二级建造师《建设工程项目管理》试题题库测试卷和答案（第9版）

《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库测试卷和答案（第9版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库测试卷和答案（第9版）（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程项目管理试题题库测试卷和答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】根据建筑施工场界噪声限值GB12523-90关于工程施工现场噪声处理的说法，正确的是()。A.打桩机施工不超过夜间22时B.施工现场的大型空气压缩机紧邻居民区设置C.夏天的早上5点挖土机可开始工作D.现场噪声较大时安排人员临时负责监测【正确答案】A2.建设工程项目进度计划系统是由（）的进度计划组成的系统，它是项目进度控制的依据。A.两个相互关联B.多个互不关联C.多个相互关联D.三个独立【正确答案】C3.安全隐患的处理程序正确的是（）。A.登记整

2、改复查销案B.整改登记复查销案C.登记整改销案复查D.整改登记销案复查【正确答案】A4.企业获准质量管理体系认证的有效期为（）年。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C5.施工质量保证体系的运行，应以质量()为主线，以过程管理为重心。A.方针B.计划C.检查D.宗旨【正确答案】B6.地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报()备案。A.上一级人民政府和同级安全生产监督管理部门?B.同级人民政府和同级安全生产监督管理部门?C.上一级人民政府和上一级安全生产监督管理部门?D.同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门【正确答案】D7.审查施工组织设计属于（）建设监理工作的主要任务。A.设计阶段

3、B.施工招标阶段C.施工准备阶段D.工程施工阶段【正确答案】C8.单项隐患综合处理原则要求从五个方面安全匹配的角度考虑，调整匹配的方法，提高匹配的可靠性，五个方面是指（）。A.人、天、料、法、环境B.人、机、技、法、环境C.人、机、料、法、环境D.人、机、料、法、气候【正确答案】C9.【真题】落实施工生产安全事故报告和调查处理四不放过原则的核心环节是()。A.事故报告B.事故调查C.事故处理D.事故问责【正确答案】C10.初步评审中发现投标报价的单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致时，应()。A.以总价为准B.以大写为准C.以单价为准，并应由投标人代表签字确认D.以单价为准，无需由投标人代表

4、签字确认【正确答案】C11.下列不属于建设项目进度控制管理过程必须经过的环节的是（）。A.对进度目标进行分析和论证B.定期跟踪检查所编制的进度计划执行情况C.在收集资料和调查研究的基础上编制进度计划D.对进度目标进行调整【正确答案】D12.施工现场文明施工的第一责任人是()。A.企业经理B.项目经理C.专业工程师D.职业管理人员【正确答案】B13.应重新绘制竣工图的情况是，涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更面积超过()。A.20%B.30%C.35%D.40%【正确答案】C14.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），教育费附加应计入建筑安装工程的（）。A.

5、税金B.措施费C.规费D.企业管理费【正确答案】A15.【真题】施工机械台班产量定额等于（）。A.机械净工作生产率工作班延续时间B.机械净工作生产率工作班延续时间机械利用系数C.机械净工作生产率机械利用系数D.机械净工作生产率工作延续时间机械运行时间【正确答案】B16.关于“两类危险源”的说法，下列选项不正确的是（）。A.第二类危险源是事故发生的物理本质B.第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件C.第一类危险源是事故的主体，决定事故的严重程度D.第二类危险源出现的难易，决定事故发生的可能性大小【正确答案】A17.运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施工质

6、量，还包括（）。A.设计图纸的质量B.材料、半成品、成品和有关设备等的质量C.签订施工合同时决策质量D.编制监理规划的质量【正确答案】B18.某建设项目的承包商准备编制一份工作任务分工表，该表应明确的内容不包括（）。A.各项工作任务由谁负责B.各项工作任务由谁决策C.各项工作任务由谁参与D.各项工作任务由谁配合【正确答案】B19.如发包人提供的测量基准点错误导致工程损失，发包人应（）。A.承担由此增加的费用，但不承担工期延误B.承担由此造成的工期延误，但不承担由此增加的费用C.承担由此增加的费用和工期延误，但不补偿承包人利润损失D.承担由此增加的费用和工期延误，并向承包人支付合理利润【正确答案

7、】D20.在竣工阶段的质量监督工作中，工程质量监督机构应编制单位工程质量监督报告，并在竣工验收之日起（）天内提交到竣工验收备案部门。A.3B.7C.5D.10【正确答案】C21.某事故经调查发现，主要是由于勘察过程中地基承载能力估计错误造成的。按照事故产生的原因划分，该质量事故应判定为()。A.社会原因引发的事故B.经济原因引发的事故C.技术原因引发的事故D.管理原因引发的事故【正确答案】C22.对于标前会议的会议纪要和答复函件，下列说法中正确的有()。A.对问题的答复应说明问题来源B.会议纪要和答复函件形成招标文件的补充文件C.招标文件的法律效力高于会议纪要和答复函件D.当补充文件与招标文件

