一级建造师法规知识考试试题（模拟测试）及答案（第28期）

《一级建造师法规知识考试试题（模拟测试）及答案（第28期）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师法规知识考试试题（模拟测试）及答案（第28期）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、一级建造师法规知识考试试题（模拟测试）及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.建设工程施工许可证的申请主体是()。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.项目管理服务单位【正确答案】B2.【真题】按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限，称为()。A.级别管辖B.指定管辖C.地域管辖D.移送管辖【正确答案】C3.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的()计息。A.国债利率B.活期存款利率C.同期同类存款利率D.同期同类贷款利率【正确答案】D4.【真题】建设项目施工过程

2、中发现底下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴工地现场。A.12B.36C.48D.24【正确答案】D5.民事代理中的转代理可以发生在()情形下。A.委托代理B.法定代理C.表见代理D.指定代理【正确答案】A6.施工单位为获取不当的利益，未对污水进行无害化处理，超标排污，影响周围居民正常生活，施工单位的行为构成()A.违约B.侵权C.不当得利D.无因管理【正确答案】B7.在第一审民事诉讼程序中，当事人可以自行和解的最后阶段是()。A.法庭辩论终结前B.开庭审理前C.法院作出判决前D.最后陈述前【正确答案】A8.以下关于民事诉讼证据的正确表述是()。

3、A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用C.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证D.当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证【正确答案】C9.下列主体中，不能作为保证人的是()。A.集团公司的子公司B.企业法人的分支机构C.银行D.担保公司【正确答案】B10.民事诉讼当事人中，()是指对他人争议的诉讼标的有独立的请求权，或者虽无独立的请求权，但案件的处理结果与其有法律上的利害关系，而参加到原告、被告已经开始的诉讼中进行诉讼的人。A.共同诉讼人B.第三人C.诉讼代理人D.律师【正确答案】B11.某大学建设教师公寓项目

4、，未经竣工验收，校方就投入使用；使用过程中，又发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，这一质量缺陷，承担责任的说法正确的是（）A.大学自己承担责任?B.大学负责维修?C.施工方承担质量保修责任?D.大学和施工方共同承担责任【正确答案】C12.?专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经审核合格后的，由施工单位（）签字。A.技术负责人?B.项目经理?C.负责人?D.行政部门?【正确答案】A13.安全生产责任事故应急救援预案的制定机关是()。A.县级以上建设行政主管部门B.县级以上各级人民政府C.国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门D.国务院或省、自

5、治区、直辖市人民政府【正确答案】B14.根据我国民事诉讼法，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。A.被告住所地B.调解协议签订地C.原告住所地D.调解组织所在地【正确答案】D15.【真题】根据合同法，关于定作人权利和义务的说法，正确的是()。A.定作人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿B.没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付C.报酬约定不清的，定作人有权拒付D.因定作人提供的图纸不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任【正确答案】A16.劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向()报告。A.兼职安全巡查员B.

6、专业监理工程师C.发包人代表D.建设工程安全生产监督站【正确答案】A17.在所有权的权能中，最核心的权利是()权。A.占有B.使用C.收益D.处分【正确答案】D18.下列关于建筑业企业资质申请的说法中，正确的是()A.只可申请一项建筑业企业资质B.必须申请两项以上的建筑业企业资质C.首次申请资质，应当申请最低等级资质D.增项申请资质，应当申请最高等级资质【正确答案】C19.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在()的监督下现场取样并送检。A.设计单位B.工程质量监督机构C.监理单位D.施工企业质量管理部门【正确答案】C20.【真题】某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用

7、不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）。A.重大劳动安全事故罪B.强令违章冒险作业罪C.重大责任事故罪D.工程重大安全事故罪【正确答案】D21.按照建设工程质量保证金管理暂行办法规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。A.3%B.5%C.8%D.10%【正确答案】B22.下列属于评标委员会可以作出否决投标决定的情形是()。A.标报文件存在细微偏差B.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价C.投标报价超过标底上下浮动范围D.由于招标文件要求提交备选投标，同一投标人提

