监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化练习题及参考答案（第41套）

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化练习题及参考答案（第41套）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化练习题及参考答案（第41套）（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题强化练习题及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.建筑工程一切险合同属于（）。A.财产保险合同B.人身保险合同C.财产及人身保险合同D.国内建筑、安装工程保险合同【正确答案】A2.【真题】根据建设工程设计合同(示范文本)，合同有效期是（）。A.从合同签字日起，至提交设计文件之日止B.从合同签字日起，至工程竣工验收之日止C.从设计人收到定金日起，至提交设计文件之日止D.从设计人收到定金日起，至工程竣工验收之日止【正确答案】D3.下列对于重薪招标和不再招标的情形描述错误的是（）。A.投标截止时间止，

2、投标人少于3家应该直接发包B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标C.重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包D.重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包【正确答案】A4.【真题】工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔。认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为（）。A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿

3、【正确答案】A5.监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。A.7B.14C.15D.28【正确答案】B6.不论是公开招标还是邀请招标，都需要经过招标、投标、开标、中标。最后由（）和中标人订立建设工程合同。A.评标委员会B.招标代理人C.招标人D.投标人【正确答案】C7.下列不属于买卖合同的一般特点的是（）。A.买卖合同是诺成合同B.买卖合同是双务、有偿合同C.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产使用权为目的D.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款，出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价【正确答案】C8.【真题】标准施工招标

4、文件的适用范围是（）。A.大型复杂的工程项目B.多元投资主体的工程项目C.工期在一年之内的工程项目D.跨行业的工程项目【正确答案】A9.下列关于代理的叙述中，不正确的是（）。A.代理的民事责任由被代理人承担B.代理人以自己的名义实施代理行为C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示【正确答案】B10.【真题】施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视()来决定。A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动办价格浮动幅度【正确答案】A11.在某工程项目招标过程中，某投标人研究招标文件后，以书面形式

5、提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()。A.应发给全体投标人，但不必说明问题来源B.只对该投标人有效C.应发给全体投标人，并说明问题来源D.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人【正确答案】A12.一般说来，依法成立的合同，自（）生效。A.成立时B.登记后C.交付定金后D.备案后【正确答案】A13.某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则这笔工程款是工程建设法律关系的（）。A.主体B.客体C.内容D.内容中的义务【正确答案】B14.随着建设下程的展开，要对监理规划进行补充、修改和完善。这是编写监理规划应满足()的要求。A.符合建设工程运行规律B.具体内容具有针对性C.基本构成

6、内容应力求统一D.分阶段编制完成【正确答案】A15.FIDIC施工合同条件规定，因承包商责任的延误竣工，最高赔偿限额一般不超过合同价的（）。A.10B.20C.30D.40【正确答案】A16.设计招标中，对人员技术力量审查的说法错误的是（）。A.人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力B.各类设计人员的专业覆盖面C.人员数量、各类职称人员的比例D.各类设计人员的从业年限【正确答案】D17.【真题】中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。A.按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保C.书面同意从工程款中扣留履约保证金D.接招标文件规定提交工程款支

7、付担保【正确答案】B18.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）。A.投标人B.招标人C.招标代理机构人员D.招标单位的纪检部门人员【正确答案】A19.招标投标法规定，中标人的投标应当符合的条件之一是()。A.投标报价最低B.经评审的价格最低C.可垫付全部建设投资D.投标价格可以低于成本【正确答案】B20.设计施工总承包合同模式下，一般其履约担保需要在（）一直有效。A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前【正确答案】B21.【真题】关于承诺的说法，正确的是（）。A.所有知道要约内容的人都可以做出承诺B.承诺可以对要约的数量做出变更C.承诺通知到达要约人之

8、后仍可撤回承诺D.承诺不得撤销【正确答案】D22.下列关于代理的表述，错误的是（）。A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前，相对人可以撒销C.无权代理的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为【正确答案】C23.【真题】关于行使抗辩权的说法，正确的是（）。A.行使抗辩权方仍然承认合同有效B.行使抗辩权是解除合同的必要条件C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务D.行使抗辩权表明合同变更【正确答案】A24.FIDIC(施工合同条件规定，在合同文件的组成内容中通常被称为技术条款的是（）。A.合同协议书B.规范C.合同专用条件D.合同通用条件

