二级建造师《建设工程法规相关知识》试题题库强化练习题及参考答案（第20次）

《二级建造师《建设工程法规相关知识》试题题库强化练习题及参考答案（第20次）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程法规相关知识》试题题库强化练习题及参考答案（第20次）（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程法规相关知识试题题库强化练习题及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】根据招标投标违法行为记录公告暂行办法，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是()。A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的现值期限长于6个月的，公告期限为6个月B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告D.行政

2、处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告【正确答案】B2.工程监理单位在实施监理过程中，发现工程存在重大安全事故隐患，但施工单位拒不整改，监理单位应当()。A.继续要求施工单位整改B.要求施工单位停工C.及时向有关管理部门报告D.协助施工单位消除隐患【正确答案】C3.【真题】某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当（）。A.申请延期B.自行废止C.报发证机关核验D.重新更换【正确答案】C4.乙方当事人没有如约履行合同内容导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机

3、构鉴定，乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。A.1B.2C.3D.5【正确答案】B5.下列对于合同权利义务终止的说法正确的是()。A.合同终止会引起合同权利义务客观上不复存在B.合同权利义务终止是合同责任的终止C.合同权利义务终止就终止了合同的经济往来结算条款的效力D.合同权利义务终止后合同的遗留问题无须再处理【正确答案】A6.【真题】生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（）。A.本企业负责人B.当地安全生产监督管理部门C.县级以上地方人民政府D.省级(含自治州、直辖市)安全生产监督管理部门【正确答案】A7.施工现场需要设置警示标志的部

4、位不包括（）A.施工起重机械B.脚手架C.基坑边沿D.防火板仓库【正确答案】D8.按中华人民共和国招标投标法相关规定，以下说法正确的是（）。A.投标准备时间从开始发放招标文件之日起至投标文件截止之日最短不得少于15日B.招标人对已发出的招标文件进行修改时，应当在开标前20日进行C.投标保证金有效期应当超出投标有效期30日D.评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30日前确定中标人【正确答案】D9.某项目的招标人于2013年6月1日向中标人发出了中标通知书，双方于2013年6月25日签订了合同。根据相关法律规定，招标人应在（）前退还未中标人的投标保证金。A.2013年6月15日B.2013

5、年6月30日C.2013年7月10日D.2013年7月25日【正确答案】B10.北方建筑公司因重大质量事故受到省建设厅行政处罚，如对处罚不服，申请行政复议只能向（）提出。A.省建设厅B.省会城市建委C.国务院D.省政府或者住房和城乡建设部【正确答案】D11.【真题】下列法律中，属于行政法的是()。A.建筑法B.公司法C.物权法D.合同法【正确答案】A12.下列关于招标代理的说法中正确的是（）。A.招标人如果想要委托招标代理机构办理招标事宜，需要经过有关行政主管部门批准B.招标人不可以自行选择招标代理机构，必须由有关行政主管部门指定C.如果委托了招标代理机构，则招标代理机构有权办理招标工作的一切

6、事宜D.招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜【正确答案】D13.根据建设工程质量检测管理办法规定，工程质量检测机构对在检测过程中发现的违反工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，应当及时报告()。A.工程所在地建设主管部门B.工程所在地工程质量监督机构C.工程所在地安全生产监督部门D.工程所在地人民政府【正确答案】A14.【真题】甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定上诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通

7、知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）。A.共同诉讼人B.原告C.有独立请求权的第三人D.无独立请求权的第三人【正确答案】A15.【真题】经评标，甲被推荐为第一中标候选人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知，关于甲行为的说法正确的是()A.属于在投标有效期内撤回投标文件B.属于放弃中标C.甲的要求不能被接受，必须继续参加投标D.甲可向招标人申请退还部分投标保证金【正确答案】A16.建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位，并将下列除()以外的资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A.施工单位资质等级证明B.拟拆除工程可能危