8、内容不一致时，以招标文件为准【正确答案】B23.针对第二类危险源采取的控制方法不包括（）。A.消除危险源B.改善作业环境C.增加安全系数D.设置安全监控系统【正确答案】A24.下列各项管理权力中，属于施工项目经理管理权力的是()。A.自行决定是否分包及选择分包企业B.编制和确定政府监管的招标方案，评选和确定投标、中标单位C.指挥项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的生产要素D.代表企业法人参加民事活动，行使企业法人的一切权力【正确答案】C25.质量保证体系必须有明确的质量目标，确定质量目标的基本依据是（）。A.质量手册B.质量计划C.工程承包合同D.程序文件【正确答案】C26.下列选

9、项中，属于施工组织总设计编制依据的是()。A.建设工程监理合同B.建设地区基础资料C.各项资源需求量计划D.单位工程施工组织设计【正确答案】B27.施工单位负责人接到事故报告后，应当在()小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。A.1B.2C.4D.8【正确答案】A28.根据企业职工伤亡事故分类标准GB6441-1986规定，重伤是指损失工作日等于或超过（）工作日的失能伤害。A.75B.85C.95D.105【正确答案】D29.【真题】某工程基坑开挖恰逢雨季，造成承包商雨季施工增加费用超支，产生此费用偏差的原因是()。A.业主原因B.设计原因C.施工原因D.客观原因【正确

10、答案】D30.【真题】下列施工质量控制措施中，属于事前控制的是()。A.设计交底B.重要结构实体检测C.隐蔽工程验收D.施工质量检查验收【正确答案】A31.各项新建、扩建、改建、技术改造、技术引进项目竣工图的负责编制人应是()。A.施工单位B.设计单位C.咨询单位D.建设单位【正确答案】A32.2013年5月实际完成的某工程按2012年5月签约时的价格计算，工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2，各参加调值的部分，除钢材的价格指数增长了10%外其余都未发生变化，钢材费用占调值部分的50%，按价格指数调整法公式法计算，则该工程实际价款变化值为()万元。A.20B.30C.40D.5

11、0【正确答案】C33.派驻某施工现场的甲监理机构受建设单位委托对乙施工单位施工阶段的施工活动实施监理。甲监理机构旁站监理员王某发现乙施工单位在主体结构的施工中有违反工程建设强制性标准的行为，则旁站监理员王某（）。A.有权向乙施工企业下达局部停工令B.有权责令乙施工企业立即整改C.应当报告建设单位并采取应急措施D.应当报告政府主管部门并采取措施【正确答案】B34.下列关于单位工程施工组织设计的说法，正确的是（）。A.针对包含了某些特别重要的、技术复杂的分部（分项）工程的单位工程而编制B.是指导全局性施工的技术和经济纲要C.其中的主要技术经济指标包括劳动生产率、预制化程度、暂设工程等D.根据工程规

12、模和技术复杂程度不同，其编制内容的深度和广度也有所不同【正确答案】D35.【真题】下列与项目质量管理有关的费用中，属于外部质量保证成本的是（）。A.一般材料进场抽检B.拆模前对混凝土试块进行强度检测C.聘请第三方检测机构对玻璃幕墙进行强度检测D.拆除不合格砖墙重新砌筑【正确答案】C36.在某工程网络计划中，工作H的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作H的总时差和自由时差分别为（）。A.3天和0天B.3天和2天C.5天和0天D.5天和3天【正确答案】D37.下列应编制单位工程施工组织设计的是

13、（）。A.一栋楼房B.某栋楼房的土建工程C.某住宅小区D.某栋楼房的土石方工程【正确答案】A38.下列工程担保中，应由发包人出具的有（）。A.支付担保B.履约担保C.预付款担保D.保修担保【正确答案】A39.【真题】斗容量1m3反铲挖土机，挖三类土，装车，挖土深度2m以内，小组成员两人，机械台班产量为4.56（定额单位100m3）,则用该机械挖土100m3的人工时间定额为（）。A.0.44台班B.0.44工日C.0.22台班D.0.22工日【正确答案】B40.某施工企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金属于（）。A.企业管理费B.社会保险费C.规费D.税金【正确答案】C41.某分部工程双代号网络

14、计划如下图所示，其关键线路有()条。A.2B.3C.4D.5【正确答案】C42.应急预案的体系构成包括综合应急预案、专项应急预案和（）。A.总体应急预案B.分部应急预案C.现场处置方案D.现场应急预案【正确答案】C43.某建筑公司承包了一栋商业会馆工程的施工任务，该工程工期紧，施工技术难度大，设计施工方案时，针对不可控风险的选择对策是()。A.规避风险B.转移风险C.减轻风险D.自留风险【正确答案】B44.根据标准施工招标文件，下列关于重新检验的表述正确的是（）。A.当工程师没有参与验收，如果提出对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人有权拒绝B.重新检验不符合合同要求，承包人承担发生的全部费用，但

