监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化练习题及参考答案[56]

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化练习题及参考答案[56]》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化练习题及参考答案[56]（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题强化练习题及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.设计施工总承包合同模式下，在履行合同过程中发生一系列事件，（）不可以进行工期索赔。A.国家有关部门审批迟延B.承包人采购的材料没有及时到货C.隐蔽工程重新检验证明质量合格D.监理人的指示延误【正确答案】B2.保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担保证责任。A.一般保证B.连带责任保证C.违约D.合同【正确答案】B3.监理评标的量化比较通常采用（）对各投标人的综合能力进行对比。A.评标价法B.综合评分法C.加权打分法D.专家评审法【正确答案】B

2、4.建设工程勘察合同（二）的委托工作内容仅涉及（）。A.岩土工程B.水文工程C.地质工程D.测量工程【正确答案】A5.【真题】根据标准设计施工总承包合同，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保【正确答案】D6.在设计施工总承包合同中，关于承包人的索赔，下列不能索赔利润的是()。A.监理人的指示延误、错误B.发包人提供的材料、设备延误C.发包人原因未能按时发出开始工作通知D.行政审批延误【正确答案】D

3、7.监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还承包人质量保证金的金额，发包人应在()天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷修复责任。A.7B.14C.28D.56【正确答案】B8.招标代理机构评标委员会的专家人选，应是从事相关领域工作满（）年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员。A.3B.5C.6D.8【正确答案】D9.发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件，应当报()进行批准。A.原设计单位B.原审批机关C.原备案部门D.建设行政管理部门【正确答案】B10.建设工程中涉及的代理主要是（）。A.法定代理B.指定代理C.转代理

4、D.委托代理【正确答案】D11.工程师发出口头指示后，未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函件（）个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。A.1B.2C.3D.5【正确答案】B12.建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是（）。A.勘察工作尚未进行，应全额退还已经支付的定金B.勘察工作已经进行了25%，发包人应按实际完成的工作量支付勘察费C.勘察工作已经进行了40%，发包人应支付预算额100%的勘察费D.勘察工作已经进行了80%，发包人应支付预算额100%的勘察费【正确答案】

5、D13.【真题】发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是（）。A.承包人负责试验并承担相应费用B.发包人负责试验并承担相应费用C.承包人负责试验，发包人承担相应费用D.发包人负责试验，承包人承担相应费用【正确答案】C14.招标文件一经发出后，需要进行必要的澄清或者修改时，应当在提交投标文件截止日期（）日前，书面通知所有招标文件收受人。A.5B.10C.15D.20【正确答案】C15.监理合同的有效期即监理人的责任期，是以（）来判定的。A.约定的日历天数B.完成正常监理工作预定的时间C.建设工程委托监理合同中注明的完成日D.监理人是否完成了包括附加和额外工作的

6、义务【正确答案】D16.【真题】某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()。A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【正确答案】C17.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为8家的方式。当排名第8的投标人放弃投标时，应当（）。A.仅允许排名前7名的投标人参加投标B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C.由排名第9的递补，维持8家投标人D.重新进行资格预审【正确答案】C18.当

7、事人以除土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产以外财产抵押的，（）。A.可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效B.必须自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效C.必须自愿办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效D.可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效【正确答案】A19.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是()。A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议D.经过鉴证的还款协议【正确答案】D20.工程建设的过程中，保证的金额可以随时间变化的是（）。A.施工投标保证B.施工合同的履约保证C.施工预付款保证D.

8、工程保险【正确答案】C21.（）是卖方无需在包装箱相邻的四面做出的标记。A.收货人B.价格C.目的港D.尺寸【正确答案】B22.由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，引起承包人人、财、物的额外开支而提出的索赔叫做（）。A.工程变更索赔B.工程加速索赔C.工期索赔D.工程延误索赔【正确答案】B23.从风险所造成的后果考虑，既可能造成损失也可能创造收益的风险是()。A.纯风险B.投机风险C.基本风险D.特殊风险【正确答案】B24.FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程款【正确答案】D25.招标代理

