二级建造师《建设工程项目管理》试题题库（同步测试）模拟卷及参考答案（41）

《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库（同步测试）模拟卷及参考答案（41）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库（同步测试）模拟卷及参考答案（41）（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程项目管理试题题库（同步测试）模拟卷及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.根据现场签证程序，承包人应在现场签证工作完成后的（）天内，按照现场签证内容计算价款，并报送发包人确认。A.3B.7C.14D.21【正确答案】B2.保险合同包含除外责任条款，除外责任属于免赔责任，保险的除外责任包括()。A.投保人行为所造成的损失B.被保险人犯罪行为所造成的损失C.因被保险人不忠实履行约定义务所造成的损失D.破坏性检测行为所造成的损失【正确答案】C3.【真题】项目管理任务分工表是（）的一部分。A.项目组织设计文件B.项目结

2、构分解C.项目工作流程图D.项目管理职能分工【正确答案】A4.【真题】某网络计划中，工作M的最早完成时间是第8天，最迟完成时间是13天，工作的持续时间是4天，与所有紧后工作的间隔时间最小值是2天，则该工作的自由时差为()天A.2B.3C.4D.5【正确答案】A5.某施工企业在编制施工组织总设计时，已完成的工作有：收集和熟悉有关资料和图纸、调查项目特点和施工条件、计算主要工种的工程量、确定施工的总体部署和施工方案、完成了施工总进度计划的编制，则接下来应该进行的工作是（）。A.主要技术经济指标B.编制施工准备工作计划C.编制资源需求量计划D.施工总平面图设计【正确答案】C6.【真题】发包人对工程质

3、量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，其质量争议的解决方法是（）。A.按工程保修合同执行B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算D.采取诉讼的方式解决【正确答案】A7.【真题】建设工程项目施工安全管理工作目标能否达到的关键是()。A.建设单位安全管理的投入是否到位B.施工企业安全管理和安全技术是否到位C.监理单位对安全管理的重视程度D.政府部门对项目施工安全监管是否到位【正确答案】B8.关于施工质量的影响因素，下列说法正确的是（）。A.材料质量是工程质量的基础B.在施工质量管理中，方法的因素起决定性的作用C.施工材料是

4、所有施工方案和工法得以实施的重要物质基础D.环境因素对工程质量的影响具有复杂多变和确定性的特点【正确答案】A9.下列选项中，属于反索赔内容的是()。A.防止对方提出索赔，反击或者反驳对方的索赔要求B.反对对方提出索赔，拖延答复对方的索赔要求C.向索赔方提出索赔，对抗和平衡对方的索赔要求D.反驳对方提出的索赔，指出索赔项目在合同中无约定【正确答案】A10.【真题】环境管理体系?规范及使用指南(GB/T24001-2004)由()五大要案构成。A.方针，策划，实施与运行，检查和纠正措施，管理评审B.范围，总要求，方针，实施与运行，管理评审C.引用文件，方针，策划，实施与运行，检查和纠正措施D.术语

5、和定义，方针，实施与运行，检查和纠正措施，管理评审【正确答案】A11.【真题】关于施工一般特种作业人员应具备条件的说法，正确的是()。?A.年满16周岁，且不超过国家法定退休年龄?B.必须为男性?C.连续从事本工种10年以上?D.具有初中及以上文化程度?【正确答案】D12.针对基坑开挖、脚手架拆除而制定的计划或方案属于（）。A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.现场应急预案【正确答案】B13.根据建设工程施工合同示范文本，承包人提交了索赔文件后，干扰事件对施工造成持续影响，则承包人的正确做法为()。A.按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后28天内提交最终索赔报告

6、?B.只需在干扰事件影响结束后28天提交最终索赔报告?C.按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后36天内提交最终索赔报告?D.按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后42天内提交最终索赔报告【正确答案】A14.关于质量管理体系认证与监督的说法，正确的是（）A.企业获准认证后应经常性的进行内部审核?B.企业质量管理体系由国家认证认可监督委员会认证?C.企业获准领证的有效期为六年?D.企业获准认证后第三年接受认证机构的监督管理【正确答案】A15.承包人的缺陷责任期应自（）起计算。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.实际竣工日期C.发包人签认工程接收证书之日D.监理人

7、向承包人出具经发包人签认的工程接收证书之日【正确答案】B16.根据建设工程施工现场管理规定，清理高层建筑施工垃圾的正确做法是()。A.将各楼层施工垃圾装入密封容器后吊走B.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走C.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理D.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理【正确答案】A17.施工质量事故处理的一般程序包括：1事故调查2制订事故处理的方案3提交处理报告4事故的原因分析5事故处理的鉴定验收6事故处理。下列排序正确的是（）。A.1-4-2-6-5-3B.1-2-4-6-5-3C.1-4-2-6-3-5D.1-2-4-5-6-3【正确答案】A18.某打桩工

