初级经济师《建筑经济》试题（同步测试）模拟卷及参考答案（第35卷）

《初级经济师《建筑经济》试题（同步测试）模拟卷及参考答案（第35卷）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级经济师《建筑经济》试题（同步测试）模拟卷及参考答案（第35卷）（73页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、初级经济师建筑经济试题（同步测试）模拟卷及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.资金时间价值计算基本公式推导的前提条件是：假定实施方案的初期投资发生在（）。A.方案的寿命期初B.方案的寿命期末C.方案的寿命期中D.方案寿命期的任意时刻【正确答案】A2.【真题】下列项目管理任务中，属于业主方施工阶段安全控制工作内容的是()。A.审查施工方案及安全技术措施B.对施工承包方进行安全教育和培训C.施工作业前，对施工承包方进行安全技术交底D.依法办理施工单位从事危险作业职工的意外伤害保险【正确答案】A3.【真题】建筑市场是指()的全过程、

2、各环节发承包交易交换活动的总和。A.建筑产品建造B.建筑产品施工C.建筑产品设计D.建筑产品维护【正确答案】A4.根据中华人民共和国民事诉讼法的规定，下列关于督促程序的表述中，正确的是（）。A.督促程序是一种非讼的特别程序B.督促程序适用于债权人请求债务人交付房产的案件C.支付令的送达可以采用公告送达的方式D.支付令异议的提出，可以采用口头形式【正确答案】A5.在现实生活中，价值规律对生产和交换活动的支配作用是通过（）表现出来的。A.商品销售数量B.产品生产数量C.商品价格运动D.货币流通速度【正确答案】C6.监理管理信息系统一般由投资控制系统、进度控制子系统、质量控制子系统、安全生产子系统、

3、合同管理子系统、组织协调子系统和（）构成。A.文明生产管理子系统B.文档管理子系统C.招标管理子系统D.信息管理子系统【正确答案】B7.【真题】建筑工程设计文件（图纸）有效的必备条件是必须经主持该项目()A.监管的建设行政主管部门领导签字并加盖公章B.建造的注册建造师签字并加盖其职业专业章C.监理的注册监理丁程师签字并加盖其职业专用章D.设计的注册建筑师签字并加盖其职业专用章【正确答案】D8.目标营销战略的第一步是（）。A.大众化营销B.选择目标市场C.市场细分D.市场定位【正确答案】C9.（）是当事人一方以订立合同为目的，就合同的主要条款向另一方提出建议的意思表示。A.要约B.承诺C.还盘D

4、.邀请发盘【正确答案】A10.【真题】依法必须采用公开招标项目的招标公告发布媒介应由国务院()部门依法制定。A.发展改革B.财政C.住房和城乡建设D.工商管理【正确答案】A11.【真题】根据建筑工程建筑面积计算规范，下列建筑物的组成面积中，不计算建筑面积的足()A.结构层高2.1m的管道层B.结构层高2.5m的地下室C.结构净高2.1m的有顶盖的采光井D.结构层高3m的门厅【正确答案】A12.组织中的职权一般可分为直线职权、参谋职权和（）。A.职能职权B.层次职权C.跨度职权D.部门职权【正确答案】A13.某人现在存款10000元，单利年利率为2.5%，则5年年末的本利和为（）元。A.1895

5、0B.11250C.19650D.16890【正确答案】B14.在金融市场上，金融产品价格的波动使一部分人的收入增加，另一部分人的收入减少，这体现了金融市场的（）功能。A.反映B.配置C.补偿D.聚敛【正确答案】B15.【真题】关于工程建筑全寿命周期的说法，正确的足()A.工程建筑全寿命周期包括项目的设计.施工和竣工验收三个阶段B.工程建筑全寿命周期包括项目的可行性研究.设计.施工和保修四个阶段C.工程建筑全寿命周期包括项目的设计.施工.竣工验收和使用四个阶D.工程建筑全寿命周期包括项目的决策.实施和使用三个阶段【正确答案】D16.【真题】关于工程质量特点的说法，正确的是()A.工程质量的波动

6、大而变异小B.工程质量的波动小而变异大C.工程项目最终验收时容易发现隐蔽的质量缺陷D.工程项目最终验收时难以发现隐蔽的质量缺陷【正确答案】D17.【真题】建设单位在编制工程概算时，应当确定()的费用。A.购置施工用起重机械B.用于工程安全作业环境和施工安全措施C.购置施工用周转材料D.流动资产投资【正确答案】B18.【真题】下列房屋建筑工程中，应当进入建设工程交易中心进行招标投标的工程是()。A.必须依法进行招标的工程B.必须依法进行公开招标的工程C.抢险救灾工程D.涉及国家安全的工程【正确答案】B19.【真题】施工企业安全生产管理是一门综合性的系统科学，包括()三个相互联系又相互独立的内容A

