中级经济师《建筑经济》试题（同步测试）模拟卷及参考答案（第4版）

《中级经济师《建筑经济》试题（同步测试）模拟卷及参考答案（第4版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中级经济师《建筑经济》试题（同步测试）模拟卷及参考答案（第4版）（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、中级经济师建筑经济试题（同步测试）模拟卷及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】施工企业在计取税金时，教育费附加的计取基础应为（）。A.直接费B.营业额C.营业税D.工程预算成本【正确答案】C2.【真题】用资金周转率法估算某项目建设投资已知该项目资金周转率的近似值为1.5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元/吨.该项目总投资估算结果应为（）万元.A.3000B.30000C.45000D.67500【正确答案】B3.分部分项工程预算单价的确定即直接费的水平决定于基础单价和人工、材料、施工机械台班消耗量

2、等因素。在报价时，可以（）为基础，根据本企业的施工技术和管理水平进行调整，以提高竞争力。A.概算定额B.企业定额C.概算指标D.预算定额【正确答案】D4.【真题】招标人以投标邀请书的方式邀请特定法人或其他组织投标称为（）。A.议标B.协议招标C.定向招标D.邀请招标【正确答案】D5.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范，分部分项工程量清单的综合单价不应包括（）。A.企业管理费B.规费C.风险费用D.利润【正确答案】B6.【真题】我国对建设工程监理的市场准入采取的控制手段是（）。A.对企业资质和工程监理范围实行双重控制B.对人员资格和工程监理范围实行双重控制C.只对建设工程的监理范围实行控制D

3、.对企业资质和人员资格实行双重控制【正确答案】D7.【真题】某工程投保了足额建筑工程切险，因水灾导致建筑物变配电设备损坏，其修复费用超过原有价值，保险人应当支付的赔偿金额是（）。A.设备原价B.设备原价减折旧C.全新设备市场均价D.重置价值【正确答案】D8.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，若因非承包人原因造成增加新的工程量清单项目，其工程变更价款的确定方法是()。A.合同中有类似的综合单价的，参照类似的综合单价确定B.合同中没有适用或类似的综合单价的，由承包人提出并确定综合单价后执行C.若该项工程量变化在合同约定幅度以内的，其综合单价及措施费应予以调整D.若该项工程

4、量变化在合同约定幅度以外的，其综合单价应予以调整，但措施费不能调整【正确答案】A9.【真题】分部分项工程量清单的项目编码采用12位阿拉伯数字表示，其中第1012位表示的为()。A.工程分类顺序码B.分部工程顺序码C.分项工程名称顺序码D.清单项目名称顺序码【正确答案】D10.某方案现时点投资23万元，此后从第2年年末开始，连续20年，每年将有6.5万元的净收益，净残值为6.5万元。若基准收益率为20%，己知：(P/A，20%，20)=4.8696，(PF，20%，21)=0.0217，则该方案的净现值是()万元。A.2.57B.3.23C.3.52D.4.35【正确答案】C11.某人现年40岁

5、，现有2万元存款，因为他将在60岁时退休，退休时他想有10万元存款，以保证生活水平不至降低。假设退休时单位可以支付1万元退休金，从现在开始每年年末他将均等混合地存入银行一笔钱，那么，为达到退休时有10万元的积蓄，则应存款（）元。已知：(F/P，5%，20)=2.653，(F/A，5%，20)=33.066。A.2456.4B.1117.2C.3256.7D.1846.7【正确答案】B12.现阶段建设工程监理的特点说法不正确的是()A.建设工程监理的服务队形具有多样性B.建设工程监理具有监督功能C.建设工程监理属于强制推行的制度D.市场准入的双重控制【正确答案】A13.财政收入指标属于（）。A.

6、经济总量指标B.经济结构指标C.国力适应性指标D.就业效果指标【正确答案】A14.【真题】在进行区域经济与国民经济影响分析时，下列评价指标中，属于社会与环境指标的是（）。A.财政收入B.净产值C.收益分配效果D.就业结构影响力【正确答案】C15.【真题】某永久性建筑物初期投资额为66.667万元，此后每年年末的作业费用为2万元，假定基准收益率为6%，则该方案的总费用现值是（）万元。A.80B.90C.100D.110【正确答案】C16.【真题】某人以8%单利借出15000元，贷款期为3年;此后以7%的复利将上述借出金额的本利和再借出，借款期为10年。则该人在第13年年末可以获得复本利和是（）万

7、元。已知：(F/P，7%，10)=1.967。A.3.3568B.3.4209C.3.5687D.3.6586【正确答案】D17.下列费用中，属于建筑安装工程措施费的是()。A.工会经费B.脚手架费C.施工机械使用费D.工程排污费【正确答案】B18.（）是指受要约人同意要约的意思表示，即受要约人同意接受要约的条件以缔结合同的意思表示。A.承诺B.要约C.合同D.担保【正确答案】A19.在固定资产投资估算编制方法中，根据已建成的类似项目的投资额、生产能力和拟建项目的生产能力，估算拟建项目投资额的方法称为（）。A.资金周转率法B.设备费用百分比估算法C.生产能力指数法D.造价指标估算法【正确答案】