9、【正确答案】B25.根据标准施工招标文件，下列评审工作中，不属于详细评审阶段工作内容的是（）。A.施工组织设计B.项目管理机构C.响应性评审D.投标报价【正确答案】C26.【真题】根据担保法，不能作为质押担保的是()。A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权【正确答案】A27.招标投标法规定的招标方式分为（）。A.公开招标和邀请招标B.邀请招标和议标C.公开招标、邀请招标和议标D.公开招标和议标【正确答案】A28.关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是（）。A.在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点C.

10、当事人对合同成立的地点可以另行约定D.如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立【正确答案】B29.由于无效合同自始没有法律约束力，因此，（）是处理无效合同的主要方式。A.赔偿损失B.赔礼道歉C.返回财产D.追缴财产，收归国有【正确答案】C30.施工图设计完成后，（）应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。A.发包人B.承包人C.设计单位D.工程师【正确答案】A31.【真题】发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是（）。A.承包人负责试验并承担相应费用

11、B.发包人负责试验并承担相应费用C.承包人负责试验，发包人承担相应费用D.发包人负责试验，承包人承担相应费用【正确答案】C32.【真题】某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()。A.A银行1000万元，B银行2000万元B.A银行1800万元，B银行1200万元C.A、B银行各1500万元D.A银行2000万元，B银行1000万元【正确答案】A33.设计施工总承包合同模式下，在履行

12、合同过程中发生一系列事件，（）不可以进行工期索赔。A.国家有关部门审批迟延B.承包人采购的材料没有及时到货C.隐蔽工程重新检验证明质量合格D.监理人的指示延误【正确答案】B34.将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索赔事件的性质【正确答案】C35.【真题】技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。A.评标委员会检查备投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人

13、D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标【正确答案】D36.在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人在发出整改通过()天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A.1B.14C.28D.56【正确答案】C37.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，因不可抗力事件导致的承包人机设备损坏及停工损失，由（）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人共同【正确答案】B38.招标人在填写预审文件发售时间时应不少于()的要求，售价应当合理，不得以盈利为目的。A.5日B.5个工作日C.7日D.7个工作日【正确答案】B39.美国建

14、筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式【正确答案】A40.【真题】关于勘察成果的说法，错误的是()。A.应根据勘查成果文件进行工程设计B.应根据勘查成果文件组织施工C.勘查成果应真实、准备D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果【正确答案】D41.合同法律关系的客体不包括（）。A.物B.法人C.行为D.智力成果【正确答案】B42.设计施工总承包合同模式下，承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后（）天内，将支付分解报告以及形成支付报告的支持性资料报监理人审批。A.7B.14C.21D.28【正确答案】A43

15、.在我国，建设工程一切险由()来办理保险。A.承包商B.发包人C.项目经理D.开发公司总经理【正确答案】B44.工程师在审核索赔的过程中，除了划清合同责任以外，还应注意索赔计算的（）和计算的正确性。A.方法B.取费规范性C.取费合理性D.取费实效性【正确答案】C45.【真题】承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()。A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期

16、延误责任C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任【正确答案】A46.FIDIC施工合同条件规定的保留金属于()。A.业主合同内的暂列金B.承包商应交付的定金C.业主应交付的定金D.承包商应得的工程款【正确答案】D47.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，在合同计划方式中，（）通常用于工期较长的施工合同。A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同【正确答案】C48.【真题】根据标准施工合同，合同协议书中除明确规定合同组成文件，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()A.结算方式B.预付款支付

17、时间C.质量标准D.合同争议解决方式【正确答案】C49.以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是（）。A.形式评审标准B.资格评审标准C.响应评审标准D.施工组织设计和项目管理机构评审标准【正确答案】D50.下列关于资格预审和资格后审的说法，不正确的是()。A.资格预审与资格后审不同时使用B.公开招标的项目，实行资格预审C.邀请招标的项目，实行资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别【正确答案】D51.建筑工程一切险承担保险责任的范围不包括()。A.错误设计引起的费用B.火灾C.地震D.地面下陷下沉【正确答案】A52.建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是()。A.招标人