7、.安全法规.安全技术和职业卫生B.安全教育.安全计划和安全认证C.安全法规.安全控制和职业卫生D.安全教育.安全检查和安全认证【正确答案】A20.市场上需要某种产品的人数和该产品人均需求量的乘积即是市场上该产品的（）。A.总需求B.有效需求C.无效需求D.潜在需求【正确答案】A21.债务人将债务的全部或部分转移给第三人的，根据合同法的规定，正确的做法是（）。A.口头通知债权人即可B.书面通知债权人即可C.应当经债权人同意D.必须经债权人书面同意【正确答案】C22.【真题】建筑企业开展全面质量管理活动四个阶段的正确顺序是()A.计划阶段.执行阶段.处理阶段.检查阶段B.计划阶段.执行阶段.检查阶

8、段.处理阶段C.计划阶段.检查阶段.执行阶段.处理阶段D.计划阶段.处理阶段.执行阶段.检查阶段【正确答案】B23.【真题】建筑工程项目实施过程的总集成者是()A.业主方B.设计方C.施工总承包方D.施工总承包管理方【正确答案】A24.【真题】下列评价指标中，不属于绿色建筑评价标准指标的是()。A.建筑成本降低率B.节地与室外环境C.节能与能源利用D.室内环境质量【正确答案】A25.建设项目中的具有独立的设计文件、建成后能独立发挥生产效能的工程称为（）。A.单位工程B.分部工程C.单项工程D.分项工程【正确答案】C26.定金合同是一种（）。A.单方法律行为B.附义务的法律行为C.诺成合同D.实

9、践合同【正确答案】D27.【真题】关于工程勘察企业综合类资质的说法，正确的是()。A.工程勘察企业综合类资质设甲、乙、丙三个级别B.工程勘察企业综合类资质设甲、乙两个级别C.工程勘察企业综合类资质只设乙级一个级别D.工程勘察企业综合类资质只设甲级一个级别【正确答案】D28.矩阵制组织结构是按职能划分部门和按（）划分部门两种方法结合使用所形成的。A.地区B.顾客C.过程D.项目【正确答案】D29.【真题】工程质量是对建设工程()的要求。A.结构安全B.使用功能C.节能效果D.综合特性【正确答案】D30.【真题】采用横道图编制工程项目进度计划的优点是()。A.可以清楚反映各项工作之间的相互关系B.

10、可以确定影响进度目标的关键工作C.形象直观.编制简单.使用方便D.能进行各种时间参数的计算【正确答案】C31.金本位制度下的汇率制度属于（）。A.自发的固定汇率制B.认为的不可调整的固定汇率制C.自发的浮动汇率制D.认为的可调整的固定汇率制【正确答案】A32.根据中华人民共和国公司法，有限责任公司全体股东的首次出资额不得低于公司注册资本的（）。A.20%B.30%C.40%D.50%【正确答案】A33.某公司向银行借款200万元，期限为5年，年利率为l1，每年年末付息一次，到期一次还本，筹资费率为0.5%，企业所得税率为33。该项借款的资金成本率为（）。A.5.0B.7.41C.10.2D.1

11、3.4【正确答案】B34.【真题】下列计量单位中，属于建筑施工单位产品人工时间定额的单位是(A.小时B.工时C.工日D.台班【正确答案】C35.【真题】建设工程安全生产事故隐患排查治理的责任主体是()。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.监督机构【正确答案】B36.【真题】建筑产品根据经济用途分为()A.已完工程和未完丁程B.房屋建筑和构筑物C.民用建筑和工业建筑D.生产性建筑和非生产性建筑【正确答案】D37.【真题】由于分包单位不服从施工总包单位的安全生产管理而导致发生生产安全事故时，分包单位应承担()。A.全部责任B.主要责任C.共同责任D.次要责任【正确答案】B38.下列品牌策略中，

12、宣传促销费用最高的是（）策略。A.统一品牌B.延伸品牌C.分类品牌D.多品牌【正确答案】D39.企业在做出促销决策时，首先应当（）。A.选择信息传播媒体B.手机市场反馈C.确定目标受众D.涉及促销信息【正确答案】C40.双务合同与单务合同是以（）为标准进行划分的。A.合同当事人双方权利义务的分担方式B.法律上是否规定一定的名称C.是否以交付标的物为成立要件D.合同的成立是否需要特定的形式【正确答案】A41.组织是实现一定目标，经由分工协助而组成的具有特定职责、职权关系的（）。A.系统B.层次C.职位D.机制【正确答案】A42.【真题】施工单位在施工现场从事危险人员的意外伤害保险费应由()A.作

13、业人员B.监理单位C.施工单位D.建设单位【正确答案】C43.【真题】对建设规模、投资方案有较大影响的设计变更，须经()同意。A.原批准初步设计单位B.原施工图审查单位C.原工程招标机构D.原合同备案机构【正确答案】A44.目前，我国最主要的财政收入形式是（）。A.国有资产收益B.税收C.基金收入D.政府债务【正确答案】B45.根据我国合同法的规定：当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，（）有权主张违约责任。A.该第三人B.债权人C.该第三人或债务人D.该第三人和债权人【正确答案】B46.实际结果与（）之间的差异就构成风险。A.主观预料B.预测

