二级建造师《建设工程项目管理》试题题库测试强化卷及答案[49]

《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库测试强化卷及答案[49]》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库测试强化卷及答案[49]（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程项目管理试题题库测试强化卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.已知工作F有且仅有两项并行的紧后工作G和H，G工作的最迟开始时间为第12天，最早开始时间为第8天；H工作的最迟完成时间为第14天，最早完成时间为第12天；工作F和G、H的时间间隔分别为4天和5天，则F工作的总时差为（）天。A.0B.5C.7D.9【正确答案】C2.承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，若占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，（）应承担

2、相应责任。A.承包人B.发包人C.监理人D.分包人【正确答案】A3.根据建设工程项目管理规范GB/T50326-2006，风险发生的可能性为中等，但一旦发生将造成的重大损失，则此种风险属于（）。A.2等风险B.3等风险C.4等风险D.5等风险【正确答案】C4.【真题】施工成本管理中，项目经理部通过加强施工调度，提高机械利用率来降低成本的措施属于()。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施【正确答案】A5.项目的目标控制是项目管理的（）任务。A.关键B.核心C.基本D.主要【正确答案】B6.某施工单位施工需要使用起重机械，则应当自起重机械设施验收合格之日起（）日内，向建设行政主管部门或

3、者其他有关部门登记A.28?B.30?C.42?D.24【正确答案】B7.合同工程实施期间，如果出现工程量清单中措施项目缺项，应按照()的规定调整合同价款。A.变更价款B.计价规范C.合同约定D.措施项目清单【正确答案】B8.一个大型工程项目签订施工承包合同后，设计资料的深度和其他条件还不足以编制比较具体的施工总进度计划时，则可先编制（），待条件成熟时再编制施工总进度计划。A.项目月度施工计划B.企业年度生产计划C.单体工程施工进度计划D.项目施工总进度规划【正确答案】D9.某建设项目的承包商准备编制一份工作任务分工表，该表应明确的内容不包括（）。A.各项工作任务由谁负责B.各项工作任务由谁决

4、策C.各项工作任务由谁参与D.各项工作任务由谁配合【正确答案】B10.按照我国保险制度，工程一切险包括建筑工程一切险和安装工程一切险，下列关于工程一切险的说法中正确的是（）。A.国内工程通常由承包人办理保险B.要求投保人办理保险时以双方名义共同投保C.如果承包商不愿投保工程一切险，也可以分别进行保险，无需应征得业主的同意D.国际工程通常由项目法人办理保险【正确答案】B11.建设工程量清单计价中的其他项目费不包括（）。A.暂列金额B.总承包服务费C.计日工D.规费【正确答案】D12.某建设工程项目采用固定单价合同。工程完成后，实际完成的工程量乘以各项单价之和与合同总价不一致。在此情况下，工程款的

5、结算应以()为准。A.合同总价B.实际完成工程量乘以各项单价之和C.双方重新协商合同总价D.实际完成工程量乘以重新协商的单价之和【正确答案】B13.根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（）。A.工程承包人办理并支付保险费用B.劳务分包人办理并支付保险费用C.工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用D.劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用【正确答案】A14.某砖混结构住宅一楼墙体砌筑时，监理工程师发现由于施工放线的失误，导致山墙上窗户的位置偏离15cm，这时应该（）。A.加固处理B.修补处理

6、C.返工处理D.不作处理【正确答案】C15.下列有关建设工程施工风险因素，属于组织风险的是（）。A.工程所在地的水文地质条件B.承包商管理人员和一般技工的知识、经验和能力C.事故的防范措施和计划D.工程施工方案【正确答案】B16.某项目编制施工成本计划时，先将成本按分部分项工程进行了划分，又将各分部分项工程成本按人工费、材料费和施工机械使用费等分开编制，这种编制方法属于()。A.按施工成本组成编制施工成本计划B.按项目组成编制施工成本计划C.按工程进度编制施工成本计划D.上述A、B两种方法的综合运用【正确答案】D17.建筑安装工程造价内增值税销项税额的计算方法是税前造价乘以增值税销项税率，其中

7、税前造价为人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、规费之和，那对于一般纳税人而言，增值税销项税率为（）。A.6%B.9%C.11%D.17%【正确答案】B18.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），全费用综合单价的组成是（）。A.人工费+材料费+机械费+规费+税金B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金C.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+利润+规费+税金D.人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润+规费+税金【正确答案】D19.按照建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013文件的规定，工程量清单综合单价可表示为（）。A.人工费十材料费十施工