18、可以授权评标委员会直接确定中标人B.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告C.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判D.中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改【正确答案】B53.材料采购合同履行过程中，检验水泥含碱量的质量检验方法是()。A.化学实验B.理论换算法C.物理实验D.经验鉴别法【正确答案】A54.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，在合同的计价方式中，（）是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。A.固定价格合同B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.单项

19、价格合同【正确答案】A55.合同法律关系内容包括()。A.行为B.权利C.当事人D.智力成果【正确答案】B56.由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，此时关于发包人的责任说法错误的是（）。A.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算B.工期按实际延误的工日顺延C.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费D.补偿勘察人的生活费【正确答案】D57.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，设计合同采用定金担保，合同总价的（）为定金。A.15B.20C.25D.30【正确答案】B58.施工合同履行过程中，不可抗力事件继续发生，承包人应每隔（）d向工程师报告一次受害情

20、况。A.7B.14C.28D.34【正确答案】A59.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定（）。A.承包人必须接受B.仲裁机构应予以认可C.不具有强制性的约束力D.排除了法院的诉讼管辖【正确答案】C60.建筑工程一切险往往还加保（）。A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机械损坏险D.第三者责任险【正确答案】D61.因包装不符合规定而造成货物运输过程中的损坏或灭失，由（）负责赔偿。A.供货方B.采购方C.承运人D.接货人【正确答案】A62.不利物质条件属于()应承担的风险。A.发包人B.承包人C.监理人D.工程师【正确答案】A63.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，下列说法正确的是（）。A

21、.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C.不予淘汰，允许投标人重新报价D.初评阶段子以淘汰【正确答案】B64.按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、（）和建设工程施工合同三类。A.建设工程监理合同B.建设工程采购合同C.建设工程分包合同D.建设工程设计合同【正确答案】D65.某订购300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（）。A.不必追究对方的违约责任B.按300t的货款计算违约金C.

22、按100t的货款计算违约金D.按逾期15买的时间计算违约金【正确答案】C66.同一风险由不同的人识别，结果可能会有较人的差异。这表明风险识别具山.()。A.主观性B.个别性C.复杂性D.小确定性【正确答案】A67.依据建设工程施工合同(示范文本)的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中不正确的是（）。A.材料运抵施工现场后，承包人与发包人共同清点B.到货材料的规格与合同约定不符，承包人不可以代为调剂串换C.材料设备接收后移交承包人保管，发包人需支付保管费用D.到货材料数量多于合同的约定时，发包人应将多余部分运出工地【正确答案】B68.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指

23、令而返工并造成损失。对此损失()。A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，以承包商的名义向工程师递交索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告【正确答案】C69.施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，或者在施工合同的履行中规定以债务人的人身作为担保的约定，都属于（）条款。A.有效的合同B.效力待定的合同C.可变更、可撤销的合同D.无效的合同【正确答案】D70.由第三人向债权人履行债务时，在合同履行期限内（）。A.债权人可要求第三人履行债务B.债权人可强迫第三人履行债务C.债权人可直接追

24、究第三人的违约责任D.债权人可强迫债务人履行债务【正确答案】A71.【真题】关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是（）。A.偏差一律不准澄清B.所有偏差均允许澄清C.允许对细微偏差进行澄清D.澄清不限于投标文件的范围【正确答案】C72.能够作为保证人的为()。A.法人的职能部门B.公司C.学校D.幼儿园【正确答案】B73.合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审的批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由()承担。A.承包人B.发包人C.政府部分D.发包人和承包人【正确答案】B74.施工合同履行过程中，因工程所

25、在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。A.工程本身的损害B.工程所需清理费用C.承包人的施工机械损坏D.因工程损害导致的第三方财产损失【正确答案】C75.在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定（）。A.承包人必须接受B.承包人可以不接受C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖【正确答案】B76.在采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由（）承担。A.采购方B.发包方C.双方共同D.监理方【正确答案】A77.下列关于工程承发包模式优点的说法中，属于项目总承包模式优点的是()。A.有利于投资控制B.有利于质量控制C.有利于业

