二级建造师《建设工程项目管理》试题题库（同步测试）模拟卷及参考答案11

《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库（同步测试）模拟卷及参考答案11》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库（同步测试）模拟卷及参考答案11（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程项目管理试题题库（同步测试）模拟卷及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】某室内装饰工程根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)签订了单价合同，约定采用造价信息调整价格差额方法调整价格;原定6月施工的项目因发包人修改设计推迟至当年12月;该项目主材为发包人确认的可调价材料，价格由300元/m2变为350元/m2。关于该工程工期延误责任和主材结算价格的说法，正确的是()。A.发包人承担延误责任，材料价格按300元/m2计算B.承包人承担延误责任，材料价格按350元/m2计算C.承包人承担

2、延误责任，材料价格按300元/m2计算D.发包人承担延误责任，材料价格按350元/m2计算【正确答案】D2.根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，质量保证金的计算额度应包括()。A.预付款的支付B.承包人完成的安装工程款C.价格调整的金额D.预付款的扣回【正确答案】B3.下列施工成本管理指标中，属于施工成本计划数量指标的是（）。A.设计预算成本计划降低额B.责任目标成本计划降低额C.设计预算成本计划降低率D.按子项目汇总的工程项目计划总成本指标【正确答案】D4.确立工程成本核算程序，应按照企业（）的总体要求进行。A.基本核算程序B.会计核算程序C.财务核算程序D.业务核算程序【正确答案】B

3、5.为了取得成本管理的理想效果，项目经理可采取的组织措施是（）。A.加强施工定额管理，控制活劳动和物化劳动的消耗B.进行技术经济分析，确定最佳施工方案C.对各种变更及时落实业主签证D.研究合同条款，寻找索赔机会【正确答案】A6.某建设项目采用施工总承包模式，A监理公司承担施工监理任务，H施工企业承担主要的施工任务，业主将其中的装修任务发包给B公司，则B装修公司在施工中应接受（）的施工管理。A.业主方B.A监理公司C.设计方D.施工总承包方【正确答案】D7.【真题】关于缺陷责任和保修责任的说话，正确的是（）。A.在缺陷责任期，包括根据合同规定延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人

4、签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金B.在全部工程竣工验收前，已经发包人的前提验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期按设计竣工验收日期起计算C.缺陷责任期间，承包人对已经接受使用的工程负责日常维护工作D.由于成包人原因造成某项工程设备无法按原定目标使用而需要再次修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，最长不得超过12个月【正确答案】A8.【真题】建筑安装工程税金中，城市维护建设税的计算基数是()。A.建安工程产值B.应纳所得税额C.应纳营业税额D.直接工程费【正确答案】C9.下列合同方式中，承包人承担风险最大的合同类型是（）。A.单价合同B.成本加固定费用合同C.固定总价合

5、同D.最大成本加费用合同【正确答案】C10.运用动态控制原理进行施工进度控制，首先进行的工作是（）。A.调整施工进度目标B.对施工进度目标进行动态跟踪C.对施工进度目标进行控制D.进行进度目标分解【正确答案】D11.按照建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-214）的规定，工程承包人施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产保险由（）办理。A.发包人B.劳务分包人C.工程师D.工程承包人【正确答案】A12.在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制的工作包括：收集施工进度实际值；定期对施工进度的计划值和实际值进行比较；如有偏差，采取措施进行纠偏。正确的工作流程是()。A.B.C

6、.D.【正确答案】A13.下列属于质量手册支持性文件的是（）。A.程序文件B.质量计划C.质量记录D.质量方针【正确答案】A14.反映企业中各工作部门之间的指令关系的组织工具应当是（）。A.工作流程图B.工作任务分工表C.项目结构图D.组织结构图【正确答案】D15.根据标准施工招标文件，对于承包人向发包人的索赔请求，在索赔事件影响结束后的（）天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A.7B.14C.28D.56【正确答案】C16.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()

7、日前发出。A.5B.10C.15D.28【正确答案】C17.根据FIDIC合同条件，为了不让索赔权利失效，承包人应在干扰事件结束后的（）天内，提交最终索赔报告。A.7B.14C.21D.28【正确答案】D18.按照国际通行做法，采用工程项目总承包模式的项目在合同计价方式上应当采用()。A.固定总价合同B.变动总价合同C.固定单价合同D.变动单价合同【正确答案】B19.【真题】根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），全部分包工作完成，经工程承包人认可后()日内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，按照合同约定进行劳务报酬的最终支付。A.7B.14C.28D.4