15、工期给予顺延C.重新检验不符合合同要求，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延D.重新检验符合合同要求，发包人承担发生的全部费用，但工期不予顺延【正确答案】C45.在进行分部分项工程成本的分析过程中，实际偏差是通过比较()而获得的。A.实际成本与计划成本B.实际成本与预算成本C.实际成本与概算成本D.实际成本与估算成本【正确答案】B46.关于工程合同风险分配的说法，正确的是（）。A.业主、承包商谁能更有效地降低风险，损失则应由谁承担相应的风险责任B.承包商在工程合同风险分配中起主导作用C.业主、承包商谁承担管理风险的成本最高则应由谁来承担相应的风险责任D.合同定义的风险没有发生，业主不用支付承

16、包商投标中的不可预见风险费【正确答案】A47.下列施工现场噪声值的声源控制措施中，属于转移声源措施的是()。A.用电动空压机代替柴油机B.在工厂车间生产制作门窗C.在鼓风机进出风管处设置阻性消声器D.装卸材料轻拿轻放【正确答案】B48.项目施工准备阶段的施工预算成本计划是指()。A.竞争性成本计划B.参考性成本计划C.实施性成本计划D.指导性成本计划【正确答案】C49.职业健康安全管理体系标准由五大要素构成，其循环的顺序为（）。A.策划一职业健康安全方针一实施与运行一检查和纠正措施一管理评审B.领导作用一策划一支持和运行一绩效评价一改进C.策划一职业健康安全方针一管理评审一实施与运行一检查和纠

17、正措施D.职业健康安全方针一策划一实施与运行一管理评审一检查和纠正措施【正确答案】B50.关于总价合同计量的说法，不正确的是（）。A.采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定引起的工程量增减外，其各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量B.采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量参照单价合同的计量规定C.承包人应在每个计量周期向发包人提交已完工程量报告D.发包人应在收到工程量计量报告后14天内进行复核【正确答案】D51.根据对危险源的识别，当危险源造成风险的可能性很大，且为中度损失时，此时的风险级别属于（）级。A.B.C.D.【正确答案】D52.建筑安

18、装工程造价内增值税销项税额的计算方法是税前造价乘以增值税销项税率，其中税前造价为人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、规费之和，那对于一般纳税人而言，增值税销项税率为（）。A.6%B.9%C.11%D.17%【正确答案】B53.某建设工程项目采取施工总承包管理模式，其中的某些工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受（）的工作指令。A.建设单位B.设计单位C.施工总承包管理企业D.施工承包企业【正确答案】C54.某施工机械的时间定额是0.391台班100立方米，与之配合的工人小组有4人，则该机械的产量定额为（）立方米台班。A.0.64B.2.56C.64D.256【正确答案】

19、D55.【真题】下列工作内容中，属于反索赔工作内容的是()A.收集准备索赔资料B.编写法律诉讼文件C.防止对方提出索赔D.发出最终索赔通知【正确答案】C56.建设工程项目进度计划系统各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意（）。A.各进度计划的相对独立B.其相互间的联系和协调C.各进度计划的结构分析D.项目结构分析【正确答案】B57.【真题】根据施工技术交底有关规定，项目开工前向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底的人，应该是()。A.项目经理B.项目技术负责人C.项目质检员D.项目专职安全员【正确答案】B58.安全事故按伤害程度可分为()。A.轻伤、重伤、严重伤亡B.轻伤、一般伤

20、亡、重大伤亡C.轻伤、重伤、死亡、重大伤亡D.轻伤、重伤、死亡【正确答案】D59.某合同工程于某年11月初办理了合同工程接收证书，2周以后，承包人提出提交最终结算申请单，并提出10月下旬尚有一费用超支索赔问题没有超过28天需要研究解决，在此事件中承包人()。A.可以索赔，因为索赔事件发生没有超过28天B.可以索赔，因为工程还没有接受最终结清证书C.不可以索赔，因为此事件发生在接受工程接受证书之前D.不可以索赔，因为此事件发生在接受最终结清证书之后【正确答案】C60.在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录，也可简称为()。A.建设工程文件B.归档文件C.