26、主选择承包商D.有利于合同管理【正确答案】A78.（）是卖方无需在包装箱相邻的四面做出的标记。A.收货人B.价格C.目的港D.尺寸【正确答案】B79.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。A.只能要求债务人履行债务B.只能要求保证人履行债务C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任【正确答案】D80.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。A.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格B.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件C.发布招标公告

27、、开标、审查投标人资格D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件【正确答案】A81.合同法律关系的主体是指A.合同法律关系中当事人的权利和义务B.合同法律关系的当事人C.合同权利义务所共同指向的“事”或“物”D.国家颁布的法律、法规【正确答案】B82.【真题】关于定金罚则的说法，正确的是（）。A.合同中支付的预付款可按定金处理B.债务人履行债务后定金必须收回C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金【正确答案】D83.下列关于要约邀请的表述中，错误的是（）。A.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示B.要约邀请不是合同成立过程中

28、的必经过程C.要约邀请是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任D.要约邀请的内容往往是确定的，但不合相对人同意后受其约束的表示【正确答案】D84.甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据合同法的规定，下列表述中正确的是（）。A.合同无效，但已履行部分双方不再返还B.合同无效，已履行部分双方返还C.合同已成立，甲公司承担违约责任D.合同未成立，已履行部分双方相互返还【正确答案】C85.某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为3万元、定金为5万元。采购方依约支付了5万元定金，供货方违约

29、后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。A.3B.5C.8D.10【正确答案】D86.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿【正确答案】A87.【真题】

30、根据担保法，关于保证的说法，正确的是（）。A.保证法律关系只有两方参加B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务【正确答案】C88.某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。依照合同法的规定，承包人行使的是()。A.不安抗辩权B.先履行抗辩权C.同时履行抗辩权D.后履行抗辩权【正确答案】C89.公开招标在开标时，应当由()。A.由招标人检验投标文件的密封情况，所有投标人均应参加B.由投标人或其代表检验投标文件的密封情况，投标人自愿参加C.

31、由投标人或其代表检验投标文件的密封情况，所有投标人均应参加D.由招标人检验投标文件的密封情况，投标人自愿参加【正确答案】C90.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底【正确答案】B91.招标文件一经发出后，需要进行必要的澄清或者修改时，应当在提交投标文件截止日期（）日前，书面通知所有招标文件收受人。A.5B.10C.15D.20【正确答案】C92.根据FIDIC施工合同条件，保留金的性质属于（）。A.合同实施期的暂列金额B.承包商部分工程的预付款C

32、.业主的履约保证金D.作为承包商严格履行合同义务的措施【正确答案】D93.法律意义上的物是指（）的生产资料和消费资料。A.可为人们控制的并具有经济价值B.可为人们占有的并具有经济价值C.可为人们控制的并具有使用价值D.可为人们占有的并具有使用价值【正确答案】A94.法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或应当知道其超越权限以外，该代表行为（）。A.有效B.无效C.效力待定D.自始无效【正确答案】A95.根据FIDIC施工合同条件规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿和（）。A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有效赔偿限额D.最低赔偿限额【正

33、确答案】B96.抵押与质押的区别主要在于（）。A.债权人是否有优先受偿权B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D.担保财产是否为第三人的财产【正确答案】C97.【真题】为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件。下列工作中，不属于发包人义务的是（）。A.负责青苗树木的损坏赔偿B.拆除地上障碍物C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备D.提供水上勘察作业用船【正确答案】C98.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，未经（）同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。A.工程师B.发包人C.监理单位负责人D.勘察设计单位负责人【正确答案】B99.根据

34、工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。A.50B.100C.120D.200【正确答案】B100.下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（）。A.和解B.调解C.行政复议D.仲裁【正确答案】D二.多选题(共70题)1.在开标时，如果发现投标文件出现()等情况，应按无效投标文件处理。A.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认B.没有按照招标文件要求提供投标保证金C.联合体投标未附联合体协议书D.明显不符合技术标准要求E.投标函未加盖投标人的企业公章【正确答案】ABCE2.CM承包商的酬金约定通常可以