8、及毗邻建筑的说明C.拆除工程的施工组织方案D.废弃物利用措施【正确答案】D17.关于施工现场的消防安全管理，下列表述错误的是()。A.公共建筑在使用期间不得进行外保温材料施工作业B.在施工建筑内安排人员住宿需经项目经理批准C.新建工程的外保温材料不得使用易燃材料D.扩建工程的外保温材料应严格限制使用可燃材料【正确答案】B18.【真题】通过招标投标订立的建设工程施工合同，合同价应为()A.评标价B.投标报价C.招标控制价D.标底价【正确答案】B19.下列财产所有权的权能中，()是所有人最基本的权利，是所有权内容的核心。A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权【正确答案】D20.某场馆工程的质量保

9、修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（）。A.主体结构工程为10年B.供热与供冷系统为3年C.屋面防水工程为3年D.有防渗漏要求的内外墙为2年【正确答案】B21.建设工程施工许可证应当向工程所在地的()建设行政主管部门申请领取。A.乡政府B.镇政府C.县级以上人民政府D.有国务院授权的各级政府【正确答案】C22.下列情形中，投标文件不按否决投标处理的有（）。A.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件B.投标报价低于成本C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价D.投标文件未按招标文件要求密封【正确答案】D23.李某与张某签订了一份房屋租赁合同，张某按期支付了一年的租金，三个月后第三

10、人刘某对其房屋内的部分设施主张其权利，并得到了李某的认可。此时张某可要求()。A.继续履行合同B.解除合同C.李某减少部分租金D.李某将剩余租金全部返还【正确答案】C24.【真题】甲乙双方在合同中约定，一方违约时支付对方1万元人民币违约金。在合同履行中，甲方违约，并因该违约造成了乙方5万元人民币的损失。乙方诉诸法院，可获支持的最高赔偿额为()万元人民币。A.5B.1C.2D.6【正确答案】A25.王某与张某签订了二手房屋买卖合同，王某按约定支付了购房款。张某的妹妹知道后对王某购置的房屋主张部分权利，并得到了张某的认可。对此，王某向张某提出了索赔要求，张某应()。A.承担权利瑕疵担保责任B.与王

11、某签订补充合同C.承担物的瑕疵担保责任D.不承担任何责任【正确答案】A26.【真题】某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故C.串通投票罪D.工程重大安全事故罪【正确答案】D27.根据建设工程安全生产管理条例规定，关于停工期间的现场防护和费用负担，下列符合规定的是（）。A.建设单位应当做好现场安全防护B.由于设计图纸出现错误，建设单位要求设计单位承担相应的现场维护费用，设计单位以现场安全安全是施工单位的责任，拒绝支付C.由于不可抗力造成工程停工，建设单位要求施工单

12、位做好现场维护，可以不用向看护人员支付看管费D.不论费用由谁承担，施工单位都必须做好现场防护【正确答案】D28.根据担保法规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是（）。A.保证B.抵押C.留置D.定金【正确答案】A29.【真题】以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是（）。A.行业协会的综合信用评价B.行业协会协助政府部门的综合信用评价C.政府对市场主体的守法诚信评价D.社会中介信用机构的综合信用评价【正确答案】C30.建设工程纠纷案件审理中，建设单位要求对工程质量进行鉴定的申请应当在()之前提出。A.提交答辩状B.举证期限届满C.开庭D.判决【正确答案】B3

13、1.按照建筑业企业资质管理规定，企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件且逾期不改的，其资质证书将被()。A.撤回B.撤销C.注销D.吊销【正确答案】A32.根据工伤保险条例的规定，劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向（）提出申请。A.省级劳动能力鉴定委员会B.设区的市级劳动能力鉴定委员会C.区级劳动能力鉴定委员会D.有资质的三甲医院【正确答案】B33.施工企业与某公司订立合同租赁该公司库房存放产品，该企业对库房享有的权利属于()。A.处分权B.占有权C.用益物权D.担保物权【正确答案】C34.【真题】关于建设单位安全责任的说法，正确的是()。A.建设单位可根据自身需要提出低于强

14、制性标准规定的要求B.建设单位有权压缩合同约定的工期C.建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D.建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料【正确答案】D35.根据民法典，下列财产不可抵押的是（）。A.生产设备B.建设用地使用权C.正在建设的建筑物D.集体所有的宅基地【正确答案】D36.【真题】必须经总监理工程师签字的工作是()。A.开工前的放线定位B.分项工程质量验收C.下一道工序施工D.建设工程竣工验收【正确答案】D37.某扩建工程竣工后，建设单位于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣

