监理工程师《建设工程合同管理》考试试题测试卷和答案90

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题测试卷和答案90》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题测试卷和答案90（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题测试卷和答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本），工程变更分为设计变更和其他变更两类。下列变更事项中，属于其他变更的是()。A.改变工程的标高和基线B.增加合同中约定的工程量C.提高合同中约定的质量标准D.改变施工作业顺序和时间【正确答案】C2.下列关于申请人资格的说法正确的是（）。A.招标人对申请人的资格要求应当限于招标人审查申请人是否具有独立订立合同的能力，是否具有相应的履约能力等B.主要包括申请人的资质、业绩、和标段三个方面C.资质要求由招标人根据项目特点

2、和实际需要，明确提出申请人应具有的最高资质D.对于联合体的要求主要是明确联合体成员在资质、财务、业绩、信誉等方面应满足的最高要求【正确答案】A3.设计标准()国家规范的强制性规定。A.必须高于B.可以低于C.可以高于D.不得高于【正确答案】C4.设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是（）。A.和解B.调解C.和解或诉讼D.仲裁或诉讼【正确答案】D5.在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由()承担。A.供货方B.采购方C.双方共同D.监理方【正确答案】B6.按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时

3、间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C.工程师未确认，承包人应修改进度计划D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示【正确答案】B7.【真题】建设工程设计合同(示范文本规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位【正确答案】A8.工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人()。A.以不属于

4、自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告【正确答案】C9.设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。A.表明从发出该通知时间开始工作B.与“开工通知”的说法相同C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期D.该通知是由发包人发出的【正确答案】C10.按照FIDIC施工合同条件通用条款的规定，如果由于承包商的欺骗行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应（）。A.受限额限制B.不超过中标的合同金额C.不受限额限制D.不超过专用条款约定的赔偿最高限额【正确答案】C

5、11.担保方式中的保证要求（）订立书面保证合同。A.债权人和债务人B.保证人和债权人C.保证人和债务人D.主合同当事人【正确答案】B12.招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自()。A.参与竞争的投标人B.招标单位的董事会C.上级行政主管部门D.省，市政府部门提供的专家名册【正确答案】D13.【真题】某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度，承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月，工程师认可了该进度计划的修改，承包人的实际施工期为21个月。下列关于承

6、包人的工程责任的说法中，正确的是（）。A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【正确答案】B14.甲建设单位和乙施工单位签订施工合同，因为其中某部分施工的工作内容专业技术较强，甲建设单位将这部分工作发包给指定分包商丙，委托丁监理单位对该工程进行监理，指定分包商丙应该与()签订分包合同。A.甲B.乙C.了D.甲和乙均可【正确答案】B15.下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是()。A.建设工程勘察合同B.建设工程设计施工总承包合同C.建

7、设工程设计合同D.建设工程施工合同【正确答案】B16.【真题】建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是（）。A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付赔偿费C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费【正确答案】B17.在设计合同履行过程中，由于不可抗力因素致使合同无法履行时，（）。A.应按国际通用标准处理B.双方应及时协商处理C.应按无

8、效合同处理办法处理D.应按国家示范文本进行处理【正确答案】B18.委托配合引进项目的设计任务，委托人从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收（）的单位参加。A.承担监理业务B.有对外经营权C.承担有关设计任务D.承担有关施工任务【正确答案】C19.FIDIC施工合同条件规定，通用条件内针对预付款金额不少于合同价（）的情况，规定了管理程序。A.8B.15C.17D.22【正确答案】D20.施工合同履行过程中，工程师不能按时参加试车，须在开始试车前（）以书面形式向承包人提出延期要求。A.24hB.48hC.1dD.2d【正确答案】A21.FDIC施工合同条件规定的保留金属于()

9、。A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程款【正确答案】D22.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括（）。A.城市规划许可文件B.工程勘察资料C.限额设计的要求D.经批准的项目可行性研究报告【正确答案】C23.采用综合评分法评标时，以（）为最优。A.报价最低标书B.报价最高标书C.报价接近标底的标书D.得分最高的投标书【正确答案】D24.建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人不按约定支付预付款超过一定时间的，应向承包人支付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款利息自（）起。A.开工日期前7天B.承