35、采用的方式有（）。A.按分包合同价的百分比取费B.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费C.固定酬金D.按总包合同价E.按结算价【正确答案】ABC3.【真题】建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有（）。A.工地内第三者对工程造成的损害B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡D.工地外第三者对工程造成的损害E.承包商基础土方开挖破坏了图样上未标明的市政供水管道造成的损害【正确答案】BC4.机电产品国际招标的投标人应满足的条件包括（）。A.国别必须是中国或与中国有正常贸易往来的国家或地区B.不得与本

36、次招标货物的设计、咨询机构有任何关联C.必须在法律上独立D.不必财务上独立E.合法运作并独立于招标人和招标机构【正确答案】ABCE5.设备性能验收过程中，监理工程师应当签发设备初步验收证书的情况包括()。A.一次检验即达到性能保证值指标B.一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行C.二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因D.二次验收不合格，缺陷属于设备制造原因E.采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验【正确答案】ABCE6.承诺期限的确定，有()几种方法。A.要约中规定承诺期限B.要约中未规定、由仲裁人确定C.要约中未规定、以对话方式承诺的、即时承诺D.要约中未规定、以对话方

37、式承诺的、在合理期限内作出E.要约中未规定，以非对话方式作出的承诺应在合理期限内到达【正确答案】ACE7.在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有()。A.手触B.拉伸试验C.查点法D.压缩试验E.金相试验【正确答案】BDE8.【真题】根据标准施工合同，履约担保和预付款担保的主要区别有（）。A.担保的方式不同B.担保的金额不同C.担保的期限不同D.担保的作用不同E.被担保的主体不同【正确答案】BC9.招标人可以没收投标保证金的情况有()。A.投标人在投标截止日前撤销投标书B.投标人在投标有效期内撤销投标书C.投标人在中标后拒签合同D.投标人在中标后拒交履约保函E.投标人有可能在合同履行

38、中违约【正确答案】BCD10.【真题】关于仲裁庭组成的说法，正确的有（）。A.可以由3名仲裁员组成仲裁庭B.可以由1名仲裁员组成仲裁庭C.仲裁员只能由当事人选定D.首席仲裁员只能由双方当事人共同选定E.首席仲裁员只能由仲裁委员会主任指定【正确答案】AB11.根据合同法的规定，下列合同转让行为无效的是（）。A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位B.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业C.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司E.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位

39、【正确答案】ADE12.监理工程师对总包单位或安装单位设备采购方案的审查重点包括（）。A.采购的基本原则B.保证设备质量的具体措施C.施工合同D.依据的图纸E.质量文件要求【正确答案】ABDE13.下列情形中，可以视为投标人相互串通投标的有()。A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B.不同投标人的投标文件相互混装C.不同投标人的工期极其一致D.不同投标人的投标保证金从同一单位转出E.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜【正确答案】ABDE14.【真题】建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。A.货样买卖B.分期交付买卖C.试用买卖D.异地交付买卖E.分期付款买卖【正确答

40、案】ABCE15.下列（）属于工程施工合同第二版中的核心条款。A.总则B.雇主的主要责任C.工期D.测试和缺陷E.所有权【正确答案】ACDE16.按照建设工程质量管理条例规定，最低保修期限为2年的工程有（）。A.设备安装工程B.装修工程C.地基基础工程D.电气管道工程E.屋面防水工程【正确答案】ABD17.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括（）。A.保修金数额B.发包人的保修通知书格式C.工程质量保修范围D.质量保修期限E.施工质量责任的保修金扣留方式【正确答案】CD18.【真题】工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括（）。A.检查工程项目报建

41、审批手续是否齐全B.检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致C.检查承包人是否有转包工程的行为D.抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求E.监督工程验收程序是否符合验收规范的要求【正确答案】ACDE19.对违反合同者追究责任时，实行()A.违约金、定金并用原则B.以补偿性为原则C.过错原则D.因不可抗力不能履行合同时，部分或者全部免除责任E.严格责任原则【正确答案】BDE20.供货方不能按期交货的行为可以分为()。A.交货数量与合同不符B.按期交货C.逾期交货D.提前交货E.交货质量不符【正确答案】CD21.因监理人与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理人赔偿费的原则是(

