监理工程师《建设工程合同管理》考试试题测试卷和答案【26】

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题测试卷和答案【26】》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题测试卷和答案【26】（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题测试卷和答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.采用综合评分法评标时，以（）为最优。A.报价最低标书B.报价最高标书C.报价接近标底的标书D.得分最高的投标书【正确答案】D2.【真题】某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()。A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性C.由于工

2、程师未在试验现场，本次试验结果无效D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间【正确答案】B3.建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为()。A.售后服务B.运输费用C.付款条件D.设备性能【正确答案】B4.设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是（）。A.和解B.调解C.和解或诉讼D.仲裁或诉讼【正确答案】D5.如果代理人是以自己的名义为法律行为，那么这种行为所设定的权利与义务（）。A.只能由代理人自己承担B.只能由被代理人自己承担C.由代理人和被代理人承担按份责任D.由代理人和被代理人承担连带责任【正确答案】A6.在勘察、设计合同中，属于发包人责任的是（）。A.提供

3、设计依据资料B.提交勘察设计成果C.进行设计技术交底D.不可抗力事件的影响【正确答案】A7.建筑工程一切险合同属于（）。A.财产保险合同B.人身保险合同C.财产及人身保险合同D.国内建筑、安装工程保险合同【正确答案】A8.【真题】根据担保法，关于保证的说法，正确的是（）。A.保证法律关系只有两方参加B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务【正确答案】C9.【真题】根据建设工程设计合同(示范文本)，关于设计费的说法，正确的是（）。A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算

4、调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用【正确答案】D10.取得工程勘察（）资质，可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井等工程勘察业务。A.综合B.专业C.劳务D.资金【正确答案】C11.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目()方式发包。A.可以采用直接委托B.应该采用邀请招标C.应该采用议标D.应该采用公开招标【正确答案】A12.在设计合同履行过程中，设计人已完成设计工作的20%，发包人要求终止或解除合同，则()。A.设计人应退还发包人已付的定金B.设

5、计人不退还发包人已付的定金C.发包人支付该阶段设计费的一半D.发包人支付该阶段的全部设计费【正确答案】C13.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是()。A.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少D.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多【正确答案】A14.设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一是设计招标文件中没有（）。A.合同条件B.投标须知C.工程量清单D.项目说明书【正确答案】C15.理论换算法的换算依据是()。A.政

6、策规定B.计量单位C.监理工程师的决定D.合同约定的换算标准【正确答案】D16.下列不属于卖方承担的伴随服务的是（）。A.运输B.安装C.技术援助D.供货【正确答案】D17.【真题】关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是()。A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包C.工程勘察任务的承包人可以是自然人D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位【正确答案】B18.必须进行国际招标的机电产品不包括（）。A.国（境）外赠送或无偿援助的机电产品B.基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品C.使用国有资金或国家融资资金进行国际招标采购的机电产品D.

7、政府采购项下规定进行国际招标采购的机电产品【正确答案】A19.FIDIC施-K合同条件规定，承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前（）d将某一确定的日期通知工程师，说明此日后已准备好进行竣工检验。A.7B.14C.21D.28.【正确答案】C20.【真题】建设工程施工合同（示范文本）规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是()。A.发包人负责检验，费用由发包人承担B.承包人负责检验，费用由发包人承担C.发包人负责检验，费用由承包人承担D.承包人负责检验，费用由承包人承担【正确答案】B21.发包人应为设计人提供的现场服务不包括（）。A.交通工具

8、B.生活条件C.设计人的现场津贴D.施工现场的工作条件【正确答案】C22.对已经发生法律效力但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权、债务关系提前归于消灭的行为称为（）。A.合同解除B.合同转让C.合同变更D.权利和义务同时转移【正确答案】A23.【真题】关于承诺的说法，正确的是（）。A.所有知道要约内容的人都可以做出承诺B.承诺可以对要约的数量做出变更C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺D.承诺不得撤销【正确答案】D24.【真题】根据标准施工合同，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前

9、向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【正确答案】C25.【真题】建设工程采用设计施工总承包模式的优点有（）。A.减少设计变更B.易获得最优设计方案C.加强发包人对承包人的监督D.减少承包人的风险【正确答案】A26.在FIDIC的施工合同条件中，合同协议书应当在()后签订。A.开标B.发出中标函C.提交履约保证D.开工【正确答案】C27.根据规定，一个工程只能编制()个标底，一般是在招标前就制定出来的。A.一B.二C.三D.四【正确答案】A28.监理合同中的“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理