10、包人发出预付通知之日C.开工之日D.约定应付之日【正确答案】D25.开标应当由（）主持。A.招标人B.投标人代表C.招标办D.公证机构【正确答案】A26.英国NEC施工合同文本规定，当承包人发现意外地质条件有可能造成推迟竣工时间和影响合同价格时，应当()。A.立即向对方发出早期预警B.事后再进行索赔C.要求对方赔偿D.自己承担损失【正确答案】A27.FIDIC施工合同条件规定，业主有义务向承包商提供基准日后得到的所有相关资料和数据，并对资料和数据的真实性和正确性负责，但对承包商依据资料的理解、解释或推论导致的错误（）。A.不承担责任B.承担一定责任C.承担大部分责任D.承担完全责任【正确答案】

11、A28.招标投标法规定，中标人的投标应当符合的条件之一是()。A.投标报价最低B.经评审的价格最低C.可垫付全部建设投资D.投标价格可以低于成本【正确答案】B29.在评标委员会成员中，不能包括()。A.招标人代表B.招标人上级主管代表C.技术专家D.经济专家【正确答案】B30.限制行为能力人订立的合同，相对人可以催告其法定代理人在（）内予以追认，法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。A.1个月B.45个月C.2个月D.3个月【正确答案】A31.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照规定不能进行清偿的是（）。A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿B.登记顺序相同的，按

12、照债权比例清偿C.抵押权已登记的先于未登记的受偿D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【正确答案】D32.【真题】建设工程施工合同（示范文本）规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()。A.需等待发包人批准B.工程师已拒绝索赔要求C.承包人的索赔要求已成立D.承包人需进一步提交补充索赔证据【正确答案】C33.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为（）。A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销【正确答案】A34.关于评标、决标阶段的工作程序，下列说法错误的是（）。A.如果投标人代表未到场，

13、也要开启其投标书，进行评标B.设有标底的，公布标底C.按照宣布的开标顺序当众开标D.检查投标文件的密封情况【正确答案】A35.某订购300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（）。A.不必追究对方的违约责任B.按300t的货款计算违约金C.按100t的货款计算违约金D.按逾期15买的时间计算违约金【正确答案】C36.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由()承担。A.发包人B.承包人C

14、.设备供应人D.发包人和承包人分别【正确答案】A37.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失()。A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，以承包商的名义向工程师递交索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告【正确答案】C38.下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是（）。A.仲裁条款是独立存在的B.合同若发生变更，则仲裁条款无效C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力【正确答案】A39.FIDIC土木工程

15、施工分包合同条件规定，承包商可以采用（）的方式与分包商签订分包合同。A.邀请招标或议标B.邀请招标或直接指定C.公开招标或邀请招标D.公开招标或议标【正确答案】A40.FIDIC施工合同条件规定，用合同工期与（）比较，可判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。A.缺陷通知期B.合同有效期C.施工期D.开工日期【正确答案】C41.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为8家的方式。当排名第8的投标人放弃投标时，应当（）。A.仅允许排名前7名的投标人参加投标B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C.由排名第9的递补，维持8家投标人D.重新进行资格预审【正确答案】C42.【真题】

16、投标保证的有效期限从（）之日起计算。A.招标文件出售B.投标文件递交C.投标截止D.中标通知书发出【正确答案】C43.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A.发包人要求中的错误B.监理人的指示延误、错误C.为他人提供方便D.发包人原因影响设计进度【正确答案】C44.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，承包人收到竣工结算价款后（）d内应将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。A.7B.14C.21D.28【正确答案】B45.【真题】工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理由C.书面说明其不同意见和理