8、C20.【真题】采用不可调值总价合同时，由发包方承担的是（）风险。A.设计和工程范围变更B.地质条件不利C.通货膨胀D.施工质量不良【正确答案】A21.【真题】根据我国合同法，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议当事人不愿意和解、调解或者和解调解不成的，可以根据（）向仲裁机构申请仲裁.A.调解书B.起诉书C.仲裁协议D.和解结论书【正确答案】C22.【真题】建设项目国民经济评价中，项目的国民经济效益可分为（）。A.宏观效益和微观效益B.直接效益和间接效益C.经济效益和社会效益D.间接效益和企业效益【正确答案】B23.【真题】某建设项目，当资本利率i1=12%时，净现值为860万元；当i2=1

9、8%时，其净现值为-540万元，则该建设项目的内部收益率是（）.A.8.31%B.14.31%C.15.69%D.21.69%【正确答案】C24.某投资方案净现值可能为5600万元、4300万元和2680万元，发生的概率分别为0.2、0.3和0.5，则该投资方案净现值的期望值是（）万元。A.3650B.3750C.3880D.3980【正确答案】B25.完成某工作的最短持续时间为8天、最长持续时间为16天、最可能持续时间为15天，则该工作的持续时间是()天。A.13B.14C.15D.16【正确答案】B26.（）是发生保险事故并造成损失后，为拆除受损标的、清理灾害现场和运走废弃物等，以便进行修

10、复工程所发生的费用。A.场地清理费用B.设计费C.税款及其他有关费用D.材料设备费【正确答案】A27.【真题】下列工程项目中，可以不进行招标的是（）。A.信息网络工程项目B.学校校舍的抗震加固项目C.国家特许的融资项目D.涉及抢险救灾的工程项目【正确答案】D28.某公司欲偿还30年后到期的票面为500万元的债券，若年利率为6%，则从现在起每年年末应存()万元。已知；(A/F，6%，30)=0,0127。A.3,42B.4,54C.5,86D.6,35【正确答案】D29.对大气污染来说，下列污染物中，属于根据污染物形态分类的是（）。A.颗粒污染物B.辐射污染物C.光污染物D.电磁污染物【正确答案

11、】A30.【真题】在下述各项中，列入建筑单位工程概算的是（）。A.机械设备概算B.生产家具购置费概算C.电气设备概算D.通风工程概算【正确答案】D31.双代号网络计划中，工作N有四项紧前工作，其最早完成时间分别是第16周、第19周、第22周和第20周，则工作N的最早开始时间是第（）周。A.16B.19C.20D.22【正确答案】D32.贷款10万元，要求在3年内均等偿还，每年年末偿还4万元，则该笔贷款的利率是()。已知；(P/A，8%，3)=2,5770，(P/A，10%，3)=2,4870A.8,64%B.9,71%C.9,91%D.10,12%【正确答案】B33.为置换、修理或矫正因设计错

12、误、铸造或原材料缺陷而造成的被保险机器本身的缺点错误所支付的费用，应由()承担。A.生产厂家B.安装工程保险C.生产厂家和安装工程保险D.第三者责任保险【正确答案】A34.【真题】下列装配式混凝土建筑结构中,预制率水平最高的结构方式是()。A.竖向承重结构现浇外围护墙、内隔墙、楼板、楼梯等采用预制件父B.部分竖向承重结构以及外围护墙、内隔墙、楼板、楼梯等采用预制构件C.全部竖向承重结构、水平构件和非结构构件均采用预制构件D.竖向承重结构现浇,外围护墙、内隔墙、楼板等部分采用预制构件【正确答案】C35.下列事件中，属于因业主或工程师原因引起的可能造成工期延误的事件是（）。A.开工延误B.出现停工

13、待料的现象C.施工机械设备不配套D.工程预付款不能按时支付【正确答案】D36.企业在筹集资本金过程中，吸收的投资者的无形资产的出资不得超过企业注册资金的()。A.20%B.25%C.30%D.50%【正确答案】A37.【真题】以下情形中，开标时属于有效投标文件，呵以进入评标的是（）。A.组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的B.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的C.投标文件按规定予以密封的D.投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函的【正确答案】C38.【真题】将建设项目分为公共项目和非公共项目，这是按项目的()进行分类。A.目标B.产品（或）服务属性C.投资管

14、理形式D.融资主体【正确答案】B39.【真题】下列关二于工程项目竣工决算的说法中，正确的是（）。A.竣工决算应包括从筹建到竣工投产全过程的实际支出费用B.中央级大、中型基本建设项目竣工财务决算直接由财政部审核与审批C.国家确定的重点小型项目竣工财务决算直接由财政部审核与审批D.地方级基本建设项目竣工财务决算经主管部门审核后报财政部审批【正确答案】A40.工程()是反映各地区建筑业的平均水平。A.预算成本B.计划成本C.实际成本D.人工成本【正确答案】A41.安装工程保险中，由于设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善的被保险机器的原因造成其他保险财产的损失，由（）承担赔偿。A.发包人B.承包人C.

