合同无效，但已履行部分双方不再返还

13、B.合同无效，已履行部分双方返还C.合同已成立，甲公司承担违约责任D.合同未成立，已履行部分双方相互返还【正确答案】C36.关于合同变更的叙述中，不正确的是（）。A.合同变更必须针对有效的合同B.协商一致是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同C.如果当事人对合同的变更约定不明确，视为已变更D.合同变更是指当事人对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议【正确答案】C37.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（）。A.提取部分材料，按实际交付数量付款B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数

14、量付款C.拒绝提前提货，拒付货款D.提取全部材料，按订购数量付款【正确答案】D38.委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。A.以代理人的名义与对方谈判B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行【正确答案】C39.()是投标人编制投标文件和报价的依据。A.图纸B.招标公告C.投标人须知D.招标文件【正确答案】D40.【真题】关于保证人资格的说法.正确的是（）。A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为保证人【正

15、确答案】B41.英国NEC施工合同文本规定，当承包人发现意外地质条件有可能造成推迟竣工时间和影响合同价格时，应当()。A.立即向对方发出早期预警B.事后再进行索赔C.要求对方赔偿D.自己承担损失【正确答案】A42.下列关于建设工程材料设备采购合同的当事人的说法，不正确的是（）。A.永久工程的大型设备一般情况下由承包人采购B.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以同时是发包人和承包人C.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人D.采购合同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商【正确答案】A43.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要

16、差异表现为（）。A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标【正确答案】A44.【真题】关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以设有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人的行业缉质只设甲级【正确答案】C45.在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（）时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.12B.13C.14D.15【正确答案】D46.【真题】材料采购合同履行中，支付货款的条件是()。A.转账结算或托收承付B.托收承付或验单付款C.验单付款或验

17、货付款D.验货付款或转账结算【正确答案】C47.合同当事人双方任何一方均须给予另一方相应权益方能取得自己利益的合同是（）。A.有偿合同B.无偿合同C.计划合同D.诺成合同【正确答案】A48.FIDIC施工合同条件规定，施工进度管理中，为了便于工程师对合同的履行进行有效的监督和管理，协调各合同之间的配合，承包商每（）个月都应向工程师提交进度报告。A.1B.2C.3D.4【正确答案】A49.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，在合同的计价方式中，（）的价款并不是绝对不可调整的，而是约定范围内的风险由承包人承担。A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同【正确答案】B50

18、.关于担保的表述中，有误的是（）。A.担保通常由当事人双方订立担保合同B.担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效C.担保活动应当遵循协商一致的原则D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度【正确答案】C51.在设计合同履行过程中，设计人已完成设计工作的20%，发包人要求终止或解除合同，则()。A.设计人应退还发包人已付的定金B.设计人不退还发包人已付的定金C.发包人支付该阶段设计费的一半D.发包人支付该阶段的全部设计费【正确答案】C52.【真题】关于合同效力的说法，正确的是（）。A.合同无效但仲裁条款可以有效B

19、.当事人不能通过约定让合同生效C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响【正确答案】A53.【真题】根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列情形中监理人可获得经济奖励的是（）。A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求B.监理的工程施工中未发生安全事故C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔【正确答案】C54.关于招标人解答投标人质疑的说法，正确的是（）。A.招标人给予口头答复即可B.招标人答复只给予提问者C.招标人答复作为招标文件的组成部分D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准【正确答案】C55.下列不

20、能作为保证人的团体是()。A.私营公司B.国有公司C.法人D.学校【正确答案】D56.某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我公司欲以3300元t的价格购买函25的螺纹钢30t，有意者请于3d内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于（）。A.承诺B.要约C.反要约D.要约邀请【正确答案】B57.设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的（）核算设计费。A.初步设计概算B.投资估算C.施工图预算D.扩大的初步设计概算【正确答案】A58.建筑工程一切险保险合同于2015年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为201