8、交了两个以上不同的投标文件【正确答案】B23.某项目地下管线施工中，施工单位未经监理工程师验收就将管道予以覆盖，后监理责令其重新剥露检查，检查结果符合设计图纸和施工规范要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用应由（）承担。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.建设单位和监理单位共同【正确答案】A24.?公民、法人或者其他组织单独就损害赔偿提出请求，应先由（）解决。A.协商调解?B.行政机关?C.人民法院?D.仲裁委员会【正确答案】B25.根据招标投标法实施条例，履约保证金不得超过中标合同金额的()A.2B.5C.10D.20【正确答案】C26.某工程项目完成施工拟进行竣工验收，按照建设工程质量管理条

9、例规定，下列不属于工程竣工验收必备条件的是()。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工、监理等单位共同签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告【正确答案】B27.?建设单位用地审批应当（）。A.由工程所在地土地管理部门审批B.由省、自治区、直辖市人民政府土地管理部门批准C.由工程所在地土地管理部门审查，报本级人民政府批准D.由工程所在地土地管理部门审查，报上级人民政府土地管理部门批准?【正确答案】C28.关于建设工程领域的民事纠纷，下列表述错误的是()A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷

10、B.发包人和承包人因合同变更产生的纠纷属于民事纠纷C.在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷D.民事纠纷的法律解决途径主要有和解、调解、仲裁、诉讼【正确答案】A29.根据招标投标法及相关法规，下列关于投标文件的说法正确的是()。A.投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清说明B.投标人的澄清，说明可以采用书面形式或口头形式C.评标委员会可以暗示投标人作出澄清说明D.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清说明【正确答案】A30.以下事项中，不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是()。A.强制执行的理由和依据B.当事人

11、的姓名或者名称地址C.当事人依法享有的陈述权和申辩权D.行政机关的名称印章和日期【正确答案】C31.【真题】某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照建筑法规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在（）开工。A.2014年3月1日B.2014年5月1日C.2014年8月1日D.2014年11月1日【正确答案】D32.【真题】关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）A.重点是防治排放物污染B.爆破作业必须选择风力小的天气进行，做好计划C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于2mD.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5m【正确答案】B33.甲公

12、司与乙租赁公司约定，由乙公司购买丙厂家生产的一套机电设备，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司在租赁合同终止前，将该设备的所有权转让给丁公司。对此，下列说法中正确的是()。A.租赁合同对丁公司继续有效B.乙转让该设备所有权需经甲同意C.租赁合同终止前不得转让该设备的所有权D.丁无义务保证甲继续使用该设备【正确答案】A34.承、发包人以建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是()。A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期C.视为通过验

13、收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日D.继续等待验收【正确答案】B35.发包人将全部施工任务发包给具有总承包资质的建筑业企业，由总承包企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务，这种承包方式称为()A.工程总承包B.施工总承包C.交钥匙总承包D.设计?施工总承包【正确答案】B36.对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，施工单位和监理单位应当组织有关人员进行验收，验收合格的，经()及()签字后，方可进入下一道工序。A.建设单位项目技术负责人；项目总监理工程师B.施工单位项目技术负责人；项目总监理工程师C.建设单位项目负责人；项目总监理工程师D.施工单位项目负责人；项

14、目总监理工程师【正确答案】B37.关于法的形式和效力层级，下列说法中正确的是()A.行政法规是由全国人大常委会制定和颁布的规范性法律文件B.部门规章是由地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于地方性法规D.地方性法规的效力低于法律和行政法规【正确答案】D38.下列关于建设工程承包制度说法正确的是()。A.依合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位应当指定承包单位购入用于工程的建筑材料B.依合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商C.工程勘察、设计、施工企业不可以组成联合体对工程项目进行联合总承包D