9、行为属于（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.复代理【正确答案】A26.根据建设工程施工合同(示范文本)，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（）共同清点。A.发包人与承包人B.工程师与承包人C.发包人与工程师D.承包人与供货人【正确答案】A27.根掂建设工程各阶段质量控制的特点和重点，确定各阶段质量控制的目标和任务，是建设工程质量()的要求。A.全过程控制B.全方位控制C.系统控制D.动态控制【正确答案】A28.依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以()。A.发出终止合同通知，终止监理合同B.发出指明其未履行

10、义务的通知后21天内未收到答复，即终止监理合同C.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后35天内，终止监理合同D.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后42天内，终止监理合同【正确答案】C29.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定()。A.结清全部设计费B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设计费【正确答案】A30.委托监理招标过程中，划分合同包的工作范围时通常考虑的因素不包括（）。A.工程规模B.工程项目的专业特点C.监理单位的业绩D.被监理合同的难易程度【正确答案】C31.项目经

11、理是由（）授权的派驻施工现场代表承包人的总负责人。A.监理单位B.发包人C.承包人D.工程师【正确答案】C32.招标项目的中标人确定后，招标人对未中标人应做的工作是（）。A.通知中标结果，但不退还投标保证金B.通知中标结果并退还投标保证金C.不通知中标结果，但退还投标保证金D.不通知中标结果，也不退换投标保证金【正确答案】B33.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由()承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由()承担。A.承包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，发包人D.发包人，承包人【正确答案】D34

12、.【真题】某工程项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工标准。根据建设工程施工合同（示范文本），承包人的竣工日应确认为()。A.承包人自检合格日B.承包人递交竣工验收报告日C.竣工验收开始日D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日【正确答案】B35.2009年2月10日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙于2010年7月10日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）。A.2010年2月10日B.2011年7月10日C.2011年2月10日D.2012年7月10日【正确答案】B36.材料供应合同按照约定应由

13、供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行使的()。A.不安抗辩权B.同时履行抗辩权C.后履行抗辩权D.合同中止履行的抗辩权【正确答案】C37.隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，()，工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。A.验收7小时后B.验收24小时后C.验收48小时后D.验收72小时后【正确答案】B38.招标投标法实施条例明确规定了必须依法进行招标的项目，下列()项目可以不进行招标。A.总投资额2000万元，但是单项施工项目合同估算价为250万元B.关系社会公共利益的基础设施项目合同估算价为

14、100万元C.使用国家融资的项目施工单项合同估算价150万元D.需要采用专有技术的单项合同估算价为500万元【正确答案】D39.下列关于代理的叙述中，不正确的是（）。A.代理的民事责任由被代理人承担B.代理人以自己的名义实施代理行为C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示【正确答案】B40.FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指()。A.工程保修期B.承包商的施工期C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间【正确答案】A41.下列不属于买卖合同的一般特点的是（）。A.买卖合同是诺成

15、合同B.买卖合同是双务、有偿合同C.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产使用权为目的D.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款，出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价【正确答案】C42.FIDIC施工合同条件规定，如果业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认()为竣工日。A.提出竣工验收日B.竣工验收合格日C.主体工程完工日D.业主占用日【正确答案】D43.FIDIC施工合同条件规定，通用条件内针对预付款金额不少于合同价（）的情况，规定了管理程序。A.8B.15C.17D.22【正确答案】D44.【真题】根据建设工程设计合同(示范文本)，关于设计费的说法

16、，正确的是（）。A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用【正确答案】D45.关于抵押权实现的表述中，不正确的是（）。A.抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有B.抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款不足部分由债务人清偿C.债务履行期届满抵押权人未受清偿且双方协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼D.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以直接以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿【正确答案】D46.关于限制民事

17、行为能力人订立的合同的表述中，不正确的是（）。A.限制民事行为能力人一般情况下不能独立订立合同B.限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认以后，合同有效C.限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人D.合同被法定代理人追认之前，善意相对人无撤销的权利【正确答案】D47.材料采购合同中，采购方有权部分或全部拒付货款的情况不包括()。A.交付货物的数量少于合同约定，拒付少交部分的货款B.拒付质量不符合合同要求部分货物的货款C.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期内可以拒付D.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期外可以拒付【