14、C.事先设想D.计划【正确答案】A47.根据合同法规定，下列关于先履行抗辩权说法错误的是（）。A.先履行抗辩权一般适用于双务合同B.如果对方履行了应当履行的的义务，则先履行抗辩权随之消灭C.先履行抗辩权可以使对方的请求权延期，也可以消灭对方的请求权D.先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求【正确答案】C48.【真题】项目管理门户指的是()。A.建设项目全寿命周期各阶段信息的传递软件B.基于网络的项目采购管理软件C.虚拟组织的设定和调整软件D.在网络基础上对项目信息进行集中存储和管理的系统运行软件【正确答案】D49.【真题】下列工程项目承发包模式中，由业土选择的分包人

15、和签订的分包合同必须经工程项目承包单位认可的模式足()A.施工总承包B.施工平行发包C.施工总承包管理D.施工联合体【正确答案】C50.【真题】下列建筑物的组成部分中，应按一层计算建筑面积的是()。A.建筑物内的室内楼梯间B.建筑物内的管道井C.建筑物的门厅D.建筑物内的电梯井【正确答案】C51.因债务人放弃其到期债权或无偿转让其财产，对债权人造成损害的，债权人可以（）。A.向债务人表示撤销其行为B.向工商行政管理机关请求撤销债务人的行为C.请求人民法院撤销债务人的行为D.要求第三人返还财产【正确答案】C52.概算指标是按一定计量单位规定的，比（）更综合扩大的分部工程或单位工程的劳动、材料和机

16、械台班的消耗量标准和造价指标。A.预算定额B.企业定额C.施工定额D.概算定额【正确答案】D53.在价值形式的演变过程中，一种商品的价值表现在与它相交换的一系列商品上，这种商品的价值充分地表现为无差别的人类劳动的凝结。这种价值形式是（）。A.简单的价值形式B.扩大的价值形式C.一般的价值形式D.货币的价值形式【正确答案】B54.建设工程监理行为的主体是（）。A.建设单位B.工程质量监督站C.工程监理企业D.施工单位技术负责人【正确答案】C55.财务制度规定，实行双倍余额递减法的固定资产，应当在其固定资产折旧年限到期前两年内，将（）。A.固定资产净值平均摊销B.固定资产净值平均摊销再扣除预计净残

17、值C.固定资产折旧完D.固定资产原值平均摊销【正确答案】A56.【真题】下列砌筑墙体工程用工中，属于辅助用工的是()A.砌砖用工B.调制砂浆用工C.运输砖用工D.筛沙子用工【正确答案】D57.某投资方案当i1=10%时，净现值为560万元；在i2=12%时，净现值为-186万元。则该方案的内部收益率为（）。A.15%B.11.5%C.19%D.13%【正确答案】B58.【真题】关于建筑业的说法，正确的是()。A.建筑业是基本建设投资的消费部门B.建筑生产活动是消费活动C.建筑业是国民经济中的一个独立的物质生产部门D.建筑业的生产活动只能以施工总承包形式进行【正确答案】C59.【真题】关于施工劳

18、务企业资质的说法，正确的是()A.施工劳务企业不需要资质B.施工劳务企业资质不设类别但分若干个等级C.施工劳务企业资质设若干个类别但不分等级D.施工劳务企业资质不设类别和等级【正确答案】D60.【真题】工程项目涉及的单位多，各单位之间关系协调的难度和工作量大，这导致了工程项目管理的()。A.明确性B.复杂性C.整体性D.唯一性【正确答案】B61.【真题】编制工程项目总进度计划在工程项目的()进行。A.可行性研究被批准后B.初步计划被批准后C.施工图设计阶段D.施工准备阶段【正确答案】D62.某地区用100万元捐款修建一座永久性建筑物，该建筑物每年的维护费用为2万元（折算至年末），除初期建设费用

19、外，其余捐款（用于维护的费用）以6的年利率存入银行，以保证正常的维护费用开支，则可用于修建永久性建筑物的资金是（）万元。A.66.67B.68.67C.76.65D.80.67【正确答案】A63.下列哪一项费用属于FIDIC合同条件所规定的工程结算中工程费用的是（）。A.材料预付款B.保留金C.费用索赔D.违约罚金【正确答案】C64.【真题】编制施工定额时，施工定额水平必须遵循()的原则。A.地区先进B.企业先进C.行业先进D.平均先进【正确答案】D65.集中营销这一市场覆盖策略的缺陷在于（）。A.分散了企业资源B.目标市场比较狭小C.营销费用太高D.目标市场上客户满意度低【正确答案】B66.