8、程合同约定，某月计划完成工程桩120根；单价为1.2万元/根。时至月底，经确认的承包商实际完成的工程桩为110根；实际单价为1.3万元/根，则该工程的已完工作预算费用(BCWP)为（）万元。A.132B.143C.144D.156【正确答案】A19.管理是由多个环节组成的过程，为了说明组成管理的这些环节可以使用（）。A.项目组织设计文件B.项目任务分期表C.工作任务分工表D.管理职能分工描述书【正确答案】D20.【真题】关于横道图进度计划的说法，正确的是()。A.横道图的一行只能表达一项工作B.工作的简要说明必须放在表头内C.横道图不能表达工作间的逻辑关系D.横道图的工作可按项目对象排序【正确

9、答案】D21.关于施工方编制建设工程项目施工进度计划，下列说法错误的是()。A.施工条件和资源利用的可行性是编制项目施工进度计划的重要依据B.编制项目施工进度计划属于工程项目管理的范畴C.项目施工进度计划应符合施工企业施工生产计划的总体安排D.项目施工进度计划安排应考虑监理机构人员的进场计划【正确答案】D22.某施工企业签订了工程施工承包合同，在项目管理目标责任书中确定了成本目标，项目经理运用动态控制原理控制施工成本的步骤中，第一步应做的工作是（）。A.按照成本控制的要求收集施工成本的实际值B.找出偏差，采取纠偏措施C.施工成本目标的逐层分解D.定期对施工成本的计划值和实际值进行比较【正确答案

10、】C23.项目的目标控制是项目管理的（）任务。A.关键B.核心C.基本D.主要【正确答案】B24.建设工程项目的实施需要人力资源和物质资源，应认识到()资源也是项目实施的重要资源之一。A.成本B.质量C.信息D.合同【正确答案】C25.在各种计划方法中，（）的工作进度线与时间坐标相对应。A.形象进度计划B.横道图计划C.双代号网络计划D.单代号搭接网络计划【正确答案】B26.【真题】下列施工现场文明施工的措施中，符合现场卫生管理要求的是(?)。A.集体宿舍与作业区隔离B.工地四周设置连续，密闭的砖X围堤?C.食堂禁止使用使用塑料制品作熟食容器D.施工现场不允许有计税存在?【正确答案】C27.编

11、制控制性施工进度计划的主要目的是（）。A.合理安排施工企业计划周期内的生产活动B.具体指导建设工程施工C.确定项目实施计划周期内的资金需求D.对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证【正确答案】D28.关于“两类危险源”的说法，下列选项不正确的是（）。A.第二类危险源是事故发生的物理本质B.第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件C.第一类危险源是事故的主体，决定事故的严重程度D.第二类危险源出现的难易，决定事故发生的可能性大小【正确答案】A29.某施工单位在对项目开展风险管理工作时，确定的主要管理环节包括：风险识别；风险应对；风险监控；风险评估。则下列流程排序正确的是（）。A.

12、B.C.D.【正确答案】B30.某筑坝围海工程完成过半时，遭遇强台风正面登陆，堤坝已完合格部分被摧毁，不得不重新设计，工期延长，其损失应由()承担。A.承包人B.业主C.设计单位D.监理单位【正确答案】B31.施工总承包管理模式下，施工总承包管理单位()。A.一般不参与具体工程的施工B.承担所有工程施工C.承担主体工程施工D.承担半数以上单位工程的施工【正确答案】A32.特种作业操作证每（）年复审1次。A.1B.2C.3D.6【正确答案】C33.为了对项目目标进行动态跟踪和控制，在收集到项目目标的实际值之后，首先应做的是（）。A.调整项目目标B.定期比较项目目标的实际值与计划值C.确定项目目标

13、计划值D.采取纠偏措施进行纠偏【正确答案】B34.某工程合同工期约定为6个月，签订的合同价为95万元，则该工程适宜采用()方式结算工程款。A.按月结算B.其他方式结算C.分段结算D.竣工后一次结算【正确答案】D35.【真题】在工程项目的施工阶段，对现场用到的钢钉.钢丝等零星材料的用量控制，宜采用的控制方法是（）。A.定额控制B.计量控制C.指标控制D.包干控制【正确答案】D36.在人口密集区进行较强噪声施工作业时，须严格控制作业时间，一般避开（）的作业。A.晚10时到次日早6时B.晚11时到次日早6时C.晚10时到次日早5时D.晚11时到次日早5时【正确答案】A37.【真题】用单价合同招标时，

14、对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。这体现了单价合同()的特点。A.工程量优先B.单价优先C.总价优先D.风险均摊【正确答案】B38.主管部门对涉及工程主体结构安全、主要使用功能的工程实体质量情况实施监督的是（）。A.工程实体质量监督B.工程质量行为监督C.竣工质量验收监督D.工程主体质量监督【正确答案】A39.如承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，对于监理人提出的重新检验要求，重新检验的费用（）。A.应由承包人承担B.应由发包人承担C.应视重新检验结果，确定由哪方承担D.由承包人和发包人各承担50%【