8、机具使用费十管理费十利润十风险费B.人工费十材料费十施工机具使用费十管理费十利润十风险费十措施项目费C.人工费十材料费十施工机具使用费十管理费十利润十风险费十措施项目费十规费D.人工费十材料费十施工机具使用费十管理费十利润十风险费十措施项目费十规费十税金【正确答案】A20.建设工程项目进度计划系统各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意（）。A.各进度计划的相对独立B.其相互间的联系和协调C.各进度计划的结构分析D.项目结构分析【正确答案】B21.【真题】下列风险管理的工作中，属于风险评估环节的是()。A.确定风险因素B.确定风险等级C.确定风险排序D.确定风险管理范围【正确答案】B2

9、2.【真题】施工组织总设计包括如下工作：计算主要工种工程的工程量；编制施工总进度计划；编制资源需求量计划；拟订施工方案。其正确的工作排序是()。A.B.C.D.【正确答案】B23.【真题】下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是（）。A.编制进度控制工作流程B.重视信息技术的应用C.优选施工方案D.进行进度控制的会议组织设计【正确答案】B24.下列建筑安装工程的费用中，属于可以直接计入工程对象是（）。A.施工机具使用费B.差旅交通费C.支付给管理人员的工资D.办公费【正确答案】A25.调整项目组织结构、进行管理职能分工，属于项目目标控制纠偏措施中的()。A.组织措施B.管理措施C.技术措施D.

10、经济措施【正确答案】A26.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），单位工程量材料费的计算公式为（）。A.材料费=（材料消耗量材料单价）B.材料费=（材料消耗量材料单价）+检验试验费C.材料费=（材料消耗量材料单价）+采购保管费D.材料费=（材料消耗量材料基价）+运杂费【正确答案】A27.【真题】根据建设工程项目管理规范(GF/T50326-2006)的条文说明中所列风险等级，某工程的风险评估值为5，则表明该工程（）。A.发生风险可能性很大、风险后果为轻度损失B.发生风险可能性很大、风险后果为重大损失C.发生风险可能性中等、风险后果为中度损失D.发生风险可能性中等、风险后果为重

11、大损失【正确答案】B28.自招标文件出售之日起至()之日止，最短不得少于5个工作日。A.提交资格审查文件B.提交投标文件C.举行标前会议D.停止出售【正确答案】D29.【真题】根据建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001，对于通过返工可以解决工程缺陷的检验批，应()。A.按验收程序重新进行验收B.按技术处理方案和协商文件进行验收C.经检测单位检测鉴定后予以验收D.经设计单位复核后予以验收【正确答案】A30.下列工程中，需要编制分部（分项）工程施工组织设计的是（）。A.零星土方工程B.外墙抹灰工程C.混凝土垫层工程D.定向爆破工程【正确答案】D31.根据建筑安装工程费用项目组成（44

12、号文），施工企业发生的下列费用中，应计入企业管理费的是（）。A.养老保险费B.医疗保险费C.住房公积金D.劳动保护费【正确答案】D32.建设工程施工项目开工前编制的工程测量控制方案应由（）批准后实施。A.项目经理B.公司技术负责人C.公司总工程师D.项目技术负责人【正确答案】D33.调整项目管理人员职责，明确各项管理工作流程，属于项目目标动态控制纠偏措施中的()。A.组织措施B.管理措施C.技术措施D.经济措施【正确答案】A34.【真题】关于施工总承包模式和施工总承包管理模式比较的说法，正确的是()。A.采用费率招标的施工总承包模式，对投资控制有力B.施工总承包管理模式下，发包方招标和合同管理

13、的工作量较小C.施工总承包管理模式可以提前开工，缩短建设周期D.施工总承包模式下发包方管理和组织协调的工作量增大【正确答案】C35.在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制的工作包括：收集施工进度实际值；定期对施工进度的计划值和实际值进行比较；如有偏差，采取措施进行纠偏。正确的工作流程是()。A.B.C.D.【正确答案】A36.采用施工总承包模式时，招标人在通过招标选择承包人时通常以施工图设计为依据，即施工图设计已经完成，施工总承包合同一般实行（）合同。A.总价B.单价C.成本加酬金D.成本加固定费用【正确答案】A37.【真题】单代号网络划时间参数计算中，相邻两项工作之同的时间间隔()A.