10、业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过（）d的准工作时间。A.14B.21C.42D.84【正确答案】C29.按照合同法，（）属于委托合同。A.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同B.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同C.某建设单位与设计院订立的工程设计合同D.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同【正确答案】A30.【真题】工程设计招标通常采用的评标方法是（）。A.最低评标价法B.经评审的最低投标价法C.综合评估法D.设计费必选法【正确答案】C31.【真题】在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()。A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.招标监督机构【正确答案】A3

11、2.当施工合同文件中出现不一致时，以()为优先解释的依据。A.合同条件B.专用条款C.纪要、协议D.通用条款【正确答案】C33.根掂建设工程各阶段质量控制的特点和重点，确定各阶段质量控制的目标和任务，是建设工程质量()的要求。A.全过程控制B.全方位控制C.系统控制D.动态控制【正确答案】A34.【真题】关于合同转让的说法，正确的是()。A.债权人转让权利，不需经债务人同意B.债权人转让权利，不需通知债务人C.债务人转移义务，不需经债权人同意D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务【正确答案】A35.在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后

12、果由()承担。A.供货方B.采购方C.双方共同D.监理方【正确答案】B36.【真题】某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是（）。A.顺延合同工期，给予费用补偿B.顺延合同工期，不给予费用补偿C.不顺延合同工期，给予费用补偿D.缩短合同工期，给予费用补偿【正确答案】D37.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据合同法，应按（）的市场价格履行。A.订立合同时订立地B.履行合同时履行地C.履行合同时订立地D.订立合同时履行地【正确答案】D38.根据FIDIC施工合同条件，施工合同的有效期为自合同订立

13、之日起至（）之日止。A.竣工移交B.工程师签发工程接收证书C.工程师颁发履约证书D.结清单生效【正确答案】D39.被代理人取得或者恢复民事行为能力可以导致（）关系的终止。A.委托代理B.转代理C.意定代理D.指定代理或法定代理【正确答案】D40.【真题】关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价B.不同材料分几个合同包一次招标，投资人可自主选择一个或几个合同报价C.一个合同包内台有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价【正确答案】C41.关于自行招标，下列说法错误的是（）。

14、A.工程建设项目自行招标的，应当依法取得招标代理资格B.政府采购项目采购人符合自行招标条件的，也可采用委托招标C.工程建设项目招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜D.政府采购项目自行招标的，采购人员应经过省级以上人民政府财政部门组织的政府采购培训【正确答案】A42.根据招标投标法实施条例，关于工程建设项目招标标底的设置和作用，下列说法正确的是（）。A.标底只能作为评标的参考B.标底应当在招标文件中明确规定并事先公布C.应当把投标报价是否接近标底作为中标条件D.评标基准价的设置应当以标底上下浮动一定幅度为依据【正确答案】A43.下列机电产品可以不进行国际招标的是（）。A.

15、国外赠送的机电产品B.一次性采购产品合同估算价格120万元人民币C.产品生产商优惠供货，以产品合同估算价格的70%供货的机电产品D.基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品【正确答案】C44.甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生了纠纷，则下列表述错误的是（）。A.乙公司可以要求甲公司支付电视机货款B.要求该采购员支付电视机货款C.乙公司可以中止合同并要求甲公司退货D.甲公司应当支付电视机货款【正确答案】B45.关于抵押的说法，不正确的是（）。A.抵

16、押的财产不转移占有B.抵押的财产不一定为抵押人所有C.土地所有权不可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效【正确答案】D46.下列关于建设工程材料设备采购合同的当事人的说法，不正确的是（）。A.永久工程的大型设备一般情况下由承包人采购B.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以同时是发包人和承包人C.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人D.采购合同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商【正确答案】A47.设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工

17、期，则（）A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【正确答案】A48.【真题】按照招标投标法实施条例，开标时宣布流标的情形是指投标人的数量少于()家。A.3B.4C.5D.7【正确答案】A49.承担违约责任的主要方式是（）。A.继续履行B.支付违约金C.赔偿损失D.采取补救措施【正确答案】C50.建设工程施工索赔的类型中，（）形式上是对权利的要求，以避免在原定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。A.工期索赔B.费用索赔C.工程延误索赔D.工程加速索赔【正确答案】A51