15、正确答案】A40.根据中华人民共和国安全生产法，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程()。A.同时设计、同时建设、同时验收B.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用C.同时设计、同时施工、同时验收与使用D.同时设计、同时建设、同时投入生产和使用【正确答案】B41.某建设工程项目由于采用的水准仪不准，导致楼面标高和层高错误，发现问题后推倒重做，使施工进度延误、施工费用增加，该风险属于（）。A.组织风险B.技术风险C.工程环境风险D.经济与管理风险【正确答案】B42.对施工任务的平行发包，发包方可以根据建设项目的结构进行分解发包，也可以根据建设项目施工的（?）进行分解发包

16、。A.不同部位B.不同投资额C.不同专业系统D.不同特点【正确答案】C43.下列属于施工企业的施工生产计划的是（）。A.施工总进度计划B.月度生产计划C.项目施工的季度施工计划D.单体工程施工进度计划【正确答案】B44.建设项目工程总承包的核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到（）的目的。A.为项目建设增值?B.加强进度控制?C.保障工程人员安全?D.项目质量合格?【正确答案】A45.某开发公司在工程建设方面经验不足，目前拟建项目的施工图设计尚未完成，在此情况下，为早日开工，该公司可采用的较为适宜的发承包模式是()。A.平行发承包B.施工总承包C.施工总承包管理D

17、.以上三种模式均可【正确答案】C46.包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额)的()。A.10%B.20%C.25%D.30%【正确答案】A47.某地下工程施工合同约定，计划2月份开挖160000立方米，合同单价均为85元/立方米。到2月底，经确认实际开挖土方180000立方米，实际单价为72元/立方米，则该工程的以工作量表示的进度偏差(SV)为（）万元。A.234B.-234C.170D.-170【正确答案】C48.不属于政府质量监督机构在工程开工前进行第一次监督检查内容的是（）。A.检查项目参与各方的质量保证体系建立情况B.审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手

18、续C.检查工程建设各方的合同文件的签署情况D.审查项目建设行政审批手续是否齐全完备【正确答案】C49.项目组织结构图应反映（）和费用（投资或成本）控制、进度控制、质量控制、合同管理，信息管理和组织与协调等主管部门或主管人员之间的组织关系。A.项目经理B.项目技术负责人C.企业总经理D.企业法人代表【正确答案】A50.【真题】项目进度跟踪和控制报告是基于进度的（）的定量化数据比较的成果。A.预测值与计划值B.计划值与实际值C.实际值与预测值D.计划值与定额标准值【正确答案】B51.某建筑企业作为总承包商承接了某单位迁建工程所有项目的施工任务，项目包括办公楼、住宅楼和综合楼各一栋，则该公司针对整个

19、迁建工程项目制定的施工组织设计属于()。A.施工规划B.单位工程施工组织设计C.施工组织总设计D.分部分项工程施工组织设计【正确答案】C52.增加投入，采取经济激励措施等属于合同实施偏差处理中的(?)措施。A.经济措施B.技术措施C.合同措施D.组织措施【正确答案】A53.建设工程施工质量的事后控制是指（）A.质量活动的检查和监控?B.质量活动结果的评价和认定?C.质量活动的行为约束?D.编制施工质量计划【正确答案】B54.施工过程的质量控制，必须以（）为基础和核心。A.工序的质量控制B.最终产品质量控制C.实体质量控制D.质量控制点【正确答案】A55.【真题】对建设工程来说，新员工上岗前的三

20、级安全教育具体应由()负责实施。A.公司、项目、班组?B.企业、工区.施工队C.企业、公司、工程处?D.工区、施工队、班组?【正确答案】A56.【真题】下列工作内容中，属于反索赔工作内容的是()A.收集准备索赔资料B.编写法律诉讼文件C.防止对方提出索赔D.发出最终索赔通知【正确答案】C57.某施工企业项目经理在组织项目施工中，为了赶工期，施工质量控制不严，造成某分项工程返工，使其施工项目受到了一定的经济损失，则该施工企业对项目经理的处理主要是()。A.追究法律责任B.追究经济责任C.追究社会责任D.吊销建造师资格【正确答案】B58.施工质量保证体系的运行，应以质量()为主线，以过程管理为重心