20、某运输设备购买方案的投资额为32万元，年运行费用为12万元，估计该设备2年后退出使用时的价值为8万元。若基准收益率为8%，为使该方案有利，则每年利用该设备的收益应大于（）万元。已知：(P/A，8%，2)=1.783，(P/F，8%，2)=。A.26.10B.28.56C.32.78D.35.23【正确答案】A67.某产品的实际成本为5000元，它由若干个零部件组成。其中一个零部件的实际成本为1800元;功能指数为0.238。该产品的目标成本为4500元，则该零部件成本改进的期望值为（）元。A.729B.456C.119D.267【正确答案】A68.按照顾客不同的（），可以将市场分为消费者市场、

21、产业市场、中间商市场、政府/机构市场?。A.购买批量B.购买动机C.购买场所D.购买频率【正确答案】B69.某施工企业年初向银行贷款流动资金100万元，按季计算并支付利息，季度利率2%，则一年支付的利息总和为（）万元。A.8.00B.8.08C.8.24D.8.40【正确答案】C70.由于发包人或者监理工程师的指令增加工程量和附加工程，造成工期延长和费用增加时，承包人提出索赔属于（）。A.默示索赔B.反索赔C.综合索赔D.工程变更索赔【正确答案】D71.【真题】分部分项工程和措施项目清单应采用()计价。A.固定总价B.综合单价C.成本加酬金D.固定单价【正确答案】B72.根据担保法的规定，即使

22、下列单位具有代为清偿债务能力，但只有（）可以作为保证人。A.某公立学校B.某企业法人C.某公立医院D.某公益社会团体【正确答案】B73.下列方案中，适于采用最小公倍数法进行方案评价的是（）。A.独立方案B.寿命期不同的互斥方案C.单一投资方案D.混合方案【正确答案】B74.【真题】市政基础设施工程施工的招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内订立书面合同。A.10B.15C.20D.30【正确答案】D75.【真题】编制机械台班消耗定额时，汽车装货和卸货时停车消耗的机械工作时间属于()。A.不可避免中断时间B.有效工作时间C.不可避免的无负荷工作时间D.多余工作时间【正确答案】A76.下

23、列保险种类中，属于商业保险的是（）。A.意外伤害保险B.基本医疗保险C.基本养老保险D.工伤保险【正确答案】A77.当工作任务和工作方法不明确时，途径目标理论认为应采用（）领导方式。A.“高关系”B.“低关系”C.“低工作”D.“高工作”【正确答案】D78.我国预算法规定，中央预算调整法案必须提请（）审查和批准。A.财政部B.国务院C.全国人民代表大会常务委员会D.?全国人民代表大会【正确答案】C79.根据中华人民共和国民事诉讼法的规定，下列管辖的表述中，正确的是（）。A.民事案件地域管辖的一般原则是“原告就被告”B.合同纠纷案件不可以实行协议管辖C.重大涉外案件的一审法院是基层人民法院D.高

24、级人民法院管辖的案件实行一审终审【正确答案】A80.就需求决策的问题，征求选定专家的意见，然后将意见整理成若干不同观点后匿名反馈给专家，通过几轮反复，根据专家趋向一致的意见做出决策的方法叫做（）。A.头脑风暴法B.专家会议法C.期望收益法D.德菲尔法【正确答案】D81.【真题】工程进度计划编制的土要步骤有：编制的初始进度计划；划分工作过程；确定进度目标；确定各项工作；进度计划的调整与优化；计算各项工作的工程量。其中正确的顺序是()A.?一一B.?一一C.?一一D.?一?一一【正确答案】B82.主要供应短期资金，解决短期内资金余缺的市场是（）。A.货币市场B.资本市场C.股票市场D.债券市场【正

25、确答案】A83.【真题】下列工人工作时间中，属于有效工作时间的足()A.辅助工作时间B.休息时间C.多余时间D.偶然时间【正确答案】A84.人类行为模式的基本结论显示，人类行为的根源是（）。A.理想B.愿景C.动机D.需要【正确答案】D85.某公司拟用债券和普通股两种方式筹资，其中债券的筹资费率为4，利息率为10.5；普通股筹资费率为8，第一年股利率为13，以后每年增长5则债券和普通股的资金成本率分别为（）。（已知该公司的所得税率为33）A.7.33、18.13%B.13.2、7.8C.8.8、7.8D.13.2、16.7【正确答案】A86.【真题】采用月度资金收支计划方法进行工程成本控制时，

26、应要求项目各成本责任部门根据月度生产计划编制()。A.预算收入计划和实际支出计划B.资金收入计划和用款计划C.工程量计划和实际支出计划D.工程进度计划和用款计划【正确答案】B87.王某因出国请自己的好朋友张某代为保管家传的一幅油画，后张某因急用钱而将该画卖给了吴某。问张某与吴某之间就油画的买卖合同效力为（）。A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销【正确答案】C88.关于材料预付款，下列说法错误的有（）。A.对承包商买进并运至工地的材料、设备，业主应支付无息预付款B.材料预付款是指运至工地已用于工程的材料设备预付款C.材料、设备预付款按合同中规定的条款从承包商应得的工程款中分批扣除D.在支付材料