21、施工文档资料D.工程档案【正确答案】D61.【真题】关于成本加奖金合同的说法，正确的是（）。A.奖金是按照报价书的成本估算指标制定的，合同中对估算指标规定的低点为工程成本估算的50%-95%B.奖金是按照报价书的成本估算指标定制的，合同对估算指标规定的顶点为工程成本估算的100%-155%C.承包商在估算成本底点以下完成工程时，也不能加大酬金值或酬金百分比D.承包商在估算成本顶点以上完成工程时，对承包商的最大罚款额度不超过原先商定的最高酬金值【正确答案】D62.某新校区抗震模拟实验室工程，主体部分采用钢架结构，施工合同约定钢材由业主供料，其余材料均委托承包商采购。但承包商在以自有机械设备进行主

22、体钢结构制作吊装过程中，由于业主供应钢材不及时导致承包商停工7天，则承包商计算施工机械窝工费时，应按()向业主提出索赔。A.机械台班费B.机械租赁费C.机械使用费D.机械台班折旧费【正确答案】D63.【真题】对建设工程来说，新员工上岗前的三级安全教育具体应由()负责实施。A.公司、项目、班组?B.企业、工区.施工队C.企业、公司、工程处?D.工区、施工队、班组?【正确答案】A64.关于网络计划的说法，正确的是()。A.网络计划中允许存在循环回路B.由关键工作组成的线路称为非关键线路C.一个网络计划可能有多条关键线路D.关键线路上也可能存在非关键工作【正确答案】C65.项目管理班子中各单位、各工

23、作部门和各工作人员之间的组织关系，可以通过组织工具（）反映。A.管理职能分工表B.组织结构图C.工作任务分工表D.工作流程图【正确答案】B66.下面关于企业定额的说法，错误的是()。A.企业定额是施工企业根据本企业管理水平和技术装备水平编制的B.企业定额是建设单位对建设项目施工管理的标准C.企业定额是施工企业投标报价确定综合单价的依据之一D.没有企业定额时，施工企业可参照消耗量定额进行调整【正确答案】B67.施工过程的质量控制，必须以（）为基础和核心。A.工序的质量控制B.最终产品质量控制C.实体质量控制D.质量控制点【正确答案】A68.某单价合同的投标报价单中，投标人的投标书出现了明显的数字

24、计算错误，导致总价和单价计算结果不一致，下列行为中，属于业主权利的是（）。A.业主有权利先作修改再评标，以总价作为最终报价结果B.业主没有权利先作修改再评标，可以宣布该投标人废标C.业主没有权利先作修改再评标，可以请该投标人再报价D.业主有权利先作修改再评标，以单价为准调整的总价作为最终报价结果【正确答案】D69.根据相关规定，新员工上岗前要进行三级安全教育，对建设工程来说，具体指企业（公司）、项目（或工区、工程处、施工队）、班组三级，其中项目级安全教育的组织实施者为（）。A.项目级负责人B.企业主管领导负责C.专职安全员D.班组长【正确答案】A70.危险源识别常采用专家调查法，下列选项中属于

25、专家调查法的是（）。A.德尔菲法B.危险与操作性研究法C.安全检查表法D.事故树分析法【正确答案】A71.合理选择和使用施工机械设备，是保证施工质量的重要环节。机械设备的使用应贯彻“持证上岗”和（）。A.“人机分离”的原则，实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度B.“人机分离”的原则，实行定机、定人、定性能参数的使用管理制度C.“人机固定”的原则，实行定机、定人、定性能参数的使用管理制度D.“人机固定”的原则，实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度【正确答案】D72.【真题】施工准备阶段的项目施工成本计划，应当是采用()编制形成的实施性施工成本计划。A.估算指标B.概算定额C.预算定额D.

26、施工定额【正确答案】D73.【真题】某工程因施工需要，需取得出入施工场地的临时道路的通行权，根据标准施工招标文件，该通行权应当由（）。A.承包人负责办理，并承担有关费用B.承包人负责办理，发包人承担有关费用C.发包人负责办理，并承担有关费用D.发包人负责办理，承包人承担有关费用【正确答案】C74.【真题】关于施工质量控制特点的说法，正确的是（）。A.施工质量受到多种因素影响，因此要保证质量合格很难完全做到B.施工生产不能进行标准化施工，因此各个工程质量有差异是难免的C.施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格D.施工质量控制中，必须强调过程控制，及时做好检查、签证记录【正确答案】D75.

27、【真题】根据建设工程项目管理规范GB/T50326-2006，对于预计后果为中度损失和发生可能性为中等的风险，应列为()等风险。A.2B.3C.4D.5【正确答案】B76.某建设工程施工合同约定：“工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣”。已知合同总价200万元，工程预付款24万元，主材费的比重60%，则该工程预付款起扣点为（）万元。A.24?B.120?C.160?D.176?【正确答案】C77.根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，设计交底应由()组织。A.监理人B.发包人C.承包人D.设计单位【正确答案】B78.负责本行政区域内施工生产安全事故应急