18、.【真题】工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本【正确答案】B52.【真题】根据标准设计施工总承包合同，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意的（）天内向政府有关部门报送审查。A.7B.15C.21D.30【正确答案】A53.发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项属于（）.A.合同约定的合同价款B.追加的合同价款C.工程预付款D.工程进度款【正确答案】C54.【真题】根据建设工程设计合同（示范文本），关于初

19、步设计应满足的深度要求的说法，错误的是()。A.满足主要材料订货的需要B.满足非标准设备制作的需要C.满足编制施工招标文件的需要D.满足编制施工图设计文件的需要【正确答案】C55.设计招标过程中，为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般多采用（）。A.单独进行初步设计招标B.技术设计招标或监理单位招标C.技术设计招标或施工图设计招标D.施工图设计招标或单独进行初步设计招标【正确答案】C56.按照FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()不属于业主应承担的风险。A.不利的外界自然条件B.不利的气候条件C.招标文件未提供的地质条件D.图纸未标明的地下障碍物【正确答案】B57.招标投标过

20、程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由()。A.招标人组织，费用由投标人承担B.投标人组织，费用由招标人承担C.招标人组织，费用由招标人承担D.投标人组织，费用由投标人承担【正确答案】A58.合同当事人双方任何一方均须给予另一方相应权益方能取得自己利益的合同是（）。A.有偿合同B.无偿合同C.计划合同D.诺成合同【正确答案】A59.【真题】某工程项目，承包人于2012年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日参加验收的有关各方在验收记录上签字，承包人的竣工日期应确定为（）。A.5月1日B.5月15日C.5月

21、25日D.5月28日【正确答案】A60.业主对分包合同的管理主要表现为()。A.对分包商发布指令B.对分包工程的批准C.向分包商支付工程款D.审查分包商的资质【正确答案】B61.指定分包商由（）指定或选定。A.业主B.承包商C.设计单位D.业主和承包商共同【正确答案】A62.勘察费用在合同签订后（）天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20作为定金。A.1B.2C.3D.5【正确答案】C63.合同生效应当具备的条件不包括()。A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B.意思表示真实C.不违反法律或者社会公共利益D.必须采用一定的合同形式【正确答案】D64.不论是公开招标还是邀请招标，都需

22、要经过招标、投标、开标、中标。最后由（）和中标人订立建设工程合同。A.评标委员会B.招标代理人C.招标人D.投标人【正确答案】C65.施工合同履行过程中，竣工后的试车组织和试车工作由（）负责。A.承包人B.发包人C.工程师D.承包人和发包人共同【正确答案】B66.某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理单位D.钢材供应商【正确答案】B67.根据FIDIC施工合同条件的规定，保留金是按合同约定从（）中相应扣减的一笔金额。A.合同价内的暂列金B.业主应交

23、付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程进度款【正确答案】D68.下列关于资格预审和资格后审的说法，不正确的是()。A.资格预审与资格后审不同时使用B.公开招标的项目，实行资格预审C.邀请招标的项目，实行资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别【正确答案】D69.当业主和承包商发生的争议由仲裁机关进行仲裁时，监理单位应当()。A.设法化解双方矛盾B.维护业主的利益C.保持冷静D.积极提供作证的事实材料【正确答案】D70.法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或应当知道其超越权限以外，该代表行为（）。A.有效B.无效C.效力待定D.自始无效【正确答

24、案】A71.发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作，属于工程师发出暂停施工的情况中的（）。A.内外部条件的变化B.发包人应承担责任的原因C.协调管理的原因D.承包人的原因【正确答案】B72.下列关于隐蔽工程共同检验的表述中，错误的是（）。A.工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验B.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收C.如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24h，以书面形式向承包人提出延期验收要求D.若工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人也不能自行组织验收【正确答案】D73.合同法律关

25、系内容包括()。A.行为B.权利C.当事人D.智力成果【正确答案】B74.施工项目的投标担保应当在投标时提供，担保方式可以是由投标人提供一定数额的保证金，也可以提供第三人的信用担保(保证)，一般是由（）向招标人出具投标保函或者投标保证书。A.银行或者担保公司B.银行或者投标人C.担保公司或者投标人D.银行或者监理单位【正确答案】A75.工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人()。A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D.不予