17、由D.要求其他成员说明同意的意见和理由【正确答案】C46.根据规定，一个工程只能编制()个标底，一般是在招标前就制定出来的。A.一B.二C.三D.四【正确答案】A47.对于中间验收，应在专用条款中约定，对需要进行中间验收的单项工程和部位及时进行检查、试验，不应影响后续工程的施工；（）应为检验和试验提供便利条件。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人和承包人共同【正确答案】A48.下列关于施工合同履行过程中竣工前的单机无负荷试车的说法中，不正确的是（）。A.安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车B.承包人应在试车前48h内向工程师发出要求试车的书面通知C.试车记录由发包人准备D.试车合格，工

18、程师在试车记录上签字【正确答案】C49.以下有关施工合同主体的说法中，正确的是()。A.发包人必须是法人B.承包人必须是法人C.发包人必须具备资质D.发包人和承包人都必须具备资质【正确答案】B50.在勘察现场范围内，不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济报失时，由（）承担民事责任。A.勘察人B.政府C.保险机构D.发包人【正确答案】D51.建设工程勘察合同的承包方超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为()合同。A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销【正确答案】B52.（）是卖方无需在包装箱相邻的四面做出的标记。A.收货人B.价格C.目的港D.尺

19、寸【正确答案】B53.设计招标过程中，为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般多采用（）。A.单独进行初步设计招标B.技术设计招标或监理单位招标C.技术设计招标或施工图设计招标D.施工图设计招标或单独进行初步设计招标【正确答案】C54.在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（）时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.12B.13C.14D.15【正确答案】D55.【真题】建设工程采用设计施工总承包模式的优点有（）。A.减少设计变更B.易获得最优设计方案C.加强发包人对承包人的监督D.减少承包人的风险【正确答案】A56.【真题】因不可抗

20、力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()。A.不可抗力发生日B.发出通知日C.通知到达对方日D.对方同意日【正确答案】C57.当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保，属于担保方式中的（）担保。A.定金B.抵押C.留置D.质押【正确答案】A58.施工招标文件的内容一般不包括（）。A.工程量清单B.资格预审条件C.合同条件D.投标须知【正确答案】B59.无权代理行为属于()。A.无效行为B.可撤销的行为C.效力待定的行为D.可变更的行为【正确答案】C60.【真题】技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法

21、，错误的是()。A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案【正确答案】C61.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，任何不应由分包商承担责任的事件导致竣工期限延长、施工成本增加和修复缺陷的费用，均应由（）给予补偿。A.工程师B.承包商和业主共同C.承包商D.业主【正确答案】C62.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，属于业主对分包合同管理的是（）。A.依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权B.对分包工程的批准C.对分包

22、商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理D.对分包商的施工进行监督、管理和协调【正确答案】B63.指定分包商是与()签订分包合同，因而在合同关系和管理关系方面与一般分包商处于同等地位。A.工程师B.承包人C.发包人D.政府主管部门【正确答案】B64.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，在合同的计价方式中，（）的价款并不是绝对不可调整的，而是约定范围内的风险由承包人承担。A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同【正确答案】B65.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，工程具备竣工验收条件的，应由承包人向（）提出申请，并递交完整的竣工资料。A.总监理工程师B.工

23、程质量监督机构C.发包人D.建设行政主管部门【正确答案】C66.下列财产中，不可以作为抵押物的是（）。A.抵押人所有的房屋和其他地上定着物B.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产C.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权D.抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权【正确答案】C67.【真题】某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期，但不追加合同

24、价款C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担【正确答案】A68.甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国合同法的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()。A.有效B.无效C.效力待定D.可变更或撤销【正确答案】C69.属于按索赔目的分类的索赔是（）。A.工程延误索赔B.工期索赔C.合同中默示的索赔D.合同中明示的索赔【正确答案】B70.根据施工合同(示范文本)的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。A.工程师未确认，承包人应该修改进度计

25、划B.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示C.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任D.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任【正确答案】D71.【真题】根据标准施工招标文件，关于评标委员会对投标文件质疑的说法，错误的是()。A.评标委员会以书面形式要求投标人书面澄清质疑问题B.评标委员会约请投标人当面澄清并作会议记录C.评标委员会不接受投标人主要提出的澄清说明D.投标人的书面澄清说明作为投标书的组成文件【正确答案】B72.【真题】根据标准施工合同，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的()部分。A.单价支付B.工程材料费用C.总价支付D.