15、安装工程保险公司D.检验、检测机构【正确答案】C42.【真题】下列费用中，属于建设单位管理费的是（）。A.生产准备费B.土地使用权出让金C.建设单位开办费D.生产职工培训费【正确答案】C43.关于工程建设项目招投标的说法，错误的是()。A.投标人不得以低于成本的报价竞标B.中标的联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任C.招标人可根据建设项目的性质，强制某些投标人组成联合体共同投标D.投标人不得相互串通投标报价，损害他人合法权益【正确答案】C44.某建筑企业纳税地点位于市区。其承揽的一项工程的直接费、间接费和利润之和为1000万元，则应纳入该工程造价的税金为（）万元。A

16、.30.0B.32.2C.33.5D.34.8【正确答案】D45.【真题】某投资方案预计今后运营过程中可能发生三种情况：经营情况好的概率为0.5，内部收益率可达15.6%；经营情况一般的概率为0.3，内部收益率可达12.3%；经营情况差的概率为0.2，内部收益率为5.6%。该投资方案内部收益率的期望值是()。A.10.26%B.11,45%C.12.23%D.12.61%【正确答案】D46.【真题】总监理工程师可以委托总监理工程师代表的工作为（）。A.参与或配合工程质量安全事故的调查和处理B.组织编制监理规划，审批监理实施细则C.调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔D.组织审查和处理工程

17、变更【正确答案】D47.下列风险损失中，属于建筑工程保险物质损失部分的除外责任的是()。A.由于洪水造成的物质损失B.由于设计错误引起的损失和费用C.由于火灾和爆炸造成的物质损失D.由于地震引起的机械或电气装置本身的损失【正确答案】B48.【真题】环境污染治理的废水三级处理法中，级处理是采用物理和化学方法，去除废水中的（）。A.部分污染物B.大部分有机物C.固体悬浮物D.全部污染物【正确答案】A49.在国民经济评价中，能反映投入物与产出物真实经济价值、市场供求状况和资源稀缺程度的价格是（）。A.计划价格B.市场价格C.影子价格D.国家指导价格【正确答案】C50.下列关于索赔处理的说法中，不正确

18、的是（）。A.工程师在收到承包人递交的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作出进一步要求的，视为该索赔已经认可B.通常，工程师对索赔的处理决定不是终局的，对发包人和承包人都不具有强制的约束力C.当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准D.承包人如果不同意最终的索赔处理决定，诉讼解决是最理想的方式【正确答案】D51.某建设项目当设定折现率为15%时，求得的净现值为186万元；当设定折现率为18%时，求得的净现值为-125万元，则该建设项目的内部收益率应是（）。A.16.79%B.17.28%C.18.64%D.19.79%【正确答案】A52.在编制建设项目投资估算时，生产能力指

19、数法是根据（）来估算拟建项目投资额的。A.投资估算指标B.设备费的百分比C.资金周转率D.已建类似项目的投资额与生产能力【正确答案】D53.【真题】某工程竣工验收合格,但建设工程施工合同被法院认定无效,在此情形下,承包人请求参照合同约定支付工程价款，法院应当()A.不予支持B.要求发包人给予一定比例补偿C.要求发承包双方协商解决D.予以支持【正确答案】D54.【真题】投标人资格审查主要审查投标人是否具有（）的能力。A.变更合同B.履行合同C.组织施工D.组成联合体【正确答案】B55.实物法和单价法在编制步骤上的最大区别是（）。A.计算直接工程费的方法不同B.计算间接工程费的方法不同C.计算利税

20、的方法不同D.工程量计算方法不同【正确答案】A56.【真题】商品或生产要素的任何边际变化对国家的基本社会经济目标所做贡献的价值称为（）。A.市场价格B.均衡价格C.影子价格D.计划价格【正确答案】C57.从现在起每年年末存款1000元，年利率为12%，复利半年计息一次，第5年年末本利和为（）元。已知：(A/F，6%，2)=0.4854;(F/A，6%，10)=13.181。A.6399B.7226C.8388D.13181【正确答案】A58.在实践中，施工合同中关于（）方面的条款不属于最重要的条款。A.质量B.工期C.造价D.安全【正确答案】D59.【真题】某方案初期投资额为3000万元，此后

21、每年年末的作业费用为400万元。方案的寿命期为10年，10年后的残值为零。假设基准收益率为10%，则该方案总费用的现值是()万元，已知：(P/A，10%，10)=6.144。A.542.4B.2457.6C.3654.8D.5457.6【正确答案】D60.【真题】以下有关竣工验收的表述错误的是（）。A.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格B.发包人通过验收后同意接受工程，应在监理收到申请报告28天内，由监理向承包人出具经发包人签认的工程接收证书C.监理人审查后认为不具备竣工验收条件的，要在收到竣工验收申请报告后28天内通知承包人应完善的内容D.监理审查后认为具备