26、支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告【正确答案】C76.在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前（）天的各可调因子的价格指数。A.14B.28C.42D.56【正确答案】C77.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失()。A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告【正确答案】D78.下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（）。A.和解B.调解C

27、.行政复议D.仲裁【正确答案】D79.不属于约定质量标准的一般度则的是（）。A.按企业颁布的企业标准执行B.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行C.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行D.虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行【正确答案】A80.在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由()组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为()。A.监理人，14天B.监理人，21天C.发包人，14天D.发包人，21天【正确答案】D81.对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种()。A.合法行为B.违法行为C.

28、自然事件D.社会事件【正确答案】D82.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人在进行自检，并在隐蔽或中问验收前（）内以书面形式通知工程师验收。A.24hB.48hC.7dD.14d【正确答案】B83.由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由（）承担。A.采购方B.供货方C.代运方D.采购方和供货方共同【正确答案】A84.【真题】根据标准施工合同，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。A.不利地质条件B.不利水文条件C.有毒作业环境D.不利气候条件【正确答案】D85.英国NEC施工合同文本规定，当承包人发现意外地质条件有可能造成推迟

29、竣工时间和影响合同价格时，应当()。A.立即向对方发出早期预警B.事后再进行索赔C.要求对方赔偿D.自己承担损失【正确答案】A86.FIDIC施工合同条件规定的保留金属于()。A.业主合同内的暂列金B.承包商应交付的定金C.业主应交付的定金D.承包商应得的工程款【正确答案】D87.监理合同自()生效。A.合同签字之日起B.合同登记之日起C.工程开工之日起D.监理工程师进驻现场之日起【正确答案】A88.FIDIC施工合同条件规定，用合同工期与（）比较，可判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。A.缺陷通知期B.合同有效期C.施工期D.开工日期【正确答案】C89.下列经济法律关系主体中，属于法人

30、的是（）。A.公司经理B.施工企业C.公司董事长D.施工队【正确答案】B90.一方当事人在履行过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助，体现了合同履行的（）原则。A.全面履行B.自愿C.公平合理D.诚实信用【正确答案】D91.【真题】在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为（）。A.固定价格B.可调价格C.综合单价D.成本加酬金【正确答案】D92.【真题】工程建设项目招标范围和规模标准规定要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过()万元。A.50B.100C.200D.1000【正确答案】A93.下列对于施工分

31、包合同的订立描述正确的是（）。A.承包人应让分包人充分了解总承包合同的各项规定B.当分包人提出要求时，承包人应向分包人提供一份总承包合同副本C.分包合同价款与总承包合同相应部分价款无任何连带关系D.总承包合同中涉及分包工程的价款有必要让分包人了解【正确答案】C94.依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在（）部门依法指定的媒介发布。A.省政府发展改革B.省政府建设C.国务院发展改革D.国务院建设【正确答案】C95.下列要求，不属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是（）。A.具有独立订立合同的能力B.良好的业绩C.完善的质量保证体系D.相应的资金来源【正确答案】D96.【真题】关于监理

32、合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()。A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出【正确答案】B97.施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后（）天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。A.56B.14C.15D.28【正确答案】B98.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本），工程变更分为设计变更和其他变更两类。下列变更事项中，属于其他变更的是()。A.改变

33、工程的标高和基线B.增加合同中约定的工程量C.提高合同中约定的质量标准D.改变施工作业顺序和时间【正确答案】C99.【真题】甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可立l000万元以下的合同。甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为（）。A.不成立B.无效C.可撤销D.效力待定【正确答案】D100.【真题】建设工程设计合同（示范文本）规定，设计合同的设计期限为()。A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日

34、止【正确答案】D二.多选题(共70题)1.设计投标书的设计方案评审内容主要包括（）。A.设计指导思想是否正确B.设备选型的经济性C.工艺流程是否先进D.总体布置的合理性，场地利用系数是否合理E.设计产品方案是否反映了国内外同类工程项目较先进的水平【正确答案】ACDE2.下列关于招标流程的相关说法正确的是()。A.现场踏勘是由招标人组织的B.招标人具备自行招标能力可以自行进行招标事宜C.评标委员会成员人数必须为7人以上单数D.组织投标预备会一般应在投标截止时间7日以前进行E.对于投标人提问的问题，招标人应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人【正确答案】ABE3.【真题】关于迟到承诺的说法，正确