15、工验收合格，则该工程竣工日期为（）A.11月15日B.11月20日C.11月30日D.12月3日【正确答案】A38.王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是()。A.向人民法院提起诉讼B.向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C.向政府信访部门投诉D.向劳动监察部门提起行政诉讼【正确答案】B39.某建设工程发生了工程质量事故，经鉴定发现，事故是由于设计方的原因造成的，对此，设计单位应当履行的法定义务是提出相应的（）。A.技术处理方案B.损失赔偿方案C.责任认定方案D.设计变更方案【正确答案】A40.【真题】某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口，将废水直接

16、排入水沟，致使村里的十几亩水稻受损严重。有权作出行政罚款的主管部门是（）。A.该村的村民委员会B.建设行政主管部门C.环保行政主管部门D.规划行政主管部门【正确答案】C41.投标人的下列行为中，除()以外都属与违法行为。A.使用伪造、变造的许可证件B.提供虚假的财务状况或者业绩C.与资质等级比自己高的企业联合投标D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。【正确答案】C42.下列关于企业信用档案的表述中，正确的是()。A.企业的信用档案主要记入不良行为记录B.企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供C.企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同

17、履行情况等D.企业信用档案信息的公布应征得企业同意【正确答案】C43.某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.0亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（）元。A.200万B.100万C.80万D.20万【正确答案】C44.根据招标投标法及相关法规，下列招标、投标、评标行为中正确的是()。A.投标人的报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标B.投标人的报价高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会有权要求其调整C.招标文件采用的评标方法不适合的，开标后评标委员会有权作出调整D.招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人【正确答案】A45.用人单位需要裁减人员20人以上，或者

18、不足20人但占企业职工总数10%以上的，提前（）向工会或全体职工说明情况，并经劳动行政部门报告。A.10日B.15日C.28日D.30日【正确答案】D46.甲施工单位欠乙材料供应商材料款3万元，约定2020年5月1日还款。但到2020年6月1日，甲仍未还钱，2020年7月3日乙向人民法院提交起诉状。此行为的法律效果是()。A.引起诉讼时效的中断B.引起诉讼时效的中止C.引起诉讼时效的延长D.改变法定时效期间【正确答案】A47.关于履约保证金的说法，正确的是（）。A.中标人必须交纳履约保证金B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%C.履约保证金是投标保证金的另一种表述D.中标人违反招标文件的要

19、求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目【正确答案】D48.建设行政主管部门可以将施工现场的()委托给建设工程安全监督机构具体实施。A.监督管理B.定期检验C.监督检查D.检验检查【正确答案】C49.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位有()行为的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款。A.使用未经验收的施工起重机械B.在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡C.在竣工的建筑物内设置员工集体宿舍D.安全防护用具在进入施工现场前未经查验即投入使用【正确答案】B50.工程建设中使用的计算机软件是（）保护的客体，受知识产权保护。A.专利权B.商标权C.著

20、作权D.发明权【正确答案】C51.下列不属于对临时用地保护的规定是()。A.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量B.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地C.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被D.临时设施占地面积有效利用率大于90%【正确答案】D52.根据建筑法，下列说法错误的是（）。A.建筑施工企业只能在本企业资质等级许可的业务范围内承揽工程B.有两个以上同专业的不同资质等级承包商联合承揽工程，可以按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.建筑工程的部分工程的分包应当经建设单位的认可D.禁止承包单位将其承包的全部工程转包他人【正确答案】B53.【真题】某建设单

21、位与某施工企业签订的施工合用约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日【正确答案】B54.某施工单位挖掘人员张某在施工作业中意外发现一段城墙遗址，张某应当立即停止作业，保护现场，并立即报告（?）。A.本单位负责人B.总监理工程师C.地建设行政主管部门D.当地文物行政主管部门【正确答案】D55.工程监理单

22、位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当()。A.要求施工单位整改B.要求施工单位采取有效措施保证生产安全C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D.直接向有关主管部门报告【正确答案】A56.根据建设工程质量管理条例，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.5B.15C.10D.30【正确答案】B57.建筑法及相关建设法规规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，但下列分包中的()例外。A.专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质的单位B