27、设备预付款时，承包商需提交材料、设备供应合同或订货合同的影印件【正确答案】B89.【真题】工程项目成本控制的主要作用是()A.确定生产消耗B.核算工程成本C.考核成本管理水平D.落实工程成本计划【正确答案】D90.【真题】扩大结构定额是指()。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【正确答案】C91.【真题】砌筑墙体工程中，运输砖的用工量属于()。A.基本用工B.辅助用工C.其他用工D.人工幅度差用工【正确答案】A92.商品具有使用价值和价值两个属性，是由（）所决定的。A.劳动的二重性B.劳动的差异性C.生产和交换D.生产和消费【正确答案】A93.【真题】住房和城乡建设部规定，施丁项

28、目部发生较大生产安全事故后，应运级上报至()建设行政主管部门A.县级B.地市级C.省级D.国务院【正确答案】D94.采用综合单位法时，当各分项工程材料费占人工费、材料费、机械费合计的比例大于本地区原费用定额测算所选典型工程中的相应比例时，可采用（）为基数计算分项工程的间接费。A.人工费、材料费、机械费合计B.人工费和机械费合计C.人工费D.材料费【正确答案】A95.【真题】建筑产品生产的单件性是由()决定的。A.建筑产品的固定性;B.建筑产品的多样性C.生产过程的流动性D.生产过程的复杂性【正确答案】B96.【真题】下列监理工作任务中，属于施工阶段质量控制主要任务的是()。A.审查施工单位选择

29、分包单位的资质B.审核施工单位申报的月度和季度计量表C.监督施工单位严格按照施工合同规定的工期组织施工D.对隐蔽工程在隐蔽前进行检查和签证【正确答案】D97.以下各指标中，可以用于进行独立投资方案选择的是（）。A.净现值B.净年值C.内部收益率D.追加投资收益率【正确答案】C98.家庭联产承包责任制并未改变农村土地的集体所有制性质，只是改变了农村土地的（）。A.种植结构B.经营方式C.分配方式D.管理模式【正确答案】B99.某人以10%的单利借出1200元，借期为2年，然后以8%的复利将上述借出金额的本利和再借出，借期为3年。已知：(F/P，8%，3)=1.260，则此人在第5年末可以获得复本

30、利和为（）元。A.1512.0B.1663.2C.1814.4D.1829.5【正确答案】C100.（）是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。A.抵押B.定金C.保证D.质押【正确答案】C二.多选题(共70题)1.垄断资本主义的基本经济特征有（）。A.生产和资本的高度集中导致垄断组织产生B.银行资本和工业资本融合，形成了金融寡头C.资本输出呈萎缩趋势D.瓜分世界的资本家国际垄断同盟不断瓦解E.最大的资本主义国家已把世界上的领土瓜分完毕【正确答案】ABE2.【真题】建设工程总承包项目建设纲要或设计纲要的内容可以包括()。A.项目定义B.设计原则和

31、设计要求C.项目实施的技术大纲和技术要求D.材料和设施的技术要求E.项目设计建议书和报价文件【正确答案】ABCD3.【真题】下列涉及合同价款调整变动的因素中，属于工程变更类因素的有()A.项目特征不符B.物价变化C.工程景清单缺项D.提前竣工E.工程量偏差【正确答案】ACE4.下列关于品牌资产的说法中，正确的有（）。A.所有品牌都有资产价值B.品牌是一种无形资产C.品牌资产能够为企业带来长期利益D.对品牌忠诚的顾客愿意为该品牌支付较高的价格E.资产价值高的品牌可以保护拥有该品牌的企业少受竞争的伤害【正确答案】BCDE5.采用装运港交货价时，卖方的责任包括（）。A.负责在合同规定的装运港口和规定

32、的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方B.负责货物装船前的一切费用和风险C.负责办理保险及支付保险费，办理在目的港的进口和收货手续D.负责办理出口手续，提供出口国政府或有关方面签发的证件E.负责提供有关装运单据【正确答案】ABDE6.下列评价方法中，可用于寿命期不同的互斥方案选择的有（）。A.净现值法B.内部收益率法C.净年值法D.最小公倍数法E.追加投资收益率法【正确答案】CD7.在下述索赔原因中，属业主方面原因的是（）。A.合同论述含糊不清B.提供不正确的数据C.发生不可抗力事件，如战争等D.没有施工所需足够大的现场E.未及时支付已完工程款项【正确答案】CD8.若基准收益率等于

33、方案的内部收益率，则有（）。A.投资回收期等于方案的寿命周期B.方案的净现值大于零C.方案的净现值等于零D.方案的净现值小于零E.投资回收期大于方案的寿命期【正确答案】AC9.【真题】建设项目投资决策阶段形成的成果有()。A.项目总体规划设计B.建设工程规划许可C.项目建议书D.可行性研究报告E.项目设计任务书【正确答案】CD10.建筑工程险的被保险人一般可包括（）。A.承包人B.业主C.技术顾问D.分承包人E.建筑机械【正确答案】ABCD11.在进行经济评价时，强调在对效益费用流入流出的时间、数额进行常规预测的同时，还应对某些不确定性因素和风险做出估计，包括（）。A.敏感性分析B.盈亏平衡分