26、人工费用【正确答案】A73.【真题】根据标准施工合同，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【正确答案】C74.建设工程施工索赔的类型中，（）形式上是对权利的要求，以避免在原定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。A.工期索赔B.费用索赔C.工程延误索赔D.工程加速索赔【正确答案】A75.开标时，若投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函，则应（）。A.在详评阶段予以淘汰B.在初评阶段予以淘汰C.返回投标人要求其

27、修改后再进入评标D.作为无效投标，不再进入评标【正确答案】D76.由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔，这种索赔叫做（）。A.费用索赔B.工期索赔C.工程加速索赔D.工程变更索赔【正确答案】D77.工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中【正确答案】C78.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于合同工期的说法，正确的是（）。

28、A.合同协议书内注明的施工期限B.招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和C.中标通知书内写明接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和D.合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和【正确答案】D79.【真题】根据建设工程施工合同(示范文本)，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（）。A.承包人应向业主提交索赔意向通知B.承包人应向工程师提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失【正确答案】B80.依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理

29、由而又未履行监理义务时，委托人可以()。A.发出终止合同通知，终止监理合同B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即终止监理合同C.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后35天内，终止监理合同D.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后42天内，终止监理合同【正确答案】C81.关于工程预付款的扣还，下列说法错误的是（）。A.预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还B.从达到合同总价的10%那个月起扣C.本月证书中承包商应获得的合同款额中扣除25%作为预付款的偿还D.合同款额中不包括保留金的扣减，但包括预付款的

30、扣减【正确答案】D82.【真题】施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是（）。A.地基基础B.防水工程C.给水管道D.排水管道【正确答案】B83.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A.3B.6C.12D.24【正确答案】B84.构成民事赔偿责任的首要条件是（）。A.缔约当事人有过错B.损害事实C.合同尚未成立D.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系【正确答案】B85.监理人需要调换监理机构的总监理工程师人选时()。A.通知委托人后即可调换B.无需通知委托人即可调换C.取得委托人同意后才能调换D.合同签订后不允许再调换总监人选【正确答案】C86.下

31、列关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。A.设计方案最优B.有利于发包人对承包人的监督和检查C.可以减少设计变更D.增加承包人的索赔【正确答案】C87.某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由()承担。A.公路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包人共同【正确答案】C88.材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。如果交货数量少于订购数量，则（）。A.由供货方承担全部责任B.由运输部门承担全部责任C.属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的

32、问题由运输部门承担责任D.先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任【正确答案】C89.【真题】根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。A.由发包人承担风险B.在合同中明确风险承担方C.由承包人承担风险D.由合同双方共担风险【正确答案】D90.【真题】关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。A.投标保证有效期应从投标时起算B.投标保证有效期应从开标日起算C.投标保证有效期不得延长D.投标保证有效期应长于投标有效期【正确答案】B91.设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包

33、人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【正确答案】A92.在设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由()承担。A.发包人B.设计人C.发包人和设计人共同D.设计审批部门【正确答案】A93.【真题】某工程项目是按照FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷。承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个

34、月。单位工程缺陷通知期的终止时间应为（）。A.A单位工程竣工日后1年B.A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月【正确答案】B94.【真题】关于保证人资格的说法.正确的是（）。A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为保证人【正确答案】B95.合同法律关系内容包括()。A.行为B.权利C.当事人D.智力成果【正确答案】B96.建设工程设计合同中没有（）费用。A.进度款B.预付款C.结算款D.定金【正确答案】B97.关于保留金，下列说法错误的是（）。A.在承包商手