22、验收条件，应在收到竣工验收申请报告后28天内通知发包人进行工程验收【正确答案】A61.企业固定资产中小修理费用的处理一般采用（）方式。A.预提费用B.待摊费用C.计入营业收入D.计入成本费用【正确答案】D62.【真题】下列费用中，应列人工程量清单中其他项目清单的是（）。A.专业工程暂估价B.安全文明施工费C.二次搬运费D.工程排污费【正确答案】A63.【真题】某工程项目监理机构的组织形式具有统指挥、职责分明、目标管理专业化的特点.该项目监理机构的组织形式是（）。A.直线制B.职能制C.直线职能制D.矩阵制【正确答案】C64.选择资金来源、拟定筹资方案的主要依据是（）。A.资金成本B.筹资费率C

23、.利息率D.税率【正确答案】A65.【真题】下列关于合同价款期中结算时工程计量的说法中，正确的是（）。A.对因承包人原因造成返工的工程量，发包人应适当予以计量B.对承包人超出合同工程范围完成的工程量，发包人应适当予以计量C.发包人需独立对工程进行计量，并完成已完工程量报告D.承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告【正确答案】D66.假定某一建筑承包工程的结算价款总额为3000万元，预付备料款占价款的20%，主要材料和构件金额占工程价款的60%。按照理论扣回方式，预付备料款起扣点是（）万元。A.1500B.2800C.2000D.1900【正确答案】C67.【真题】在进

24、口设备的交货价中，若卖方在合同规定的装运港负责将货物装到买方指定的船上，并负担到货物装船为止的一切费用和风险，该交货价称为()。A.目的港船边交货价B.目的港船上交货价C.运费、保险费在内价D.装运港船上交货价【正确答案】D68.废水处理采取三级处理法，其中二级处理可以（）。A.去除大部分有机物和固定悬浮物B.去除废水中部分污染物C.使水质达到排放标准D.把废水中部分污染物转化为非污染物【正确答案】A69.下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的是（）。A.投标人之间约定中标人B.招标人授意投标人撤换、修改投标文件C.投标人之间协商投标报价等投资文件的实质性内容D.不同投标人的投标保证金从同一

25、单位或者个人的账户转出【正确答案】B70.【真题】下列事件中，属于因承包商原因引起的可能造成工期延误的事件是（）。A.征地、拆迁没有及时完成B.工程预付款不能按时支付C.施工机械设备不配套D.设计变更【正确答案】C71.业主遇到的下列风险中属于经济风险的是（）。A.投资估算和设计概算不准B.气候恶劣C.合同条款不严谨D.资金筹措困难【正确答案】D72.在工程网络计划执行过程中，若某项工作进度比原计划拖后，而拖后的时间未超过其自由时差，则（）。A.总工期及后续工作均不受影响B.不影响后续工作，影响总工期C.不影响总工期，影响后续工作D.对总工期及后续工作均有影响【正确答案】A73.【真题】某人现

26、年40岁，在他60岁退休时，预计将积蓄20万元若通货膨胀的比率为5%，则他20年后的20万元，相当于现在的（）万元.已知：(P/F，5%，20)=0.3769。A.6.846B.7.538C.6.785D.7.856【正确答案】B74.【真题】投标人在其他项目清单报价时，须按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写的是（）。A.暂列金额B.总承包服务费C.计日工费用D.材料暂估价【正确答案】A75.【真题】根据建设工程价款结算暂行办法，关于设计变更价款调整规定的说法，正确的是（）。A.已确认增(减)的工程变更价款，应在工程结算时支付B.工程设计变更确定后，发包人可根据所掌握的资料，最终决定是否调

27、整合同价款以及调整的具体金额C.工程设计变更确定后，承包人可根据所掌握的资料，最终决定是否调整合同价款以及调整的具体金额D.在工程设计变更确定后14天内，由承包人向发包人提出变更工程价款报告，经发包人审核同意后调整【正确答案】D76.下列人员或部门中，可主持开标工作的是（）。A.投标人代表B.评审委员会成员C.招标人D.行政主管部门【正确答案】C77.【真题】在建设工程施工合同中程质量保证金的预留比例上限不得高于工程价款总额的()A.1.5%B.2.0%C.3.0%D.5.0%【正确答案】D78.某方案初期投资额为300万元，此后每年年末的作业费用为40万元。方案的寿命期为10年，10年后的残

28、值为零。假设基准收益率为10%，已知(P/A，10%，10)=6.144。则该方案总费用的现值为（）万元。A.400B.545.76C.654.87D.700【正确答案】B79.【真题】民事法律行为是能够引起民事权利和民事义务产生、变更或终止的合法行为。其成立的要件是()。A.事实行为B.法律行为C.侵权行为D.意思表示【正确答案】D80.工程师在收到工期延长报告后（）天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。A.8B.12C.14D.25【正确答案】C81.【真题】评标委员会的组成人员应包括()。A.招标人主管部门的代表B.投标人主管部门的代表C.招标人的代表D.建设行政