8、2【正确答案】B20.编制实施性成本计划的主要依据是（）A.施工图预算?B.投资估算?C.施工定额?D.预算定额【正确答案】C21.【真题】关于成本加奖金合同的说法，正确的是（）。A.奖金是按照报价书的成本估算指标制定的，合同中对估算指标规定的低点为工程成本估算的50%-95%B.奖金是按照报价书的成本估算指标定制的，合同对估算指标规定的顶点为工程成本估算的100%-155%C.承包商在估算成本底点以下完成工程时，也不能加大酬金值或酬金百分比D.承包商在估算成本顶点以上完成工程时，对承包商的最大罚款额度不超过原先商定的最高酬金值【正确答案】D22.【真题】建设工程施工质量保证体系运行的主体是（

9、）。A.过程管理B.质量计划C.PDCA循环D.质量手册【正确答案】B23.按照项目组成编制施工成本计划，宜将项目按（）的顺序依次进行分解后，再具体地分配成本，编制成本支出计划。A.单项工程一单位工程一分部工程一分项工程B.单项工程一分部工程一单位工程一分项工程C.单位工程一单项工程一分部工程一分项工程D.单位工程一单项工程一分项工程一分部工程【正确答案】A24.根据标准施工招标文件的规定，合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用条款约定，需要投入施工期运行的，经（）约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。A.监理人B.发包人C.监理人与承包人

10、D.发包人与承包人【正确答案】B25.根据质量事故处理的一般程序，制订事故处理的方案及事故处理，下一步应进行的工作是（）。A.事故调查B.事故的原因分析C.提交处理报告D.事故处理的鉴定验收【正确答案】D26.根据我国的相关规定，建设工程质量监督机构具有的执法权限和工作内容包括()。A.对差劣工程开具临时收缴资质证书通知单B.对参加各方的违法行为进行刑事处罚C.主持竣工验收会议D.对工程质量检查情况进行通报【正确答案】D27.施工期间，需要进行价格调整的材料，承包人在采购前应将材料单价和采购数量报发包人核对，发包人应在（）天内予以答复，否则视为已经认可。A.1B.5C.7D.14【正确答案】B

11、28.下列建筑安装工程的费用中，属于可以直接计入工程对象是（）。A.施工机具使用费B.差旅交通费C.支付给管理人员的工资D.办公费【正确答案】A29.对施工中发现的质量问题严重的施工单位，工程质量监督机构可根据问题的性质采取（）处理措施。A.签发质量问题整改通知书B.签发局部暂停施工指令单C.签发工程暂停施工通知书D.临时收缴资质证书【正确答案】D30.【真题】根据施工企业质量管理体系文件构成，“质量审查、修改和控制管理办法”属于()的内容。A.程序文件?B.质量计划?C.质量手册?D.质量记录?【正确答案】C31.建设工程档案管理中，施工单位应实行（）负责制，逐级建立、健全施工文件管理岗位责

12、任制。A.项目法人B.企业法人代表C.技术负责人D.项目经理【正确答案】C32.施工单位应当采取的防止环境污染措施，正确的是（）A.施工过程中的扬尘无需处理?B.未经处理的泥浆水直接排入城市排水设施?C.有害废弃物用直接埋入土中?D.不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。【正确答案】D33.【真题】凡涉及工程安全及使用功能的有关材料，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经()检查认可。A.施工项目经理B.项目设计负责人C.施工项目技术负责人D.监理工程师【正确答案】D34.下面关于施工文档资料的说法，错误的是()。A.施工文档资料是城建档案

13、的重要组成部分B.施工文档资料包括全部工程档案的内容C.施工文档资料是建设工程进行竣工验收的必要条件D.施工文档资料是全面反映建设工程质量状况的重要文档资料。【正确答案】B35.在竣工阶段的质量监督工作中，工程质量监督机构应编制单位工程质量监督报告，并在竣工验收之日起（）天内提交到竣工验收备案部门。A.3B.7C.5D.10【正确答案】C36.【真题】根据建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)，施工项目经理在项目管理实施规划编制中的职责是()。A.参与编制B.主持编制C.协助编制D.批准实施【正确答案】B37.加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗，属于施工

14、成本管理的（）。A.合同措施B.技术措施C.经济措施D.组织措施【正确答案】D38.建设工程施工平行发包模式在进度控制方面的特点是（）。A.需全部施工图完成后，才能进行招标，对进度控制不利B.招标次数较少，对进度控制有利C.无法做到边设计边施工，对进度控制不利D.某部分施工图完成后即可开始这部分工程招标，有利于缩短建设周期【正确答案】D39.施工组织总设计、单位工程施工组织设计以及分部（分项）工程施工组织设计均包括的内容是（）。A.施工部署B.施工机械的选择C.各项资源需求量计划D.施工总进度计划【正确答案】C40.建设工程项目总进度目标论证的工作有：项目的工作编码；项目结构分析；编制各层进度