15、.工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式，有利于发挥具有较强技术力量和组织管理能力的大承包商的专业优势【正确答案】D39.根据消防法，对于除大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式是（）A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收?B.建设单位应当先行备案后进行消防验收?C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查?D.在验收后应当报公安机关消防机构备案【正确答案】D40.生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长()年内不得担任任何生产经营单位的项目负责人。A.1B.3C.5D.7【正确答案】C41.某房屋预售合同房

16、价80万元，买房人交付了定金20万元。房屋建成后，房产商把房屋高价转卖给他人。买房人可要求房产商返还（）A.20万元B.32万元C.36万元D.40万元【正确答案】C42.根据工程建设项目施工招标投标办法规定，招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供()。A.工程款支付担保B.抵押担保C.保证金D.预付款担保【正确答案】A43.甲将自己临街的房屋租给乙作商铺，合同约定租期为25年，在第20年租期届满时，甲提出终止租赁合同，乙可采取的正确做法是()。A.要求甲继续履行合同B.与甲协商续订租赁合同C.要求甲赔偿损失D.要求甲支付违约金【正确答案】B44.【真题

17、】关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证【正确答案】C45.工程项目管理是指从事工程项目

18、管理的企业受()委托，按照合同约定，代表其对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。A.建设单位B.施工单位C.勘察单位D.监理单位【正确答案】A46.某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，于是对其进行了罚款处理，该惩罚措施属于()法律责任形式。A.民事责任B.行政处分C.刑事责任D.行政处罚【正确答案】D47.根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险的期限是()A.与合同计划工期一致B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止D.

19、自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止【正确答案】B48.下列关于我国对总承包制度的说法中，错误的是()。A.总承包分为工程总承包和施工总承包B.工程总承包不设立专门的资质C.具有设计总承包资质的单位可承接相应等级的施工总承包业务D.具有施工总承包资质的单位，可从事相应等级的工程总承包【正确答案】C49.住房和城乡建设部发布的危险性较大的分部分项工程安全管理办法中规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。安全专项施工方案的内容不包括（）A.工程概况B.编制依据C.施工图预算D.施工工艺技术【正确答案】C50.民事诉讼是指（）在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理裁判执

20、行方式解决纠纷的活动。A.仲裁委员会B.人民调解委员会C.人民检察院D.人民法院【正确答案】D51.关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()A.分包单位只对总承包单位负责B.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿C.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利D.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利【正确答案】B52.在某工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是()。A.施工企业B.项目经理C.建设单位D.项目经理部【正确答案】A53.【真题】关于人民调解的说法，正确的是

21、（）A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织B.人民调解委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有同样的法律效力C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉【正确答案】C54.【真题】关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是()。A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C.即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据D.此约定即使写入合同中，也属无效条款【正确答案】B55.某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使

22、用，使用中发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是()。A.学院自己承担责任B.学院可直接扣除施工方质量保修金C.施工方承担质量保修责任D.学院和施工方共同承担责任【正确答案】C56.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6年，则甲的试用期应在（）个月内确定。A.1B.2C.3D.6【正确答案】D57.【真题】关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包B.两个不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.共同承包的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任D.联合体各方应

23、当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任【正确答案】C58.【真题】根据民事诉讼法，申请仲裁裁决强制执行的期间()A.6个月B.1年C.2年D.3年【正确答案】C59.【真题】甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程施工。关于该联合承包行动的说法，正确的是（）A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建筑单位负责B.建筑单位应当与甲、乙分别签订承包合同C.甲和乙就工程质量和安全对建筑单位承担连带责任D.该行为属于肢解工程发包的违法行为【正确答案】C60.某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理是否重新发包，下列说

24、法中正确的是()A.评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标B.评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C.评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标D.评价委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包【正确答案】A61.下列纠纷中，适合仲裁法仲裁的是()A.总分包之间的合同纠纷B.继承纠纷C.劳动合同纠纷D.对罚款不服发生的纠纷【正确答案】A62.关于建设工程分包的说法，正确的有（）A.施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业?B.劳务企业可以承接施工总承包、专业承包或其他劳务分包企业分包的劳务作业?C.施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业?D.总承包单位经