21、。A.方针B.计划C.检查D.宗旨【正确答案】B59.关于工程合同风险分配的说法，正确的是（）。A.业主、承包商谁能更有效地降低风险，损失则应由谁承担相应的风险责任B.承包商在工程合同风险分配中起主导作用C.业主、承包商谁承担管理风险的成本最高则应由谁来承担相应的风险责任D.合同定义的风险没有发生，业主不用支付承包商投标中的不可预见风险费【正确答案】A60.某工程每月所需混凝土量相同，混凝土用量为3200m3，计划4个月完成，混凝土综合价格为1000m3；实际混凝土用量为5000m3，用时5个月，从第1个月至第5个月各月混凝土价格指数（%）为100，115，110，105，115。则根据赢得值

22、法，前3个月的费用偏差为（）万元A.-30?B.-25?C.-22?D.-20【正确答案】B61.按照合同约定的变更程序，监理人向承包人做出变更指示，须经()同意。A.企业经理B.发包人C.设计单位D.分包人【正确答案】B62.根据标准施工招标文件，按程序覆盖后的隐蔽工程监理工程师有疑问的，经剥开重新检验证明其质量是符合施工合同要求的，由此增加的费用和延误的工期应由（）承担。A.承包人B.发包人C.发包人和承包人共同D.监理人和承包人共同【正确答案】B63.张某在现场拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在项目经理的调解下，张某与雇主达成协议约定：雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼

23、的权利这种调解形式属于()。A.行政调解B.法院调解C.民间调解D.仲裁调解【正确答案】C64.某建设项目的承包商准备编制一份工作任务分工表，该表应明确的内容不包括（）。A.各项工作任务由谁负责B.各项工作任务由谁决策C.各项工作任务由谁参与D.各项工作任务由谁配合【正确答案】B65.关于施工职业健康安全管理体系合规性评价次数的说法，正确的是（）。A.项目组级合规性评价每年进行两次B.项目组级合规性评价每年进行一次C.公司级合规性评价每年进行两次D.公司级合规性评价每年进行一次【正确答案】D66.根据生产安全事故报告和调查处理条例的相关规定，施工单位对事故的处理应采取的程序是（）。A.报告安全

24、事故、事故分析记录、事故现场处理、事故登记B.事故现场处理、事故分析记录、报告安全事故、事故登记C.事故现场处理、事故登记、事故分析记录、报告安全事故D.报告安全事故、事故现场处理、事故登记、事故分析记录【正确答案】D67.施工平行发承包的特点，在进度控制方面的特点是（）。A.对某些工作而言，符合“他人控制”原则B.业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择C.可以边设计边施工，缩短建设周期D.对业主来说，要等最后一份合同签订后才知道整个工程的总造价，对投资的早期控制不利【正确答案】C68.关于工作任务分工的说法，错误的是（）。A.工作任务分工表中应明确各项工作任务由哪个工作部门

25、（或个人）负责B.组织论中的组织分工指的是工作任务的分工C.项目各参与方有各自的项目管理工作任务分工表D.在项目的进展过程中，应视必要性对工作任务分工表进行调整【正确答案】B69.某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是()。A.未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系B.分包人可以直接致函发包人或工程师C.分包人可以直接接受发包人或工程师的指令D.分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令【正确答案】A70.按照项目组成编制施工成本计划，宜将项目按（）的顺序依次进行分解

26、后，再具体地分配成本，编制成本支出计划。A.单项工程一单位工程一分部工程一分项工程B.单项工程一分部工程一单位工程一分项工程C.单位工程一单项工程一分部工程一分项工程D.单位工程一单项工程一分项工程一分部工程【正确答案】A71.单价合同的工程项目结算时，当总价和单价不一致，以（）为准进行调整。A.单价B.总价C.市场价D.协商价【正确答案】A72.下列关于横道图进度计划特点的说法，正确的是（）。A.能够清楚地反映工序之间的逻辑关系B.适用于手工编制进度计划C.适用于大的进度计划系统D.能够直观确定计划的关键工作、关键线路与时差【正确答案】B73.根据建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-

27、2011规定的排放限值，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于()dB(A)。A.50B.55C.70D.75【正确答案】B74.施工企业在投标报价时，周转性材料的消耗量应按（）计算A.摊销量?B.一次使用量?C.周转使用次数?D.每周转使用一次的损耗量【正确答案】A75.【真题】在施工总承包管理模式下，分包单位一般与（）签订合同。A.工程总承包单位B.施工总承包单位C.业主D.业务、施工总承包管理单位三方共同【正确答案】C76.某房屋建设工程施工中，模板支撑体系坍塌，导致1人死亡，11人重伤，直接经济损失2000万元，根据关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知（建

28、质2010111号），该事故等级为（）。A.一般事故?B.较大事故?C.重大事故?D.特别重大事故?【正确答案】B77.在建设工程进度控制中应用信息技术属于()。A.技术措施B.管理措施C.组织措施D.监控措施【正确答案】B78.招标投标法关于公开招标与邀请招标的规定，正确的有()。A.应该招标的建设工程项目，一般应采用公开招标方式B.公开招标的优点是招标人有较大的选择范围，费用较低C.对于技术复杂的项目，招标人可采用邀请招标D.采用邀请招标方式，招标人应当向五个以上法人或其他组织发出投标邀请书【正确答案】A79.在国际上，施工企业项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负责人，其主要任务