15、计划；进度计划系统的结构分析等。对上述四项工作而言，其正确的工作步骤是（）。A.B.C.D.【正确答案】A41.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本）(GF-1999-0201)，合同中有适用于变更工程的价格，则变更合同价款的确定方法是()。A.直接按合同已有价格确定B.由发包人提供并经双方确认执行C.参照已有价格并结合变更工程量大小综合确定D.由承包人提出并经当地工程造价管理机构审查确定【正确答案】A42.【真题】建设工程项目开工前，工程质量监督的申报手续应由项目()批准后实施。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.设计单位【正确答案】A43.下列有关建设工程生产安全事故报告和调查处理的

16、表述正确的是（）。A.实行施工总承包的建设工程，当发生生产安全事故后，由总承包单位负责上报事故B.事故调查是落实“四不放过”原则的核心环节C.任何情况下，建设主管部门都不能越级上报事故情况D.若当月无事故，则可不填报安全事故月报【正确答案】A44.【真题】下列施工现场文明施工的措施中，符合现场卫生管理要求的是(?)。A.集体宿舍与作业区隔离B.工地四周设置连续，密闭的砖X围堤?C.食堂禁止使用使用塑料制品作熟食容器D.施工现场不允许有计税存在?【正确答案】C45.对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按照规定进行()。A.全数检测B.见证取样检测C.进场检测D.随机抽样检测【正确答案】B4

17、6.【真题】关于施工质量控制特点的说法，正确的是（）。A.施工质量受到多种因素影响，因此要保证质量合格很难完全做到B.施工生产不能进行标准化施工，因此各个工程质量有差异是难免的C.施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格D.施工质量控制中，必须强调过程控制，及时做好检查、签证记录【正确答案】D47.【真题】对建设工程来说，新员工上岗前的三级安全教育具体应由()负责实施。A.公司、项目、班组?B.企业、工区.施工队C.企业、公司、工程处?D.工区、施工队、班组?【正确答案】A48.指导性成本计划是以（）为依据编制的。A.合同标书B.企业的施工定额C.概算定额D.概算指标【正确答案】A49.

18、在监理过程中，监理工程师发现工程设计不符合建筑工程设计标准，应当()。A.要求设计单位改正B.报告施工图审查机构C.报告建设单位要求设计单位改正D.报告总监理工程师下达停工令【正确答案】C50.建设工程质量监督档案是按（）建立的。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.单项工程【正确答案】C51.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），单位工程量材料费的计算公式为（）。A.材料费=（材料消耗量材料单价）B.材料费=（材料消耗量材料单价）+检验试验费C.材料费=（材料消耗量材料单价）+采购保管费D.材料费=（材料消耗量材料基价）+运杂费【正确答案】A52.下列建设工程项目的风险中

19、，属于组织风险的是（）。A.施工机械操作人员的能力和经验B.事故防范措施和计划C.引起爆炸的因素D.工程设计文件【正确答案】A53.【真题】在项目目标动态控制的纠偏措施中，调整管理职能分工属于（）。A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施【正确答案】A54.监理单位编制的工程建设监理规划应经由()审核批准。A.建设单位技术负责人B.监理单位技术负责人C.设计单位技术负责人D.有关主管部门负责人【正确答案】B55.关于建设工程进度控制，下列说法正确的是()。A.建设工程项目中，业主方进度控制的任务是控制整个项目施工阶段进度B.施工方进度控制任务是依据施工合同中施工进度要求控制施工工作进度

20、C.设计方不用考虑设计进度与招标、施工和物资采购等工作进度相协调D.在国际上设计进度计划主要指确定各设计专业设计图纸的出图计划【正确答案】B56.按标准施工招标文件中“通用合同条款”规定，下列工作中属于发包人的责任和义务的是（）A.负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作?B.为他人提供方便?C.负责为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件?D.负责办理出入施工场地的专用和临时道路的通行权【正确答案】D57.每一个建设工程项目有不同类型和不同用途的信息，需要对这些信息进行编码。其中，对项目结构各层中的每一项任务进行编码的依据是()。A.合同结构图B.组织结构图C.项目结

21、构图D.任务分工表【正确答案】C58.下列施工质量保证体系的内容中，属于组织保证体系的是（）。A.严格实行自检、互检和专检B.明确施工质量目标C.树立“质量第一”的观点D.建立质量信息系统【正确答案】D59.工程竣工结算书编制与核对的责任分工是（）。A.发包人编制，承包人核对B.监理机构编制，发包人核对C.工程造价咨询机构编制，承包人核对D.承包人编制，发包人核对【正确答案】D60.进行施工合同实施偏差的责任分析，必须以（）为依据。A.施工计划B.合同C.设计图纸D.施工日志【正确答案】B61.下列选项中，不是施工企业与项目经理签订项目管理目标责任书依据的是（）。A.项目合同文件B.项目管理实