34、析C.净现值计算D.概率分析E.财务分析【正确答案】ABD12.根据中华人民共和国消费者权益保护法的规定，下列关于经营者义务的表述中，正确的有（）。A.经营者不得以店堂告示的方式作出对消费者不公平的规定B.除确有需要，经营者不得搜查消费者携带的物品C.商品提供商品应当明码标价D.租赁他人柜台的经营者，应当标明真实名称和标记E.消费者索要服务单据的，经营者必须出具【正确答案】ACDE13.【真题】建设工程竣工验收备案需提供的资料除竣工报告外，还应提供()出具的认可文件或准许使用文件。A.规划部门B.房管部门C.环保部门D.公安消防部门E.质量监督部门【正确答案】ACD14.【真题】施工企业生产经

35、营中发生的收益性支出包括()A.对外投资B.制造成本C.期间费用D.购置同定资产的支出E.营业外收支挣额【正确答案】BCE15.【真题】下列施工单位租赁机械的说法，正确的是()A.施工机械设备应当具有生产许可证B.施工机械设备应当具有产品合格证C.施工机械设备进入施工现场前应进行查验D.施工机械设备进入施丁现场后应进行查验E.施工现场应建立施工机械设备相应的资料档案【正确答案】ABDE16.【真题】砌筑该建筑的每面框架柱间填充墙所需人工为()工日。A.1.324B.1.424C.2.075D.3.075【正确答案】D17.速动资产是指能随时或在较短时间内变现的资产，它包括（）。A.存货B.债券

36、C.现金D.应收账款E.短期投资【正确答案】CDE18.在计划工作的任务中，除应该明确工作重点和目标宗旨之外，还要筹划安排工作的（）等。A.时间进度B.实施地点C.薪酬标准D.承担人员E.措施方法【正确答案】ABDE19.我国证券法规定，股份有限公司申请其股票上市，必须符合以下条件（）。A.股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行B.公司股本总额不少于人民币3000万元C.公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上D.公司股本总额超过人民币4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上E.公司最近二年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载【正确答案】ABCDE20.企业发行债券筹资有如下优点（）。

37、A.与股票筹资相比，债券的利息率较低，可降低资金成本B.债券利息可作为费用列支，这会降低企业所缴纳的所得税C.发行债券筹资不会影响企业所有者对企业的控制权D.当企业投资报酬率大于债券利息率时，由于财务杠杆的作用，企业自有资金收益率会得到提高E.发行债券筹资会提高企业的负债比率，降低企业的财务信誉【正确答案】ABCD21.【真题】在工程施工过程中，施工单位不得()A.分包工程B.租赁施工机械C.使用未经检验的建筑材料D.自行进行隐蔽工程验收E.擅自修改工程设计【正确答案】CDE22.【真题】某办公楼工程，总建筑面积约3万平方米，在施工图设计全部完成后进行公开招标。城建建设有限公司中标后将全部工程

38、分别分包给6个单位施工。城建建设有限公司的上级总公司为城建(集团)公司，又有若干个下属子公司。工程竣工后，城建建设有限公司项目经理要求质量监督部门组织竣工验收。该工程项目的承发包模式属于()。A.施工平行发包B.施工总承包C.施工总承包管理D.设计一施工总承包【正确答案】B23.【真题】下列工程建设定额中，属于按生产要素内容分类的定额有()A.施工定额B.劳动定额C.预算定额D.材料消耗定额E.概算定额【正确答案】BD24.【真题】下列要素中，属于建筑市场基本运行要素的有()。A.市场交易场所B.市场交易主体C.市场交易组织D.市场交易机制E.市场交易规则【正确答案】BDE25.【真题】建筑公

39、司和分公司对项目工程成本进行考核和签认前，工程项目经理部应提前()A.召开经济活动分析会B.编制资金收支计划C.写出书面成本分析资料D.完后填写工程项目成本跟踪考核E完成填写工程项目成本分析表【正确答案】ACD26.存款货币银行的主要职能有（）。A.支付中介B.信用中介C.信用创造D.宏观调控E.基础货币投放【正确答案】ABC27.【真题】工程进度计划的土要作用有()A.为工程项目实施过程中的进度管理提供依据B.为编制项目建议书提供依据C.为编制项目可行性研究报告提供依据D.为工程项目实施过程中的劳动力和资源配置提供依据E.为工程项目实施各参与方在时间上的协调配合提供依据【正确答案】ADE28