28、预案的综合协调管理工作的机构是（）。A.各级人民政府B.各级人民政府城乡建设管理部门C.各级人民政府安全生产监督管理部门D.各级人民政府质量技术监督部门【正确答案】C79.下列现场质量检查的方法中，属于实测法的是（）。A.利用全站仪复查轴线偏差B.利用酚酞溶液观察混凝土表面碳化C.利用磁场磁粉探查焊缝缺陷D.利用小锤检查表面砖铺贴质量【正确答案】A80.以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额是（），以扩大的分部分项工程定额编制的是（）。A.概算定额，预算定额B.预算定额，概算定额C.概算指标，概算定额D.预算定额，投资估算指标【正确答案】B81.在合同价款调整的过程中，出现合同价款调

29、减事项后的（）天内，发包人应向承包人提交合同价款调减报告。A.7B.14C.28D.30【正确答案】B82.根据工程建设项目施工招标投标法，工程施工项目招标信息发布时，正确的是（）。A.指定媒介可以酌情收取费用B.招标文件售出后不予退还C.招标人应至少在两家指定的媒介发布招标公告D.招标人不得对招标文件所附的设计文件向投标人押金【正确答案】B83.建设工程项目的实施需要人力资源和物质资源，应认识到()资源也是项目实施的重要资源之一。A.成本B.质量C.信息D.合同【正确答案】C84.监理人出具竣工付款证书后的（）日内，发包人需将应支付款支付给承包人。A.7B.14C.28D.42【正确答案】B

30、85.【真题】根据施工项目相关的信息管理工作要求，项目施工进度计划表属于（）。A.公共信息B.项目管理信息C.工作总体信息D.施工信息【正确答案】B86.确定施工成本偏差的严重性和偏差产生的原因，是施工成本控制过程中（）阶段要解决的问题。A.检查B.分析C.预测、D.比较【正确答案】B87.关于生产安全事故应急预案管理，下列说法正确的是（）。A.参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急预案评审B.应急预案应报同级人民政府和上一级人民政府应急管理部门备案C.生产经营单位应每年至少组织两次综合应急预案演练D.生产经营单位应每半年组织一次现场处置方案演练【正确答案】D88.技术交底应

31、在施工作业前由（）进行交底。A.项目技术负责人向承担施工的负责人或分包人B.项目经理向承担施工的负责人C.企业总工程师向项目技术负责人D.监理工程师向项目技术人员【正确答案】A89.【真题】某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运输材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为（）元/吨。A.3245.13B.3244.50C.3240.00D.3150.00【正确答案】A90.对施工质量管理应负全责的是（）。A.施工企业经理B.质保部经理C.施工项目经理D.施工班组长【正确答案】C91.工程项目的施工总进度计划属于（）。A.项目的控制性施工进度计划

32、B.项目的指导性施工进度计划C.项目施工的年度施工计划D.项目的实施性施工进度计划【正确答案】A92.某施工单位承包了高速公路工程的施工任务，一般情况下，下列不属于单位工程施工组织设计应包含内容的是（）。A.整个项目的施工平面布置图设计B.主要技术经济指标C.单位工程施工进度计划D.施工方案的选择【正确答案】A93.除专用合同条款另有约定外，承包人原则上采用（）的方式提供质量保证金。A.质量保证金保函B.相应比例的工程款C.相应比例的进度款D.双方约定的其他方式【正确答案】A94.招标人采用邀请招标方式，应当向（）以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。A.

33、一个B.三个C.两个D.四个【正确答案】B95.单位工程施工组织设计是以（）为对象编制的。A.整个建设工程项目B.某些特别重要的工程C.单位工程D.分部分项工程【正确答案】C96.下列合同方式中，承包人承担风险最大的合同类型是（）。A.单价合同B.成本加固定费用合同C.固定总价合同D.最大成本加费用合同【正确答案】C97.施工项目经理部在对施工机械使用费支出的控制过程中，采取合理安排施工生产、加强机械调度工作等的成本控制措施，主要作用是控制机械的()。A.台班单价B.台班数量C.台班保养费D.台班质量【正确答案】B98.某建设工程业主将土建、安装、装饰装修等若干单位工程分别发包给甲、乙、丙三家

34、施工单位，则对于甲、乙、丙三家施工单位之间的关系，正确的表述是()。A.三家施工单位对工程质量承担连带责任B.三家施工单位之间存在直接合同关系C.业主负责对三家施工单位的合同管理与组织协调D.如甲施工单位阻碍了乙施工单位的施工，乙施工单位应向甲施工单位提出索赔【正确答案】C99.【真题】工程项目建成后，不可能像某些工业产品那样，可以拆卸或解体来检查内在的质量，所以工程项目施工质量控制应强调()。A.质量验收B.施工方法的技术比选C.过程控制D.投入要素的质量控制【正确答案】C100.下列不属于索赔费用的计算方法的是（）。A.实际费用法B.修正实际费用法C.总费用法D.修正总费用法【正确答案】B