29、主管部门的代表【正确答案】C82.下列各类投资方案中，适合使用差额法进行选择的是（）。A.寿命期相同的互斥方案B.寿命期不同的互斥方案C.独立方案D.混合方案【正确答案】A83.工程竣工结算的编制单位主要是()。A.设计单位B.施工单位C.建筑单位D.监理单位【正确答案】B84.某工程合同价为1000万元，合同中约定采用调值公式法进行工程价款动态结算，其中固定要素比重为0.2，调价要素A、B、C在合同总价中所占比重分别为0.15、0.35、0.3。结算时，三项要素的价格指数分别增长了10%、15%、25%，则该工程的实际结算款是()万元。A.942.5B.1015.6C.1067.5D.114

30、2.5【正确答案】D85.风险识别的第一步工作是()。A.确认不确定性的客观存在B.建立初步清单C.确立各种风险事件D.进行风险防范【正确答案】A86.下列指标中，属于经济总量指标的是()。A.增加值B.收益分配效果指标C.资源合理利用指标D.就业效果指标【正确答案】A87.下列关于索赔的说法中，不正确的是（）。A.索赔具有双向性B.索赔只能由承包商向业主提出C.索赔以实际发生了经济损失或权利损害为前提D.索赔是一种未经对方确定的单方行为【正确答案】B88.下列关于建设项目财务评价的说法中，正确的是（）。A.财务评价对投入物和产出物采用现行价格B.财务评价对投入物和产出物采用影子价格C.财务评

31、价需计算项目的间接效益与费用D.财务评价也称为宏观评价【正确答案】A89.按（）划分，建设监理信息可分为项目建设前期的信息、工程施工过程中的信息和工程竣工阶段的信息。A.建设工程不同阶段B.信息时间的不同C.监理阶段的不同D.建设监理控制目标【正确答案】A90.【真题】关于监理工程师在建设工程施工招标阶段进行项目目标控制活动的说法,正确的是（）A.编制施工招标文件B.确定招标控制价C.协助业主进行投标资格预审工作D.协助业主选择施工单位【正确答案】D91.由纵横两套管理系统组成的监理组织形式为（）。A.直线式监理组织形式B.职能式监理组织形式C.直线职能式监理组织形式D.矩阵式监理组织形式【正

32、确答案】D92.【真题】根据我国合同法，租赁期限不得超过（）年。A.10B.15C.20D.25【正确答案】C93.下列关于索赔费用的计算方法，表述不正确的是（）。A.索赔费用的计算方法分为分项法和总费用法两大类B.在实践中，绝大多数工程索赔均采用总费用法C.总费用法是当发生多次索赔事件后，重新计算出该工程的实际总费用，再从这个实际总费用中减去投标报价总费用，计算出索赔金额D.修正的总费用法是对总费用法的改进，即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理因素，使其合理【正确答案】B94.【真题】债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权的履行，这种担保方式称为（）。A.留置B.抵押C

33、.质押D.保证【正确答案】C95.若10年内每年年初存款4000元，利率为6%，按复利计，第10年年末本利和为（）元。已知：(F/A,6%,10)=13.181;(F/P,6%,1)=1.060。A.40000B.42400C.45500D.55887【正确答案】D96.工程建设项目招标范围和规模标准规定中指出，施工单项合同估算价在()万元人民币以上的工程项目必须进行招标。A.50B.100C.200D.500【正确答案】C97.某公司发行普通股正常市价为1000万元，筹资费率为3%。预计第一年股利率为8%，以后每年平均增长3%，则该股票的资金成本率为（）。A.8%B.8.25%C.11%D.

34、11.25%【正确答案】D98.利用实物法编制施工图预算时，应在单价法所收集的资料基础上，进一步收集()。A.施工图纸B.当时当地人工、材料、机械单价C.现行取费文件之一D.施工组织设计【正确答案】B99.某建筑企业纳税地点位于市区，其承揽的一项工程的直接费、间接费和利润之和为1000万元，则应纳入该工程造价的税金为()万元。A.300B.32.2C.33.5D.34.1【正确答案】D100.根据中华人民共和国环境影响评价法，对可能造成轻度环境影响的项目，应当编制（）。A.环境影响报告书B.环境影响报告表C.环境影响登记表D.环境影响测评报告【正确答案】B二.多选题(共70题)1.某建设项目，