40、.【真题】下列费用支出项目中，可列入施工企业安全生产费用专户核算的有()。A.现场临时用电安全防护措施支出B.现场作业人员安全防护用品支出C.应急器材和应急演练支出D.现场临时办公和生活用房支出E.特种设备检测检验支出【正确答案】ABCE29.【真题】安全生产许可证颁发管理机关在2013年8月监督检查过程中，发现该施工企业不再具备安全生产条件，管理机关根据具体情况，可对该施工企业实施()安全许可证的处罚。A.没收B.暂扣C.注销D.吊销【正确答案】BD30.【真题】根据建筑工程建筑面积计算规范，下列建筑物的组成部分中，不计算建筑面积的有()A.露台B.室外专用消防钢楼梯C.变形缝D.室内电梯井

41、E.骑楼【正确答案】ABE31.与储备存货有关的成本有（）。A.订货成本B.储备成本C.使用成本D.缺货成本E.购置成本【正确答案】ABD32.【真题】下列工作环节中，属于基本建设工作环节的有()A.编制项目建议书和可行性研究报告B.建设用地规划许可C.建设工程规划许可和施工许可D.建设项目相关专业普查E.建设项目公司行政审批【正确答案】ABC33.某建筑施工企业全年的营业收入全部为建造合同收入。该企业当年盈利，则其当年需缴纳的税种有（）。A.营业税B.增值税C.企业所得税D.城市维护建设税E.教育费附加【正确答案】ACDE34.【真题】下列用工中，属于人工幅度差用工的有()。A.现场筛沙子用

42、工量B.施工过程中水电维修用工量C.砌筑墙体工程中调制砂浆的用工量D.隐蔽工程验收等工程质量检查影响的操作时间E.超过人工定额规定的材料运距的用工量【正确答案】BD35.【真题】关于砌筑lrr12空心砌块墙的时间定额和产量定额的说法，正确的为()。A.时间定额与产量定额互为倒数B.产量定额单位为平方米/工时C.产量定额是劳动定额的一种表现形式D.时间定额是预算定额的一种表现形式【正确答案】ABC36.多数建设项目应先进行财务评价，在此基础上对（）等进行调整后，进行国民经济评价。A.费用B.经营期C.效益D.价格E.建设期【正确答案】ACD37.【真题】下列组织结构的特点中，属于直线制组织特点的

43、有()A.责权分明.工作效率高B.有利于领导者培养未来的管理人员C.一般适用于生产简单.规模不大的建筑企业D.小利于领导者集中精力考虑企业的重大问题E.容易产生多头领导.指令不一的问题【正确答案】ACD38.【真题】建筑业在国民经济中的作用有()A.可以为社会创造新价值，扩大国家积累基金B.可以改善人民物质生活条件C.显著提高城市居民收入D.可以提供大量的就业机会E.抑制经济过热【正确答案】ABD39.【真题】南北市政高架道路工程在施工过程中，发生已架设的一跨桥面板突然坍塌的质量事故，造成正在桥面上进行路面铺装施工的工人伤亡，其中8人死亡，15人重伤，其余为轻伤，直接经济损失约800万元。按规

44、定，该质量事故等级应定为()事故。A.一般B.较大C.重大D.一级【正确答案】B40.下列投标人条件中，资格审查时投标人应符合的有（）。A.具有中等以上的企业规模B.具有独立订立合同的权力C.具有履行合同的能力D.具有持续盈利的能力E.最近三年内没有重大工程质量问题【正确答案】BCE41.下列关于要约的说法中，正确的有（）。A.商业广告也可构成要约B.要约的内容必须具体确定C.拍卖公告属于要约D.要约可以撤销E.要约是希望和他人订立合同的意思表示【正确答案】ABDE42.【真题】工程实际进度与计划进度的比较方法主要有()。A.横道图比较法B.直方图比较法C.S型曲线比较法D.工程预算比较法E.

45、网络计划图上比较法【正确答案】ACE43.【真题】该施工企业安全生产许可证的颁发机关为()。A.所在地的县级人民政府建设主管部门B.所在地的地级人民政府建设主管部门C.所在地的省级人民政府建设主管部门D.国务院建设主管部门【正确答案】C44.主要的人性假设理论有（）假设。A.“经济人”B.“社会人”C.“复杂人”D.“功利人”E.“自我实现人”【正确答案】ABCE45.下列说法中不正确的有（）。A.投资回收期越短越好B.当净现值等于零时，方案不可行C.基准收益率通常与贷款利率相同D.在独立方案的选择中常采用差额法E.回收期指标可以作为一个单独的评价指标使用【正确答案】ABCDE46.【真题】解

46、决工程计价争议的常用方法有()A.审讣B.协商C.调解D.仲裁E.诉讼【正确答案】BCDE47.我国现行规定，预备费的内容包括（）。A.引进技术和进口设备其他费B.基本预备费C.涨价预备费D.不可预见准备金E.生产准备费【正确答案】BC48.国际货币体系的主要内容包括（）。A.确定国际储备资产B.确定经济政策协调方式C.确定汇率制度D.确定国际金融机构职责E.确定国际收支调节方式【正确答案】ACE49.工程建设项目招标的组织形式有（）。A.公开招标B.自行组织招标C.邀请招标D.上级主管部门组织招标E.委托工程招标代理机构代理招标【正确答案】BE50.【真题】该项目的管理行为中，错误的为()。