35、二.多选题(共70题)1.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），属于建筑安装工程材料费的有()。A.材料在工地被盗窃发生的损失B.材料原价C.材料自来源地运至工地仓库所发生的运杂费D.材料在运输和装卸过程中不可避免的损耗费E.材料在工地发生的保管费和仓储损耗的费用【正确答案】BCDE2.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），按造价形成划分，属于措施项目费的有（）。A.特殊地区施工增加费B.工程定位复测费C.安全文明施工费D.脚手架工程费E.仪器仪表使用费【正确答案】ABCD3.单代号网络图和双代号网络图相比，具有的特点有（）。A.工作之间的逻辑关系

36、容易表达，且不用虚箭线B.网络图便于检查和修改C.工作持续时间没有长度，不够形象直观D.表示工作之间逻辑关系的箭线可能产生较多的纵横交叉E.只允许有单个终点节点，但可以有多个起点节点【正确答案】ABCD4.危险源分为两大类，即第一类危险源和第二类危险源，其中，第一类危险源危险性的大小主要取决于（）。A.能量或危险物质的量B.能量或危险物质意外释放的强度C.设备故障或缺陷D.管理缺陷E.意外释放的能量或危险物质的影响范围【正确答案】ABE5.施工成本考核以（）作为主要指标。A.总成本B.单位工程成本C.成本降低额D.成本降低率E.投资降低额【正确答案】CD6.根据建设工程工程量清单计价规范GB5

37、0500-2013，应计入社会保险费的有（）。A.财产保险费B.失业保险费C.医疗保险费D.劳动保护费E.工伤保险费【正确答案】BCE7.建筑安装工程费按照费用构成要素划分，人工费包括()。A.计时工资或计件工资B.劳动保护费C.加班加点工资D.医疗保险费E.奖金、津贴补贴【正确答案】ACE8.【真题】施工质量控制的特点有（）。A.结果控制要求高B.控制的难度大C.需要控制的因素多D.终检局限性大E.过程控制要求高【正确答案】BCDE9.质量管理体系的八项原则，包括以顾客为关注点、全员参与原则、基于事实的决策方法、与供方互利的关系，以及（）。A.管理工具B.领导作用C.过程方法D.持续改进E.

38、管理的系统方法【正确答案】BCDE10.在施工准备的质量控制工作中，属于技术准备质量控制工作内容的有（）。A.做好设计交底和图纸会审B.细化施工技术方案和施工人员C.编制施工作业技术指导书D.做好工程定位和标高基准的控制工作E.绘制各种施工详图【正确答案】ABCE11.职业健康安全管理体系要求实施和运行的内容包括（）。A.能力、培训和意识?B.文件控制?C.记录控制?D.目标和方案?E.沟通、参与和协商?【正确答案】ABE12.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008，其他项目清单的内容一般包括()。A.暂估价B.计日工C.暂列金额D.总承包服务费E.工程排污费【正确答案

39、】ABCD13.承包商在进行合同实施趋势分析时，需针对合同实施偏差情况以及可以采取的措施，分析在不同措施下合同执行的结果与趋势，包括（）等。A.最终的工程状况B.解决偏差的具体措施C.工程最终经济效益（利润）水平D.承包商将承担的后果E.双方争议的仲裁方法【正确答案】ACD14.关于与施工进度有关的计划及其类型的说法，正确的有（）。A.建设工程项目施工进度计划应依据企业的施工生产计划合理安排B.施工企业的生产计划编制需要往复多次的协调过程C.建设工程项目施工进度计划一般由业主编制D.施工企业的施工生产计划属于工程项目管理的范畴E.施工企业的月度生产计划属于实施性施工进度计划【正确答案】AB15

40、.施工总承包管理模式与施工总承包模式相比，主要优点有()。A.合同总价不是一次确定，某部分施工图设计完成后进行该部分施工招标B.业主只需进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少C.分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利D.多数情况下，由业主方直接与分包人签约，减少了业主方的风险E.施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价【正确答案】ACE16.建筑安装工程费用的规费中，社会保险费包括（）。A.养老保险费B.失业保险费C.财产保险费D.工伤保险费E.生育保险费【正确答案】ABDE17.【真题】在施工成本控制的步骤中，分析的主要工作内容包括()。A.发

41、现施工成本是否超支B.确定偏差的严重性C.检查纠偏措施的效果D.确定偏差产生的原因E.预测完成项目需要的总费用【正确答案】BD18.业主方项目管理的目标为（）。A.投资目标B.成本目标C.进度目标D.质量目标E.安全目标【正确答案】ACD19.某建筑施工企业为适应市场环境的变化，重新设计了公司的组织系统。在此过程中可以使用的组织工具有()。A.项目结构图B.组织结构图C.工作任务分工表D.管理职能分工表E.工作流程图【正确答案】BCDE20.下列情形中，（）应急预案应当及时修订并归档。A.依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的B.应急指挥机构及其职责发生调整的C.面临