35、的有()。A.受要约人超过承诺期限发出的承诺，一律视为新要约B.受要约人超过承诺期限发出的承诺，要约人仍可通知该承诺有效C.非受要约人责任延误到达的承诺，仍是有效的承诺D.非受要约人责任延误到达的承诺，要约人可以不接受该承诺E.迟到承诺的法律效力与迟到承诺的原因无关【正确答案】BD4.根据合同法的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的（）条款仍然有效。A.质量B.结算C.仲裁D.清理E.担保【正确答案】BCD5.【真题】根据标准施工合同，工程施工准备阶段承包人应履行的义务有()。A.收集地下管线资料B.建立专门的质量检查体系C.测施工控制网D.组织施工图纸会审E.提交工程开工报审

36、表【正确答案】BCE6.根据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，主要应考虑的影响因素有（）。A.是否有毁约被驱逐的历史B.对工程总投资的影响C.施工内容的专业要求D.施工现场条件E.允许承接的施工工作范围是否符合招标工程要求【正确答案】BCD7.邀请招标的优点是（）。A.投标竞争激烈B.节约招标费用和节省时间C.邀请范围广D.不需要发布招标公告和设置资格预审程序E.减小了合同履行过程中承包方违约的风险【正确答案】BDE8.申请合同鉴证，除了应当有当事人的申请外，还应当提供的材料包括（）。A.合同副本B.有关专项许可证的正本或者副本C.营业执照副本或者其他主体资格证明文件D.申请鉴证经办人

37、的资格证明E.签订合同的法定代表人的资格证明或者委托代理人的委托代理书【正确答案】BCDE9.决标成交阶段的主要工作内容有（）。A.开标B.资格预审C.评标D.定标E.发布招标公告【正确答案】ACD10.在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的有（）。A.邻近建筑物、构筑物的保护工作B.发包人委托承包人完成工程配套的设计C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施D.承包人按规定办理施工现场交通、环境保护有关手续E.对已竣工而未交付工程的损伤修复【正确答案】ABCD11.【真题】根据标准施工合同，履约担保的特点有（）。A.担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止B.采用无

38、条件担保方式C.能快速解决承包方严重违约对施工的影响D.能降低发包人合同风险E.有助于加强发包人的履约责任心【正确答案】AB12.合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的（）。A.行为B.权利C.事件D.义务E.智力成果【正确答案】BD13.【真题】工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有()。A.设计审批工作延误B.设计工作内容变更C.经设计人同意，委托其他人变更设计D.延误支付设计费E.非设计人原因要求解除合同【正确答案】ADE14.设计方案评审内容主要有（）。A.设计指导思想是否正确B.工艺流程是否先进C.建筑标准是否合理D.勘察方案是否合理E.“三废”治理方案是否有效【正确答案】A

39、BE15.工程承包活动中采用的（）均属于固定价格合同。A.单价合同B.总价合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同E.成本加奖金合同【正确答案】AB16.合同法的基本原则是()A.等价有偿原则B.平等原则C.自愿原则D.公平原则E.严格责任原则【正确答案】BCD17.下列情形导致的合同进度计划工作延误中，应当给予承包人延长工期和增加费用，并支付合理利润的有()。A.因发包人原因导致的暂停施工B.发包人提供的基准资料错误C.承包人原因导致的暂停施工D.发包人采购的材料、工程设备延误到货或变更交货地点E.政府管理部门原因导致的工期延误【正确答案】ABDE18.【真题】根据标准施工招标文件，下列文件中

40、，属于投标文件的有（）。A.投标函B.投标函附录C.投标保函D.评标委员会书面要求澄清的问题E.投标人对评标委员会质疑的书面澄清【正确答案】AB19.某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，（）应当由承包方承担。A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用【正确答案】AC20.施工合同履行过程中，工程竣工报告应经（）审核签字。A.项目经理B.施工单位有关负责人C.总监理工程师D.监理单位有关负责人E.勘察设计单位有关设计人【正确答案】AB21.某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成损失，（