25、建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【正确答案】C63.某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为()A.3月20日B.3月30日C.4月25日D.4月30日【正确答案】C64.某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线，欲查明相关情况，需()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。A.相关管线产权部门B.市政管理部门C.城建档案管理部门D.建设单位【正确答案】D65.某建筑公司承包了某工程，该工程计划于5月15日开工，该建筑公司在5月5日与保险公

26、司签订了建筑职工意外伤害保险合同，5月8日，该建筑公司工作人员在巡视工地现场时发生了意外事故，建筑公司拟向保险公司索赔，此时保险公司承担保险责任的期限起算时间应为()。A.5月5日B.5月8日C.5月15日D.6月15日【正确答案】C66.【真题】根据文物保护法，关于保护文物的说法，正确的是（）A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算B.建筑工程选址应当尽可能避开一切文物C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动【正确答案】A67.【真题】某高速公路项目进行招标，开标后允许（）A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投

27、标人再增加优惠条件C.投标人撤销投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法【正确答案】A68.受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包的，属于（）A.投资总承包B.施工总承包C.分项总承包D.工程总承包【正确答案】D69.采用弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现，立即()。A.撤销当事人注册证书B.取消当事人继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布C.撤销当事人建造师资格证书D.处以罚款【正确答案】B70.?电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期为（）。A.6个月?B.1年?

28、C.2年?D.5年?【正确答案】C71.【真题】不良行为记录是指建筑市场各方主体在建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。A.乡（镇）B.县C.市D.省【正确答案】B72.根据建设工程安全生产管理条例的规定，属于施工单位安全责任的是()A.提供相邻构筑物的有关资料B.编制安全技术措施及专项施工方案C.办理施工许可证时报送安全施工措施D.提供安全施工措施费用【正确答案】B73.【真题】关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。A.是指企业拥有的资产B.是指企业的注册资本金C

29、.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准D.即所有者权益【正确答案】D74.对采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应由发证机关()。A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款B.收回施工许可证法，责令停止施工，对责任单位处以罚款C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得D.责令停止施工，有违法所得的，处以5000元以上10000元以下的罚款【正确答案】B75.建设工程保险是为了()。A.分散危险，消化损失B.防止危险，确保人身财产安全C.消除危险，避免损失D.预防危险，增加收入【正确答案】A76.对在建工程项目执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的

30、主体是()。A.规划审查机关B.施工图设计文件审查单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构【正确答案】C77.下列犯罪的主体属于一般主体的是()。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.受贿罪【正确答案】A78.某建筑工程在城市住宅区内，主体结构施工阶段建筑公司拟进行混凝土浇筑，使用的机械设备可能产生噪声污染，建筑公司必须在浇筑施工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的相关情况。A.3B.5C.10D.15【正确答案】D79.根据法律对合同的形式是否有特定要求，可以将合同划分为（）A.要式合同与不要式合同?B.诺成合同与实践

31、合同?C.格式合同与非格式合同?D.有偿合同与无偿合同【正确答案】A80.【真题】关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是()。A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件B.保证工程质量的安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证【正确答案】A81.下列关于招标代理机构的说法中，正确的是()。A.招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系或者其他利益关系B.建设行政主管机构可以为招标人推荐招标代理机构C.招标人自行办理招标事宜的，应当经有关行政监督部门批准D.招标代理机构可以在所代理的招标项目

32、中投标或者代理投标【正确答案】A82.甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同，总计金额约600万元。甲先行支付定金150万，剩余款项根据供应进度结算；同时约定，若乙方迟延供货，违约金为按日支付5万元。后由于乙混凝土厂设备检修，迟延供货达30日。则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最为妥当()。A.要求乙双倍返还定金300万元B.要求乙支付违约金150万元，并返还定金150万元C.要求乙双倍返还定金240万元D.要求乙支付违约金150万元，并返还定金120万元【正确答案】B83.下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是()。A.技术人员缺乏经验B.设计错误C.工人疏忽D.一般性盗窃和抢劫【