42、的事故风险发生重大变化的D.重要应急资源发生细小变化的E.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的【正确答案】ABCE21.下面关于总承包服务费的说法，正确的有()。A.总承包服务费属于建筑安装工程费用中的其他项目费B.总承包服务费属于建筑安装工程费用中的企业管理费C.施工过程中，总承包服务费按签约合同价执行D.施工过程中，总承包服务费按签证计价执行E.由施工单位根据总包服务范围和有关计价规定编制总承包服务费【正确答案】AC22.下列各项属于固定总价合同适用的情况的是（）。A.工程结构和技术简单，风险小B.工程量小、工期短C.工程设计详细D.工程条件稳定并合理E.工程特别复杂，工程技术、结

43、构方案不能预先确定的项目【正确答案】ABCD23.施工组织设计要结合工程对象的实际情况来编制，其基本内容包括工程概况和()。A.项目组织B.施工部署与施工方案C.施工进度计划D.主要技术经济指标E.施工总平面布置【正确答案】BCDE24.【真题】施工组织设计的编制原则包括（）。A.重视工程施工的目标控制B.合理部署施工现场C.提高施工的工业化程度D.提高施工的连续性和均衡性E.采用国内外最先进的施工技术【正确答案】ABCD25.根据标准施工招标文件，下列表述正确的有（）。A.需要进行国家验收的，国家验收是竣工验收的一部分B.缺陷责任期自实际竣工日期起计算C.一般情况下，竣工清场费用由发包人承担

44、D.缺陷责任期无最长时限要求E.缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料【正确答案】BE26.地方各级人民政府应急管理部门的应急预案，应当报（）备案，同时抄送（），并依法向社会公布。A.其他负有安全生产监督管理部门B.同级人民政府C.上一级人民政府应急管理部门D.上级人民政府E.同级建设行政主管部门【正确答案】BC27.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-99-0201），合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有（）。A.市场价格的任何波动B.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款C.工程造价管理部门公布的

45、价格调整D.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8hE.与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度【正确答案】BCD28.下列施工现场文明施工的措施中，符合临设布置要求的是（）。A.集体宿舍与作业区隔离B.工地四周设置连续、密闭的砖砌围墙C.人均床铺面积不小于2m2D.食堂禁止使用食用塑料制品作熟食容器E.施工现场内有完善的排水措施，不允许有积水存在【正确答案】AC29.下列选项中，属于施工总承包方管理任务的有（）。A.负责整个工程的施工安全B.控制施工的成本C.为分包施工单位提供和创造必要的施工条件D.负责整个工程的投资控制E.负责施工资源的供应组织【正确答案】ABCE30.下列

46、质量事故中属于社会、经济原因引起的质量事故的有（）。A.采用了不适宜的施工方法或施工工艺等引发质量事故B.施工单位或监理单位的质量管理体系不完善C.某些施工企业盲目追求利润而不顾工程质量D.严重的自然灾害等不可抗力的原因造成的质量事故E.在投标报价中恶意压低标价，中标后则采用随意修改方案或偷工减料等违法手段而导致发生的质量事故【正确答案】CE31.在索赔资料准备阶段，主要工作有()。A.跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过B.分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据C.损失或损害调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值D.起草提出索赔意向通知E.收集证据，获得充分而有效的各种证

47、据【正确答案】ABCE32.施工进度计划的检查应按统计周期的规定定期进行，并应根据需要进行不定期的检查施工进度计划检查的内容包括（）。A.检查工程量的完成情况B.检查工作时间的执行情况C.检查措施的落实情况D.检查资源使用及与进度保证的情况E.前一次进度计划检查提出问题的整改情况【正确答案】ABDE33.建设工程安全事故调查报告的主要内容有（）。A.事故发生单位概况B.对事故责任者的处罚措施C.事故造成的人员伤亡和直接经济损失D.事故的性质E.事故整改的完成人和监督人【正确答案】ACD34.下列关于旁站监理人员职责的表述中，正确的有()。A.检查施工单位质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗等情况

48、B.跟班监督关键部位、关键工序施工执行工程建设强制性标准等情况C.监督施工单位对进场材料、构配件和设备等的检验D.做好旁站监理记录和日记，保存旁站监理原始资料E.发现施工单位违反工程建设强制性标准的行为，及时下达局部暂停施工的指令【正确答案】ABCD35.【真题】根据九部委标准施工招标文件中“通用合同条款”，变更指示，应说明变更的（）。A.目的B.范围C.变更内容D.变更的工程量及其进度和技术需求E.变更程度【正确答案】ABCD36.在合理劳动组织与合理使用机械的条件下，完成单位合格产品所必须的施工机械工作时间包括()。A.正常负荷下的工作时间B.施工过程中的停工时间C.不可避免的中断时间D.