29、是（）。A.负责项目的人员配置和物资采购B.负责项目的技术管理工作C.代表企业法定代表人在项目上行使法律责任D.项目目标的控制和组织协调【正确答案】D80.质量事故的处理是否达到预期的目的，是否依然存在隐患，应当通过检查鉴定和验收做出确认。事故处理的质量检查鉴定，应严格按施工验收规范和相关的质量标准的规定进行，必要时还应通过实际量测、试验和仪器检测等方法获取必要的数据，以便准确地对事故处理的结果做出鉴定，最终形成结论，属于（）。A.事故处理B.事故处理的鉴定验收C.制订事故处理的方案D.提交处理报告【正确答案】B81.A.特殊情况下支付的工资B.医疗保险费C.职工福利费D.津贴补贴【正确答案】

30、A82.关于职业健康安全管理体系标准实施特点的说法，错误的是（）。A.贯彻执行管理标准，将有助于消除贸易壁垒B.实施体系标准，可以提高职工的劳动效率C.体系标准强调了职业健康安全法则和制度的贯彻执行D.强调以人为本，使组织的职业健康安全管理转变为强制行为【正确答案】D83.施工成本分析的方法中，通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法是（）。A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法【正确答案】A84.【真题】某工程施工项目经理部，根据项目特点制定了项目成本控制、进度控制、质量控制和合同管理等工作流程。这些工作流程组织属于()。A.管理工作流

31、程组织B.信息处理工作流程组织C.物质流程组织D.施工作业流程组织【正确答案】A85.根据九部委标准施工招标文件，关于施工合同变更权和变更程序的说法，正确的是（）。A.承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更B.发包人可以直接向承包人发出变更意向书C.监理人应在收到承包人书面建议后30天内做出变更指示D.承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议【正确答案】D86.某房地产开发商计划建设一幢高档写字楼项目，拟采用施工总承包模式，则这种方式对开发商在费用控制方面的影响是()。A.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制B.在开工前合同价格不明确，不利于业主对总造

32、价的早期控制C.费用控制的好坏在很大程度上取决于对施工分包单位的选择D.在施工过程中发生设计变更，产生索赔的可能性小【正确答案】A87.施工组织设计的基本内容要结合工程对象的()综合考虑。A.地质条件、施工条件和技术水平B.实际特点、施工平面图和施工条件C.实际特点、施工条件和技术水平D.施工环境、施工部署和施工水平【正确答案】C88.【真题】对各种投入要素质量和环境条件质量的控制，属于施工过程质量控制中（）的工作。A.技术交底B.测量控制C.计量控制D.工序施工质量控制【正确答案】D89.建设工程质量监督档案应（）。A.按照单位工程建立，经监督机构负责人签字后归档B.按照单项工程建立，经监督

33、机构负责人签字后归档C.按照单项工程建立，经建设单位负责人签字后归档D.按照单位工程建立，经建设单位负责人签字后归档【正确答案】A90.一般在工程初期很难描述工作范围和性质，或工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标时采用（）。A.成本加固定费用合同B.成本加奖金合同C.成本加固定比例费用合同D.最大成本加费用合同【正确答案】C91.建设工程施工招标应具备的条件是（）A.已委托招标代理机构?B.招标文件已编制完成?C.初步设计及概算应当履行批准手续的，已经批准?D.施工图设计及预算应当履行批准手续的，已经批准【正确答案】C92.【真题】关于工程质量现场质量检测的说法，错误的是()。A.检测和判断桩

34、身完整性采用低应变法B.设计等级为乙级的桩基必须进行桩的承载力检测C.按非统计方法评定混凝土强度时，混凝土试块留置数量不应少于3组D.钢筋保护层厚度检测应抽取构件数量的1%且不少于5个构件进行检测【正确答案】D93.下列关于建设工程项目施工进度计划和施工企业编制的施工生产进度计划的说法，正确的是（）。A.建设工程项目施工进度计划是针对整个企业编制的B.施工企业编制的施工生产进度计划是针对一个具体工程项目编制的C.施工企业的施工生产计划属企业计划的范畴D.建设工程项目施工进度计划属企业计划的范畴【正确答案】C94.【真题】某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运

35、输材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为（）元/吨。A.3245.13B.3244.50C.3240.00D.3150.00【正确答案】A95.各项新建、扩建、改建、技术改造、技术引进项目竣工图的负责编制人应是()。A.施工单位B.设计单位C.咨询单位D.建设单位【正确答案】A96.承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，若占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，（）应承担相应责任。A.承包人B.发包人C.监理人D.分包人【正确答案】A97.下列工程的专项施工方案必须专家论证的是