35、当i1=12%时，净现值为450万元;当i2=15%时，净现值为-200万元，平均资金成本率为13,2%，基准收益率为l0%，则该项目()。A.内部收益率在l215%之间B.净现值小于零C.可行D.净年值小于零E.净将来值小于零【正确答案】AC2.网络图中的逻辑关系是指工作之间相互联系、相互制约的关系，它包括（）。A.结构关系B.工艺关系C.组织关系D.隶属关系E.前后关系【正确答案】BC3.不可控制因素引起的工期延误包括（）。A.施工期间持续非正常降雨B.战争、革命C.质量不符合合同要求而造成的返工D.劳动力不足E.不利的施工条件及外界阻碍【正确答案】ABE4.在组织投标人踏勘现场时，招标人

36、应向投标人介绍()。A.施工现场的安全状况B.项目的气候条件C.项目的污水排放情况D.施工现场的地理位置E.项目的临时用地情况【正确答案】BCDE5.下列关于建设项目总投资相关内容说法中，正确的有（）。A.建设项目总投资包含建设投资、建设期利息和流动资产投资三部分B.建设项目总投资包含建设投资、建设期本金和流动资产投资三部分C.建设项目总投资包含建设投资、建设期利息和固定资产投资三部分D.建设工程造价指项目建设投资和建设期本金之和E.建设工程造价指项目建设投资和投产期利息之和【正确答案】AE6.建设工程监理实施程序包括（）。A.参与验收，签署建设工程监理意见B.规范化地开展监理工作C.执行各专

37、业监理实施细则D.编制建设工程监理规划E.确定项目总监理工程师，成立项目监理机构【正确答案】ABDE7.咨询设计服务者风险中，属于来自业主的风险的有（）。A.盲目干预B.咨询服务合同欠公平C.投资估算和设计概算不准D.可行性研究缺乏严肃性E.项目资金不足【正确答案】ABDE8.【真题】相比传统现浇方式,造成装配式混凝土建筑工程建造方式成本增加的因素有()。A.预制构配件的运输费用B.预制构配件的吊装费用C.钢筋和混凝土工程费用D.大型机械设备的租赁费用E.拼缝处理及相关材料费用【正确答案】ABDE9.企业可以使用现金支付的有（）。A.向职工发放工资，总额10000元B.向兼职人员发放报酬，20

38、00元C.到外地某小型企业采购零配件，价值2000元D.采购复印纸一箱，价值150元E.采购办公用小型喷墨打印机一台，价值1200元【正确答案】ABD10.【真题】国民经济评价着眼于项目对社会提供的有用产品和服务，以及项目所耗费的全社会的有用资源来考察项目的效益和费用，因此，效益和费用中不包括（）。A.间接效益B.税金C.国内贷款利息D.间接费用E.补贴【正确答案】BCE11.【真题】下列管理工作中，属于专业监理工程师职责的有（）。A.签发工程款支付证书B.负责编制监理实施细则C.复核与工程计量有关的数据D.处置质量问题和安全事故隐患E.检查进场的工程材料、设备、构配件的质量【正确答案】BDE

39、12.【真题】下列风险中,属于咨询设计者自身的职业责任风险的有()。A.设计不充分不完善B.设计错误和疏忽C.投资估算和设计概算不准D.服务范围与费用不相称E.自身的能力和水平不适应【正确答案】ABE13.下列投资方案评价方法中，不能用于独立方案选择的有（）。A.投资回收期法B.内部收益率法C.差额法D.净现值法E.最小公倍数法【正确答案】ACDE14.根据建设工程工程量清单计价规范(GB505002008)，下列款项中，除合同另有约定外，工程进度款支付申请应包括的内容有()。A.应拨付的工程预付款B.应增加和扣减的索赔金额C.应增加和扣减的变更金额D.应抵扣的工程预付款E.应扣减的质量保证金

40、【正确答案】BCDE15.【真题】下列收入或收益中，应计入企业资本公积金的有（）。A.股份有限公司溢价发行股票取得的收入中，超出股票面值的部分B.外币资本折算差额C.企业接受的现金捐赠D.从企业税后利润中提取的公积金E.股东非货币出资【正确答案】ABC16.根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），下列属于综合单价应包括的内容的有（）。A.一定范围内的风险费用B.企业管理费C.利润D.规费E.材料费【正确答案】ABCE17.进口设备的交货方式有（）。A.目的地交货类B.内陆交货类C.装运港交货类D.运抵港交货类E.产地交货类【正确答案】ABC18.下列关于建设工程施工阶段的特

41、点说法中，正确的有（）。A.表现为创造性的脑力劳动B.是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段C.是资金投入量最大的阶段D.是以执行计划为主的阶段E.是影响建设工程投资的关键阶段【正确答案】CD19.【真题】根据我国担保法，不可以作为抵押物的有（）。A.抵押人所有的建筑物B.宅基地C.医院D.土地所有权E.抵押人所有的交通运输工具【正确答案】BCD20.下列关于双代号网络图绘图规则的说法中，正确的包括（）。A.严禁出现循环回路B.箭线严禁交叉C.必须只有一个起点节点和一个终点节点D.严禁出现双向箭头或无箭头的连线E.必须严格按照工作之间的逻辑关系绘制【正确答案】ADE21.【真题】监理规划用于指