23、.为了赶工期，劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包给了同类企业C.专业分包单位将其承包工程中的劳务作业分包给了劳务分包企业D.分包工程的发包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人【正确答案】C58.建筑施工总承包特级资质，应至少配备（）名专职安全生产管理人员。A.8B.6C.4D.3【正确答案】B59.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的()。A.5%B.10%C.2%D.20%【正确答案】C60.某住宅建筑工地夜间进行混凝土施工作业，施工场界噪声经测试为70dB，严重影响了周围居民的休息。该施工单位未办理过任何夜间施工手续并公告附近居民。对此，下面

24、说法错误的是()。A.施工单位违反了有关夜间施工作业的法律规定B.该施工单位的夜间作业不属于抢修、抢险作业C.该施工单位排放的建筑施工噪声没有超过建筑施工场界环境噪声排放限值D.该施工单位应当接受市环境保护行政主管部门责令改正并处罚款的行政处罚【正确答案】C61.张某与某施工单位签订了一份3年期劳动合同，合同中约定的生效时间为2013年3月10日。为了考查张某是否具备相应的工作能力，合同约定了试用期，则试用期最长截至()。A.2013年4月10日B.2013年6月10日C.2013年9月10日D.2014年3月10日【正确答案】C62.在我国法律体系中，按照一定的标准和原则所制定的同类法律规范

25、的总称为()。A.法律形式B.法律体系C.法律规范D.法律部门【正确答案】D63.工伤保险条例的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为()。A.6个月的统筹地区上年度职工月平均工资B.12个月的统筹地区上年度职工月平均工资C.6个月的职工本人工资D.12个月的职工本人工资【正确答案】A64.由于张三对李四的委托书授权不明确，给王五造成了一定的经济损失。根据我国法律有关代理的规定，王五的损失应当由（）承担。A.张三B.李四C.王五D.张三和李四连带【正确答案】D65.在下列选项中，抵押权自抵押合同生效时设立的是（）。A.建设用地使用权B.交通运输工具C.海域使用权D.正在

26、建造的建筑物【正确答案】B66.根据行政诉讼法，人民法院审理行政案件，不适用()。A.开庭审理B.公开审理C.调解D.两审终审制【正确答案】C67.在建设工程竣工验收后，向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是()。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【正确答案】B68.【真题】关于合同示范文本的说法，正确的是（）。A.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备B.示范文本为强制使用的合同文本C.采用示范文本是合同成立的前提D.采用示范文本是合同生效的前提【正确答案】A69.【真题】某施工企业的下列工作安排，违反劳动法中关于女职工特殊保护规定（）。A.安排正在哺乳未满

27、1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动D.批准女工王某只能休产假120天【正确答案】C70.对于人员密集的大型场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式是（）。A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收B.建设单位应当先进行备案后进行消防验收C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查D.在验收后应当报公安机关消防机构备案【正确答案】D71.招标投标法规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的应处以罚款，其额度为()。A.5万元以上10万元以下B.5万元以上15

28、万元以下C.5万元以上20万元以下D.5万元以上25万元以下【正确答案】D72.将法律责任分为：违宪法律责任、刑事法律责任、民事法律责任、行政法律责任和国家赔偿责任是按照（）来划分的。A.违法行为的性质和危害程度B.违法行为主体C.违法行为责任人D.违法行为范围和期限【正确答案】A73.【真题】建设工程施工总承包企业将专业工程分包，下列关于工程质量责任承担的说法，正确的是（）。A.分包工程质量由分包企业负总责。B.分包工程质量由分包企业单独承担责任C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任D.分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任【正确答案】C74.某高速公路项目，甲招标人委托乙招标代理

29、机构代理招标，乙招标代理机构编制招标文件。则该招标文件的著作权归（）所有。A.甲招标人B.乙招标代理机构C.全体投标人D.王某【正确答案】A75.【真题】根据合同法，法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记手续的，合同解除的时间是()。A.解除方发表解除声明时B.解除通知到达对方时C.递交解除批准、登记申请时D.批准、登记手续办理完毕时【正确答案】D76.【真题】根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是（）。A.未申领施工许可证B.迟延提供设计文件C.拖欠工程款D.直接指定分包人分包专业工程【正确答案】