14、紧后工作最早开始时间和本工作最早开始时间之差B.紧后工作最早完成时间和本工作最早开始时间之差C.紧后工作最早开始时间和本工作最早完成时间之差D.紧后工作最迟完成时间和本工作最早完成时间之差【正确答案】C38.某建设工程采用建设工程工程量清单计价规范，招标工程量清单中挖土方工程量为2500m。投标人根据地质条件和施工方案计算的挖土方工程量为4000m，完成该土方分项工程的人、材、机费用为98000元，管理费13500元，利润8000元。如不考虑其他因素，投标人报价时的挖土方综合单价为（）元/m。A.29.88B.47.80C.42.40D.44.60【正确答案】B39.保险合同包含除外责任条款，

15、除外责任属于免赔责任，保险的除外责任包括()。A.投保人行为所造成的损失B.被保险人犯罪行为所造成的损失C.因被保险人不忠实履行约定义务所造成的损失D.破坏性检测行为所造成的损失【正确答案】C40.某地下工程施工合同约定，计划1月份开挖土方80000立方米，合同单价均为85元/立方米。至1月底，经确认实际开挖土方90000立方米，实际单价为72元/立方米，则该工程的费用偏差(CV)为（）万元。A.117B.-117C.85D.-85【正确答案】A41.以下风险因素中不属于经济与管理风险的是（）。A.工程物资B.工程资金供应条件C.现场与公用防火设施的可用性及其数量D.事故防范措施和计划【正确答

16、案】A42.合同价款的支付一般分三次，设备制造前，采购方支付设备价格的（）作为预付款；供货方按照交货顺序在规定的时间内将货物送达交货地点，采购方支付该批设备价的（）；剩余的（）作为设备保证金，待保证期满，采购方签发最终验收证书后支付。A.10%70%20%B.20%70%10%C.10%80%10%D.15%70%15%【正确答案】C43.【真题】关于编制施工项目成本计划时考率预备费的说法，正确的是()A.只针对整个项目考虑总的预备费。以便灵活调用B.在分析各分项工程风险基础上，只针对部分分项工程考虑预备费C.既要针对整个项目考虑总的预备费，也要在分项工程中安排适当的不可预测费用D.不考虑整个

17、项目预备费用，由施工企业统一考虑【正确答案】C44.某建设工程项目第一次竣工验收未能通过，承包人按发包人要求修改后再次验收合格。根据标准施工招标文件的规定，除专用合同条款另有约定外，该项目的实际竣工日期应是（）。A.第一次提交竣工验收报告的日期B.第一次竣工验收的日期C.第二次竣工验收的日期D.第二次提交竣工验收申请报告的日期【正确答案】D45.编制工程建设监理规划的依据不包括（）。A.监理大纲B.建设工程委托监理合同文件C.项目建议书D.与建设工程项目有关的技术资料【正确答案】C46.在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作M的总时差由原计划的3天变为-2天，说明工作

18、M的实际进度()。A.拖后5天，影响工期2天B.拖后2天，影响工期2天C.拖后3天，影响工期2天D.拖后2天，影响工期1天【正确答案】A47.关于总价合同计量的说法，不正确的是（）。A.采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定引起的工程量增减外，其各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量B.采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量参照单价合同的计量规定C.承包人应在每个计量周期向发包人提交已完工程量报告D.发包人应在收到工程量计量报告后14天内进行复核【正确答案】D48.在总承包管理模式下，设计、施工、供货等分包单位之间的管理与组织协调应由（）负责。A

19、.监理工程师B.业主C.施工总承包单位D.施工总承包管理单位【正确答案】D49.工程项目的旬施工作业计划属于（）进度计划。A.控制性B.指导性C.实施性D.竞争性【正确答案】C50.关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是（）。A.管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制B.管理评审是施工企业对其自身的管理体系进行的审核C.管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制D.管理评审是判断企业的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效【正确答案】D51.如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则()。A.就没有权利选择仲裁员B.申请仲裁后就不可以再达成和解

20、了C.无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁D.若对仲裁结果不服，依然可以上诉【正确答案】C52.工程招标代理机构资格分为甲、乙级，其中乙级工程招标代理机构只能承担()。A.工程投资额3000万元以下的工程招标代理业务，且不得跨省承担代理业务B.工程投资额5000万元以下的工程招标代理业务，且不得跨省承担代理业务C.工程投资额1亿元以下的工程招标代理业务，可以跨省承担代理业务D.工程投资额5000万元以下的工程招标代理业务，可以跨省承担代理业务【正确答案】C53.【真题】施工安全技术保证体系中，不论是安全专项工程还是安全专项技术，首先应满足安全（）要求。A.限控技术B.保（排）险技术C.保护技术D.