35、中B.用于承包商违约赔偿费C.应从首次支付进度款时起扣D.属于承包商的工程款【正确答案】A98.下列各项不属于编制设计要求文件时应兼顾的内容的是（）。A.完整性，任务要求全面不遗漏B.灵活性，要为投标人发挥设计创造性留有充分的自由度C.原则性，按照有关法规的原则性条款来编制D.严格性，文字表达应清楚不被误解【正确答案】C99.下列关于施工合同履行过程中工程分包的表述中，错误的是（）。A.工程分包能解除部分承包人的任何责任和义务B.在施工合同履行过程中承包人提出分包要求的，需经发包人的书面同意C.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意D.发包人控制工程分包的基本原则是，主

36、体工程的施工任务不允许分包，主要工程量必须由承包人完成【正确答案】A100.根据招标投标法的规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，（）。A.必须自行办理招标事宜，无须备案B.必须自行办理招标事宜，并向有关行政监督部门备案C.可以自行办理招标事宜，但需要向有关行政监督部门备案D.可以自行办理招标事宜，无须备案【正确答案】C二.多选题(共70题)1.甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同。在乙公司逾期交货的情况下，依照合同法对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格()。A.无论上涨或下降，仍按原定价格执行B.遇价格上涨时，按原价格执行C.遇价格上涨时，按新价格执行

37、D.遇价格下降时，按新价格执行E.遇价格下降时，按原价格执行【正确答案】BD2.【真题】关于代理的说法，正确的有（）。A.项目经理是施工企业的代理人B.项目总监理工程师是监理单位的代理人C.项目总监理工程师是建设单位的代理人D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任【正确答案】ABE3.下列属于引起合同法律关系变更的事件有（）。A.战争B.业主违约C.洪水D.双方协商延长工期E.政策变化【正确答案】ACE4.施工合同示范文本规定，对业主与承包商有约束力的合同包括()等文件。A.施工合同条件B.施工合同协议条款C.发包人与监理单

38、位签订的监理委托合同D.发包人上级主管部门的书面指示E.通过洽商变更业主与承包商原定权利义务的补充协议【正确答案】ABE5.以下有关招标过程中的现场踏勘，说法正确的是（）。A.现场踏勘由招标人组织B.现场踏勘的费用由招标人承担C.现场踏勘中，有投标人对相关内容提出异议，招标人需要澄清说明的，招标人必须将澄清内容以书面形式通知异议提出人D.现场踏勘的时间一般在投标截止时间15日前进行E.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和周边环境情况，投标人由此作出的判断，招标人应承担责任【正确答案】AD6.关于建设工程委托监理合同中监理人的责任限度的表述中，正确的有（）。A.监理人不对责任期以外发生的任何事情所

39、引起的损失或损害负责B.监理人在责任期内，不负任何监理失职的责任C.监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任D.监理人对第三方违反合同规定的完工(交货)时限承担责任E.监理人不对第三方违反合同规定的质量要求承担责任【正确答案】ACE7.在开标时，如果发现投标文件出现()等情况，应按无效投标文件处理。A.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认B.没有按照招标文件要求提供投标保证金C.联合体投标未附联合体协议书D.明显不符合技术标准要求E.投标函未加盖投标人的企业公章【正确答案】ABCE8.在担保法规定的担保方式中，（）能作为保证人。A.公民B.国家机关C.企业法人的分支机构D

40、.企业法人的职能部门E.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关【正确答案】AE9.下列属于监理人职责的有（）。A.约定开工时间B.提出开工申请C.组织设计交底D.审查承包人的实施方案E.开工通知【正确答案】DE10.代理的特征包括()。A.被代理人对代理行为承担民事责任B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理人以被代理人的名义实施代理行为D.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为E.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志【正确答案】ACDE11.下列文件中，属于施工合同组成部分的有（）。A.合同协议书B.工程报价单或预算书C.投标文件中的施工组织设计D.工程量清单E.规范