36、（）。A.土方开挖工程B.起重吊装工程C.拆除、爆破工程D.地下暗挖工程【正确答案】D98.【真题】根据构成风险的因素分类，建设工程施工现场因防火设施数量不足而产生的风险属于()风险。A.经济与管理B.组织C.工程环境D.技术【正确答案】A99.施工质量检验的方法分为目测法和量测法两种，下列选项中全都属于后者的是()。A.摸、量、吊、套B.敲、靠、吊、套C.摸、敲、吊、靠D.量、靠、吊、套【正确答案】D100.在建设工程项目进度计划系统中，各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意（）。A.控制性进度规划与总进度规划之间的联系和协调B.业主方编制的整个项目实施的计划与总承包方编制的进度计

37、划之间的联系和协调C.总进度规划、项目子系统进度规划与项目子系统中的单项工程进度计划之间的联系和协调D.总承包商编制的进度规划与分包商编制的进度计划之间的联系和协调【正确答案】C二.多选题(共70题)1.生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段，向施工单位负责人报告。施工单位负责人接到报告后，必须向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。其事故报告的内容有（）。A.事故发生的时间、地点、工程项目和有关单位名称及事故发生的简要经过B.类似事故伤亡情况C.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失D.事故的初步原因、事

38、故发生后采取的措施及事故控制情况E.事故报告单位或报告人员【正确答案】ACDE2.下列建筑材料中，需要材料供货商实施建筑节能材料备案登记的有（）。A.内墙内保温B.内墙外保温C.外墙外保温D.屋面保温E.外墙内保温材料【正确答案】CE3.下列关于工伤和意外伤害保险制度的说法中，正确的有（）。A.建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费B.建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费C.工伤保险是属于法定的强制性保险D.建筑施工企业可以不为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费E.工伤保险不属于法定的强制性保险【正确答案】ACD4.【真题】关于施工总承包方

39、管理任务的说法，正确的有()。A.负责整个工程的施工安全、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织B.控制施工的成本C.组织和指挥分包方的工作，并为分包方提供必要的施工条件D.负责施工资源的供应组织E.代表业主方与设计方、工程监理方等外部单位进行必要的联系和协调【正确答案】ABCD5.大型工程技术风险控制要点(建质函201828号)中的风险管理范围涉及大型工程建设的风险管理范围，包括()。A.建筑高度为120m的写字楼工程B.建筑高度为410m的大厦工程C.总建筑面积为25万的科研中心D.地铁三号线工程E.单体建筑面积为12万的商场【正确答案】BDE6.由建筑产品及其生产过程固有的技术经济特点

40、所引起的施工质量控制的特点主要包括()。A.控制因素多B.控制难度大C.过程控制要求高D.终检局限大E.质量要求高【正确答案】ABCD7.【真题】根据九部委标准施工招标文件中“通用合同条款”，变更指示应说明变更的（）A.目的B.范围C.变更内容D.变更程序E.变更的工程量及其进度和技术要求【正确答案】ABCE8.【真题】下列工作内容中，属于合同实施偏差分析的有（）A.产生偏差的原因分析B.实施偏差的责任分析C.合同实趋势分析D.实施偏差的费用分析E.过程控制要求高【正确答案】ABC9.关于实施性施工计划作用的说法，正确的有（）。A.确定一个月度的资金需求B.确定施工作业的具体安排C.作为编制单

41、位工程施工进度计划的依据D.论证施工总进度目E.确定里程碑事件的进度目标【正确答案】AB10.【真题】关于项目结构图和组织结构图的说法，正确的是（）。A.项目结构图中，矩形框表示工作任务B.项目结构图中，用双向箭线连接矩形框C.组织结构图中，用直线连接矩形框D.组织结构图中，矩形框表示工作部门E.项目结构图和组织结构图都是组织工具【正确答案】ADE11.【真题】根据建设工程安全生产管理条例和职业健康安全管理体系。对建设工程施工职业健康安全管理的基本要求有（）。A.设计单位的生产聚全事战业提出指导意见B.施工企业必须对本企业的安全生产负全面责任C.施工项目负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗D

42、.坚持安全第一、预防为主和防治结合的方针E.实行总承包的工程，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理【正确答案】BCDE12.某承包人将一个月以前发生的一项质量返工费用与近期（28天以内）发生的合同变更费用超支合并成一项索赔事件向发包方提出索赔。为了不使发包方提出异议，承包商把返工费用相关证据的日期进行了修改。在此事件中，承包商的证据违背了标准施工合同文件对于索赔证据的()基本要求。A.真实性B.及时性C.全面性D.关联性E.有效性【正确答案】ADE13.下列建设工程安全隐患的控制措施中，属于“第二类危险源”控制方法的是()。A.个人防护用品B.增加安全系数C.提高设备的可靠性D.加强对员工