18、正确答案】D48.以下有关施工合同主体的说法中，正确的是()。A.发包人必须是法人B.承包人必须是法人C.发包人必须具备资质D.发包人和承包人都必须具备资质【正确答案】B49.投标人在投标过程中出现（）时，招标人可以没收投标保证金。A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标文件中附有招标人不能接受的条件C.购买招标文件后不递交投标文件D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正【正确答案】D50.关于要约和承诺生效的表述中，有误的是（）。A.要约到达受要约人时生效B.承诺的通知发出时生效C.采用数据电文形式订立合同，但收件人未指定特定系统的，该数据电文进入收件人任何系统的首次时间，视为到

19、达时间D.采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间【正确答案】B51.建设工程合同订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是（）。A.要约B.承诺C.新要约D.要约邀请【正确答案】B52.英国NEC施工合同文本规定，当承包人发现意外地质条件有可能造成推迟竣工时间和影响合同价格时，应当()。A.立即向对方发出早期预警B.事后再进行索赔C.要求对方赔偿D.自己承担损失【正确答案】A53.甲与乙订立一买卖合同，甲又与丙订立一保证合同，约定丙对乙履行债务承担连带保证责任，则下列说法正确的是()。A.在买卖合同纠纷未经审判或者仲裁，丙就乙的财

20、产依法强制执行仍不能履行债务时，丙对甲可拒绝承担保证责任B.买卖合同履行期限届满，乙不履行债务，则甲即可请求丙承担保证责任C.此保证合同属于共同保证D.此保证属于对将来债务的保证【正确答案】B54.FIDIC施工合同条件规定，业主有义务向承包商提供基准日后得到的所有相关资料和数据，并对资料和数据的真实性和正确性负责，但对承包商依据资料的理解、解释或推论导致的错误（）。A.不承担责任B.承担一定责任C.承担大部分责任D.承担完全责任【正确答案】A55.工程实践应用时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与（）的条或款的序号一致。A.专用条款B.通用条款C.附

21、录D.协议书【正确答案】B56.监理合同自()生效。A.合同签字之日起B.合同登记之日起C.工程开工之日起D.监理工程师进驻现场之日起【正确答案】A57.依据材料采购合同的规定，供货方提前交付材料。对于自提，采购方接到对方发出的提前提货通知后，（）。A.不可以拒绝提前提货，但可要求其承担增加的保管费用B.不但可以拒绝提前提货，还可要求其承担增加的保管费用C.不可以根据自己的实际情况拒绝提前提货D.可以根据自己的实际情况拒绝提前提货【正确答案】D58.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足

22、导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿【正确答案】A59.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A.发包人要求中的错误B.监理人的指示延误、错误C.为他人提供方便D.发包人原因影响设计进度【正确答案】C60.设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的（）。A.10%B.

23、20%C.30%D.40%【正确答案】C61.【真题】承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC施工合同条件，承包商对此指示()。A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【正确答案】D62.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由（）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人共同【正确答案】A63.下列关于资格预审和资格后审的说法，正确的是（）。A.资格预

24、审与资格后审可以同时使用B.公开招标的项目，实行资格后审C.邀请招标的项目，实行资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别【正确答案】C64.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用（）计算交货数量。A.查点法B.理论换算法C.衡量法D.经验鉴别法【正确答案】A65.项目总承包模式的优点是()。A.合同关系简单B.招标发包工作难度小C.业主择优选择承包方的范围大D.容易进行质量控制【正确答案】D66.因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出（）。A.扣除税金后的监理酬金总额B.监理酬金总额C.正常的监理酬金与税金总额D.正常的监理酬金与

25、利润总额【正确答案】A67.根据FIDIC施工合同条件的规定，保留金是按合同约定从（）中相应扣减的一笔金额。A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程进度款【正确答案】D68.与邀请招标相比，公开招标的特点是()。A.竞争程度低B.评标量小C.招标时间短D.费用高【正确答案】D69.监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于（）。A.法定代理B.指定代理C.职务代理D.委托代理【正确答案】D70.【真题】根据FIDIC施工合同条件，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应（）。A.全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还B.返还