49、有根据地降低负荷下的工作时间E.不可避免的无负荷工作时间【正确答案】ACDE37.【真题】当采用变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情况有(?)。?A.工程量发生较大的变化?B.承包商自身根本发生较大的变化?C.通货膨胀达到一定水平?D.国家相关政策发生变化?E.业主资金不到位?【正确答案】ACD38.下列属于管理类工程信息的是（）。A.专家信息B.投资控制信息C.合同管理信息D.建设物资的市场信息E.项目融资的信息【正确答案】BC39.按照编制程序和用途，建设工程定额包括五种类型，它们之间关系的正确表述有()。A.预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的B.投资估算指标只确定单项工程建设

50、所需费用的标准C.概算指标是以扩大的分部分项工程为对象编制的D.在这些定额中只有施工定额是企业性质的定额E.概算定额是以整个建筑物或构筑物为对象编制的【正确答案】AD40.检验批的划分的主要原则是（）。A.楼层B.专业系统及类别C.施工段D.工种E.材料【正确答案】AC41.常见的施工合同索赔证据主要有()。A.施工日记、现场记录和工程有关照片录像资料B.各种合同文件及法规文件C.发包人或者工程师签认的签证、往来函件、备忘录D.工程各项会议纪要、技术资料、气象资料E.工程核算资料及财务报告、凭证、物价、汇率指数等【正确答案】ACDE42.建设工程施工质量事前控制中，选择质量控制点的原则通常包括

51、()。A.施工中的薄弱环节B.对下道工序有较大影响的上道工序C.施工投入资源大的工序和部位D.施工无把握、施工条件困难的工序E.采用新技术或者新员工的部位或环节【正确答案】ABD43.【真题】关于施工项目经理任职条件的说法，正确的有()。A.通过建造师执业资格考试的人员只能担任项目经理B.项目经理必须由承包人正式聘用的建造师担任C.项目经理每月在施工现场的时间可自行决定D.项目经理不得同时担任其他项目的经理E.项目经理可以由取得项目管理师资格证书的人员担任【正确答案】BD44.建设工程预算定额是（）的基础和依据。A.初步设计概算B.成本管理C.确定工程造价D.控制建设工程投资E.编制单位估价表

52、【正确答案】CDE45.建设工程项目实施性施工计划的主要作用有（）。A.确定施工作业的具体安排B.确定计划期内的人、机、料需求C.确定控制性进度计划的关键指标D.确定里程碑计划节点E.确定计划期内的资金需求【正确答案】ABE46.建设工程项目总进度纲要的内容包括（）。A.项目实施的总体部署B.总进度规划C.施工组织设计D.施工方案E.确定里程碑事件的计划进度目标【正确答案】ABE47.下列选硬中属于总进度纲要主要内容的是（）。A.施工合同B.总进度规划C.总进度计划D.项目实施的总体部署E.确定里程碑事件的计划进度目标【正确答案】BDE48.【真题】编制人工定额时应入工人有效时间的有()A.准

53、备与结束工作时间?B.基本工作时间?C.辅助工作时间?D.不可避免的中断时间?E.休息时间?【正确答案】ABC49.职业健康安全管理体系要求及使用指南GB/T450012020，标准的结构系统采用PDCA循环管理模式，即由领导作用（）组成。A.策划B.支持和运行C.绩效评价D.改进E.管理评审【正确答案】ABCD50.某合同工程履行期间发生设计变更，导致已标价工程量清单中某分部分项工程的工程数量发生变化。关于该分部分项工程综合单价的调整，下列说法正确的有()。A.工程量偏差在15%以内，采用已标价项目的综合单价B.工程量增加15%以上时，增加部分的综合单价应予调高C.工程量增加15%以上时，增

54、加部分的综合单价应予调低D.工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调高E.工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调低【正确答案】ACD51.在施工总承包管理模式下，与分包单位的合同可以由（）。A.施工总承包管理单位与业主签订B.业主与分包单位直接签订C.施工总承包管理单位与分包单位签订D.施工总承包单位与业主签订E.施工总承包单位直接与分包单位签订【正确答案】BC52.下列选项中，属于施工机械使用费的有()。A.折旧费B.大修理费C.经常修理费D.安拆费及场外运费E.仪器仪表使用费【正确答案】ABCD53.下列建筑材料中，属于需要实施强制性产品认证的有()。A.建筑安全玻璃B.瓷质砖C.混凝土防冻剂D.溶剂型木器涂料E.排水管、给水管【正确答案】ABCD54.【真题】关于实施性施工进度计划作用的说法，正确的有（）。A.确定一个月度的资源需求B.作为编制单体工程施工进度计划的依据C.论证施工总进度目标D.确定里程碑事件的进度目标E.确定施工作业的具体