30、D77.授予专利权的条件中，不属于发明和实用新型专利权条件的是()。A.新颖性B.创造性C.适于工业应用D.实用性【正确答案】C78.【真题】建设工程施工合同无效，将不会产生()的法律后果。A.返还财产B.支付违约金C.折价补偿D.赔偿损失【正确答案】B79.担保形式中由债务人自己提供的担保不包括（）。A.抵押B.质押C.定金D.保证【正确答案】D80.项目经理甲因劳资纠纷被工人乙起诉，人民法院作出裁决后，甲表示不服，准备上诉，则下列错误的是()。A.甲为上诉人B.甲应在判决之日起15日内上诉C.甲已口头表示上诉，可在上诉期后补交上诉状D.上级人民法院接到上诉后，认为符合法定条件，应当立案审理

31、【正确答案】C81.【真题】建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为（）A.提交验收报告之日B.建设工程完工之日C.转移占有建设工程之日D.竣工验收合格之日【正确答案】C82.招标投标法对开标进行了规定，下列说法错误的是()。A.开标由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加B.开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况C.招标文件密封情况经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容D.招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读【正确答案】A83.如果承包商与建设单位签约时就解决

32、纠纷的方式选择了仲裁，则（）。A.没有权利选择仲裁员B.申请仲裁后就不可以再达成和解C.申请人无正当理由不到庭，可视为撤回仲裁申请D.若对仲裁结果不服，依然可以上诉【正确答案】C84.【真题】甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运共同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路公路联运方式将货物送至乙的工地，因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按时交货。关于责任承担的说法，正确的是().A.丙应向甲承担违约责任B.甲只能向丁主张损害赔偿C.丙应向乙承担违约责任D.乙应自行承担货物损失【正确答案】C85.下列施工合同条款涉及的内容中，明确施工人施工要求并可作为确定施工人责任依据的是()。A.工

33、程标的B.工程数量C.工程价款D.工程质量【正确答案】D86.结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度应小于()m。A.0.2B.0.5C.0.8D.1.0【正确答案】B87.建设工程监理企业安全生产管理的责任和义务不包括（）。A.专项施工方案的审查B.安全技术措施的审查C.对建设工程安全生产承担监理责任D.设计文件是否符合工程建设强制性标准的审查【正确答案】D88.【真题】根据合同法，应当采用书面形式的合同是()。A.设备租赁合同B.建设工程合同C.承揽合同D.货物买卖合同【正确答案】B89.关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）。A.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的

34、建设工程，消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证B.保证工程质量和安全的施工措施在申请施工许可证前编制完成C.取得施工许可后依法抽查不合格的，停止施工D.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件【正确答案】D90.发包人拖欠承包人工程款，对于利息没有约定的，按照（）计算。A.中国人民银行发布的同期同类贷款利息B.无息C.中国人民银行发布的同期同类贷款利息的1.5倍D.中国人民银行发布的同期同类存款利息【正确答案】A91.甲乙双方均愿就合同纠纷以仲裁方式解决，但始终未达成书面协议。后甲向仲裁委员会申请仲裁，此时仲裁委员会正确的处理方法是()。A.受理B.驳回申请，令双方补充协议后再申请

35、C.交给人民法院处理D.不予受理【正确答案】D92.经人民法院判决，建设单位应最迟于2020年5月10日向承包商支付工程款，但是到期却仍没有支付，则承包商请求强制执行的期限截止于（）。A.2020年5月10日B.2021年5月10日C.2021年10月10日D.2022年5月10日【正确答案】D93.【真题】根据合同法，以下情形属于无效合同的是（）。A.当事人无履约能力B.当事人对合同有重大误解C.违反法律法规的强制性规定D.违反法定的形式【正确答案】C94.在某实行工程总承包的建设工程的施工中，总承包单位将专业工程分包给具有相应资质的分包单位，在施工过程中分包单位不接受总承包单位的质量管理，

36、造成分包工程存在很大的质量缺陷，承担主要责任的应该是（）。A.分包单位B.建设单位C.总承包单位D.总承包单位与分包单位承担连带责任【正确答案】A95.【真题】涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例是有关技术标准规定的应取样数量的（）。A.30%B.50%C.75%D.80%【正确答案】A96.关于劳动试用期的表述中，错误的是（）A.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期B.劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月C.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月D.3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过3个月【正确答案】D97.甲建设单位与乙施工