21、可靠性技术【正确答案】D54.具有防治污染设施的建设工程项目可投入生产或者使用的条件是，防治污染的设施必须经（）验收合格。A.项目所在地的建设主管部门B.项目投资人所在地的环境保护行政主管部门C.审批设计文件的建设主管部门D.原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门【正确答案】D55.安全生产管理制度的核心是（）。A.安全生产责任制度B.安全生产许可证制度C.政府安全生产监督检查制度D.安全生产教育培训制度【正确答案】A56.【真题】根据质量管理体系(GB/T19000-2000)，施工企业开展质量管理和质量保证的基础是()。A.质量体系文件B.质量手册C.程序文件D.质量计划【正确答案】A

22、57.下列为加快进度而采取的各项措施中，属于技术措施的是（）。A.重视计算机软件的应用B.编制进度控制工作流程C.实行班组内部承包制D.用大模板代替小钢模【正确答案】D58.【真题】凡涉及工程安全及使用功能的有关材料，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经()检查认可。A.施工项目经理B.项目设计负责人C.施工项目技术负责人D.监理工程师【正确答案】D59.【真题】根据建设工程质量管理条例，未经()签字的建筑材料不得在工程上使用。A.监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师代表D.总监理工程师【正确答案】B60.【真题】编制施工组织总设计涉及下列工作：施工总平面图设计；拟定施工方案；编

23、制施工总进度计划；编制资源需求计划；计算主要工种的工程量。正确的编制程序是（）。A.-B.-C.-D.-【正确答案】D61.关于虚工作的说法，正确的是（）。A.虚工作只在双代号网络计划中存在B.虚工作一般不消耗资源但占用时间C.虚工作可以正确表达工作间的逻辑关系D.双代号时标网络计划中虚工作用波形线表示【正确答案】C62.【真题】根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），全部分包工作完成，经工程承包人认可后()日内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，按照合同约定进行劳务报酬的最终支付。A.7B.14C.28D.42【正确答案】B63.包工包料工程的预付款的支

24、付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额)的()。A.10%B.20%C.25%D.30%【正确答案】A64.建设工程项目环境管理的目的是通过保护生态环境，使（）。A.环境能够服务于人类经济社会的发展B.工程项目施工场界内的污染得到有效防治C.环境污染不致于造成人类生存基本条件的破坏D.社会经济的发展与人类生存环境相协调【正确答案】D65.某施工企业为某施工机械按国家规定缴纳的保险费及年检费属于()。A.企业管理费B.社会保险费C.税金D.施工机具使用费【正确答案】D66.施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（）小时，应当书面通知监理企业派驻工

25、地的项目监理机构。A.7B.14C.24D.48【正确答案】C67.【真题】某施工企业项目经理，在组织项目施工中，施工质量控制不严，造成工程返工，直接经济损失达30万元，则施工企业主要追究其()。A.法律责任B.经济责任C.行政责任D.领导责任【正确答案】B68.根据施工质量事故的处理程序，经制订事故处理的方案及事故处理后，则下一步应进行的步骤是（）。A.事故调查B.事故的原因分析C.事故处理的鉴定验收D.提交处理报告【正确答案】C69.下列选项中，不属于索赔资料准备阶段的主要工作的是()。A.跟踪和调查干扰事件B.分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据C.确定索赔对象，明确索赔的

26、项目D.收集证据，获得充分而有效的各种证据【正确答案】C70.时间-成本累积曲线的特征是()。A.每个工程只有一条时间-成本累积曲线B.每一条时间-成本累积曲线都对应某一特定的工程进度计划C.时间-成本累积曲线是按最早开始时间编制所形成的曲线D.时间-成本累积曲线必然包络在由关键工作都按最早开始时间开始和关键工作都按最迟必须开始时间开始的曲线所组成的香蕉图内【正确答案】B71.【真题】下列质量控制点的重点控制对象中，属于施工技术参数类的是（）。A.水泥的安定性B.预应力钢筋的张拉C.砌体砂浆的饱满度D.混凝土浇筑后的拆模时间【正确答案】C72.施工企业质量管理体系文件主要是由质量手册、程序文件

27、、质量计划和质量（）等构成。A.方针B.目标C.记录D.评审【正确答案】C73.指导性成本计划是以（）为依据编制的。A.合同标书B.企业的施工定额C.概算定额D.概算指标【正确答案】A74.建设工程实行施工总承包的，由()负责收集、整理和汇总各个分包单位的施工档案资料。A.建设单位B.监理单位C.施工总承包单位D.城建档案管理部门【正确答案】C75.【真题】下列与项目质量管理有关的费用中，属于外部质量保证成本的是（）。A.一般材料进场抽检B.拆模前对混凝土试块进行强度检测C.聘请第三方检测机构对玻璃幕墙进行强度检测D.拆除不合格砖墙重新砌筑【正确答案】C76.投标单位获得招标文件之后的首要工作