22、施目标C.组织管理制度D.组织的经营方针和目标【正确答案】B62.某工程主体结构混凝土工程量约3200m3，预算单价550元m3，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560元m3。施工至第二个月底，实际完成混凝土工程量1800m3。运用赢得值法，可分析得到该工程发生了费用偏差，此时应采取的可行的纠偏措施是（）。A.加快施工进度B.重新选择混凝土供应商C.调整工程数量D.进行材料代用【正确答案】B63.在施工现场使用托线板以及线锤吊线检查砌体垂直度，属于现场质量检查方法中的（）。A.目测法B.实测法C.试验法D.分析法【正确答案】B64.工程监理机构应以事实为依据，以法律和有关合同

23、为准绳，在维护业主的合法权益时不损害承包商的合法权益，这体现了建设工程监理的()。A.服务性B.公平性C.独立性D.科学性【正确答案】B65.某施工企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金属于（）。A.企业管理费B.社会保险费C.规费D.税金【正确答案】C66.在采用安全检查表(SCL)法辨识危险源时，安全检查表应包括的内容有()。A.分类项目和检查要求B.检查目标和检查处理意见C.检查内容及检查结果D.检查等级和检查结果【正确答案】A67.下列影响施工质量的主要因素中，属于施工作业环境因素的是()。A.风力等级B.地下水位C.照明方式D.验收程序【正确答案】C68.单体工程施工进度计划属于（）的

24、组成部分。A.企业年度生产计划B.项目施工月度计划C.工程项目施工进度计划D.单位工程施工进度计划【正确答案】C69.某施工企业承担了某项施工任务，为保证项目目标的实现，项目经理做了以下各项工作，其中属于项目目标事前控制的内容是()。A.收集项目目标的实际值B.定期进行项目目标的计划值与实际值比较C.针对影响项目目标的各种因素采取预防措施D.当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏【正确答案】C70.应急预案的体系构成包括综合应急预案、专项应急预案和（）。A.总体应急预案B.分部应急预案C.现场处置方案D.现场应急预案【正确答案】C71.建设工程施工质量的事后控制是指()。A.质量活动的检查和监

25、控?B.质量活动结果的评价和认定?C.质量活动的行为约束?D.质量偏差的纠正【正确答案】B72.某工程基础底板的设计厚度为1.5米，施工单位施工厚度为1.6米，在计量、支付时，对于多做0.1米的工程量应当（）。A.不予计量B.予以计量C.计量一半D.由业主与施工单位协商处理【正确答案】A73.【真题】某施工企业通过投标获得了某工程的施工任务，合同签订后，公司有关部门开始选派项目经理并编制成本计划，该阶段编制的成本计划属于()A.竞争性成本计划B.指导性成本计划C.实施性成本计划D.战略性成本计划【正确答案】B74.【真题】某地下工程施工合同规定，3月份计划开挖土方量40000m?，合同单价为9

26、0元/m?；3月份实际开挖土方量38000m?，实际单价为80元/m?，则至3月滴，该工程的进度偏差为（）万元A.18B.-16C.-18D.16【正确答案】C75.当发包工程的内容和工程量一时尚不能明确、具体地予以规定时，一般情况下，可以采用（）形式。A.单价合同B.总价合同C.变动单价合同D.成本加酬金【正确答案】A76.如果仲裁委员会裁决建设单位在规定期限内支付承包商工程款而建设单位不予支付，则承包商()。A.可以自己强制执行B.可以申请行政主管部门强制执行C.可以申请仲裁委员会强制执行D.可以申请人民法院强制执行【正确答案】D77.根据建筑安装工程费用项目组成（44号文），材料费是指施

27、工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用，其价格是指（）。A.由材料供应厂商运到工地仓库的价格B.材料的出厂价格C.由材料供应厂商运到工地仓库经过检验试验和保管后的出库价格D.由材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费的构成【正确答案】D78.索赔款中的企业管理费主要是指（）所增加的管理费。A.工程变更期间B.工程延期期间C.工效降低期间D.工作窝工期间【正确答案】B79.某项目采用固定价格合同，对于施工单位来说，如果估计价格上涨的风险发生可能性极小，估计如果发生造成的损失属于重大损失，则此种风险等级应评为()级。A.B.C.D.【正确答案】C80.【真题