42、导项目监理机构实施工程监理工作，主要内容有()。A.明确项目监理机构的工作目标B.制定隐蔽工程验收标准C.明确监理工作内容和程序D.明确监理工作方案和措施E.制定监理工作制度【正确答案】ACDE22.建设项目可行性研究的具体阶段包括（）。A.机会研究B.初步可行性研究C.财务分析与经济分析D.最终可行性研究E.项目的评估和决策【正确答案】ABDE23.下列属于工程造价计价特点的有（）。A.单件性计价B.多次性计价C.按定额计价D.按工程进度计价E.按工程构成的分部组合计价【正确答案】ABE24.【真题】关于项目监理机构组织形式的说法，正确的有（）。A.直线制监理组织形式具有组织机构简单、权力集

43、中、隶属关系明确的优点B.职能制监理组织形式的缺点是下级人员受多头领导C.直线制监理组织形式具有直线制和职能制监理组织形式的优点D.矩阵制监理组织形式中职能部门有权对项目指挥部门发布指令E.矩阵制监理组织形式优点是容易进行项目的纵横协调【正确答案】ABC25.下列指标中，可用作单一投资方案可行与否判定标准的有（）。A.内部收益率B.差额内部收益率法C.差额净现值D.净现值E.差额净年值【正确答案】AD26.按照项目的投资管理形式，建设项目分为（）。A.政府投资项目B.企业投资项目C.新建项目D.改建项目E.经营性项目【正确答案】AB27.【真题】工程量清单中的其他项目清单内容包括（）。A.规费

44、B.税金C.总承包服务费D.暂列金额E.暂估价【正确答案】CDE28.【真题】已知某单代号网络计划中工作C的持续时间为5天，其最早开始和最迟开始时间分别为第6天和第11天，工作C有两项紧后工作D和E，其最早开始时间分别为第15天和第18天，关于工作C的时间参数.正确的有（）。A.总时差为1天B.总时差为5天C.自由时差为1天D.自由时差为7天E.与紧后工作D和E的时间间隔分别为4天和7天【正确答案】BE29.设计概算可分为（）。A.单位工程概算B.设备及安装单位工程概算C.单项工程综合概算D.工程建设其他费用概算E.建设项目总概算【正确答案】ACE30.【真题】价值工程实施程序包括（）阶段。A

45、.产品市场价值分析B.功能定义C.功能评价D.制定改进方案【正确答案】BCD31.项目监理机构的组织结构设计包括（）。A.合理确定管理层次与管理跨度B.选派监理人员C.划分项目监理机构部门D.制订岗位职责及考核标准E.确定建设工程监理依据【正确答案】ABCD32.分部分项工程量清单的要件有()。A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.计量单位E.工程量计算规则【正确答案】ABCD33.下面关于经济采购批量的说法，正确的是()。A.指在保证生产需要的条件下总费用最低的合理订购量B.其费用包括采购费用和仓储保管费用C.订购量大，可以减少采购费用D.订购量大，会增加采购费用和仓储保管费用E.决定订购

46、量时，应以采购费用为考虑的主要因素【正确答案】ABC34.【真题】根据价值工程的定义，价值工程具有的特征有（）。A.价值工程的目的是提高产品或服务的价值B.价值工程的核心是功能分析C.价值工程的对象是产品的功能D.价值工程是依靠集体智慧的有组织的活动E.价值工程的重点是成本分析【正确答案】ABD35.某建筑施工企业全年的营业收入分为工程价款收入和建筑材料销售收入两部分。该企业当年亏损，则当年需实际缴纳的税种有()。A.营业税B.增值税C.企业所得税D.城市维护建设税E.教育费附加【正确答案】ABDE36.专业监理工程师的职责有（）。A.进行见证取样B.指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报

47、告本专业监理工作实施情况C.验收检验批、隐蔽工程、分项工程D.检查进场的工程材料、设备、构配件的质量E.复核工程计量有关数据【正确答案】BCD37.下列属于价值工程特征的包括()。A.价值工程的目的是提高产品或服务的价值B.以最低的全寿命周期费用实现最低的功能C.消除不必要的功能和补充必要的功能，使用户和企业都能得到理想的经济效益D.价值工程的核心是功能分析E.价值工程是一种依靠集体智慧进行的有组织的活动【正确答案】ACDE38.按索赔事件性质分类，建设工程施工合同的索赔分为()等。A.单项索赔B.工程变更索赔C.合同终止索赔D.综合索赔E.意外风险索赔【正确答案】BCE39.【真题】运用财务

48、对策进行风险处理的方法包括（）。A.购买保险B.风险降低C.风险承受D.风险分隔E.自我保险【正确答案】ACE40.我国合同法规定，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行（）。A.经营状况严重恶化B.转移财产、抽逃资金，以逃避债务C.丧失商业信誉D.更换总经理E.合同部分内容变化【正确答案】ABCD41.以下不能作为保证人的有（）。A.法人B.企业法人的分支机构、职能部门C.国家机关D.医院E.学校【正确答案】BCDE42.根据建设工程质量管理条例，下列工程中，在正常使用的条件下，最低保修期限为5年的有()。A.屋面防水B.给排水管道C.外墙的防渗漏D.电气管