28、是（）A.研究招标文件?B.确定投标策略?C.进行现场踏勘?D.组织编制投标文件【正确答案】A77.某工程的定额工期为300天，按照相关规定，招标人在确定合同工期时，压缩的工期天数不得超过()天，超过者，招标人应在招标文件中明示增加赶工费用。A.30B.45C.60D.90【正确答案】C78.【真题】关于建设工程职业健康安全与环境管理的说法，正确的是（）。A.职业健康安全与环境管理对一般有害的因素实施管理与控制B.职业健康安全管理的目的是保护建设工程的生产者和使用者的健康与安全C.职业健康安全与环境管理的主题是组织，管理的对象是一个组织的活动D.职业健康安全与环境管理体系应独立于组织的其他管理

29、体系之外【正确答案】B79.下列影响施工质量的主要因素中，属于施工作业环境因素的是()。A.风力等级B.地下水位C.照明方式D.验收程序【正确答案】C80.某建设工程项目采取施工总承包管理模式，其中的某些工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受（）的工作指令。A.建设单位B.设计单位C.施工总承包管理企业D.施工承包企业【正确答案】C81.某工程项目采用经审定批准的施工图纸及其预算方式分包形成的总价合同，在施工过程中进行某分项工程计量时发现，因工程变更，承包人实际完成的工程量超过了合同中的工程量，则进行该分项工程计量时应()。A.按照合同中的工程量计算B.按变更后的工程量计算C

30、.按承包人提交的已完工程量计算D.按发包人核准的工程量计算【正确答案】B82.索赔款中的企业管理费主要是指（）所增加的管理费。A.工程变更期间B.工程延期期间C.工效降低期间D.工作窝工期间【正确答案】B83.可以全面了解单位工程成本构成和降低成本来源的施工成本分析方法是()。A.分部分项工程成本分析B.月（季）度成本分析C.年度成本分析D.竣工成本综合分析【正确答案】D84.对施工过程中产生的污水应（）。A.直接排入河流B.在夜间直接排入城市下水道C.排入周边空地或土地D.经过沉淀处理达到排放标准后排入市政污水管道【正确答案】D85.关于项目经理的职责，以下说法正确的是（）A.主持编制项目目

31、标责任书?B.进行利益分配?C.参与竣工验收?D.组织项目的检查.鉴定和评奖申报工作【正确答案】C86.大型建设工程项目总进度论证的核心工作是（）A.明确进度控制的措施?B.分析影响施工进度且标实现的主要因素?C.通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性?D.编制各层（各级）进度计划【正确答案】C87.工序施工条件控制就是控制工序活动的各种（）。A.合同条件和法规条件B.工艺顺序和组织条件C.投入要素质量和环境条件质量D.工期条件与赶工措施【正确答案】C88.【真题】关于双代号网络图绘图规则的说法，正确是()。A.箭线不能交叉?B.关键工作必须安排在图面中心?C.只有一个起点节点?D.工作

32、箭线只能用水平线?【正确答案】C89.下列选项中，属于反索赔内容的是()。A.防止对方提出索赔，反击或者反驳对方的索赔要求B.反对对方提出索赔，拖延答复对方的索赔要求C.向索赔方提出索赔，对抗和平衡对方的索赔要求D.反驳对方提出的索赔，指出索赔项目在合同中无约定【正确答案】A90.工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权()。A.要求建设单位下达停工令B.向有关主管部门报告C.要求建筑施工企业改正D.要求建筑施工企业停止施工【正确答案】C91.实行施工总承包的建设工程,某分包工程发生生产安全事故，应由（）负责上报事故。A.分包单位B.总承包单位C.建设单位D.

33、监理单位【正确答案】B92.建设工程项目进度控制的工作环节包括进度目标的分析论证，进度计划的编制、执行以及对执行情况的检查和（）等。A.分析B.纠偏C.总结D.报告【正确答案】B93.某地下工程施工合同约定，计划2月份开挖160000立方米，合同单价均为85元/立方米。到2月底，经确认实际开挖土方180000立方米，实际单价为72元/立方米，则该工程的以工作量表示的进度偏差(SV)为（）万元。A.234B.-234C.170D.-170【正确答案】C94.计量控制作为施工项目质量管理的基础工作，其主要任务在于()。A.统一计量工具制度，组织量值传递，保证量值统一B.统一计量工具制度，组织量值传

34、递，保证量值分离C.统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值分离D.统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值统一【正确答案】D95.【真题】当管理职能分工表不足以明确每个工作部门的管理职能时，还可以辅助使用（）A.工作任务分工表B.管理职能分工描述书C.岗位责任描述书D.工作任务分工描述书【正确答案】B96.设备采购合同通常采用()。A.可调单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【正确答案】B97.编制安全技术措施计划的步骤正确的是（）。A.危险源识别工作活动分类风险确定风险评价制定安全技术措施计划评价安全技术措施计划的充分性B.工作活动分类风险确定危险源识别风险评价制定安