33、正确答案】B84.职工因工伤而享有的停工留薪期一般不超过()。A.6个月B.12个月C.24个月D.36个月【正确答案】B85.【真题】在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主题结构工程的最低保修期限为（）。A.设计文件规定的该工程的合理使用年限B.5年C.2年D.2个采暖期、供冷期【正确答案】A86.评标委员会成员在评标的过程中应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担（）A.连带责任B.共同责任C.集体责任D.个人责任【正确答案】D87.关于建筑施工劳务分包企业专职安全生产管理人员配备，说法正确的是()。A.无须配备B.不少于2人C.每个项目不少于2人

34、D.可以由其他人员兼任【正确答案】B88.关于代理的法律特征，下列表述中正确的是()。A.任何行为都可以代理B.代理行为的法律后果归属于第三人C.代理人应该以自己的名义实施代理行为D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为【正确答案】D89.【真题】涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。A.其他设计单位B.具有相应资质等级的设计单位C.监理单位D.装修施工单位【正确答案】B90.下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是（）。A.建设工程实行总分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责

35、任C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责【正确答案】B91.某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10%的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是()。A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更B.该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据D.该补充协议应当作为工程款结算的依据【正确答案】C92.唐某刚满16周岁即被聘于

36、甲施工单位，下列说法中，正确的是()。A.唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同B.因为唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签劳动合同C.甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动D.甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全【正确答案】C93.【真题】投标有效期应从()之日起计算。A.招标文件规定的提交投标文件截止B.提交投标文件C.提交投标保证金D.确定中标结果【正确答案】A94.【真题】甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是()。A.甲应支付相应部分报酬B.甲不得中途要求乙停止制

37、作C.甲应支付全部约定报酬D.甲不用赔偿乙的损失【正确答案】A95.【真题】根据招标投标法实施条例，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新评标【正确答案】B96.三项岗位人员持证上岗最低比例为()。A.75%B.85%C.95%D.100%【正确答案】D97.2001年5月5日，甲拒绝向乙支付到期租金，乙忙于事务一直未向甲主张权利。2001年8月，乙因遇险无法行使请求权

38、的时间为20天。根据民法通则的有关规定，乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间是（）。A.2001年5月5日至2002年5月5日B.2001年5月5日至2002年5月25日C.2001年5月5日至2003年5月5日D.2001年5月5E1至2003年5月25日【正确答案】A98.【真题】关于租赁合同的说法，正确的是()。A.租赁期限超过20年的，超过部分无效B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除【正确答案】A99.【真题】关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是()。A.建筑

39、材料应该向建设单位采购B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌D.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任【正确答案】B100.关于分包工程的范围，下列说法中正确的是()A.承包单位可以将其承包的全部建筑工程分包给他人B.建筑工程总承包单位可以将部分工程分包给其他具有相应资质的分包单位完成C.承包单位可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工不必由总承包单位自行完成【正确答案】B二.多选题(共70题)1.买卖合同

40、中，出卖人的主要义务包括（）A.交付标的物B.对标的物进行检验和及时通知C.转移标的物的所有权D.保证第三人不得向买受人主张任何权利E.交付提取标的物单证以外的有关单证和资料【正确答案】ACDE2.根据绿色施工导则的规定，为有效防治施工现场大气扬尘污染，施工单位可采取下列措施()。A.运送土方车辆封闭严密B.施工现场出口设置洗车槽C.堆放的土方洒水、覆盖D.建筑垃圾分类堆放E.高层建筑垃圾清运采用密闭容器【正确答案】ABCE3.下列合同中，属于可撤销合同的有()。A.因误解订立的合同B.违反法律的强制性规定的合同C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D.订立合同时显失公平的合同E.以合法行为掩盖非