26、总额的40C.返还总额的50D.全部返还【正确答案】C71.施工合同履行过程中，工程师不能按时参加试车，须在开始试车前（）以书面形式向承包人提出延期要求。A.24hB.48hC.1dD.2d【正确答案】A72.建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为()。A.售后服务B.运输费用C.付款条件D.设备性能【正确答案】B73.下列关于建设工程材料设备采购合同的当事人的说法，不正确的是（）。A.永久工程的大型设备一般情况下由承包人采购B.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以同时是发包人和承包人C.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人D.采购合

27、同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商【正确答案】A74.国家强制监理招标宜采用的招标方式为()。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.监理规划和大纲竞选【正确答案】B75.在工程项目的建设过程中，最为常见的一种担保方式是（）。A.保证B.留置C.抵押D.定金【正确答案】A76.设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。A.表明从发出该通知时间开始工作B.与“开工通知”的说法相同C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期D.该通知是由发包人发出的【正确答案】C77.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于指定分包商的说法，正确的是（）。A

28、.指定分包商可以与雇主直接订立合同B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作C.承包商不能收取指定分包商的管理费D.承包商对指定分包商的违约不承担责任【正确答案】D78.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中说法不正确的是（）。A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用【正确答案】D79.依据建设工程施工合同(示范文本)的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，

29、下列表述中不正确的是（）。A.材料运抵施工现场后，承包人与发包人共同清点B.到货材料的规格与合同约定不符，承包人不可以代为调剂串换C.材料设备接收后移交承包人保管，发包人需支付保管费用D.到货材料数量多于合同的约定时，发包人应将多余部分运出工地【正确答案】B80.资格审查标准的正文不包括（）。A.审查方法B.审查标准C.审查程序D.审查时间【正确答案】D81.对现场交货的到货数量验收的方法不包括（）。A.经验鉴别法B.衡量法C.查点法D.理论换算法【正确答案】A82.工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人强行使用的，由此发生的质量问题由（）承担责任。A.发包人B.承包人C.监理工程师D.监

30、理单位负责人【正确答案】A83.【真题】承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()。A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任【正确答案】A84.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购

31、方应该（）。A.提取部分材料，按实际交付数量付款B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C.拒绝提前提货，拒付货款D.提取全部材料，按订购数量付款【正确答案】D85.当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自()起生效。A.签订之日B.登记之日C.担保之日D.清偿之日【正确答案】B86.【真题】材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是（）。A.衡量法B.理论换算法C.查点法D.经验鉴剐法【正确答案】D87.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于解决合同争议程序的说法，正确的是()。A.双方协商争端裁决委员会决定仲裁B.工程师确定双方协商争端裁决委员会决定

32、C.工程师确定争端裁决委员会决定仲裁D.双方协商工程师确定争端裁决委员会决定【正确答案】C88.下列关于施工专业分包合同的订立说法不正确的是()。A.当分包人提出要求时，承包人应向分包人提供一份总承包合同(包括承包工程的价格)的副本或复印件。B.分包合同价款与总承包合同相应部分价款无任何连带关系C.在专用条款内需约定承包人为分包工程的实施提供的机械设备和设施，以及费用的承担D.在分包合同专用条款内列明向分包人提供图纸日期和套数，以及分包人参加发包人组织图纸会审的时间。【正确答案】A89.下列关于履约保证说法不正确的是()。A.履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保

33、书三种B.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10C.履约银行保函额度是合同价格的10D.履约担保书担保额度是合同价格的10【正确答案】D90.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是合同法中有关（）的规定。A.债权转让B.债务承担C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务【正确答案】D91.下列关于工程承发包模式优点的说法中，属于项目总承包模式优点的是()。A.有利于投资控制B.有利于质量控制C.有利于业主选择承包商D.有利于合同管理【正确答案】A92.施工合同履行过程中，不属于不可抗力的是（）。A.战

34、争B.动乱C.爆炸D.洪水【正确答案】C93.构成民事赔偿责任的首要条件是（）。A.缔约当事人有过错B.损害事实C.合同尚未成立D.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系【正确答案】B94.建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了()。A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和程序的严格性【正确答案】B95.【真题】根据标准施工合同，工程一切险的被保险人应是（）。A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.发包人和承包人D.承包人和分包人【正确答案】C96.FIDIC施工合同条件通用条件规定，承包商应按照合同的要求建立一套（），以保证施工符合合