35、全技术措施计划评价安全技术措施计划的充分性C.工作活动分类危险源识别风险确定制定安全技术措施计划风险评价评价安全技术措施计划的充分性D.工作活动分类危险源识别风险确定风险评价制定安全技术措施计划评价安全技术措施计划的充分性【正确答案】D98.某打桩工程合同约定，某月计划完成工程桩120根；单价为1.2万元/根。时至月底，经确认的承包商实际完成的工程桩为110根；实际单价为1.3万元/根，则该工程的已完工作预算费用(BCWP)为（）万元。A.132B.143C.144D.156【正确答案】A99.施工进度计划检查的内容不包括()。A.检查工程量的完成情况?B.检查工作时间的执行情况?C.检查资源

36、使用及与进度保证的情况?D.检查将要采取的措施【正确答案】D100.针对第二类危险源采取的控制方法不包括（）。A.消除危险源B.改善作业环境C.增加安全系数D.设置安全监控系统【正确答案】A二.多选题(共70题)1.建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013中规定，对使用工程量清单计价的工程，采用单价合同。下列关于单价合同的表述中正确的是()。A.工程量清单是合同文件必不可少的组成内容B.工程量清单中的工程量一般具备合同约束力C.工程量清单中的工程量不具备合同约束力D.固定单价合同中的综合单价无论条件如何变化均不予调整E.固定单价合同中的综合单价在约定条件外可以调整【正确答案】ABE2

37、.根据标准施工招标文件合同条款规定，下列各种情况中，可以合理补偿承包人索赔费用的有（）。A.异常恶劣的气候条件B.承包人遇到不利物质条件C.发包人要求承包人提前竣工D.法律变化引起的价格调整E.施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品【正确答案】BCDE3.【真题】关于赢得值及其曲线的说法，正确的是（）A.最理想状态是已完成工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线靠的很近并平稳上升B.如果已完工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线离散度不断增加，则预示着可能发生关系到项目成败的重大问题C.在费用、进度控制中引入赢得值可以克服将费用、进度分开控制的缺

38、点D.同一项目采用费用偏差和费用绩效指数进行分析，结论是一致的E.进度偏差是相对值指标，相对值越大的项目，表明偏离程度越严重【正确答案】ABC4.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-1999-0201），发生工程变更时，若合同中已有适用于变更工程的价格，则采用合同中单价或价格的情况有()。A.直接套用B.换算后采用C.部分套用D.参照其价格水平另行确定变更价格E.承发包双方重新协商变更价格【正确答案】ABC5.信息技术作为对进度控制的管理手段，它的应用（）。A.有利于促进进度信息的交流和项目各参与方的协同工作B.有利于提高进度信息的透明度C.有利于提高进度信息的处理效率D.有利于所

39、编制进度计划的实现E.有利于设计技术和施工技术的选用【正确答案】ABC6.施工总承包管理模式与施工总承包模式相比，主要优点有()。A.合同总价不是一次确定，某部分施工图设计完成后进行该部分施工招标B.业主只需进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少C.分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利D.多数情况下，由业主方直接与分包人签约，减少了业主方的风险E.施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价【正确答案】ACE7.下列关于“四不放过”的原则说法正确的有（）。A.有关人员没有受到教育不放过B.事故原因没有查清不放过C.事故损失未挽回不放过D.责任人员没

40、有受到处理不放过E.整改措施没有落实不放过【正确答案】ABDE8.在建设项目实施阶段，下列属于项目总进度的有（）。A.可行性研究的工作进度B.设计工作进度C.招标工作进度D.施工前准备工作进度E.工程施工和设备安装工作进度【正确答案】BCDE9.根据标准施工招标文件，下列表述正确的是（）。A.承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员B.监理人未按约定的时间对工程隐蔽部位覆盖前进行检查的，承包人均可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认C.质量保证金的计算额度应包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额D.发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将

41、应支付款支付给承包人E.监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助【正确答案】ADE10.编制施工生产安全事故应急预案的目的主要包括（）。A.预防安全事故的发生B.紧急情况发生时，确保按合理的响应流程采取适当的救援措施C.紧急情况发生时，预防和减少可能随之引发的职业健康安全和环境影响D.明确应急预案组织、人员、职责E.确保报警系统、方式、联络方法和信息发布标准、方式【正确答案】BC11.企业应有完整的和科学的质量体系文件，这是企业开展质量管理的基础，也是企业为达到所要求的产品质量，实施（）的重要依据。A.质量

42、体系审核B.质量体系认证C.进行质量改进D.进行质量控制E.进行竣工验收【正确答案】ABC12.根据企业职工伤亡事故分类标准(GB6441-86)，事故类别包括（）。A.物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺B.灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮C.电伤、挫伤、割伤、擦伤、刺伤、撕脱伤、扭伤等D.瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸E.中毒和窒息、其他伤害【正确答案】ABDE13.如果发包人以单价合同的形式发包工程建设项目。对于该类合同，在具体的运用中（）。A.投标报价时，人们常常注重合同的单价B.投标报价时，人们常常注重合同的总价格C.施工过程的工程款结