41、法目的的合同【正确答案】CD4.根据建设工程安全生产管理条例，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备的条件有（）A.注册资本B.技术装备C.专业技术人员D.企业效益E.职工学历水平【正确答案】ABC5.下列关于知识产权的说法中，正确的是()。A.知识产权具有财产权和人身权的双重特征B.知识产权一经确认，在全世界范围内有效C.知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护D.知识产权包括著作权和工业产权两大类E.知识产权具有绝对的排他性【正确答案】ACDE6.【真题】关于劳动工资保障制度的说法，正确的有()A.乡镇企业不适用最低工资标准制度B.延长工作时间工资不包括在最低工资内C

42、.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案【正确答案】BDE7.【真题】根据建设工程质量管理条例，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有（）。A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的B.任意压缩合理工期的C.未按照国家规定办理工程质量监督手续的D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的E.欠付工程款数额较大的【正确答案】ABCD8.根据住建部建筑工程发包与承包计价管理办法，国有资金投资的建筑工程招标的，应当（）A.设有最低投标限价?B.设有最

43、高投标限价?C.编制标底?D.委托招标代理机构?E.采用工程量清单计价【正确答案】BE9.某市的一家建筑工程公司由于业务萎缩而准备大幅裁减员工，那么，依据劳动法的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是()。A.女职工李某，距产假结束还有5天B.会计刘某，因工负伤，正在住院还未痊愈C.职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家D.材料员吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家E.材料员于某，因交通肇事罪被法院判处有期徒刑2年，缓期执行【正确答案】ABD10.下列关于招标基本程序的说法中，正确的有()A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手

44、续，取得批准B.招标人所在地的人民政府应当为招标人指定或者推荐招标代理机构C.招标项目应当设定标底，标底必须保密D.招标人可以组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场E.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行【正确答案】AE11.建设工程代理行为大多属于民事法律行为的委托代理，其授权委托书应当载明()并由委托人签名或者盖章。A.代理人的姓名或名称B.代理事项C.代理权限D.代理人的学历或职位E.代理期间【正确答案】ABCE12.甲、乙两公司发生建设工程施工合同纠纷，经仲裁委员会审理作出仲裁裁决书。乙公司向法院申请执行后，甲公司申请不予执行。甲公司提出的下述理由中，法律规定

45、不予执行的情形包括()。A.裁决不合理B.仲裁庭的组成违反法定程序C.认定事实的主要证据不足D.适用法律确有错误E.裁决的事项不属于仲裁协议的范围【正确答案】BCDE13.【真题】施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括()。A.建立、健全本单位安全生产责任制B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患E.编制专项工程施工方案【正确答案】ABCD14.关于买卖合同的说法，正确的有（）A.标的物在交付之前产生的孽息，归出卖人所有?B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做

46、表示的，视为购买?C.买卖合同是转移财产所有权的合同?D.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间?E.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物【正确答案】ABCD15.下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是()。A.北京市建筑市场管理条例B.评标委员会和评标方法暂行规定C.北京市建设工程造价管理办法D.北京市建设工程招标投标管理条例E.房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法【正确答案】AD16.【真题】法人应当具备的条件有()。A.依法成立B.有自己的场所C.有必要的财产或者经费D.有自己的名称、组织机构E.能够独立承担无限民事责

47、任【正确答案】ABCD17.?无权代理的表现形式有（）A.无合法授权的代理行为?B.代理权终止后的代理行为?C.代理权限不明的代理行为?D.超越代理权限而为的代理行为E.人民法院指定而发生的代理行为?【正确答案】ABD18.关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合建设工程文件归档整理规范的有()A.在施工合同中，建设单位应对工程文件套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求B.建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交C.在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收D.未取得工程档案验收