37、单位经平等协商，就甲发包给乙承建的工程签订了保修合同。该合同约定的下列保修期限具有法律效力的是()。A.屋面防水工程的防渗漏为3年B.电气管线工程为2年C.有防水要求的卫生间的防渗漏为2年D.设备安装工程为1年【正确答案】B98.根据劳动合同法规定，劳动者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前()日以书面形式通知劳动者本人。A.10B.15C.30D.50【正确答案】C99.全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同()划定并公布。A.文物保

38、护单位B.城乡建设主管部门C.文物核定单位D.城乡规划行政主管部门【正确答案】D100.【真题】根据招标投标法，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短为()日。A.5B.10C.15D.20【正确答案】D二.多选题(共70题)1.施工单位的（）等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。A.垂直运输机械作业人员B.安全生产管理人员C.起重信号工D.安装拆卸工E.爆破作业人员【正确答案】ACDE2.下列行为中，属于违约责任的是（）A.施工质量不合格造成建设单位重大损失?B.施工单位将有害废水

39、排入鱼塘造成大量养殖鱼死亡?C.分包商不按设计图纸施工，导致重大损失?D.工地的土方车因超速造成行人受伤?E.施工单位未按约定支付工程款【正确答案】ACE3.下列情形中，属于违法分包的是（）A.总承包单位将主体结构分包给专业分包?B.未经建设单位许可，总承包单位将劳务作业分包给劳务分包?C.总承包单位按照合同约定将土方工程分包给其他单位?D.总承包单位将幕墙工程分包给不具有资质的单位?E.分包单位将部分劳务作业分包【正确答案】AD4.某工程监理单位在接受监理委托时，对可能影响其客观、公正地执行监理任务的单位未自行回避，建设单位发现后依法解除了对该工程监理单位的委托关系。造成此种结果的情形包括(

40、)。A.工程监理单位与施工承包单位隶属于同一上级单位B.工程监理单位与建设单位隶属于同一上级单位C.工程监理单位与建筑材料供应单位隶属于同一上级单位D.工程监理单位与设备供应单位具有商业合作关系E.工程监理单位与设计单位具有合作关系【正确答案】ACD5.在委托代理中，书面委托代理的委托授权书的内容包括()。A.代理人的姓名或者名称B.代理的事项、权限C.第三人的姓名或者名称D.代理的期间E.委托人的签名或者盖章【正确答案】ABDE6.承包人()，发包人可以请求解除建设工程施工合同。A.未按约定工期完工的B.完成工程质量不合格，并拒绝修复的C.擅自将专业工程分包的D.将工程转包的E.未经发包人同

41、意擅自将劳务部分分包的【正确答案】BD7.某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后楼板裂缝，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的关于此项目质量责任的说法，正确的有（）。A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担全部责任B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担D.造成发包人损失的，承包人不承担责任E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担【正确答案】BE8.文物保护法实施细则关于文物修缮保护工程的设计施工管理规定，下列说法正确的是()。A.工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，报城乡建设规划部门批准B.省级文物保护单位的修缮计划和设

42、计施工方案，由省文物行政管理部门审查批准C.勘察设计单位、施工单位应当执行国家有关规定，保证工程质量D.文物修缮保护工程应当接受审批机关的监督和指导E.工程竣工时，应当报审批机关验收【正确答案】BCDE9.承包单位将承包的工程转包的，或者违反建筑法规定进行分包的，应（）。A.责令改正，没收违法所得，并处罚款B.可以责令停业整顿，降低资质等级C.情节严重的，追究刑事责任D.情节严重的，吊销资质证书E.造成损失的，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任【正确答案】ABDE10.下列施工单位人员中，应当经建设主管部门考核合格后方可任职的有（）。A.施工单位的主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产