21、5年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2015年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前两天正式开工。建设工程一切险的保险单责任开始时间为()。A.2015年3月1日B.2015年3月20日C.2010年3月10日D.2010年3月18日【正确答案】C59.某施工合同工期为300天，合同价为3000万元，在施工过程中，由于进行设计变更造成增加的工程量价格为20万元，则工程师应()。A.不批准顺延工期B.应批准顺延工期1天C.应批准顺延工期2天D.应批准顺延工期3天【正确答案】C60.【真题】风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP)的说法，正确的是（）。A.GMP

22、为合同承包总价B.节约的GMP全部归CM承包商C.节约的GMP全部归业主D.工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担【正确答案】D61.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，承包人收到竣工结算价款后（）d内应将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。A.7B.14C.21D.28【正确答案】B62.依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在（）部门依法指定的媒介发布。A.省政府发展改革B.省政府建设C.国务院发展改革D.国务院建设【正确答案】C63.无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标，下列关于两阶段招标的说法，正确的是（）。A.第一阶段投标的实施方案允许附带报价B.

23、两阶段招标必须采用公开招标C.第一阶段投标人按照招标文件的要求首先投“技术标”D.第二阶段属于工程项目实施方案选择阶段【正确答案】C64.某合同具有法律约束力的首要表现是（）。A.合同履行B.合同转让C.合同变更D.合同成立【正确答案】A65.下列合同中，属于从合同的是（）。A.买卖合同B.借款合同C.担保合同D.运输合同【正确答案】C66.通用条件内以投标截止日前第28天定义为（）作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。A.基准日期B.下达开工令C.合同签字日D.风险事件发生日【正确答案】A67.在FIDIC的施工合同条件中，合同协议书应当在()后签订。A.开标B

24、.发出中标函C.提交履约保证D.开工【正确答案】C68.综合评标法中零配件以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评标要素。A.1B.2C.3D.5【正确答案】B69.下列关于资格预审和资格后审的说法，不正确的是()。A.资格预审与资格后审不同时使用B.公开招标的项目，实行资格预审C.邀请招标的项目，实行资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别【正确答案】D70.【真题】由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需更换，则该事件的处理方式应为（）。A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延【正确答案】B71.【真题】甲是某

25、材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可立l000万元以下的合同。甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为（）。A.不成立B.无效C.可撤销D.效力待定【正确答案】D72.【真题】某工程项目是按照FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷。承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月。单位工程缺陷通知期的终止时间应为（）。A.A单位工程竣工日后1年B.A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月【正确答案】B

26、73.合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法错误的是()。A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁C.仲裁协议约束合同当事人D.仲裁协议不排除法院对纠纷的管辖权【正确答案】D74.隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，()，工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。A.验收7小时后B.验收24小时后C.验收48小时后D.验收72小时后【正确答案】B75.仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的（）。A.自愿原则B.公平合理原则C.依法独立进行原则D.一裁终局原则【正确答案】A76.FID

27、IC施工合同条件规定，裁决委员会的成员一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于（）d。A.78B.84C.105D.140【正确答案】D77.甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生了纠纷，则下列表述错误的是（）。A.乙公司可以要求甲公司支付电视机货款B.要求该采购员支付电视机货款C.乙公司可以中止合同并要求甲公司退货D.甲公司应当支付电视机货款【正确答案】B78.FIDIC施工合同条件规定，设置缺陷通知期的目的是为了（）。A.证明承包商的施工

28、工艺达到了合同规定的标准B.判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工C.考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求D.确定业主应保证履行给承包商付款的义务【正确答案】C79.监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还承包人质量保证金的金额，发包人应在()天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷修复责任。A.7B.14C.28D.56【正确答案】B80.受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情况能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过了承诺期限。对于这种情况，（）。A.该承诺为无效承诺，不发生法律效力B.该承诺为有效承诺，自承诺