48、认可文件，建设单位不得组织竣工验收E.建设工程实行总承包的，各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交【正确答案】ACD19.按照原建设部关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见，工程总承包的方式有()总承包。A.设计采购施工(EPC)B.设计施工(D-B)C.设计采购(E-P)D.采购施工(P-C)E.项目管理(PM)【正确答案】ABCD20.【真题】某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法，正确的有（）A.工程质量保证金应在保修期满后返还B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包

49、人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用赔偿C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任【正确答案】CE21.【真题】注册建造师依法享有的权利包括()。A.获得相应劳动报酬B.保管和使用本人注册证书、执业印章C.接受继续教育D.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业，技术等秘密E.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章【正确答案】ABCE2

50、2.【真题】关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用【正确答案】ABDE23.安全生产法规定，生产经营单位的从业人员对其作业场所和工作岗位有权了解所存在的()。A.防范措施B.危险因素C.防御性装备D.事故应急措施E.安全警示标志【正确答案】ABD24.【真题】根据物权法，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另

51、有约定外，该合同效力为()。A.合同自办理物权登记时生效B.未办理物权登记合同无效C.合同生效当然发生物权效力D.合同自成立时生效E.未办理物权登记不影响合同效力【正确答案】DE25.下列可以由行政法规设定的具体行政强制措施是()。A.冻结存款B.扣押财物C.查封设施D.限制人身自由E.限制出境【正确答案】BC26.【真题】根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有()。A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.有职业危害防治措

52、施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【正确答案】ABCD27.下列关于行政复议的说法中，正确的是()。A.行政复议机关只审查具体行政行为的合法性B.行政机关尚未做出决定之前，可以对其倾向性意见提请复议C.行政复议以书面审查为主，以不调解为原则D.对于正确的处罚决定不得提请复议E.复议决定一般不为终局裁决【正确答案】CE28.【真题】申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应()。A.中止仲裁程序B.不予受理反请求C.审查反请求是否符合受理条件D.将案件移送相关人民法院E.继

53、续审理原仲裁申请【正确答案】CE29.注册建造师有()情形的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。A.受到刑事处罚B.依法被撤销注册C.依法被吊销注册证书D.年龄超过55周岁E.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止满3年【正确答案】ABC30.【真题】企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有()。A.向企业调解委员会申请调解B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁C.向约定的仲裁委员会申请仲裁D.直接向人民法院起诉E.直接向人民法院申请支付令【正确答案】ABE31.下列事件中，对相关处理不服可以提起行政复议的是()。A.工人王

54、某在工地偷盗建材被公安机关拘留B.李某的建造师资格被撤销C.劳动部门对张某的劳动争议进行调解D.城管部门对施工单位的罚款决定E.质检监督站对不合格建材采取扣押措施【正确答案】BDE32.我国民事诉讼法规定的特别程序的案件是()。A.宣告失踪或者宣告死亡案件B.确认调解协议案件C.实现担保物权案件D.不动产所有权确认案件E.选民资格案件【正确答案】ABCE33.如第上题所述，下列员工中，根据合同法，甲建筑公司不能与之解除劳动合同的有（）。A.李某?B.朱某?C.赵某?D.钱某E.孙某?【正确答案】CDE34.【真题】根据建筑工程施工许可管理办法，不需要办理施工许可证的建筑工程有()。A.建筑面积

55、200平方米的房屋B.城市大型立交桥C.抢险救灾工程D.实行开工报告审批制度的建筑工程E.城市居住小区【正确答案】ACD35.建设工程项目采用招标投标方式进行的，中标人的投标应符合下列()要求。A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.能够满足招标文件的实质性要求C.经评审的投标价格最低D.投标价格低于成本E.经评审的投标价格最高【正确答案】ABC36.发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是()A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿C.承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除【正确答案】AD37.对于人民法院案件的移送管辖，下列说法正确的是()。A.人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，不可以驳回其诉讼请求B.人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，在征得当事人同意后移送有管辖权的人民法院C.受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，可以退回原法院D.受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院E.受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应