28、】施工质量保证体系的运行，应以()为主线。A.质量纠偏B.质量计划C.质量检查D.质量处理【正确答案】B81.建设工程项目施工作业实施过程中，监理机构应根据（）对施工作业质量进行监督控制A.项目管理实施规划?B.施工质量计划?C.监理规划与实施细则?D.施工组织设计【正确答案】C82.某建筑工程公司作为总承包商承接了某高校新校区的全部工程项目，针对其中的综合楼建设所编制的施工组织设计属于()。A.施工规划B.单位工程施工组织设计C.施工组织总设计D.分部分项工程施工组织设计【正确答案】B83.根据计日工的有关要求，当承包人按照规定程序提交计日工项目现场签证报告后2天内，发包人未确认也未提出修改

29、意见，则（）。A.承包人提交的现场签证报告已被发包人认可B.承包人重新提交现场签证报告C.承包人修改后重新提交现场签证报告D.承包人放弃提交现场签证报告【正确答案】A84.某工程合同价为1000万元，合同约定：物价变化时合同价款调整采用价格指数法，其中固定要素比例为0.3，调价要素为人工费、钢材、水泥三类，分别占合同价的比例为0.2、0.15、0.35，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际价款的变化值为()万元。A.125B.150C.175D.200【正确答案】B85.（）是建设工程施工全过程中的真实记录，是施工各阶段客观产生的施工技术文件。A.工程施工技术文件B.工

30、程施工技术管理资料C.工程施工技术控制文件D.工程施工技术控制资料【正确答案】B86.【真题】施工合同实施偏差分析的内容包括：产生合同偏差的原因分析，合同实施偏差的责任分析以及（）。A.不同项目合同偏差的对比B.合同实施趋势分析C.偏差的跟踪情况分析D.业主对合同偏差的态度分析【正确答案】B87.按照建筑安装工程费用项目组成（44号文）的费用构成要素划分，建筑安装工程费用构成是()。A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+利润+税金C.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+规费+税金D.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管

31、理费+规费+利润+税金【正确答案】D88.某施工过程中，项目经理由于工作失误导致施工人员伤亡并造成施工项目重大经济损失，施工企业对该项目经理的处理方式主要是（）。A.追究社会责任B.吊销其建造师资格证书C.追究经济责任D.追究法律责任【正确答案】C89.关于建设工程信息内涵的说法，正确的是（）。A.信息管理是指信息的收集和整理B.信息管理的目的是为有效地反映工程项目管理的实际情况C.建设工程项目的信息是指工程项目部在项目运行各阶段的产生的信息D.建设工程项目管理信息交流的问题会不同程度地影响项目目标实现【正确答案】D90.在施工质量管理中，起决定性作用的因素是（）。A.人的因素B.材料的因素C

32、.机械的因素D.方法的因素【正确答案】A91.施工过程中质量政府监督的内容包括（）。A.监督机构按照监督方案对工程项目全过程施工的情况下进行不定期的检查B.编制单位工程质量监督报告，在开工后之日起5d内提交竣工验收备案部门C.审查参与建设各方的工程经营资质证书和相关人员的资格证书D.审查施工组织设计、监理规划等文件及审批手续【正确答案】A92.对施工中发现的质量问题严重的施工单位，工程质量监督机构可以发出()予以处理。A.质量问题整改通知书B.局部暂停施工指令单C.工程暂停施工通知书D.临时收缴资质证书通知书【正确答案】D93.【真题】关于单价合同的说法，正确的是()。A.对于投标书中出现明显

33、数字计算错误时，评委员会有权力先作修改再评标B.单价合同允许随工程量变化而调整工程单价，业主承担工程量方面的风险C.单价合同又分为固定单价合同、变动单价合同、成本补偿合同D.实际工程款支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算【正确答案】A94.施工单位的应急预案经评审或者论证后，由（）主要负责人签署公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【正确答案】C95.对需要旁站监理的钢结构施工，施工企业至少应当在钢结构安装前（）小时，书面通知监理企业派驻工地的监理机构。A.24?B.36?C.48?D.60?【正确答案】A96.对专业分包人

34、的工作和负责的工程，（）负有协调和管理的责任，并承担由此造成的损失。A.设计单位B.建设单位C.总承包商D.监理单位【正确答案】C97.下列应编制单位工程施工组织设计的是（）。A.一栋楼房B.某栋楼房的土建工程C.某住宅小区D.某栋楼房的土石方工程【正确答案】A98.根据标准施工招标文件的规定，监理人在收到承包人工程变更的书面建议后，确认存在变更的，应在收到书面建议后的()天内做出变更指示。A.7B.14C.21D.28【正确答案】B99.某工地发生触电事故，一方面要进行人的安全用电操作教育，同时现场也要设置漏电开关，对配电箱、用电电路进行防护改造，也要严禁非专业电工乱接乱拉电线，体现了施工安