41、）应当由发包方承担。A.发包方人员伤亡损失B.承包方人员损失C.承包方施工设备损坏的损失D.工程修复损失E.运至施工场地安装工程设备损失【正确答案】ADE22.【真题】能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有()。A.合同当事人违约B.代理发生变化C.法院判决D.仲裁机构裁定E.物价正常波动【正确答案】ACD23.下列关于违约金的说法，不正确的有（）。A.当事人可以约定一定数额的违约金B.当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法C.违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失D.只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加E.只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人

42、可以请求减少【正确答案】BC24.【真题】建设工程施工合同（示范文本）规定，对发包人和承包人都有约束力的合同文件有()。A.中标意向书B.合同专用条款C.有关技术文件D.投标书附件E.施工过程中双方洽商达成的书面协议【正确答案】BCDE25.下列关于CM合同的说法正确的是（）。A.CM合同属于管理承包合同B.分为代理型CM合同和风险型CM合同C.代理型CM合同，CM承包商不承担项目的实施风险D.风险型CM合同工程设计阶段CM承包商不得介入，为设计者提供建议E.风险型CM合同部分设计完成后CM承包商即可选择分包商施工【正确答案】ABCE26.下列属于材料采购合同条款内容的有（）。A.产品名称、商

43、标、型号B.交（提）货地点、方式C.附随义务D.运输方式及到站、港和费用的负担责任E.结算方式及期限【正确答案】ABDE27.下列关于工程竣工结算阶段发包人违约责任的表述中，正确的是（）。A.发包人收到竣工结算报告及结算资料后28d内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款B.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56d内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价C.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56d内仍不支付，可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿D.工程竣工验收报告经发包人认可后28d内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告

44、及完整的结算资料，造成工程损失时，如果发包人要求交付工程，承包人应当交付E.工程竣工验收报告经发包人认可后28d内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程损失时，如果发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任【正确答案】ABC28.【真题】在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括（）。A.事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误B.造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任C.造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错D.按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知E.按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告【正确答案】ABDE29.关

45、于保证在建设工程中的应用，下列说法正确的有（）。A.建设工程中常用的保证有投标保证、履约保证、施工预付款保证等B.投标保证的有效期一般从投标截止日起到确定中标人止C.施工履约保证的有效期从提交履约保证起到保修期结束止D.中标的单位拒签合同的可以没收其投标保证金E.预付款保证有效期从预付款支付之日起至发包人向承包人全部收回预付款之日止【正确答案】ABDE30.下列属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险有（）。A.不可抗力B.设计变更和工程量增加C.建设工程质量不合格D.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h【正确答案】ABDE31.建

46、设工程项目设备材料采购招标，下列选项中，综合评标法需要考虑的因素有()。A.零配件B.交货期C.付款条件D.寿命残值E.运输费用【正确答案】ABCE32.下列建设工程的勘察、设计，经有关部门批准，可以直接发包的有（）。A.采用特定的专利B.建筑艺术造型有特殊要求的C.公共建筑D.市政给排水项目E.可候选的投标人较少的工程【正确答案】AB33.保险决策主要表现在（）。A.是否发生B.是否投保C.选择保险人D.选择保险范围E.索赔【正确答案】BC34.虽然投标书的设计方案各异需要评审的内容很多，但大致可以归纳为（）。A.设计方案的优劣B.投入、产出经济效益比较C.设计进度快慢D.设计资历和社会信誉

47、E.设计质量【正确答案】ABCD35.按照建设工程施工合同通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有（）。A.办理土地征用B.向工程师提供工程进度计划C.提供保证施工安全需要的围栏设施D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作E.提供施工现场的地下管线资料【正确答案】ADE36.根据合同法的规定，下列合同转让行为无效的是（）。A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位B.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业C.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司E.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙

48、公司，随后通知乙单位【正确答案】ADE37.【真题】设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有（）。A.工程量清单B.项目说明C.图纸D.投标须知E.合同条件【正确答案】DE38.可以作为抵押物的财产有()。A.房屋B.机器C.首饰D.医院E.学校【正确答案】ABC39.根据FIDIC土木工程施工分包合同条件的规定，划分分包合同责任时应遵循的基本原则有（）。A.不论是承包商选择的分包商，还是业主选定的指定分包商，均不允许与业主有任何私下约定B.没有征得承包商同意，分包商不得将任何部分转让或分包出去C.任何不应由分包商承担责任事件导致竣工期限延长、施工成本的增加和修复缺陷的费用，均应由承包商给予