47、A.项目在设计工作全部完成后进行施工招标B.项目进行公开招标C.施工单位将全部工程分包D.施工单位要求质量监督部门组织竣工验收【正确答案】CD51.企业持有现金的动机包括（）。A.交易动机B.获利动机C.预防动机D.储蓄动机E.投机动机【正确答案】ACE52.下列各项中，属于合同终止的法定情形的有（）。A.债务得到部分履行B.合同解除C.债务人依法将标的物提存D.债权人免除债务E.债务相互抵消【正确答案】BCDE53.【真题】东方建筑工程股份有限公司为民营施工企业，具有房屋建筑工程施工总承包一级资质，于2013年3月1日取得安全生产许可证。如果该施工企业在取得安全生产许可证前就开始从事施工活动

48、，将受到的处罚为()。A.停止施工B.拆除已建工程C.罚款D.没收违法所得【正确答案】ACD54.【真题】为了推进建筑施工企业安全生产标准化建设，各级建设行政管理部门应()。A.制定本地区安全生产标准化工作的实施方案B.明确施工企业和项目的安全生产标准化工作目标C.组织动态监管和达标确认D.组织第三方中介机构对施工企业和项目定期评价E.对施工企业和项目安全生产标准化绩效进行考评奖惩【正确答案】ABCE55.FIDIC合同条件下，承包商可索赔条款的规律有（）。A.既可以索赔工期又可以得到利润补偿B.各项索赔条款中，均可索赔成本C.利润的补偿可以单独进行D.可索赔利润的条款，一定可同时索赔成本E.

49、可以索赔成本，但不能补偿利润【正确答案】BD56.根据中华人民共和国民事诉讼法的规定，可以上诉的判决有（）。A.地方各级人民法院适用普通程序审理后作出的第一审判决B.地方各级人民法院适用简易程序审理后作出的第一审判决C.按照第一审程序对案件再审作出的判决D.第二审法院的判决E.第二审法院发回重审后的判决【正确答案】ABCE57.【真题】砌筑lrri2空心砌块墙的时间为()分钟。A.33B.60C.66D.70【正确答案】B58.用类似工程预算法编制概算时，需对设计对象与类似预算的设计在（）上的差异编制修正系数进行修正。A.材料预算价格B.建筑C.施工机械使用费D.结构E.地区工资【正确答案】A

50、CE59.【真题】劳动定额的表现形式有()。A.概算指标B.时间定额C.产量定额D.预算定额E.概算定额【正确答案】BC60.提高顾客认知价值的途径有（）。A.提高产品质量B.加强售后服务C.节省顾客购买时间D.提高顾客对产品效用的期望值E.加大产品销售时的价格折扣【正确答案】ABCE61.【真题】为了确保分包丁程的质量，工期和现场管理满足总合同要求，工程总承包单位应事先对拟选择的专业分包商的()进行综合评价。A.施工经验B.机械设备能力C.技术及管理实务D.与建设单位的关系E.特殊及主体工程人员资格【正确答案】ABCE62.复式政府预算一般由（）组成。A.经常预算B.资本预算C.基金预算D.

51、零基预算E.基数预算【正确答案】AB63.对产业进行分类时，经常采用的方法有（）。A.投资规模分类法B.两大部类分类法C.消费结构分类法D.三次产业分类法E.生产要素密集程度分类法【正确答案】BDE64.【真题】下列管理环节中，不属于建筑工程招标投标程序的有()A.发布招标信息B.进行资格预审C.政府建设行政部门审核资质D.政府市场管理部门确认诚信状况E.开标.评标和中标【正确答案】CD65.【真题】砌筑Im2空心砌块墙的时间定额为()工日/平方米。A.0.105B.0.115C.0.125D.0.135【正确答案】C66.在企业流动负债中，商业信用包括（）。A.预收账款B.应付票据C.预付账

52、款D.应收账款E.应付账款【正确答案】AB67.在下列项目中，应列入建安工程直接费的项目有（）。A.构成工程实体的材料费B.生产工人的工资C.施工机械使用费D.职工教育经费E.安全施工费【正确答案】ABCE68.【真题】在编制工程项目其他直接费的成本计划时，项目材料部门负责计算的项目有()。A.临时设施摊销费B.周转材料摊销费C.二次搬运费D.生产工具使用费E.场地清理费【正确答案】BCD69.根据招标投标法的有关规定，评标的方法有（）。A.综合评估法B.抓阄法C.最低投标价法D.打分法E.经评审的最低投标价法【正确答案】AC70.价值工程中，方案评价的内容应包括（）。A.技术评价B.对象评价C.经济评价D.功能评价E.社会评价【正确答案】ACE