35、同要求。A.进度管理体系B.变更管理体系C.质量管理体系D.进度款的支付管理体系【正确答案】C97.在设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由()承担。A.发包人B.设计人C.发包人和设计人共同D.设计审批部门【正确答案】A98.材料采购合同履行过程中，检验水泥含碱量的质量检验方法是()。A.化学实验B.理论换算法C.物理实验D.经验鉴别法【正确答案】A99.FIDIC施工合同条件规定，业主必须保护（）的合法利益不受侵害是选择指定分包商的基本原则。A.工程师B.指定分包商C.一般分包商D.承包商【正确答案】D100.关于格式条款的说法中，不正确的是（）。A.格式条款又被称为

36、标准条款B.提供格式条款的相对人只能在接受格式条款和拒绝合同两者之间进行选择C.格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款，也可以是合同的所有条款为格式条款D.提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款有效【正确答案】D二.多选题(共70题)1.施工合同协议书中约定的主要内容包括()。A.工程概况B.合同工期C.质量标准D.合同价款E.工程师姓名【正确答案】ABCD2.设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的工程项目管理规定方面的内容包括（）。A.质量标准B.健康C.备案要求D.安全与环境管理体系E.变更【正确答案】BDE3.【真题】关于合同中格式条款的说法，正确的

37、有()。A.提供格式条款一方应提请对方注意免除其责任的条款B.提供格式条款一方无说明免除其责任条款的义务C.对格式条款的理解发生争议时，应按照通常的理解予以解释D.对格式条款有两种以上解释时，应采纳提供格式条款一方的解释E.在格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款【正确答案】AC4.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作不需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查E.发包人同意分包

38、的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【正确答案】BD5.下列关于CM合同的说法正确的是（）。A.CM合同属于管理承包合同B.分为代理型CM合同和风险型CM合同C.代理型CM合同，CM承包商不承担项目的实施风险D.风险型CM合同工程设计阶段CM承包商不得介入，为设计者提供建议E.风险型CM合同部分设计完成后CM承包商即可选择分包商施工【正确答案】ABCE6.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，设计人配合施工的义务有（）。A.向发包人和施工承包人进行设计交底B.解决施工中出现的设计问题C.参加重要隐蔽工程部位验收D.解决施工中人员分配问题E.参加竣工验收【正确答案】ABCE7.按照

39、施工合同示范文本的规定，由于()等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.设计变更D.承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力【正确答案】ACE8.FIDIC施工合同条件规定，承包商根据施工计划向业主提供不具约束力的各阶段资金需求计划包括()。A.接到工程开工通知的28d内，承包商应向工程师提交每一个总价承包项目的价格分解建议表B.第一份资金需求估价单应在开工日期后42d之内提交C.根据施工的实际进展，承包商应按季度提交修正的估价单，直到工程的接收证书已经颁发为止D.接到承包商的请求后，应在28d内提供合理的证据，表明他

40、已做出了资金安排，并将一直坚持实施这种安排E.如果业主欲对其资金安排做出任何实质性变更，应向承包商发出通知并提供详细资料【正确答案】ABC9.【真题】招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员C.有办理招标手续的人员及能力D.有编制招标文件的能力E.有组织评标的能力【正确答案】BDE10.【真题】某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业行使权利的说法，正确的有()。A.施工企业可以行使代位权B.施工企业可以行使撤销权C.施工企业应以建设单位

41、名义行使权利D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利E.施工企业行使权利的范围以其债权为限【正确答案】BDE11.狭义的工程险是针对工程的保险，工程的保险险种有（）。A.建筑工程一切险（及第三者责任险）B.人身意外伤害险C.安装工程一切险（及第三者责任险）D.货物运输险E.机动车辆险【正确答案】AC12.在设计施工总承包合同中，应该由承包人办理保险有()。A.建筑工程一切险或安装工程一切险。B.建设工程设计责任险。C.进场的材料和工程设备的保险。D.发包人工伤保险和人身意外伤害保险。E.承包人工伤保险和人身意外伤害保险。【正确答案】ABCE13.建筑工程一切险加保第三者责任险规