43、管理人员D.项目技术员E.从事施工安全的所有负责人【正确答案】ABC11.施工单位应当根据本单位的实际情况，按照法律、法规、规章和工程建设标准强制性条文的要求，制定有关施工安全生产的具体规章制度。下列属于施工安全生产规章制度的有()。A.施工安全技术措施制度B.绩效考核评价制度C.企业负责人施工现场带班制度D.施工安全生产应急管理制度E.施工机械设备安全管理制度【正确答案】ACDE12.合同双方当事人可以在书面合同中协议选择（）人民法院管辖，以解决双方争议纠纷。A.合同备案地B.被告住所地C.合同签订地D.合同履行地E.原告住所地【正确答案】BCDE13.施工单位有违反消防法规定的行为，将被责

44、令改正，并处5000元以上5万元以下罚款，这些违法行为包括()。A.消防安全标志的配置不符合国家标准、行业标准B.擅自拆除消防设施C.没有进行消防安全检查评估D.遮挡消火栓E.封闭消防车通道，妨碍消防车通行【正确答案】ABDE14.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同未约定保证方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。A.丙的保证方式为一般保证B.债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任C.保证期间为主债务履行期届满之日其3个月内D.乙不能履行债务时，才由丙承担保证责任E.甲在保证期间内依法将主债权转让给丁，丙在原保证担保的范围内继续承担保证

45、责任【正确答案】BE15.施工单位应当在（）设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。A.脚手架B.楼梯口C.孔洞口D.施工企业入口处E.基坑边沿【正确答案】ABCE16.建筑节能工程存在下列（）问题时，按照规定应重新组织验收。A.验收组织机构不符合法规及规范要求B.工程使用的主要建筑材料未提供相关的节能性检测报告C.验收人员不具备相应资格的D.验收各方主体验收意见不一致E.工程存在违反强制性条文的质量问题而未整改完毕【正确答案】ACD17.融资租赁合同涉及的主体有（）。A.出租人B.公证人C.出卖人D.担保人E.承租人【正确答案】ACE18.A市中级人民法院作出的一审民事判决生效

46、后，债权人甲公司查明债务人乙公司在A市有一栋办公楼，在B市有一座厂房，在C市有一所房屋。根据法律规定，甲公司可以向（）法院申请执行。A.A市中级人民法院B.B市中级人民法院C.C市中级人民法院D.A市高级法院E.B市高级法院【正确答案】ABC19.某建设工程竣工时发现了一些质量缺陷，其中一些缺陷是因发包人的行为造成的，应当由发包人承担过错责任。这些行为包括()。A.提供的设计有缺陷B.同意总包人依法选择的某分包人分包专业工程C.直接指定某分包人分包专业工程D.提供的建筑构配件不符合强制性标准E.指定购买的设备不符合强制性标准【正确答案】ACDE20.建设工程施工合同履行过程中，应由承包人承担损

47、失的因素包括（）。A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失C.发包方中途变更设计造成的损失D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁【正确答案】ABD21.【真题】下列作品中，属于著作权保护对象的有（）。A.建筑作品B.工程设计图C.注册商标D.外观设计专利E.立体作品【正确答案】ABE22.6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月1

48、0日交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（）A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同?B.买卖合同自6月1日成立?C.定金合同自6月1日成立?D.若卖方不能交付货物，应返还50万元?E.若买方放弃购买，仍可以要求卖方返还5万元【正确答案】ABE23.建设工程合同纠纷的当事人可以根据民事诉讼法的规定，协议选择()法院管辖。A.发包人住所地B.承包人住所地C.合同签订地D.施工行为地E.合同变更地【正确答案】ABCD24.下列属于工程监理依据的有()。A.建设工程施工承包合同B.建筑法C.工程建设标准强制性条文D.与所监理工程有关的推荐性标准E.设计文件【正确答案】ABCE25.当物权人的

49、物权受到侵害时，权利人的解决途径可以是()。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼E.公证【正确答案】ABCD26.下列情形中，评标委员会应当否决的投标有()。A.投标报价低于成本B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标文件未按招标文件要求进行密封的D.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价E.投标文件未经投标人负责人签字，也未经投标人签章【正确答案】ABDE27.【真题】关于合同标的的说法，正确的有()。A.工程建材买卖合同是以财产为标的的合同B.工程设计合同是以劳务为标的的合同C.工程施工合同是以财产为标的的合同D.工程设备租赁合同是以财产为标的的合同E.委托监理合同是以工作成果为标的的合同【