35、全隐患处理的()原则。A.冗余安全度处理B.直接隐患与间接隐患并治C.单项隐患综合处理D.预防与减灾并重处理【正确答案】C100.【真题】根据建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF-2003-0213），不属于承包人责任和义务的是（）。A.组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底B.负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合C.随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通道，满足施工运输需要D.负责提供专业分包合同专用条款中约定的保修与试车，并承担由此发生的费用【正确答案】D二.多选题(共70题)1.环境管理体系的结构系统由方

36、针、()五大要素构成。A.持续改进B.实施与运行C.检查和纠正措施D.策划E.管理评审【正确答案】BCDE2.下列选项中，属于施工总承包方管理任务的有（）。A.负责整个工程的施工安全B.控制施工的成本C.为分包施工单位提供和创造必要的施工条件D.负责整个工程的投资控制E.负责施工资源的供应组织【正确答案】ABCE3.措施项目费的计算方法包括（）。A.综合单价法B.因素分析法C.差额计算法D.参数计价法E.分包法计价【正确答案】ADE4.【真题】某工程施工进度计划如图所示，下列说法中，正确的有()。A.R的紧后工作有A、BB.E的紧前工作只有CC.D的紧后工作只有FD.P没有紧前工作E.A、B的

37、紧后工作都有D【正确答案】ACDE5.概算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的，其作用主要有()。A.计算措施费用的基础B.编制扩大初步设计概算的依据C.编制投资估算的依据D.确定建设项目投资额的依据E.编制预算定额的依据【正确答案】BD6.下列费用属于劳动保险和职工福利费的有（）。A.产假期间支付的工资B.冬期取暖补贴C.特殊地区施工津贴D.职工退职金E.停工学习期间支付的工资【正确答案】BD7.施工单位承揽了某一建设工程项目的土建施工任务，经建设单位同意，施工单位将桩基础施工分包出去。项目经理在项目施工管理过程中，对桩基础分包单位行使的管理权限主要包括()。A.对桩基础分包进行管理B.审

38、查批准桩基础分包单位的索赔C.对分包单位的工期延误处以经济罚款D.参与选择桩基础分包单位E.与业主签订补充协议【正确答案】ABD8.下列选项中可作为编制竣工结算依据的有（）。A.计价规范B.工程合同C.招标文件D.投标文件E.设计文件【正确答案】ABDE9.某工程施工期间发生工程变更，导致措施项目费用调整，下列调整措施正确的有（）。A.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动B.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，可以浮动C.采用单价计算的措施项目费，按照已标价工程量清单项目的规定确定单价D.按总价计算的措施项目费，按实际发生变化的措施项目调整E.承包人未事先将拟实施的

39、方案提交给发包人，视为放弃调整【正确答案】ACDE10.建设工程项目施工成本控制的主要依据包括（）。A.工程承包合同B.施工成本计划C.工程进度报告D.工程变更资料E.工程质量水平【正确答案】ABCD11.工程变更一般是指在施工过程中，根据合同约定对()等做出的变更。A.施工的程序B.工程的内容C.工程的数量D.工程的质量要求及标准E.施工的方法【正确答案】ABCD12.建设工程设计单位项目管理的目标应包括（）。A.设计的成本目标B.设计的进度目标C.设计的质量目标D.设计的出图方式E.项目的投资目标【正确答案】ABCE13.施工作业的定额时间，是在拟定辅助工作时间、（），以及休息时间的基础上

40、编制的。A.基本工作时间B.偶然工作时间C.准备与结束时间D.不可避免的中断时间E.多余工作时间【正确答案】ACD14.建筑安装工程费用的规费中，社会保险费包括（）。A.养老保险费B.失业保险费C.财产保险费D.工伤保险费E.生育保险费【正确答案】ABDE15.根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，其中技术措施包括（）。A.增加人员投入B.变更技术方案C.调整工作流程和工作计划D.采用新的高效率的施工方案E.采取索赔手段【正确答案】BD16.运用动态控制原理控制施工进度时，一般的项目控制的周期为一个月，对于重要的项目，控制周期可定为（）。A.一周B.一旬C.一季D.一年E.