29、做出起发生法律效力C.除非要约人及时通知受要约人不因承诺超过期限而接受该承诺，否则承诺无效D.除非要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺，否则承诺有效【正确答案】D81.美国建筑师学会（AIA）编制的系列标准合同文本不适用于（）。A.非传统模式B.CM式C.设计-建造模式D.集成化管理模式【正确答案】A82.发包人在其所供应的材料设备到货前（）内，应以书面形式通知承包人，由承包人派人与友包人共I司清点。A.24hB.48hC.1dD.2d【正确答案】A83.【真题】根据设计施工总承包合同，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人B.承包人经发包人

30、批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体C.发包人同意分包的工作，由发包人和系包人共同承担责任D.分包人的资格能力应由发包人审核【正确答案】A84.甲施工单位与乙材料供应公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章，则该合同成立的时间为（）。A.甲签字、盖章时B.乙收到合同书时C.乙签字、盖章时D.甲、乙达成协议时【正确答案】C85.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据合同法，应按（）的市场价格履行。A.订立合同时订立地B.履行合同时履行地C.履行合同时订立地D.订立合同时履行地【正确答案】D86.【真题】关于必须招标项目的说法，正

31、确的是（）。A.必须招标的项目仅指施工项目B.项目总投资达到限额标准的，招标代理机构也必须通过招标来确定C.全部使用国有资金投资的，单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标D.同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标【正确答案】C87.在监理合同签订后，出现了暂停执行监理任务的情形，当恢复监理工作时，应增加不超过（）d的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。A.7B.21C.28D.42【正确答案】D88.FIDIC施工合同条件规定，合同工期的（）作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准。A.测量和估价B.时间界限C.变更和调整D.竣工检验【正确答案】

32、B89.【真题】根据标准施工合同,履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。A.工程竣工验收B.工程缺陷责任期满C.签发工程移交证书D.签发最终结清证书【正确答案】C90.承发包双方人员的伤亡损失，由（）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人分别各自【正确答案】D91.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于合同工期的说法，正确的是（）。A.合同协议书内注明的施工期限B.招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和C.中标通知书内写明接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和D.合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变

33、更批准的顺延时间之和【正确答案】D92.承包商甲承建的住宅小区一期工程，业主人住后发现墙体出现大面积裂缝。业主向开发商提出索赔，开发商因无力支付而故意拖延。作为该项目正在建设的二期工程承包商乙，可以（）。A.行使不安抗辩权B.行使同时履行抗辩权C.不通知开发商而暂停施工D.不承担举证责任证明开发商丧失履约能力【正确答案】A93.卖方应在货物装完启运后以传真形式将全部装运细节（）。A.仅通知买方B.仅通知保险公司C.通知买方和保险公司D.通知承运人【正确答案】C94.投标人在投标过程中出现（）时，招标人可以没收投标保证金。A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标文件中附有招标人不能接受的条

34、件C.购买招标文件后不递交投标文件D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正【正确答案】D95.在FIDIC施工合同条件中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于（）。A.清理施工现场B.工程维修C.施工收尾D.财务结算【正确答案】D96.关于债权转让的表述中，正确的是（）。A.债权人只能将合同的权利全部转让给第三人B.债权人只能将合同的权利部分转让给第三人C.法律、行政法规规定转让权利应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手续D.债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部转让给第三人的行为【正确答案】C97.甲、乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据合同法的

35、规定，该合同为（）合同。.A.有效B.无效C.效力待定D.可变更、可撤销【正确答案】B98.下列关于建筑工程分包的说法中正确的有()A.总承包单位可以将承包工程的所有内容发包给具有相应资质条件的分包单位B.施工总承包单位可以将建筑工程主体结构的施工委托给分包单位C.分包单位可以将其承包的工程再分包D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任【正确答案】D99.能够作为保证人的是()。A.法人的职能部门B.公司C.学校D.幼儿园【正确答案】B100.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，没有征得()同意，分包商不得将分包工程任何部分转让或分包出去。A.承包商B.其他分包商C.工程师