42、)。A.按工程实际受到的损害计算B.按委托人认为所受到的损害计算C.按实际损害计算一定比例的赔偿金D.监理人赔偿总额不应超过监理酬金总额E.监理人赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额【正确答案】CE22.建设工程施工合同(示范文本)通用条款中规定的合同计价方式有（）。A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同E.成本加奖金合同【正确答案】BCD23.【真题】根据标准施工合同，关于暂估价的说法，正确的有()。A.暂估价中涉及的专业工程一定会实施B.暂估价是签约合同价的组成部分C.暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标D.暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定E.暂估价金额

43、由监理人控制使用【正确答案】ABD24.采取公开招标方式进行设计招标时，应对（）进行审查。A.能力B.资格C.资金D.经验E.年龄【正确答案】ABD25.对无权代理行为，被代理人有（）。A.撒回权B.追认权C.催告权D.拒绝权E.代理权【正确答案】BD26.关于建设工程委托监理合同中监理人的责任限度的表述中，正确的有（）。A.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责B.监理人在责任期内，不负任何监理失职的责任C.监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任D.监理人对第三方违反合同规定的完工(交货)时限承担责任E.监理人不对第三方违反合同规定的质量要求承担责任

44、【正确答案】ACE27.对于工程分包，叙述正确的有()。A.发包人向分包人支付各种工程款项B.工程分包可解除承包人的责任和义务C.主体工程的施工任务不允许分包D.主要工程量必须由承包人完成E.承包人选择的分包人不需要提请工程师同意【正确答案】CD28.申请合同鉴证，除了应当有当事人的申请外，还应当提供的材料包括（）。A.合同副本B.有关专项许可证的正本或者副本C.营业执照副本或者其他主体资格证明文件D.申请鉴证经办人的资格证明E.签订合同的法定代表人的资格证明或者委托代理人的委托代理书【正确答案】BCDE29.下列文件中，属于施工合同组成部分的有（）。A.合同协议书B.工程报价单或预算书C.投

45、标文件中的施工组织设计D.工程量清单E.规范及有关技术文件【正确答案】ABDE30.如果供货方供应的产品存在质量缺陷，则下列说法正确的是（）。A.如采购方同意，按质论价B.如采购方同意，原价付款C.如采购方不同意，供货方负责包修不负责包换D.不论采购方同意与否，均按不能交货对待E.如采购方不同意，供货方负责包修或包换【正确答案】AE31.监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括()。A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失B.因监理人工作失误造成工程损失时，不赔偿委托人的损失C.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人的全部损失D.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿由此

46、所导致的对方各种费用支出E.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额【正确答案】ADE32.【真题】关于大型工程设备采购招标中交货期的说法中，正确的是()。A.设备制造厂家生产计划是否合理B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标D.提前交货不考虑降价评标价E.投标资料表中规定的备品备件能否与主机设备同时交货【正确答案】BCD33.建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑()因素。A.零配件B.交货期C.付款条件D.寿命残值E.运输费用【正确答案】ABCE34.【真题】保证合同的担保范围包括()。A.主债权及利息B.

47、债权人的间接损失C.违约金D.债权人实现债权的费用E.保证合同另有约定的财产损失【正确答案】ACDE35.工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是()。A.整个工程的施工任务B.分项工程的施工任务C.单位工程的施工任务D.分部工程的施工任务E.特殊专业工程施工任务【正确答案】ACE36.担保法规定的担保方式为（）。A.保证B.公证C.抵押D.质押E.定金【正确答案】ACDE37.施工合同履行过程中，竣工验收分为（）类，视施工合同约定的工作范围而定。A.单项工程竣工验收B.单位工程竣工验收C.分部工程竣工验收D.分项工程竣工验收E.整体工程竣工验收【正确答案】DE38.根据FIDIC施工合