50、正确答案】AD28.依据建设工程质量管理条例，工程监理企业不得与（）有隶属关系或其他利害关系。A.被监理工程的施工承包单位B.建筑材料供应单位C.设备供应单位D.建设单位E.建筑构配件供应单位【正确答案】ABCE29.下列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有()。A.年龄超过60周岁B.聘用单位被撤回资质证书C.聘用单位被吊销营业执照D.与聘用单位解除了合同关系E.注册有效期满但未延续注册【正确答案】BCDE30.招标代理机构应当具备的条件有()。A.有专职律师B.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金C.有法定代表人D.有符合规定的技术、经济等方面的专家库E.有能够编制招标

51、文件和组织评标的相应专业力量【正确答案】BE31.融资租赁合同涉及的主体是()。A.出租人B.公证人C.出卖人D.所有人E.承租人【正确答案】ACE32.某建筑公司准备实施经济性裁员，下列人员中，不得与其解除劳动合同的有()。A.女职工赵某怀孕5个月B.业务员小赵曾经受过伤，医疗期刚满C.职工孙某患职业病丧失劳动能力，卧病在家D.58岁的工程师老李在本单位已经连续工作20年E.刚与公司签订固定期限为1年劳动合同的张某试用期尚未满【正确答案】ACD33.国务院关于加强安全生产监管执法的通知规定,国有大中型企业安全生产委员会主任可以南(?)担任.A.董事长B.总经理C.党委书记D.主管安全的副总经

52、理E.总工程师【正确答案】AB34.设计文件中应当注明（）。A.工程合理使用年限B.工程保修期限C.建筑材料构配件设备的规格型号和性能指标D.建筑材料构配件设备的生产厂供应商E.涉及施工安全的重点部位和环节【正确答案】ACE35.对于可撤销合同，（），撤销权消灭。A.当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权的B.重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起60日内没有行使撤销权C.当事人受胁迫，自胁迫行为发生之日起1年内没有行使撤销权D.当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起1年内没有行使撤销权E.当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权。当事人自民事法律行

53、为发生之日起5年内没有行使撤销权的【正确答案】ADE36.下列关于法律责任的表述中，正确的有（）。A.法律责任是由于法律规定而应承受的某种不利的法律后果B.法律责任由合同当事人认定C.法律责任以法律义务的存在为前提D.民事法律责任限于财产责任E.法律责任的实现由国家强制力作保障【正确答案】ACE37.根据建设工程质量管理条例的规定，建设工程竣工验收时，施工单位一般应当提交的档案资料有（）。A.工程技术档案资料B.竣工图C.工程检验评定资料D.工程质量保证资料E.中标通知书及施工承包合同【正确答案】ABCD38.下列选项中，属于建筑法规定建设单位安全责任有()。A.向建筑施工单位提供与施工现场相

54、关的地下管线资料B.任意压缩合同约定工期C.明示施工单位购买不符合安全施工要求的消防设施D.房屋拆除应当由具备相应资质等级的建筑施工单位承担E.需要临时停水、停电、中断道路交通的，应办理申请批准手续【正确答案】ADE39.工程建设中应当由建设单位依法申办审批手续的有()。A.可能损坏道路的B.施工现场临时停水停电的C.需临时中断道路交通的D.施工现场需爆破作业的E.施工需要临时占用规划批准范围以外场地的【正确答案】ACDE40.发包人应当承担的赔偿损失的情形有（）。A.未及时检查隐蔽工程造成的损失B.偷工减料造成的损失C.保管不善造成的损失D.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失E.

55、中途变更承揽工作要求造成的损失【正确答案】ADE41.根据建设工程质量管理条例规定，工程承包单位出具的工程质量保修书中，应当明确的内容有()。A.保修范围B.保修期限C.保修价格D.保修责任E.保修效果【正确答案】ABD42.下列属于工程质量不良行为的有（）。A.未按照节能设计进行施工B.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测C.不按照工程设计图纸或施工技术标准施工D.未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志E.将承揽的工程转包或者违法分包【正确答案】ABC43.生产安全事故应急预案管理办法将生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。下列选项中属于专项应急预案的内容有()。A.本单位的应急组织机构及其职责B.危险性分析C.可能