41、及有关技术文件【正确答案】ABDE12.设备合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，下列对卖方可能被要求提供的伴随服务描述正确的有（）。A.实施所供货物的现场组装B.提供货物组装所需的工具C.为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作手册D.在卖方厂家就提供货物的组装对卖方人员进行培训E.该服务可适当免除卖方在合同保证期内所承担的义务【正确答案】ABCD13.施工招标投标的评标方法有（）。A.综合评估法B.评标价法C.最低投标价法D.综合评标价法E.以设备寿命周期成本为基础的评标价法【正确答案】AC14.合同的权利义务终止时，不影响合同中()的效力。A.保险条款B.仲裁条款C.结算条款D.担

42、保条款E.清理条款【正确答案】CE15.按照法律是否要求合同要具备一定形式和手续为标准，将合同划分为（）。A.诺成合同B.实践合同C.要式合同D.不要式合同E.双务合同【正确答案】CD16.【真题】根据招标投标法，下列项目中，必须进行施工招标的有（）。A.某高速公路5km长的施工段B.联合国教科文组织援助的某资源保护建设项目C.施工企业自筹自建办公楼D.某公立三甲医院新院区项目E.需要采用专有技术的施工项目【正确答案】ABD17.监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括()。A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失B.因监理人工作失误造成工程损失时，不赔偿委托人的损失C.

43、因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人的全部损失D.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿由此所导致的对方各种费用支出E.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额【正确答案】ADE18.保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其主要表现形式为（）。A.发生与否的不确定性B.发生顺序的不确定性C.发生时间的不确定性D.发生后果的不确定性E.发生原因的不确定性【正确答案】ACD19.承担违约责任的方式包括（）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.恢复名誉【正确答案】ABCD20.担保活动应当遵循（）的原则。A.公正B.公平C.平等D.自愿E.诚实信用

44、【正确答案】BCDE21.邀请招标的优点是（）。A.投标竞争激烈B.节约招标费用和节省时间C.邀请范围广D.不需要发布招标公告和设置资格预审程序E.减小了合同履行过程中承包方违约的风险【正确答案】BDE22.按索赔事件的性质分类，索赔可分为（）。A.工程变更索赔B.合同中明示的索赔C.工程延误索赔D.意外风险和不可预见因素索赔E.工程加速索赔【正确答案】ACDE23.合同不当履行中的保全措施是指为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害时，允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施。这些措施包括（）。A.债务转让权B.法定解除权C.撤销权D.代位权E.免责条款【正确答案】CD24.【真题

45、】在总投资为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有（）。A.单项合同估算价为1000万元的施工项目B.单项合同估算价为170万元的材料采购项目C.单项合同估算价为30万元的设计项目D.单项合同估算价为20万元的勘察项目E.单项合同估算价为20万元的监理项目【正确答案】AB25.依据FIDIC施工合同条件，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有()。A.业主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会成员B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬E.争端裁决委

46、员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问【正确答案】AB26.FIDIC分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括（）。A.工程师不认可分包商报表中的某些款项B.业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议D.承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表E.承包商与业主发生合同争议【正确答案】ABC27.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，初步设计阶段设计人编制的初步设计文件包括（）。A.编制说明与概算B.工艺流程试验研究C.参加初步设计审查会议D.特殊设备的研制E.修正初步设计【正确答案】ACE28.设

47、计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的工程项目管理规定方面的内容包括（）。A.质量标准B.健康C.备案要求D.安全与环境管理体系E.变更【正确答案】BDE29.FIDIC施工合同条件规定，工程接收证书颁发后，表明（）。A.承包商对该部分工程的施工义务已经完成B.承包商对工程照管的责任转移给业主C.缺陷责任期的开始D.主体工程完成E.工程达到竣工验收标准【正确答案】AB30.建设工程监理招标中，评标时主要侧重于监理单位的（）。A.企业信誉B.实施监理任务的计划C.资质能力D.派驻现场监理人员的素质E.监理收费标准【正确答案】BCD31.根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（）。A.