41、一个项目期【正确答案】AB17.建设工程施工质量事前控制中，选择质量控制点的原则通常包括()。A.施工中的薄弱环节B.对下道工序有较大影响的上道工序C.施工投入资源大的工序和部位D.施工无把握、施工条件困难的工序E.采用新技术或者新员工的部位或环节【正确答案】ABD18.下列关于城市轨道交通地下工程风险管理的表述中，正确的有（）。A.风险的损失量仅考虑费用损失，不必计算工期损失?B.风险管理应编制风险控制预案、建立重大风险事故呈报制度?C.风险管理实施的主要阶段包括施工准备期、施工期和竣工验收?D.工程实施中所发生的职业健康危险属于环境影响事故?E.风险是指不利事件或事故发生的概率（频率）及其

42、损失的组合?【正确答案】BE19.下列关于措施项目费的调整正确的是（）。A.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动B.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，可以浮动C.采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按照前述已标价工程量清单项目的规定确定单价D.按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，E.如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利【正确答案】ACDE20.下列各项属于实测法中，“套”的手段的是（）。A.对阴阳角的方正的检查B

43、.摊铺沥青拌合料的温度的检测C.混凝土坍落度的检测D.门窗口及构件的对角线检查E.大理石板拼缝尺寸与超差数量的检测【正确答案】AD21.施工劳务分包合同示范文本中，由工程承包人承担费用的有()。A.涉及劳务分包人自身的手续以外各种证件、批件、规费B.由于劳务分包人自身原因造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款C.劳务分包人所需的生产、生活临时设施D.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备的保险E.劳务分包人从事危险作业的职工意外伤害保险【正确答案】ACD22.建筑安装工程费用中的措施项目费包括（）A.安拆费及场外运费?B.二次搬运费?C.工程定位复测费?D.

44、特殊情况下支付的工资?E.已完成工程及设备保护费【正确答案】BCE23.检验批的划分的主要依据是（）。A.楼层B.专业性质C.施工段D.工种E.材料【正确答案】AC24.采用和解的方式解决纠纷，既有利于维持和发展双方的合作关系，又使当事人之间的争议得以较为经济和及时地解决，以下关于和解的理解错误的有()。A.和解应该发生在仲裁、诉讼程序之外B.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，应撤回仲裁申请C.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁D.发生争议后，当事人可以自行和解。如果达成一致意见，就无需仲裁或诉讼E.当事人在诉讼中和解的，应由原告申请撤诉，经法院裁定撤诉后结束诉

45、讼【正确答案】AB25.关于实施性施工计划作用的说法，正确的有（）。A.确定一个月度的资金需求B.确定施工作业的具体安排C.作为编制单位工程施工进度计划的依据D.论证施工总进度目E.确定里程碑事件的进度目标【正确答案】AB26.某公司承揽了一座桥梁工程，其项目经理为实现质量、进度、成本和安全，组织项目部成员制定了相应的控制措施，则其措施类型包括()。A.管理措施B.技术措施C.组织措施D.经济措施E.结构措施【正确答案】ABCD27.单代号网络图和双代号网络图相比，具有的特点有（）。A.工作之间的逻辑关系容易表达，且不用虚箭线B.网络图便于检查和修改C.工作持续时间没有长度，不够形象直观D.表

46、示工作之间逻辑关系的箭线可能产生较多的纵横交叉E.只允许有单个终点节点，但可以有多个起点节点【正确答案】ABCD28.关于建设工程施工现场文明施工的说法，正确的有（）。A.沿工地四周连续设置围栏，市区主要道路和其他涉及市容景观路段的工地围挡的高度不得低于2.5米B.集体宿舍与作业区隔离，人均床铺面积不小于1m2C.项目经理是施工现场文明施工的第一责任人D.主要场地应硬化，并设置相应的安全防护设施和安全标志E.严格按照相关文件规定的尺寸和规格制作各类工程标志牌【正确答案】ACDE29.根据住房与城乡建设部关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知（建质2010111号），

47、下列属于重大事故的有（）。A.工程质量事故造成经济损失5500万元B.工程质量事故造成6000万元的直接经济损失C.工程质量事故造成107人重伤D.工程质量事故造成9人死亡和4500万元直接经济损失E.工程质量事故造成17人死亡【正确答案】BE30.信息存储数字化和存储相对集中有利于()。A.项目信息的检索和查询B.提高数据传输的抗干扰能力和保密性C.数据和文件版本的统一D.项目的文档管理E.提高数据处理的精确性【正确答案】ACD31.大量土石方工程施工组织设计的主要内容一般有（）。A.工程概况及施工特点分析B.施工方法和施工机械的选择C.施工总进度计划D.各项资源需求量计划E.作业区施工平面

48、布置图设计【正确答案】ABDE32.施工组织设计的基本内容中，施工部署及施工方案的内容应当包括（）。A.合理安排施工顺序B.结合人力、材料、机械设备、资金、施工方法等条件，全面部署施工任务C.确定主要工程的施工方案D.施工环境及施工条件E.编制资源需求计划【正确答案】ABC33.下列关于工程监理工作性质与权责的表述中，正确的有()。A.工程监理单位与业主的关系是委托代理关系B.监理工作具有服务性、独立性和公正性的特点C.工程监理单位不能与监理项目的施工单位有利害关系D.建设工程未经监理工程师签字不得进行竣工验收E.未经总监理工程师签字，建设单位不支付工程款【正确答案】ABCE34.运行质量成本