49、补偿D.承包商应该保障分包商免于承担非分包商责任引起的索赔、诉讼或损害赔偿，保障程度应与业主按合同保障承包商的程度相类似E.从业主处获得批准的索赔款为承包商就该索赔对分包商承担责任的先决条件【正确答案】ABCE40.【真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，关于交付设备检验的说法，正确的有（）。A.买方既可自己参加检验，也可以派代表参加B.检验只能在交货地点进行C.需要协助的检验费用均应由买方承担D.卖方应交付制造商的检验证书E.制造商检验的细节应附在检验证书后面【正确答案】ADE41.订立建设工程施工合同时已形成的文件包括（）。A.施工合同附件B.中标通知书C.施工合同专用条款D.施工合同

50、通用条款E.工程量清单【正确答案】BCDE42.合同中可以约定由第三人向债权人履行部分义务，如施工合同的分包。这种情况的法律关系特点表现为()。A.在合同履行期限内，债权人不得要求第三人履行债务B.在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务C.部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利、义务关系并不因此而改变D.部分义务由第三人履行属于合同内的约定.当事人之间的权利、义务关系因此而改变E.第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任【正确答案】BCE43.设计施工总承包合同规定，发包人

51、要求文件说明的工程项目管理规定方面的内容包括（）。A.质量标准B.健康C.备案要求D.安全与环境管理体系E.变更【正确答案】BDE44.【真题】建设工程施工合同（示范文本）规定，下列工作中，属于竣工验收必须满足的条件有()。A.承包人已完成了合同约定的各项工作B.工程质量监督机构已确认了工程质量合格C.有完整的技术档案和施工管理资料D.承包人签署了工程质量保修书E.设计单位对施工中其签署的设计变更通知书进行了确认【正确答案】ABCD45.属于违约事实的是()A.延迟履行B.因不可抗力不能履行C.提存D.不完全履行E.不适当履行【正确答案】ADE46.下列关于美国建筑师学会（AIA）编制的系列标

52、准合同文本的说法正确的有（）。A.施工合同通用条件（A201）是施工期间所涉及各类合同文件的基础B.A系列：雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同，以及总承包商与分包商之间合同的文本C.B系列：雇主与建筑师之间合同的文本D.B系列：建筑师与专业咨询机构之间合同的文本E.D系列：建筑师行业的有关文件【正确答案】ABCE47.采用FIDIC施工合同条件的工程，工程师在认为必要时，可以就（）发布变更指令。A.改变原定的施工顺序B.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变C.任何联合竣工检验D.协调几个承包商施工的干扰E.要求承包商使用他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程【正确答案】ABC48

53、.属于业主的风险包括A.战争、敌对行动、入侵、外敌行动B.工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战C.承包商管理不善引起的物品爆炸D.业主提供的设计不当造成的损失E.一个有经验承包商通常能够预测和防范的任何自然力作用【正确答案】ABD49.招标文件中，对项目设计提出明确要求的“设计要求”是最重要的文件部分，其内容主要包括（）。A.项目说明书B.设计文件编制的依据C.合同的主要条件D.平面布局要求E.设备设计方面的要求【正确答案】BDE50.在9部委联合颁发的56号令中明确要求，行业标准的施工招标资格预审文件应不加修改地引用标准施工招标资格预审文件中的（）。A.申请人须知B.

54、申请人须知前附表C.资格审查办法D.资格审查办法前附表E.资格预审公告【正确答案】AC51.事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起（）的客观现象。A.合同法律关系产生B.合同法律关系变更C.合同法律关系消灭D.合同法律关系转移E.合同法律关系冻结【正确答案】ABC52.综合评估法初步评审标准包含（）三部分。A.形式评审标准B.实质评审标准C.资格评审标准D.响应性评审标准E.详细评审标准【正确答案】ACD53.FIDIC施工合同条件规定，在分包方中，虽然指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位，但二者并不完全一致，其主要差异包括（）。A.选择分包单位的权利不同B.业主对分包商利益的保护不同C.工程款的支付开支项目不同D.分包合同的工作内容不同E.业主对分包商违约行为承担责任的范围不同【正确答案】ABCD54.合同法规定的合同生效条件包括（）。