36、D.业主【正确答案】A二.多选题(共70题)1.总承包方式的优点包括（）。A.单一的合同责任B.固定工期、固定费用C.设计方案是最优方案D.减少设计变更E.减少承包人的索赔【正确答案】ABDE2.下列对可更正的错误表述正确的有（）。A.若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价B.若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准C.如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝D.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以授受E.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会不可以授受【正确答案】ABCD3.根据合同法的规定

37、，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的（）条款仍然有效。A.质量B.结算C.仲裁D.清理E.担保【正确答案】BCD4.交货质量检验中，约定质量标准的一般原则是()。A.购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行B.无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行C.没有国家标准和部颁标准的产品，按企业标准执行D.按颁布的国家标准执行E.无国家标准而有当地标准的，按当地标准执行【正确答案】ABCD5.【真题】根据标准施工合同，工程施工准备阶段承包人应履行的义务有()。A.收集地下管线资料B.建立专门的质量检查体系C.测施工控制网D.组织施工图纸会审E.提交工程开工

38、报审表【正确答案】BCE6.可以作为质押的权利有（）。A.支票B.提单C.依法可以转让的著作权中的财产权D.依法可以转让的股份E.土地所有权【正确答案】ABCD7.虽然投标书的设计方案各异需要评审的内容很多，但大致可以归纳为（）。A.设计方案的优劣B.投入、产出经济效益比较C.设计进度快慢D.设计资历和社会信誉E.设计质量【正确答案】ABCD8.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，在施工合同的履行过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工的，（）。A.应取得工程师认可B.应负责办理相应的申报手续C.应征得承包人的意见D.应承担申报费用E.应承担试验、使用费用【正确答案】BDE9

39、.【真题】下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有（）。A.地震B.洪水C.社会动乱D.发包人责任造成的火灾E.承包人责任造成的爆炸【正确答案】ABC10.根据施工合同，合同进度计划的主要作用有（）。A.监理人确认承包人逾期违约的依据B.监理人签认索赔付款证书的依据C.施工进度受到干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据D.承包人编制资金计划的基础E.监理人控制合同工程进度的依据【正确答案】CE11.工程师在审查承包商的索赔报告中要求顺延的工期时，以下做法正确的有（）。A.划清施工进度拖延的责任B.被延误的工作处于施工进度计划关键线路上C.被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上D.工程

40、师有审核、批准承包人顺延工期的权力E.工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作，同时要求相应缩短合同工期【正确答案】ABD12.在设计合同的执行过程中，委托方因故要求中途停止设计时须（）。A.支付违约金B.双倍支付定金C.结束合同关系D.书面通知设计人E.按实际完成工程量付设计费【正确答案】DE13.【真题】某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行中出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是（）。A.发包人要求的设计变更B.发包人未按期审查承包人文件C.承包人未按已确认修改的设计文件实施D.发包人提供的材料延误E.异常不利的气候条件【正确答案】A

41、BD14.FIDIC施工合同条件规定，变更的设计工作应按合同中承包商负责设计的规定执行，主要包括（）。A.承包商应对该部分工程负责，并且该部分工程完工后应适合于合同中规定的工程的预期目的B.承包商应按照合同中说明的程序向工程师提交该部分工程的承包商的文件C.在开始竣工检验之前，承包商应按照相关规范规定向工程师提交竣工文件以及操作和维修手册D.承包商的文件必须符合相关规范和图纸的要求E.承包商的文件必须符合工程师的要求【正确答案】ABCD15.【真题】根据标准施工合同，关于暂估价的说法，正确的有()。A.暂估价中涉及的专业工程一定会实施B.暂估价是签约合同价的组成部分C.暂估价中涉及的专业工程不