49、是指为运行质量体系达到和保持规定的质量水平所支付的费用，包括（）。A.质量保证措施、程序、数据、证实试验和评定的费用B.预防成本C.鉴定成本D.内部损失成本E.外部损失成本【正确答案】BCDE35.【真题】某单价合同的投标报价中，钢筋混凝土工程量为1000m3，投标单价为300元/m3。合价为30000元，投标报价单的总报价为8100000元，关于此投标报价单的说法，正确的有（）。A.钢筋混凝土的合价应该是300000元，投标人报价存在明显的计算错误，业主可以先做修改再进行评标B.实施施工中工程量是2000m3，则钢筋混凝土工程的价款金额应该是600000元C.该单价合同若采用固定单价合同，无

50、论发生影响价格的任何因素，都不对该投标单价进行调整D.评标是根据单价优先原则对总价进行修正，正确报价应该为8400000元E.该单价合同若采用变动单价合同，双方可以约定在实际工程量变化较大时对该投标单价进行修改【正确答案】ABCE36.相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是()中的相应成本项。A.投标价B.施工成本规划C.工程款支付D.实际施工成本E.类似工程实际成本【正确答案】CD37.采用赢得值法进行费用和进度综合分析控制时，需要计算的基本参数有（）。A.计划工作实际费用B.计划工作预算费用C.已完工作实际费用D.已完工作预算费用E.拟完工作实际费用【正确答案】BCD38.【真题】编制控

51、制性施工进度计划的主要目的有()。A.对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证B.对进度目标进行分解C.确定为实现进度目标的里程碑事件的进度目标D.确定承包合同目标工期E.确定施工的总体部署【正确答案】ABCE39.【真题】关于施工安全管理任务的说法，正确的有()。A.施工平面图设计是施工安全管理计划的主要内容B.施工班组应设置兼职的安全员C.施工安全管理控制主要以施工活动中的人力、物力和环境为对象D.创造安全文明示范工地是施工安全管理目标实施的主要内容之一E.所有施工项目均应制定单项安全技术方案和措施【正确答案】ABCD40.【真题】下列工人工作的时间中，属于损失时间的有()。A.多于和

52、偶然工作时间B.材料供应不及时导致的停工时间C.因施工工艺特点引起的工作中断时间D.技术工人由于差错导致的工时损失E.工人午休后迟到造成的工时损失【正确答案】ABDE41.单位工程施工组织设计的内容包括()。A.工程概况及施工特点B.作业区施工平面布置设计C.施工方案D.单位工程施工准备工作计划E.施工总进度计划【正确答案】ACD42.【真题】施工安全技术交底的主要内容有()A.施工特点和施工安全要求B.“四口”、“五临边”的防护措施C.关键环节的作业指导D.各级管理人员应遵守的安全操作规程E.发生事故时的应急救援措施。【正确答案】ABDE43.下列情况中属于特别重大事故的是（）。A.造成20

53、人以上死亡B.造成30人以上死亡C.造成100人以上重伤D.造成直接经济损失1亿元以上E.造成直接经济损失6千万元【正确答案】BCD44.与施工总承包模式相比较，平行承发包模式的优点有()。A.平行承发包的工作程序比施工总承包模式更为简单B.以施工图设计为基础招标，投标人进行投标报价较有依据C.可以实现边设计边施工，缩短建设周期D.符合质量控制上的他人控制原则，对业主的质量控制有利E.业主在合同管理与组织协调方面的工作量较小【正确答案】CD45.根据标准施工招标文件，在履行合同过程中，由于发包人(?)造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。A.因合同中某项

54、工作质量未达标准，要求暂停施工B.增加合同工作内容C.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性D.迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的E.提供图纸延误【正确答案】BCDE46.根据建设工程施工合同(示范文本)，合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有()。A.市场价格的任何波动?B.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款?C.工程造价管理部门公布的价格调整?D.一周内非承包人原因停水，停电，停气造成的停工累计超过8h?E.与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度【正确答案】BCD47.合理的进度计划应体现（）。A.资源的合理使用B.工作面的合理安排C.有利于提高建设质量D.有利于文明施工E.有利于不惜代价缩短建设周期【正确答案】ABCD48.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），属于建筑安装工程材料费的有()。A.材料在工地被盗窃发生的损失B.材料原价C.材料自来源地运至工地仓库所发生的运杂费D.材料在运输和装卸过程中不可避免的损耗费E.材料在工地发生的保管费和仓储损耗的费用【正确答案】BCDE49.下列关于项目结构分解的说法，正确的有（）。A.项目结构图通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解?B.项