43、安全意识培训E.对危险物质采取隔离措施【正确答案】BCD14.根据建设工程项目管理规范，制定项目管理目标责任书的主要依据有（）。A.项目管理实施规划B.项目合同文件C.组织的管理制度D.组织的经营方针和目标E.项目管理规划大纲【正确答案】BCDE15.【真题】关于建设工程项目管理的说法，正确的有()。A.项目开始至项目完成包括了项目的决策、实施阶段B.同一项目的目标内涵对项目的各参与单位来说是相同的C.项目决策阶段的主要任务是确定项目的定义D.项目实施阶段的主要任务是实现项目的目标E.项目的策划指的是项目目标控制前的策划和准备工作【正确答案】CDE16.在进场检验时，施工单位必须进行抽样检查或

44、试验、合格后才能使用的材料有()。A.水泥物理力学性能检验B.钢筋力学性能检验C.砂、石强度检验D.混凝土、砂浆常规检验E.防水涂料检验【正确答案】ABE17.下列选项中，属于施工机械使用费的有()。A.折旧费B.大修理费C.经常修理费D.安拆费及场外运费E.仪器仪表使用费【正确答案】ABCD18.在用试验法进行质量检查中，需要进行现场试验的有（）。A.桩的静载试验B.下水管道的通水试验C.防水层的蓄水试验D.混凝土试块强度试验E.压力管道的耐压试验【正确答案】ABCE19.下列关于施工成本分析依据的说法中正确的是（）。A.统计核算只可以用货币计量B.统计核算需要利用会计核算资料和业务核算资料

45、C.业务核算的范围比会计、统计核算要广D.会计核算主要是价值核算E.业务核算的目的，在于迅速取得资料，在经济活动中及时采取措施调整【正确答案】BCDE20.工程变更一般是指在施工过程中，根据合同约定对()等做出的变更。A.施工的程序B.工程的内容C.工程的数量D.工程的质量要求及标准E.施工的方法【正确答案】ABCD21.用比较法进行施工成本分析，通常采用的比较形式有()。A.将实际指标与目标指标对比B.本期实际指标与拟完成指标对比C.本期实际指标与上期实际指标对比D.与本行业平均水平对比E.与本行业先进水平对比【正确答案】ACDE22.文明施工对施工现场和道路的基本要求包括（）。A.所有场地

46、应当硬化B.施工现场内有完善的排水措施C.所有道路两侧必须绿化D.场内道路应该平整、坚实、通畅E.场内主要场地应设置相应的安全防护设施和安全标志【正确答案】BDE23.工程质量控制资料主要包括原材料、构配件、设备等的质量证明、合格证明以及()等。A.施工试验记录B.隐蔽工程检查记录C.工程质量事故记录D.工程质量保修书E.进场材料试验报告【正确答案】ABE24.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），按造价形成划分，属于措施项目费的有（）。A.特殊地区施工增加费B.工程定位复测费C.安全文明施工费D.脚手架工程费E.仪器仪表使用费【正确答案】ABCD25.若需对不同的工程项

47、目做费用和进度的比较，进行分析适宜采用的评价指标有（）。A.费用偏差B.进度偏差C.费用绩效指数D.进度绩效指数E.项目完工预算【正确答案】CD26.【真题】建设工程施工风险管理过程中，风险识别的工作有()。A.分析各种风险的损失量B.确定风险因素C.收集与施工风险相关的信息D.分析各种风险因素发生的概率E.编制施工风险识别报告【正确答案】BCE27.合同工程履行期间发生索赔事项，承包商确定索赔费用的方法有()。A.修正费用法B.实际费用法C.总费用法D.修正总费用法E.实物费用法【正确答案】BCD28.【真题】根据建设工程施工合同(示范文本)(GF-2013-0201)，采用变动总价合同时，

48、一般可对合同价款进行调整的情形有()。A.施工方承担的损失超过其承受能力B.一周内非承包商原因停电造成的停工累计达到7小时C.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款D.工程价款管理部门公布的价格调整E.外汇汇率变化影响合同价款【正确答案】CD29.城市轨道交通地下工程施工必须实施动态风险管理，利用（），实现施工风险动态跟踪与控制。A.事故应急预案B.现场监测数据C.风险管理职责D.风险记录E.施工合同【正确答案】BD30.在下列工程中，需要编制分部（分项）工程施工组织设计的有（）。A.安居工程住宅小区B.高塔建筑塔顶的特大钢结构构件吊装C.某工厂新建烟囱工程D.定向爆破工程E.大跨屋面结