42、需要进行招标D.暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定E.暂估价金额由监理人控制使用【正确答案】ABD16.下列关于投标预备会的说法正确的有（）。A.招标人按投标人须知说明的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题B.投标人应在招标公告规定的时间前，以任何形式将提出的问题送达招标人C.投标人应在招标公告规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人D.投标预备会后，招标人在招标公告规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，该澄清内容不是招标文件的组成部分E.组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间15日以前进行。【正确答案】ACE17.根据合同法的规定，承诺必须具备的条件包括()。A.必须由

43、受要约人作出B.只能向要约人作出C.内容应当与要约的内容一致D.必须在承诺期限内发出E.必须采取书面形式【正确答案】ABCD18.材料、通用型设备采购招标，应当具备的条件包括（）。A.项目法人已经依法成立B.按照国家有关规定应当履行项目审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案C.有相应资金或者资金来源已经落实D.资金来源正在落实中E.能够提出货物的使用与技术要求【正确答案】ABCE19.保险人可以对()带来的损失不负责赔偿。A.设计原因B.自然事件C.原材料缺陷或工艺不善D.意外事故E.维修保养费用【正确答案】ACE20.下列关于申请人须知的说法正确的有（）。A.申请人须知包括申请人须

44、知前附表和正文B.申请人须知前附表内招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制C.申请人须知前附表用于进一步明确正文中的未尽事宜D.正文包括八部分内容E.资格预审申请文件的审查，包括审查委员会和资格审查两部分内容【正确答案】ABCE21.FIDIC分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括（）。A.工程师不认可分包商报表中的某些款项B.业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议D.承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表E.承包商与业主发生合同争议【正确答案】ABC22.【真题】关于违约金的说法，正确的有()

45、。A.当事人可以约定一定数额的违约金B.当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法C.违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失D.只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加E.只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人可以请求减少【正确答案】AD23.在监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括（）。A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失B.因监理人工作失误造成工程损失时，不赔偿委托人的损失C.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人的全部损失D.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿由此所导致的对方各种费用支出E.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不

46、超过扣除税金后的监理酬金总额【正确答案】ADE24.合同公证与鉴证的相同点体现在（）。A.合同鉴证与公证的办理机关相同B.合同鉴证与公证的办理程序相同C.合同鉴证与公证的内容和范围相同D.合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则E.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性【正确答案】CDE25.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足（）条件。A.建筑物的设计稳定、安全、可靠B.提出技术设计计划C.设计的施工图达到规定的设计深度D.设计符合消防、节能、环保等有关强制性标准、规范E.不存在有可能损害公共利益的其他影响【正确答案】ACDE

47、26.招标文件中，对项目设计提出明确要求的“设计要求”是最重要的文件部分，其内容主要包括（）。A.项目说明书B.设计文件编制的依据C.合同的主要条件D.平面布局要求E.设备设计方面的要求【正确答案】BDE27.依据FIDIC施工合同条件，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有()。A.业主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会成员B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问【正确答案】AB28.下列可以作为抵押物的财产有（）。

48、A.房屋B.机器C.耕地D.医院E.学校【正确答案】AB29.承包人递交的索赔报告的内容应包括（）等有关材料。A.事件发生的结果B.对其权益影响的证据资料C.索赔的依据D.此项索赔要求补偿的款项E.工期展延天数的详细计算【正确答案】BCDE30.设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列（）资料错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。A.发包人要求中引用的原始数据和资料B.对工程的工艺安排C.试验和检验标准D.对某工程部分功能的要求E.承包人可以核实的数据【正确答案】ABCD31.下列要求，属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的

49、是()。A.在专业技术上有相应的资格和能力B.良好的银行信用C.完善的质量保证体系D.业绩良好E.有无独立订立合同的能力皆可【正确答案】ABCD32.某些项目的工程量清单中包括有暂列金额款项，对此款项的理解正确的是()。A.不包含在合同价格之内B.业主的备用金C.可作为供意外用途的开支D.支付时不需业主同意E.用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额【正确答案】BCE33.邀请招标的优点是（）。A.投标竞争激烈B.节约招标费用和节省时间C.邀请范围广D.不需要发布招标公告和设置资格预审程序E.减小了合同履行过程中承包方违约的风险【正确答案】BDE34.下列项目属于签约合同价内的有（）。A.