49、线E.供冷系统【正确答案】AC43.【真题】下列工程项目中，必须进行招标的有（）。A.新能源项目B.抢险救灾工程C.采用专用技术作为施工主要技术的项目D.国家特许的融资项目E.商品住宅【正确答案】ADE44.在在监理管理信息系统中，下列不属于质量控制子系统的有()A.文明施工、环保相关资料B.施工质量控制相关文件C.公文的登录、查询与统计D.设计质量控制相关文件E.工程事故的处理资料【正确答案】ACE45.企业的期间费用包括（）。A.制造费用B.材料费用C.管理费用D.营业费用E.财务费用【正确答案】CDE46.【真题】装配式建筑具有的特征有()A.管理信息化B.施工装配化C.生产工厂化D.企

50、业集团化E.设计标准化网【正确答案】ABCE47.在下述预测方法中，属于定量预测的方法是（）。A.简单平均法B.专家调查法C.移动平均法D.加权移动平均法E.德尔菲法【正确答案】ACD48.工程造价的有效控制应遵循的原则包括()。A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制B.主动控制C.令人满意D.被动控制E.技术与经济相结合【正确答案】ABCE49.某分部工程双代号网络计划如下图所示，其存在的作图错误有()。A.节点编号有误B.存在循环回路C.存在多余的虚工作D.有多个起点节点E.有多个终点节点【正确答案】ACD50.【真题】直接工程费是指在施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括（）。

51、A.人工费B.材料费C.环境保护费D.机械使用费E.文明施工费【正确答案】ABD51.关于公司发行普通股和债券的说法，正确的有。A.发行债券的资金成本大于发行普通股的资金成本B.发行债券会提高公司的负债比率，发行普通股会降低公司的负债比率C.相对于发行普通股而言，发行债券会降低公司所缴纳的所得税D.发行债券会使原有股东控制权降低，而发行普通股不会影响原股东控制权E.发行债券会增大公司的融资风险，发行普通股会降低融资风险【正确答案】BCE52.按决策问题的风险特性不同，决策可以分为()。A.风险型决策B.确定型决策C.非确定型决策D.战略决策E.中期决策【正确答案】ABC53.采用工程量清单计价

52、，建设工程施工发承包造价应由（）组成。A.间接费B.措施项目费C.其他项目费D.规费和税金E.分部分项工程费【正确答案】BCDE54.下列有关联合体参加投标的说法中，正确的有（）。A.联合体中资质等级最高的成员须提交符合要求的全套资格预审文件B.联合体各方须具备足够的经验和能力来承担各自的工程C.联合体各方必须以联合体名义统一参加资格预审D.联合体一方具备承担招标工程项目要求的相应资质条件即可E.联合体的每一位成员均须提交符合要求的全套资格预审材料【正确答案】BE55.价值工程情报是指与价值工程有关的记录，收集价值工程情报资料应满足的要求包括（）。A.目的性B.实用性C.时间性D.准确性E.完

53、整性【正确答案】ACDE56.按建设监理控制目标的不同，建设监理信息可划分为（）。A.投资控制信息B.质量控制信息C.进度控制信息D.经济信息和资源信息E.安全生产控制信息和合同管理信息【正确答案】ABCE57.下列施工索赔事项中，费用索赔和工期索赔能同时成立的有()。A.由于业主提供的数据有误，导致承包商错误施工B.由于公众性突发医疗事件，导致工期延误和窝工C.承包商遇到了图纸上未说明的地下构筑物或文物等障碍，导致费用增加和工期延误D.由于物价上涨，引起工程成本的增加E.由于工程师错误指令，导致工程延误【正确答案】ABCE58.【真题】下列资产中，属于企业固定资产的有（）。A.脚手架B.商标

54、权C.起重机D.自卸汽车E.长期股权投资【正确答案】CD59.【真题】关于项目监理机构组织形式的说法，正确的有()。A.直线制监理组织形式具有机构简单、权力集中、隶属关系明确的优点B.职能制监理组织形式的缺点是下级人员受多头领导C.直线制监理组织形式具有直线制和职能制监理组织形式的优点D.矩阵制监理组织形式中职能部门有权对项目指挥部门发布指令E.矩阵制监理组织形式优点是容易进行项目的纵横协调【正确答案】ABC60.在绘制双代号网络图时，应遵循的基本规则包括()等。A.双代号网络图必须正确表达已定的逻辑关系B.双代号网络图中，可以出现循环回路C.双代号网络图中，在节点之间严禁出现带双向箭头或无箭头的连线D.当双代号网络图的某些节点有多条外向箭线或多条内向箭线时，为使图形简洁，可使用过桥法绘制E.双代号网