48、同条件的规定，关于争端裁决程序的表述中，正确的有（）。A.调解合同争议并做出决定B.召开听证会，充分听取各方的陈述，审阅证明材料C.解决争议的地点只可以在工地进行D.裁决委员会成员审阅各方提交的材料E.接到业主或承包商任何一方的请求后，裁决委员会确定会议的时间和地点【正确答案】ABDE39.担保活动应当遵循（）的原则。A.公平B.全面履行C.自愿D.平等E.诚实信用【正确答案】ACDE40.【真题】根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于联合体承包的说法，正确的有（）。A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同C.承包人可根据需要

49、自行修改联合体协议D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容E.承包人可根据需要自选调整联合体组成【正确答案】BD41.依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述错误的是()。A.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分B.承包商对指定分包商违约的行为承担责任C.合同关系主体为业主和指定分包商D.由工程师负责协调管理E.承包商有拒绝指定分包商的权利【正确答案】BCD42.合同的形式中，除口头和书面形式以外的其他形式包括（）。A.电报、电传B.公证C.登记D.审批E.数据电文【正确答案】BCD43.代理的特征包括()。A.被代理人对代理行为承担民事责任B.代理人以自己的名义实

50、施代理行为C.代理人以被代理人的名义实施代理行为D.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为E.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志【正确答案】ACDE44.建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，（）属于承包人的义务。A.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表B.保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定C.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫D.按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由发包人承担E.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，

51、并承担有关费用【正确答案】ABCD45.建设工程委托监理合同(示范文本)规定，委托人的义务包括（）。A.负责合同的协调管理工作B.外部关系协调C.免费提供监理工作需要的资料D.更换委托人代表需要经监理人同意E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人【正确答案】BCE46.合同的权利义务终止时，不影响合同中()的效力。A.保险条款B.仲裁条款C.结算条款D.担保条款E.清理条款【正确答案】CE47.【真题】采用FIDIC施工合同条件签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可能的原因有()。A.工程量清单中的工程量不准确B.承包商的投标报价漏缺C.合同内有调价条款D.

52、施工中发生工程变更E.承包商拖期竣工的赔偿【正确答案】ACDE48.【真题】根据标准设计施工总承包合同，承包人建议书应包括的内容有()。A.工程设计方案B.工程施工方案C.工程分包方案D.工程报价清单E.工程质量标准【正确答案】AC49.下列关于指定分包商的说法，不正确的是（）。A.对指定分包商的任何违约行为，业主都不承担责任B.一般分包商的违约行为，业主将其视为承包商的违约行为C.业主选定指定分包商不需征求承包商的意见D.将指定分包商施工过程中的监督、协调工作纳入承包商的管理之中E.业主有权将不涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商【正确答案】ACE50.【真题】关于代理的说法，

53、正确的有（）。A.项目经理是施工企业的代理人B.项目总监理工程师是监理单位的代理人C.项目总监理工程师是建设单位的代理人D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任【正确答案】ABE51.【真题】某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的有（）。A.属于非即时买卖合同B.试用期内可以拒绝购买C.试用的前提是支付价款或提供担保D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定E.试用期届满，采购人对是否购买未作表示的，视为购买【正确答案】ABE52.FIDIC施工合同条件规定，如果由于工程缺陷致使业主基本上无

54、法享用该工程或区段所带来的全部利益，拒收整个工程或区段(视情况而定)，在此情况下，业主有权获得的承包商的赔偿包括（）。A.业主为整个工程或该部分工程(视情况而定)所支付的全部费用以及融资费用B.承包商为部分工程(视情况而定)所垫支的全部费用C.清理现场所支付的费用D.拆除工程所支付的费用E.将永久设备和材料退还给承包商所支付的费用【正确答案】ACDE53.发包人供应的材料设备与约定不符时，应当由发包人承担有关责任。视具体情况不同，处理原则包括()。A.材料设备单价与合同约定不符时，由发包人承担所有差价B.到货地点与合同约定不符时，发包人负责运至合同约定的地点C.供应数量少于约定的数量时，发包人将数量补齐D.到货时间早于合同约定时间，发包人不承担因此发生的保管费用E.材料设备种类、规格、型号、数量、质量等级与合同约定不符时，承包人可以拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购【正确答案】AB