48、要约所处法律效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受要约人对要约知晓的情况不同E.对要约人的约束条件不同【正确答案】ACDE32.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，应由业主承担责任的索赔事件有（）。A.施工中遇到了不利的外界障碍B.施工图纸有错误C.拖延支付工程款D.发布错误的指令E.承包商的违约行为【正确答案】ABCD33.采用FIDIC施工合同条件的工程，进度计划的内容一般包括（）。A.实施工程的进度计划B.指定分包商在施工阶段的安排C.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间D.保证计划实施的说明文件E.滞后于进度计划的责任【正确答案】

49、ABCD34.【真题】关于违约金的说法，正确的有()。A.当事人可以约定一定数额的违约金B.当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法C.违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失D.只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加E.只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人可以请求减少【正确答案】AD35.合同生效应当具备的条件有（）。A.意思表示真实B.不违反法律或者社会公共利益C.合同的生效必须附条件D.合同的生效必须附期限E.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力【正确答案】ABE36.订立建设工程施工合同时已形成的文件包括（）。A.施工合同附件B.中标通知书C.施

50、工合同专用条款D.施工合同通用条款E.工程量清单【正确答案】BCDE37.建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有（）。A.工地内第三者对工程造成的损害B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡D.工地外第三者对工程造成的损害E.承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害【正确答案】BC38.建筑工程一切险承担保险责任的范围包括（）。A.错误设计引起的费用B.火灾C.工人恶意行为造成的事故D.技术人员过失造成的事故E.盗窃【正确答案】BCDE39.保险制度上的危险是一种损失发生的不

51、确定性，其表现为（）。A.发生与否的不确定性B.发生范围的不确定性C.发生原因的不确定性D.发生时间的不确定性E.发生后果的不确定性【正确答案】ADE40.办理抵押物登记，应当向登记部门提供（）。A.主合同B.抵押合同（从合同）C.抵押物的所有权或使用权证书D.债务人的资信证明E.债务人的财务情况【正确答案】ABC41.不进行资格预审的项目，招标人要发布招标公告，其内容一般包括（）。A.招标条件B.项目概况与招标范围C.招标人资格要求D.招标文件的获取E.投标文件的递交【正确答案】ABDE42.【真题】根据FIDIC施工合同条件，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。

52、A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定B.承包商对指定分包商的违约不承担责任C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容【正确答案】BDE43.保证合同应包括的内容有（）。A.保证的方式B.保证的期间C.保证担保的范围D.债务人履行债务的期限E.债权人单方认为需要约定的其他事项【正确答案】ABCD44.对违反合同者追究责任时，实行()A.违约金、定金并用原则B.以补偿性为原则C.过错原则D.因不可抗力不能履行合同时，部分或者全部免除责任E.严格责任原则【正确答案】BDE45.无处分权人处分他

53、人财产订立的合同，一般情况下是无效的。但是，在（）情况下合同有效。A.相对人知道或应当知道其无权处分的B.无处分权人通过订立合同仍未取得处分权的C.无处分权人处分他人财产，但权利人拒绝追认的D.无处分权人处分他人财产，经权利人追认的E.无处分权人通过订立合同取得处分权的【正确答案】DE46.非企业法人包括()。A.项目法人B.集体法人C.行政法人D.社团法人E.事业法人【正确答案】CDE47.根据合同法的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的（）条款仍然有效。A.质量B.结算C.仲裁D.清理E.担保【正确答案】BCD48.甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务约定由丙公司完

54、成，依照合同法规定，其法律关系特点为（）。A.甲、乙公司作为合同主体不变B.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权D.丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任E.乙公司不能强迫丙公司履行义务【正确答案】ABE49.【真题】建设工程监理合同属于（）。A.建设工程合同B.委托合同C.居间合同D.技术合同E.双务合同【正确答案】BE50.甲、乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同，在乙公司逾期交货的情况下，依照合同法对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格（）。A.遇价格上涨时，按原价格执行B.遇价格上涨时，按新价格执行C.遇价格下降时，按新价格执行D.遏价格下降时，按原价格执行E.无论上涨或下降，仍按原定价格执行【正确答案】AC51.设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括()。A.经批准的可行性研究报告B.设计依据的标准C.城市规划许可文件D.限额设计要求E.工程勘察资料【正