43、算时，以合同单价优先D.实际支付时根据招投标时确定的合同总价为依据E.当工程量发生变化，可以以合同单价为准调整总价【正确答案】BCE14.下列各项中，属于质量管理八项原则的有（）。A.领导作用B.全员参与C.持续改进D.过程方法E.与需方互利的关系【正确答案】ABCD15.下列关于项目结构分解的说法，正确的有（）。A.项目结构图通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解?B.项目结构图能够反映组成该项目的所有工作任务?C.同一个建设工程项目只能够有一个项目结构分解方法?D.项目结构的分解应和整个工程实施的部署相结合，并结合将采用的合同结构?E.项目结构分解考虑到项目进展的总体部署，采用统一的

44、分解方案?【正确答案】ABD16.在价格调整公式中，Po代表约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额，此项金额在确定时不计取的费用有()。A.价格调整B.质量保证金扣留和支付C.调整的合同价款D.约定的变更及其他金额E.预付款的支付和扣回【正确答案】ABDE17.包装物的回收办法可以采用押金回收和折价回收，以下各项属于折价回收的是（）。A.油漆桶B.电缆卷筒C.麻袋D.玻璃瓶E.集装箱【正确答案】ACD18.【真题】施工组织设计的编制原则包括（）。A.重视工程施工的目标控制B.合理部署施工现场C.提高施工的工业化程度D.提高施工的连续性和均衡性E.采用国内外最先进的施工技术【正确答案】

45、ABCD19.工作流程组织包括（）。A.管理工作流程组织B.信息处理工作流程组织C.物质流程组织D.管理职能分工E.知识管理组织【正确答案】ABC20.环境管理体系的结构系统由（）四大要素构成。A.持续改进B.支持与运行C.绩效评价D.策划E.改进【正确答案】BCDE21.建筑安装工程费用中的措施项目费包括（）A.安拆费及场外运费?B.二次搬运费?C.工程定位复测费?D.特殊情况下支付的工资?E.已完成工程及设备保护费【正确答案】BCE22.施工组织设计的基本内容中，施工部署及施工方案的内容应当包括（）。A.合理安排施工顺序B.结合人力、材料、机械设备、资金、施工方法等条件，全面部署施工任务C

46、.确定主要工程的施工方案D.施工环境及施工条件E.编制资源需求计划【正确答案】ABC23.下列进度计划中，属于由不同功能的计划组成的进度计划系统的是（）。A.施工和设备安装进度计划B.控制性进度计划C.5年建设进度计划D.实施性进度计划E.采购和供货进度计划【正确答案】BD24.根据标准施工招标文件的规定，下列合同事件中，承包商可以索赔工期、费用和合理利润的有（）。A.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求B.发包人的原因造成工期延误C.异常恶劣的气候条件导致停工D.发包人的原因导致试运行失败的E.承包人遇到不利物质条件【正确答案】AB25.城市轨道交通地下工程施工必须实施动态风险管理，利用

47、（），实现施工风险动态跟踪与控制。A.事故应急预案B.现场监测数据C.风险管理职责D.风险记录E.施工合同【正确答案】BD26.下面关于工程量清单计价下投标价编制原则的说法，正确的有()。A.投标报价由投标人自主确定，可以不遵照建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013的强制性规定B.投标人估算的工程量与工程量清单中不一致的，可修改清单工程量C.投标报价不得低于工程成本D.投标人应以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件E.投标人应完全参照政府主管部门颁发的计价定额【正确答案】CD27.用比较法进行施工成本分析，通常采用的比较形式有()。A.将实际指标与目标指标对比B.本期实际

48、指标与拟完成指标对比C.本期实际指标与上期实际指标对比D.与本行业平均水平对比E.与本行业先进水平对比【正确答案】ACDE28.施工机械设备是指施工过程中使用的各类机具设备，主要包括()。A.运输设备和操作工具B.测量仪器和计量器具C.工程实体配套的工艺设备D.电梯、泵机、通风空调设备E.施工安全设施【正确答案】ABE29.项目结构分解要考虑项目的特点、项目进展的总体部署和结合合同结构等方面的因素，有利于（）。A.制定工作流程B.项目目标控制C.项目实施任务的发包D.绘制组织结构图E.项目实施任务的进行【正确答案】BCE30.【真题】根据九部委标准施工招标文件中“通用合同条款”，变更指示应说明