49、构采用的无粘结预应力混凝土工程【正确答案】BDE31.下列有关施工生产安全事故应急预案评审的说法中，正确的是（）。A.参加应急预案评审的人员应当包括应急预案涉及的政府部门工作人员B.参加应急预案评审的人员应当包括有关安全生产及应急管理方面的专家C.评审人员与所评审预案的施工单位有利害关系的，应当回避D.评审由地方各级城乡建设管理部门负责组织E.应急预案评审必须召开听证会【正确答案】ABC32.按照编制单位和适用范围，可将建设工程定额分为()。A.全国统一定额B.行业定额C.地区定额D.企业定额E.临时定额【正确答案】ABCD33.承包商在进行合同实施趋势分析时，需针对合同实施偏差情况以及可以采

50、取的措施，分析在不同措施下合同执行的结果与趋势，包括（）等。A.最终的工程状况B.解决偏差的具体措施C.工程最终经济效益（利润）水平D.承包商将承担的后果E.双方争议的仲裁方法【正确答案】ACD34.下列关于施工方项目经理责任的表述中，正确的有()。A.应承担施工质量责任，对发生重大质量事故的项目经理必须依法严肃处理B.应承担施工成本责任，对成本严重超支的项目经理必须依法严肃处理C.应承担施工安全责任，对发生重大安全事故的项目经理必须依法严肃处理D.应承担施工工期责任，对不按期竣工的项目经理必须依法严肃处理E.对施工承担全面管理的责任，实行项目经理负责制【正确答案】ACE35.【真题】与施工总

51、承包模式相比，施工总承包管理模式的主要优点有（）A.业主只需进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少B.多数情况下，由业主方直接与分包人签约，减少了业主方的风险C.合同总价不是一次确定，整个项目的合同总额确定较有依据D.分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利E.施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚取总包与分包之间的差价【正确答案】CDE36.在工程项目实施阶段，合同价款的结算可以根据不同情况采取多种方式，其中主要的结算方式有()。A.竣工后一次结算B.分部结算C.分段结算D.分项结算E.按月结算【正确答案】ACE37.编制控制性施工进度计划的主要目的有()。A.对

52、进度目标进行分解B.确定施工的总体部署C.确定承包合同目标工期D.安排施工图出图计划E.确定里程碑事件的进度目标【正确答案】ABE38.下列选项中可作为编制竣工结算依据的有（）。A.计价规范B.工程合同C.招标文件D.投标文件E.设计文件【正确答案】ABDE39.工程项目施工质量保证体系的主要内容有（）。A.项目施工质量目标B.项目施工质量计划C.项目施工质量实施D.项目施工质量记录E.思想、组织、工作保证体系【正确答案】ABE40.关于网络图绘图规则的说法，正确的有（）。A.双代号网络图和单代号网络图均只能有一个起点节点B.双代号网络图箭线不宜交叉，单代号网络图箭线适宜交叉C.单代号网络图中

53、严禁出现循环回路，双代号网络图中可以出现循环回路D.单代号网络图中当交叉不可避免时，可用过桥法或指向法E.网络图中节点编号可不连续【正确答案】ADE41.【真题】建筑材料采购的验收方式有()。A.驻厂验收B.提运验收C.接运验收D.入库验收E.使用前验收【正确答案】ABCD42.下列方法中，可以用来制定人工定额的方法是()。A.技术测定法B.比较类推法C.经验估计法D.理论计算法E.统计分析法【正确答案】ABCE43.环境管理体系标准的主要特点有（）。A.可增强劳动者身心健康，提高劳动效率B.以人为本，组织的管理以强制行为为主C.适用于各行各业、任何类型和规模的组织D.着重强调与法律法规的符合

54、性E.与其他管理体系的兼容性【正确答案】CDE44.下列选项中，属于建筑安装工程费用中的人工费的有()。A.按规定发放的生产工人物价补贴B.生产工人劳动保护费C.生产工人劳动竞赛奖金D.生产工人劳动保险和职工福利费E.企业为职工缴纳的工伤保险费【正确答案】AC45.按照工程监理规范的要求，监理工程师对建设工程实施监理时，可采取的形式有（）等。A.旁站B.抽查检验C.巡视D.见证取样E.平行检验【正确答案】ACE46.分部（分项）工程施工组织设计的主要内容包括（）。A.施工准备工作计划B.施工进度计划C.作业区施工平面布置图设计D.施工总平面图设计E.施工方案的选择【正确答案】ABC47.【真题】关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有()。A.项目进度计划系统的建立和完善是逐步进行的B.在项目进展过程中进度计划需要不断的调整C.供货方根据需要和用途可编制不同深度的进度计划系统D.业主方只需编制总进度规划和控制性进度规划E.业主方与施工方进度控制的目标和时间范畴相同【正确答案】ABC48.在合同工程履行期间，由于承包人原因导致的误期赔偿，下列说法正确的有()。A.发包人索取误期赔偿费，工期顺延B.发包人索取误期赔偿费，工期不顺延C.误期赔偿费应在进度款中扣除D.误期赔偿费应在结算款中扣除E.承包人支付误期赔偿费，可以免除相关责任和义务【正确答案】BD