50、暂估价B.暂列金额C.变更价格D.物价调价E.额外工作价格【正确答案】AB35.狭义的工程险是针对工程的保险，工程的保险险种有（）。A.建筑工程一切险（及第三者责任险）B.人身意外伤害险C.安装工程一切险（及第三者责任险）D.货物运输险E.机动车辆险【正确答案】AC36.下列资质分类中属于工程设计资质的有()。A.工程设计综合资质B.工程设计行业资质C.工程设计专业资质D.工程设计专项资质E.工程设计劳务资质【正确答案】ABCD37.设计施工总承包模式下，材料和工程设备费，一般按（）阶段和专用条款约定的比例进行分解。A.订立采购合同B.设备制造完成C.进场验收合格D.安装就位E.工程竣工【正确

51、答案】ACDE38.【真题】按照合同法的规定，下列合同中，属于可撤销合同的有（）。A.订立损害社会公共利益的合同B.必须招标的项目未招标订立的合同C.订立显失公平的合同D.因重大误解而订立的合同E.乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同【正确答案】CDE39.监理人对分包工程的管理职责有（）。A.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.协调分包工程的施工D.检查分包工程使用的材料E.参与计量分包人完成的永久工程【正确答案】BD40.FIDIC施工合同条件规定，工程师在质量管理方面的权力有()。A.对现场的材料和设备有检查和控制的权力B.有权监督承包商的施工，对已完工程有确认或拒收权C.有权

52、对工程采取紧急补救措施D.有权要求承包商解雇他的雇员E.有权以法定或约定以外的更高的质量规范规定要求承包商，而承包商必须遵照执行【正确答案】ABCD41.关于要约撤销的叙述中，正确的有（）。A.要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人B.要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销的，则该要约不得撤销C.受要约人有理由认为要约是不可撤销，并已经为履行合同做了准备工作的，该要约不可撤销D.要约的撤销是一种特殊的情况，但可以在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人E.要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示【正确答案】AB

53、CE42.设计招标与其他招标在程序上的主要区别包括（）。A.招标方式不同B.招标文件的内容不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同【正确答案】BCDE43.按照施工合同标准文本通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括()。A.工程本身的损害B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害C.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害D.承包方人员伤亡E.承包人停工损失【正确答案】ABC44.仲裁的原则包括()。A.自愿原则B.公平合理原则C.公开原则D.一裁终局原则E.仲裁依法独立进行原则【正确答案】ABDE45.下列关于简明标准施工招标文件和标准设

54、计施工总承包招标文件的说法，错误的有（）。A.简明标准施工招标文件适用于工期不超过12个月的工程B.简明标准施工招标文件适用于大中型项目C.标准设计施工总承包招标文件不适用于设计施工一体化的总承包项目D.标准设计施工总承包招标文件共七章E.对投标人的资格审查在开标后评标前进行称为资格后审【正确答案】BC46.订立勘察合同时，发包人应提供的勘察依据文件和资料包括（）。A.提供地震安全性评价和环境评价B.提供勘察工作范围地下已有埋藏物的具体位置分布图C.提供工程勘察任务委托书和建筑总平面布置图D.提供勘察工作范围已有的技术资料和工作范围的地形图E.提供本工程批准文件(复印件)及用地、施工、勘察许可等批件（复印件）【正确答案】BCDE47.法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人应当具备的条件有（）。A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.能够独立承担无限民事责任【正确答案】ABCD48.承担违约责任的方式包括（）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.恢复名誉【正确答案】A