49、变更的（）A.目的B.范围C.变更内容D.变更程序E.变更的工程量及其进度和技术要求【正确答案】ABCE31.质量事故的处理依据应当包括()。A.有关质量事故的观测记录、照片等B.有关合同及合同文件C.施工记录、施工日志等D.事故造成的经济损失大小E.相关的法律法规【正确答案】ABCE32.材料净用量可以通过（）方法确定。A.理论计算法B.观察法C.图纸计算法D.测定法E.经验法【正确答案】ACDE33.施工组织设计的基本内容一般包括工程概况、施工部署及施工方案、施工进度计划、施工平面图以及主要技术经济指标，其中属于施工部署及施工方案的有（）。A.合理安排施工顺序B.编制资源需求计划C.确定主

50、要工程的施工方案D.施工环境E.施工条件【正确答案】AC34.施工成本计划的编制依据包括（）。A.合同文件B.相关定额C.项目管理实施规划D.价格信息E.核实的分部工程量【正确答案】ABCD35.工程项目施工质量保证体系的主要内容有（）。A.思想保证体系B.项目施工质量目标C.工作保证体系D.项目施工质量记录E.项目施工质量计划【正确答案】ABCE36.下列选项中，属于施工现场文明施工管理措施的有（）。A.主要场地硬化B.现场围挡设计C.垃圾集中堆放并及时清运D.临时设施布置与管理E.建立文明施工管理组织和责任制【正确答案】ABCD37.下列各项属于实测法中，“套”的手段的是（）。A.对阴阳角

51、的方正的检查B.摊铺沥青拌合料的温度的检测C.混凝土坍落度的检测D.门窗口及构件的对角线检查E.大理石板拼缝尺寸与超差数量的检测【正确答案】AD38.【真题】关于赢得值及其曲线的说法，正确的有（）。A.最理想状态是已完工作实际费用，计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线靠得很近并平稳上升B.进度偏差是相对值指标，相对值越大的项目，表明偏离程度越严重C.如果已完工作实际费用，计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线离散度不断增加，则预示着可能发生关系到项目成败的重大问题D.在费用、进度控制中引入赢得值可以克服将费用、进度分开控制的缺点E.同一项项目采用费用偏差和费用绩效指数进行分析，结论是

52、一致的【正确答案】ACDE39.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），下列建筑安装工程费用中属于规费的是（）。A.工程定位复测费B.住房公积金C.工程排污费D.二次搬运费E.社会保险费【正确答案】BCE40.【真题】承包人向发包人提交的索赔报告，其内容包括()。A.索赔证据B.索赔事件总述C.索赔合理性论证D.索赔款项（或工期）计算书E.索赔意向通知【正确答案】ABCD41.【真题】施工质量控制的特点有（）。A.结果控制要求高B.控制的难度大C.需要控制的因素多D.终检局限性大E.过程控制要求高【正确答案】BCDE42.项目经理在项目管理方面的主要任务是（）。A.施工安全管理

53、B.施工投资控制C.施工质量控制D.工程合同管理E.工程信息管理【正确答案】ACDE43.关于施工成本控制中材料用量控制及其方法的说法，正确的有()。A.对于有消耗定额的材料，适合由作业者包干控制B.指标控制是以消耗定额为依据，实行限额发料制度C.对于部分小型及零星材料，在规定限额内分期分批领用D.计量控制包括材料物资的收发计量检查和投料计量检查E.对于没有消耗定额的材料，应制定领用材料指标，据以控制发料【正确答案】DE44.企业通过职业健康安全管理体系的运行，作为实行事故控制开端的活动有()。A.危险源识别B.风险需求分析C.风险评价D.风险控制策划E.风险评审改进【正确答案】ACD45.下

54、列影响施工质量的因素中属于施工作业环境因素的有（）。A.道路条件B.安全防护设施C.通风D.地下障碍物E.工程地质【正确答案】ABC46.【真题】编制人工定额时应入工人有效时间的有()A.准备与结束工作时间?B.基本工作时间?C.辅助工作时间?D.不可避免的中断时间?E.休息时间?【正确答案】ABC47.施工生产中计量控制的主要工作包括（）。A.投料计量B.施工测量C.施工机械设备数量计量D.监测计量E.施工人员数量计量【正确答案】ABD48.根据建筑工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），工程量清单中的其他项目清单包含的内容有（）。A.暂列金额B.总承包服务费C.暂估价D.计日工E.安全文明施工费【正确答案】ABCD49.下列各项属于施工作业环境因素的有（）。A.水文条件B.地质条件C.施工场地给排水D.安全防护设施E.施工照明设施【正确答案】CDE50.【真题】现场施工质量检查的方法主要有()。A.实测法B.记录法C.目测法D.会议法E.