42、定保险公司承担的保险责任范围包括（）。A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者财产损失B.正常水位变化引起第三者财产损失C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡D.被保险人因上诉而支付的诉讼费用E.工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风的损失【正确答案】ACD14.项目建设所需物资按标的物的特点可以区分为（）。A.买卖合同B.承揽合同C.委托合同D.承发包合同E.购销合同【正确答案】AB15.根据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，主要应考虑的影响因素有（）。A.是否有毁约被驱逐的历史B.对工程总投资的影响C.施工内容的

43、专业要求D.施工现场条件E.允许承接的施工工作范围是否符合招标工程要求【正确答案】BCD16.关于交货验收，下列说法正确的是()。A.运输过程中发生的问题由供货方负责B.如果合同约定的货物无规定可循，也应在条款内约定合理的差额界限C.交付货物的数量在合理的尾差或磅差范围内，多交则退，少交不补D.在计算多交或少交数量时，应按订购数量和实际交货数量比较，必须考虑尾差或磅差E.在保修期内，凡检测不合格的物质或设备，均由供货方负责【正确答案】BE17.按照建设工程施工合同通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括()。A.工程本身的损害B.承包方人员伤亡C.承包人停工损失D.由发包人

44、采购，已运至施工现场待安装设备的损害E.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害【正确答案】ADE18.邀请招标的优点是（）。A.投标竞争激烈B.节约招标费用和节省时间C.邀请范围广D.不需要发布招标公告和设置资格预审程序E.减小了合同履行过程中承包方违约的风险【正确答案】BDE19.供货方的运输责任主要涉及()。A.产品质量缺陷B.包装责任C.逾期付款D.发运责任E.数量短缺责任【正确答案】BD20.某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为（）。A.只减少1名招标人代表B.招标人代表不变，增加1

45、名招标人以外的专家C.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家D.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家E.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家【正确答案】CDE21.建设工程委托监理合同(示范文本)规定，委托人的义务包括（）。A.负责合同的协调管理工作B.外部关系协调C.免费提供监理工作需要的资料D.更换委托人代表需要经监理人同意E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人【正确答案】BCE22.按索赔目的分类施工，索赔可分为（）。A.工期索赔B.费用索赔C.合同中明示的索赔D.合同中默示的索赔E.意外风险和不可预见因素索赔【正确答案】AB23.【真题】招标人在

46、招标过程中对申请人的资格审查方式有（）。A.形式审查B.详细审查C.资格预审D.资格后审E.资格备案【正确答案】CD24.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于口头指示的说法，正确的有（）。A.工程师可作出口头指示B.工程师助手可作出口头指示C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示D.工程师未及时补发书面指标，承包商应要求书面确认口头指示E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示【正确答案】ADE25.依据建设工程设计合同(示范文本)，订立民用建筑设计合同时，双方通过协商，应根据工程项目的特点，在相应条款内明确委托任务的工作范围，具体内容有（）。A.设计人配合勘察工作

47、的要求B.建筑物的合理使用年限设计要求C.委托的设计内容D.设计深度要求E.设计人配合施工工作的要求【正确答案】BCDE26.【真题】监理人确认分包工程的施工质量工作包括（）。A.检查确认分包工程的施工质量B.审查、批准分包商的索赔C.向分包商发出变更指令D.审查分包商的资质E.计量确定分包商完成的工程量【正确答案】AD27.下列内容中属于投标人须知的有()。A.招标的货物和服务B.招标文件的组成C.投标分项报价表D.招标投标程序E.投标一览表【正确答案】ABD28.下列属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险有（）。A.不可抗力B.设计变更和工程量增加C.建设工程质量不合格D.发包人不能按

48、专用条款的约定提供开工条件E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h【正确答案】ABDE29.担保活动应当遵循的原则有（）。A.诚实信用B.公正C.平等D.公平E.自愿【正确答案】ACDE30.【真题】以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有()。A.地震造成的工程损坏B.水灾的淹没损失C.气温变化导致材料变质D.施工机具的自然磨损E.非外力引起的机械本身损坏【正确答案】AB31.交货质量检验中，约定质量标准的一般原则是()。A.购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行B.无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执

49、行C.没有国家标准和部颁标准的产品，按企业标准执行D.按颁布的国家标准执行E.无国家标准而有当地标准的，按当地标准执行【正确答案】ABCD32.下列对可更正的错误表述正确的有（）。A.若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价B.若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准C.如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝D.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以授受E.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会不可以授受【正确答案】ABCD33.属于委托监理合同正常监理酬金中直接成本的有（）。A.经营业务费B.

50、交通费、差旅费、办公设施费C.监理人员和监理辅助人员的王资，包括津贴、附加工资、奖金等D.用于该项工程监理人员的其他专项开支，包括差旅费、补助费等E.监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用【正确答案】CDE34.依据合同法，法定解除合同的条件有（）。A.当事人一方迟延履行主要债务B.合同履行过程中发生不可抗力C.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现D.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务【正确答案】CDE35.设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括()。A.经批准的可行性研究

51、报告B.设计依据的标准C.城市规划许可文件D.限额设计要求E.工程勘察资料【正确答案】ACE36.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括（）。A.水泥存在质量问题引起更换的费用B.由于风暴造成工程所有人使用的部分工程C.由于地面下沉引起基础部分的损失D.发生火灾后的修复费用E.发生地震后的修复费用【正确答案】CDE37.在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物，()。A.供货方应赔偿因此造成的额外损失B.采购方可通知供货方办理解除合同手续C.如采购方仍需要，供货方可继续发货照数补齐，不承担逾期交货责任D.供货方有义务发出发货协商通知E.采购方接到发货协商通知后的15天内不予答复

52、视为同意供货方继续发货【正确答案】ABDE38.依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述错误的是()。A.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分B.承包商对指定分包商违约的行为承担责任C.合同关系主体为业主和指定分包商D.由工程师负责协调管理E.承包商有拒绝指定分包商的权利【正确答案】BCD39.建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有（）。A.工地内第三者对工程造成的损害B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡D.工地外第三者对工程造成的损害E.承包商基础土方开挖破坏了图

53、纸上未标明的市政供水管道造成的损害【正确答案】BC40.FIDIC施工合同条件通用条件的条款规定，构成对业主和承包商有约束力的合同文件包括（）。A.合同协议书B.工程竣工合同C.合同专用条件D.工程监理合同E.合同通用条件【正确答案】ACE41.对违反合同者追究责任时，实行()A.违约金、定金并用原则B.以补偿性为原则C.过错原则D.因不可抗力不能履行合同时，部分或者全部免除责任E.严格责任原则【正确答案】BDE42.采取公开招标方式进行设计招标时，应对（）进行审查。A.能力B.资格C.资金D.经验E.年龄【正确答案】ABD43.根据九部委联合颁布的标准施工招标资格预审文件的规定，项目招标人在

54、编制施工招标资格预审文件时，对（）必须不加修改地引用，不能针对项目情况作修改。A.申请人须知B.申请人须知前附表C.资格审查办法D.评标办法E.技术标准和要求【正确答案】AC44.【真题】根据担保法，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有()。A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿【正确答案】ACDE45.FIDIC施工合同条件规定，承包商应在收到开工通知后的28d内，按工程师要求的格式和详细程度提交施工进度计划，说明为完成施工任务而打算采用的（）。A.施工方法B.进度计划安排C.施工设计图D.施工组织方案E.按季度列出根据合同预计应支付给承包商费用的资金估算表【正确答案】ABDE46.根据FIDIC土木工程施工分包合同条件的规定，划分分包合同责任时应遵循的基本原则有（）。A.不论是承包商选择的分包商，还是业主选定的指定分包商，均不允许与业主有任何私下约定B.没有征得承包商同意，分包商不得将任何部分转让或分包出去C.任何不应由分包商承担责任事件导致竣工期限延长、施工成本的增加和修复缺陷的费用，均应由承包商给予补偿D.承包商应该保障分包商免于承担非分包商责任引起的索赔、